建筑工程施工合同 推荐度: 建筑装饰工程施工合同 推荐度: 建筑工程施工简易合同 推荐度: 建筑工程施工合同书 推荐度: 建筑工程施工合同 推荐度: 相关推荐 建筑工程施工合同(汇编15篇) 随着法律观念的深入人心,合同的法律效力与日俱增,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家收集的建筑工程施工合同,欢迎阅读与收藏。 建筑工程施工合同1 发包人(甲方): 地址: 法定代表人: 联系电话: 承包人(乙方): 身份证号: 联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项订立本合同。 第1条 甲方将位于市内,所建筑的厂房发包给乙方。承包范围:市厂房地面工程施工,包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必须严格按施工要求施工。乙方对安全及文明施工实行全面承担,包工包料,乙方为安全施工、文明施工第一责任人。 第2条 开工日期:年月日,竣工日期:年月日。 第3条 合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款万元与乙方结算工程款,乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。 第4条 甲方开工前提供具备开工条件的施工场地,需要与有关部门联系和协调的。工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2每天作乙方赔偿。 第5条 乙方在开工过程中,严格按国家和地方有关规定及甲方 要求执行,而如发生安全责任事故对第三人人身财产损害,由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方承担。 第6条 施工所需要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方提供。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内,甲方附付合同约定的工程款之外不承担任何费用。 第7条 工程款支付(两次性支付) 7。1第一次付款年月日前,付给人工费万元。 第二次付款年月日前,甲方一次性支付全部工程款。(以收据为凭) 7。2若甲方到期未给付工程款,承担违约责任,违约金为万元。 第8条 本合同正本两份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。 甲方: 乙方: 法人代表: 责任人: 年月日 年月日 建筑工程施工合同2 建设单位:设计单位: 施工单位: 合同造价: 合同编号: 建设单位:(简称甲方) 施工单位:(简称乙方) 甲方深圳施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》 规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目以及双方责任,本着相互协作,确保 施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。 第一条:工程地点: 第二条:工程内容:(具体见施工预算)。 第三条:承包方式:包工包料包质量。 第四条:工程总造价: 第五条:付款方式 1、工程完成验收合格后,甲方支付给乙方全部工程款。 第六条:合同工期 一、双方商定总工期天。 开工日期:年月日竣工日期:年月日 二、如遇下列情况,经甲方代表同意后,工期可以顺延。 1、工程量变化和设计变更。 2、非乙方的原因超过4小时以上停水停电时。 3、不可抗力(如地震、台风、火灾、雨灾等)。 三、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增 加费用,相应顺延工期。 四、乙方如无正当理由不得拖延工期。 第七条:工程质量要求:按设计规范要求,质量达到合格标准。 第八条:材料设备:材料采用国家标准合格产品。 第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任。 一、甲方: 1、负责解决施工场地的用水用电,保证乙方在施工期间的需求。 2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。 3、组织工程竣工验收工作。 二、乙方: 1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。 2、做好施工安全工作,否则,发生安全事故,由乙方负全责。 3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。 4、参加工程竣工验收工作。 第十条:工程完工后,质量保修年。 第十一条:合同生效与终止 本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,其条款即告终止。 第十二条:本合同一式四份,其中:甲乙双方各两份,均具有同等法律效力。 甲方盖章:乙方盖章: 法人代表(签字):法人代表(签字): 年月日年月日 建筑工程施工合同3 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定,参照该项目主体工程条款,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本协议。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程范围: 三、合同工期: 本工程自年月日至年月日,工期日历天,不可避免的自然灾害除外。 四、质量标准: 达到本工程招标文件及主体工程相关条款约定的技术规范。 五、合同价款: 本工程采用总价包干形式即包工包料的固定价格形式发包。合同价格为施工图纸所涵盖内容共人民币元整(:元)。 六、工程款的结算及支付: 本协议所涉及工程款的支付:采用无预付款方式,承包人按照本协议要求完成施工任务后,向发包人提供三套完整的工程量验收计量报告及工程款支付资料,经发包人、监理工程师验收合格和签字认可,并通 过相关程序审批后,由发包人支付工程款60;在整个工程竣工验收合格和完成工程结算及决算审计工作后,再支付工程款30,余下10工程款作为质量保修金在工程保修期满后无任何质量问题即无息付清。 七、各方权利和义务: (一)发包人 1、开工前向承包人提供现场的水准点及完整的施工图三套。 2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监督等人员参加图纸会审,并由设计人员交待技术参数及标准。 3、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量和安全隐患时,有权下达停工通知,并要求在不增加工期情况下予以返工,直至合格为止。 (二)承包人 1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家相关规定办理工程建设过程中(含招投标)属于承包人办理的各项手续,并承担其税费。 2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的准备工作及其费用。 3、严格按施工图及说明进行施工,确保工程质量,按合同规定时间如期完工,工程完工后清运建筑垃圾及多余土方,做到工完场清和场地平整。 4、在施工过程中,要注意安全生产、文明施工,如发生安全事故一切责任均由承包人承担(包括承担安全部门或机构作出的处罚),发包人概不负责。 5、工程完工后,承包人应及时整理工程结算资料,通过有资质中介机构进行决算,向发包人申请进行竣工结算、决算审计和拨付工程价款。 6、承包人应按技术规范要求施工,随时接受发包人、监理机构和质量监督部门的监督检查,并为检查提供便利条件。 7、在签订本协议时,承包人以现金的方式交纳履约保证金万元(:万元)到发包人帐户。依据本次的招标文件规定,若承包人不全面履行合同出现违约情况,发包人将按招标文件及合同的约定不返还履约保证金。 8、承包人在施工过程中履行完全部条款,待整个工程验收合格并通过竣工决算完毕后无息退还余下履约保证金。 八、质量要求: 参照主体工程合同条款执行。 九、违约责任: 参照主体工程合同条款执行。 十、本协议如与主体工程合同有相抵触的,以主体工程合同为准。 十一、在工程施工过程中,发包方书面给予承包方的工作联系函属本协议的补充文书,与本协议具有同等法律效力。 十二、本合同一式五份,发包人、承包人各执二份,公证人面军执一份,自合同各方法人或其委托代理人和公证人签字盖章后生效,履行完全部合同条款后失效。 十三、未尽事宜,经合同方共同协商解决。 发包人签章:(公章) 承包人:(公章) 年月日 年月日 建筑工程施工合同4 建设工程施工合同管理是规范建筑市场的重要内容之一。近十年来,经过建设行政管理部门的积极努力,合同备案工作取得了很大成效。但是,由于目前施工合同备案一些深层次问题还未从根本上得到解决,部分施工合同的内容不够详细,管理不到位,履约效果不甚理想。现结合我市合同备案善,就当前合同备案的必要性、存在的若干问题及解决的对策的思路谈一些认识。 一、强化建设工程施工合同的备案管理是市场经济发展的客观要求: 随着我国加入WTO后建筑市场的规范发展,施工合同必将成为维系发承包双方经济活动的重要法律依据。强化建设工程施工合同的备案管理不仅是主观需要,更是市场经济发展的客观要求。 首先,从社会制度和企业性质看,我国目前是以公有制为主的多种经济形式并存的经济结构,生产力水平不高,法制不健全,不正当竞争行为时有发生,建筑市场承发包双方的合同自律行为还比较差。现阶段必须依靠政府有关部门的宣传、监督和管理,发挥政府职能部门的作用,才能使建筑市场不断规范和完善。 其次,从当前经济秩序的状况看,旧的体制虽然已被打破,但新的体制还没有完全建立起来,人们缺乏市场经济所必需的法制观念和行为规范,经济交往的。随意性和盲目性很大,加之投机和趋利的心理作用,使建筑市场交易秩序经常处在一个不稳定的状态,如果版面地强调施工合同签约自由和企业自律,只会加剧建筑市场经济秩序的混乱,使企业付出更加学生的代价。 其次,从企业经营管理的现状看,一些企业的合同意识比较薄弱,废止签合同,不会用合同保护自身的合法权益,不知如何管理合同的现象仍很普遍。如:大连水陆工程局由于签订施工合同的随意性,短短两年时间就遗留了47起合同纠纷,花80多万元,先后打了五年官司,造成直接经济损失400多万元。沉痛的教训,使他们认识到加强合同管理的重要性。此后,由于他们主动申请备案鉴证,完善了合同内容,使企业的合法权益得到了保障,经营状况越来越好。 最后,我国加入WTO后,建筑市场将全面放开。国外建筑承包商 将进入我国市场,如果我们业主不是以平等主体来进行交易,仍然盲目地压价、压工期和要求垫资,就有可能被外国承包商援引“非歧视原则”而引发贸易纠纷。这就要求我们必须加强施工合同的规范化管理,树立国际化意识,以适应加入WTO引发的新形式、新变化和新要求。 二、当前建设工程施工合同备案面临的几个共问题: 1、法律意识淡薄。一是有相当部分企业对履行施工合同备案法定程序缺乏自觉性,承发包双方签订了施工合同后,不按规定办理备案手续,回避建设行政主管部门的监督管理;二是个别单位不采用国家统一的施工合同示范文本而自订条款;三是部分发包方不执行国家的法律、法规,而各行其是,甚至个别单位自定章程代替法规,有的背地私下另行签订合同来约束承包方;四是个别承包方不具备法人资格,超越权限对外签订合同;五是有的单位不使用合同专用章。上述问题产生的原因,是由于某些领导及合同承办人员的法律意识淡薄,对建设工程施工合同签订和改造应具有严格的法定程序的重要性和必要性认识不足。 建筑工程施工合同5 第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):。。。 第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期: 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款 金额(大写):元(人民币) :元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 、本合同协议书 、中标通知书 、投标书及其附件 、本合同专用条款 、本合同通用条款 、标准、规范及有关技术文件 、图纸 、工程量清单 、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代表人:委托代表人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 账号:账号: 邮政编码:邮政编码:。 建筑工程施工合同6 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 为了确保,需,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程施工范围及技术要求:详见施工图纸及工程量清单。 四、工程造价:本工程预算价为万元 元整)(详见工程预算书)。 五、承包方式:包工包料。 六、结算方式:本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为,工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算,信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。 七、付款方式: 工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的。90,余款10作为保修金,待保修期满后一个月内付清。 八、工程工期 工期总日历天数为天,自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延误,由乙方书面申请经甲方确认后,工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工,超过5天后,每延期一天扣工程款300元。 九、施工要求 1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。 2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。 十、其它事项 1、乙方必须具备相应的施工资质,经甲方认定后方可签订施工协议。 2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。 3、本工程完成后,由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。 4、验收时,若乙方未按图纸施工,乙方须在15日内整改到位,否则甲方不予支付工程款。 5、本工程质量保修期为个月,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内,乙方未进场修复,视为自动放弃保修金,由甲方委托它方维修。 6、 十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份),乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。附件:施工图纸及工程预算书 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人(签字):法定代表人(签字): 签订日期:年月日 建筑工程施工合同7 发包方: 承包方: 根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程合作事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程项目及范围: 3、工程地址: 二、承包工程范围、形式及合同价款 承包工程范围: 承包形式:包工不包料 分项工程单价: 合同价款约: 三、分包管理 1、合同协议签订后,承包方全部人员服从项目领导和管理,执行发包方公司的规章制度,不准出现违纪违法现象。 2、发包方按公司族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务。 四、双方职责发包方: 1、负责工程的总体安排和全面管理工作。 2、负责预算及现场签证的处理。 3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。 4、负责工程的技术问题和技术变更。 5、负责提供吊车,保证施工需要。 6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施(安全帽费用由承包方自负)。 7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。 生活用水、用电包干使用,现场另立协议。 8、负责对承包方工程质量进行检查,并有权对不合格进行处罚。 9、做好施工前安全交底和防护设施的完备,达到安全施工要求。 10、按协议支付承包方的工程款。 11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工情况进行检查,如达不到文明施工的标准,应当场给予经济处罚。 承包方: 1、组织素质好、工种齐全的施工队伍,并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份(其中一份交发所方保卫部门),随时提供增减变化情况表,并负责代发工人工资。 2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定,做好各分部分项工程的施工,并提供有关质量自检记录资料,每道工序质量有专人负责,其负责人报发包方。 3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等,如有人为损坏和丢失照价赔偿。 4、严格按照发包方的安全施工交底,规范施工,并签订安全协议书,施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行,发包方可提供方便条件。 5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。 6、做好现场文明施工,严格按照“三清六好”的。标准进行施工,做到“下工活底清,工完场地清”,并接受发包方每月一次的文明工地检查,所用清理用工均由乙方负责。 7、小型手持工具,承包方自备(技工常用的专业工具)。 8、执行材料限额领料,超实际预(结)算部分从承包价款中扣除。 9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理,符合有关食品卫生管理规定,生活用煤自行解决,不得随意烧现场木材。 五、工期 1、该工程从年月日至年月日止。 2、以合同工期为准,因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5进行处罚。 3、工期顺延、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字,并加盖单位公章的签证可顺延工期。 、现场停工一天,经发包方签证工期顺延。 、如遇人力不可抗拒的自然灾害,工期顺延。 六、质量 1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件。 2、分部分项不合格时,发包方有权撤换承包方人员。 七、结算方式及付款方式 1、承包方进厂施工后,发包方付给承包方人员生活费及零用款。 2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定,由项目预算部门审核后,交项目劳资部门结算人工费,日内支付给承包方人工费的(其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款)。 分项工程达到主体完工后,再拨付。 发包方按结算额的预留保修金,工程竣工年,根据工程保修情况另议支付。 八、其它事项 1、发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督,在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时,发包方可单方面终止合同协议,并追究承包方的责任,因此造成的损失由承包方负担。 2、承包方必须保证人员稳定,不得随意变换人员,特别是现场带班人员不能更换,若更换必须经发包方同意,承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力,以便于更好地配合发包方的管理。 保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务,服从发包方的统筹安排。 九、未尽事宜双方另行协议 发包方(签章) 承包方(签章) 年月日 年月日 建筑工程施工合同8 项目单位:(以下简称“甲方”) 施工单位:(以下简称“乙方”) 甲、乙双方依照《网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律,行政法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就网络综合布线工程事项协商一致,订立本合同,以资共同守信。 一、工程概述:工程名称:网络综合布线工程工程地点: 二、工程承包范围:网络布线工程,甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。 三、合同工期:合同工期总日历天数:15天,具体开工日期以合同生效次日起计算,如遇以下情况工期做相应顺延: (1)甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求;施工临时设施,材料仓库,施工水电、部门协调等工作未能解决,影响进场施工。 (2)经甲、乙双方协商同意,在施工中设计有变动而影响施工进度的。 (3)因自然灾害或其他不可抗拒力因素。四承包方式:本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。五合同价款及结算方式: (1)本工程合同总价为:人民币元,大写:元整。(其中单点施工费:网络元点合计个点。如有添减按实际点数计算)。 (2)本合同双方约定工程款支付方式为:合同签订日内预付全合同价40,即人民币元,大写:。工程设备及材料到现场后再付全合同价40,即人民币元,大写:。待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20,即人民币元,大写:。 (3)因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的。工程量增减,甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认,工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加,均包含在其他项目中。 (4)本合同采用固定单价,工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化,工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。 六、组成合同的文件及要求: (1)本合同协议书。 (2)合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、传真(书面文件)等。 (3)双方有关工程的洽商,变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 (4)合同文件的解释以国家现行法律、法规为准,当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工作进度的情况下,由双方协商解决。 七、工程验收及质保: (1)工程质量标准:本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。 (2)乙方必须按照施工图纸,说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督。 (3)乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料,严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。 (4)工程竣工验收应以施工图纸,设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 (5)甲、乙双方约定本工程完工以后,甲方收到乙方报告后日内入组织验收,如超过报告日,甲方未按时验收,视为甲方默认验收完毕。 (6)验收中发现有不符合质量要求的部分,由乙方负责返工。 (7)对未验收工程,在交工前乙方负责保养,并告知甲方不得使用,如甲方已经使用,即视同交验。 (8)全部工程的质保:硬件设备(路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、网线)等根据硬件厂家提供的质保方式质保,线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的年质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障,乙方只提供技术支持,不对任何直接或间接性后果负责。 (9)软件类故障保修期为6个月,在质保期内如因人为自然灾害因素或运营商发生重大变化,导致网络故障或网络中断,乙方则只负责提供相关的技术支持。如超过保修期,乙方则按照甲、乙双方所商定的费用按次收费进行付费服务。 八、双方的权利及义务: (1)甲方权利义务: 1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。 2、向乙方提供必须的施工条件。 3、向乙方提供有关技术资料图纸等。 4、指派代表,负责签署相关合同文件,和处理施工中的协调工作。 5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。 6、及时组织验收及办理结算手续。 7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。 (2)乙方义务与权力: 1、有权要求甲方按合同约定付款。 2、按合同约定要求完成施工任务。 3、按照合同约定承担工程质量和保修期内质量保证责任。 4、乙方遵守安全施工的相关法则,操作规程,因违反上述法规、规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。 5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。 6、指派文X向同志为工程代表,负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工作。 九、违约责任 (1)由于甲方未能依约履行义务的,应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 (2)由于乙方未能依约履行义务的,应赔偿甲方因此而造成的经济损失。 十、争议解决方式合同发生争议时,双方应及时协商,协商不成,甲XX同意选择下列第()种解决方式: (1)可提交市仲裁机构。 (2)向人民法院起诉。 十一、附则 (1)合同未尽事宜,由双方另行协商解决。 (2)本合同自双方代表签字盖章之日起生效。 (3)本合同一式两份,甲XX方各执一份,均具有有同等法律效力。 甲方:乙方: 委托代表人(签字):委托代表人(签字) 建筑工程施工合同9 发包人(全称): 法定代表人或其委托代理人: 承包人(全称): 法定代表人或其委托代理人: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:。 2、工程地点:。 3、工程立项批准文号:。 4、资金来源:。 5、工程内容:。 6、工程承包范围:。 二、合同工期 计划开工日期:年月日。 计划竣工日期:年月日。 工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1、签约合同价为:人民币(大写)(元); 其中: (1)安全文明施工费:人民币(大写)(元); (2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(元); (3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(元); (4)暂列金额:人民币(大写)(元); 2、合同价格形式:。 五、项目经理 承包人项目经理:。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的。协议。 八、违约、索赔和争议 1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿; 2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向仲裁委员会申请仲裁。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自生效。 十三、合同份数 本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。 发包人: 法定代表人或其委托代理人: 年月日 承包人: 法定代表人或其委托代理人: 年月日 建筑工程施工合同10 发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 1。1工程名称: 1。2工程地点: 1。3承包范围: 1。4承包方式:包工包料 1。5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。 1。6合同单价 第二条甲方工作 2。1向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾场地等,电安装电表据实结算。 2。2指派为甲方住工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2。3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2。4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 第三条乙方工作 3。1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的。现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 3。2指派为乙方住工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3。3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3。5施工中未经甲方同意或有关部门批准不得随意拆改原建筑物结构及设备管线。 3。6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 3。7工程竣工后甲方只要进住后,乙方不负责此工程的设施保护,由甲方负责。 第四条关于工期的约定 4。1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4。2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4。3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4。4因涉及变更或费乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 5。1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程及验收规范》(JGJ7391)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ30088)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。 5。3工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接收验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。不超过一星期(7天)。由乙方承担工程的所有实验检测。 第六条关于工程价款及结算的约定 6。1双方商定本合同价款采用 (1)单价固定价格 (2)固定价格包干风险系数计算。包干奉献包括内容。 (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 6。3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料移送,其余5的作为质保金。壹年内无生产质量问题并服务周到及时予以付清。 第七条关于材料供应的约定 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第八条有关安全生产和防火的约定 8。1应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。在施工过程中如发生安全事故,甲方概不负责由乙方全部承担。 8。2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。 8。3违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。 第九条争议或纠纷处理 9。1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 9。2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向当地人民法院起诉。 第十条其他约定 10。1乙方按照图纸和规范进行施工。施工过程中的不明确问题,乙方需向甲方、图纸设计单位和甲方上级单位主动咨询。 10。2甲方、乙方要主动配合,乙方要接收工程甲方(监督员)的监督。乙方材料进入施工场地和工程各个分目工程钱检验规格、型号、是否符合要求,并对主要工程材料按照要求列清单签字确认;工程每个分目施工前,需要由甲方或监理现场验收,并对上道工序质量验收合格、确认未有工程项目变更并且对所有隐蔽工程签证确认后方可进行下道工序施工,否则因返工形成的所有费用由乙方承担。 10。3施工过程中乙方遇到一切地方关系、(各种干扰由甲乙双方共同协商解决)。 10。4工程竣工后审计时,以实际平方数乘中标单价结算。 10。5装修改造工程保修期1年,在1年内若出现质量问题由乙方负责免费维修。 第十一条附则 11。1本工程需要进行保修时,应另定协议。 11。2本合同正本两份,双方各执一份,副本甲方乙方执。 11。3本合同履行完后自动终止。 甲方(公章):乙方(公章): 法定代表人(签字):法定代表人(签字): 年月日年月日 建筑工程施工合同11 发包方: 承包方: 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。 一、工程概况 工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目 1、路基长5公里,路面宽3、5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。 2、路面长5公里,路面沙化宽3、5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12万元。 3、铺设涵洞4道,涵洞深3、5米,中标价2万元。 工程内容:路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。 二、工程承包范围 承包范围:施工设计全部内容。 三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写):(人民币):万元。 工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。 四、双方的权利义务: 1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。 2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。 3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。 4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。 7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。 五、违约责任: 1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元天支付违约金。 2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。 4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的。,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 六、合同工期: 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 合同工期总日历天数天。 七、质量标准 工程质量标准:合格。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:(签名) 承包人:(签名) 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 建筑工程施工合同12 甲方:乙方: 第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款 1。1、承包范围:旧房拆除,新房重建 1。2、承包方式:包工包料 1。3、建设工期:本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工 1。4、工程质量:参照国家房屋质量有关要求 1。5、合同价款(人民币大写):叁佰叁拾元每平方米,根据建筑施工完成后实际面积结算。 第2条、甲方工作 2。1、开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。 2。2、指派〔〕为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行检查。 2。3、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第3条、乙方工作 3。1、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划〔附件一〕,交甲方审定。 3。2、指派〔〕为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3。3、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。 3。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3。5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第4条、关于工期的约定 4。1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4。2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4。3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4。4、因设计变更或非乙方原因造成的。停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第5条、关于工程质量及验收的约定 5。1、本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 5。3、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。 5。4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 5。5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6条、关于工程价款及结算的约定 6。1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。 本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30,计人民币〔〕元; 第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15,计人民币〔〕元; 第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15,计人民币〔〕元; 第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15,计人民币〔〕元; 全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15,计人民币〔〕元; 全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10,实际面积的差价与此同时结算。 6。2、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。 第7条、关于材料供应的约定 7。1、本工程乙方负责采购供应的材料〔附件二〕,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。 7。2、凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第8条、有关安全生产和防火的约定 8。1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 8。2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范。 8。3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第9条、奖励和违约责任 9。1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。 9。2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。 9。3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 第10条、争议或纠纷处理 10。1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 10。2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。 第11条、附则 11。1、本合同正本两份,双方各执一份。 11。2、本合同履行完成后自动终止。 甲方:乙方: 日期:日期: 附件一:施工图纸或作法说明 附件二:乙方提供材料及施工质量要求 1、水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用号,墙,地粉砌使用号; 2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于;在墙,地粉砌中不得少于; 3、内外墙粉砌厚度不得少于MM;地坪厚度不得少于MM; 3、钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM; 4、任何墙壁厚度不得小于240MM; 5、其他约定: 建筑工程施工合同13 发包方:(以下简称甲方) 承包方:身份证号码:(以下简称乙方) 甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。 第一条:工程概况: 1工程名称:武胜香江豪庭 2工程地点:武胜县城祥升大道。 第二条:承包范围: 发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭车库工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。 第三条:工期: (一)开工日期:年月日(根据甲方的工期要求)。 (二)竣工日期:年月日(根据甲方的工期要求)。 第四条:工程价款: 1分部分项工程单价如下: (1)独立基础:基础土石方分项工程页岩90。00元m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩200元m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。 (2)人工挖孔桩:土方90。00元m3,页岩140。00元m3,板石(需要水钻施工)280。00元m3,土方中孤石按实际方量220。00元m3。安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容: (1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。 (2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。 (3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。 (4)场内排水工作。 (5)施工用脚手架的搭拆。 (6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。 (7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。 (8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作 3、零星签证计时工60。00元工日。 4、室内取土夯实、回填元m(含取土、运土、分层回填、夯实)。 5、算工程量。 第五条:施工技术要求: (一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底,并以书面形式由乙方代表签证。 (二)、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。 (三)、每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行,上一道工序完成验收合格后,方可进行下一道工序施工。 第六条:双方责任及工作: (二)、甲方工作: 1、为施工协调有关工作关系。 2、甲方施工员对工程进度,施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行质量监督检查。 (二)、乙方工作: 1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求,服从施工员及现场管理人员的安排,严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。 2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业,做好自检工作。 3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,不允许工人打架骂人,做到工完场清。 第七条:工程质量验收 1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。 2、因乙方造成的质量问题而返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费,并接受罚款。如无法保证工程质量进度,甲方有权单方面终止本合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。 第八条:人工费支付 本分项工程无进度款,待工程完工验收合格后一次性付清。 第九条:安全责任: 在分项工程单价中10作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书,具有同等法律效力。 第十条:其他约定: 1、合同期内乙方借故中途停工或退场,甲方有权拒付人工费,乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价15的违约金,由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。 2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决,在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。 3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人,否则甲方有权单方终止合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。 4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求,以及有违法乱纪行为等,造成所有损失由乙方签约人全权负责。 5、甲方为乙方提供食宿条件,如乙方人员损失甲方公物,应照价赔偿。 6、由于乙方原因无故停工,每次处罚款2000元以上。 第十一条其它: 1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件,具有同等法律效力,应严格遵守执行。 2、未尽事宜,由双方协商,形成新的合同条款,双方共同遵照执行。 3、本合同一式叁份,甲方执俩份,乙方执壹份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格,结清尾款,自然失效, 甲方(公章):乙方(公章): 法定代表人(签字):法定代表人(签字): 年月日年月日 建筑工程施工合同14 甲方: 乙方: 根据《民法典》、《市保护消费合法权益条例》,《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一。概况装饰施工地点:住房结构:室厅厨卫阳台,施工面积平方米 二。价格清包工总费用:元,大写(人民币):元,其中,水电工:元,木工:元,瓦工:元,油漆工:元,垃圾清运费:元,材料搬运费:元,其他费用(注明内容)元。经双方认可,在施工过程中施工内容如有小的变动,双方将不更改工程款,当有大的变更时应在变更前友好协商,按实另计。 三。工期自年月日开工,至年月日竣工,工期天。以上规定工期为指导工期,为保证施工质量,原则上不少于以上工期,也不应超过工期天。如遇甲方材料供应不及时等问题,或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的,则相应顺延竣工日期。如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期,甲方允许乙方春节期间停工至天)。 四。设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。 2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。 五。材料甲方负责采购需用材料,应为符合设计要求的合格产品。乙方应提前天向甲方提供需购材料清单,甲方应在天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的。责任和经济损失。未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。如若甲方授权乙方购买所需材料,乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量,核对数量和配件的准确性,发现质量或或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现常乙方应做好对施工完成的成品保护工作乙方对甲方采购的装饰材料、均应用于本合同规定的住宅装饰,未经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按材料价格双倍补偿给甲方。 六。付款方式工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:工程款付款时间表,付款时间付款内容金额,协议签订完毕,正式开工日内预付钢架;水泥隔层完工后并经甲方验收本项目全部,强弱电路管线铺设到位并经过甲方验收本项目全部,瓷砖铺贴拆口抹平等完成并经过甲方验收后本项目全部,完成木工工程,并由甲方验收通过后本项目全部,完成油漆工程,并由甲方验收通过后本项目全部,竣工验收也就是安装完成甲方验收通过当天本项目全部,保修尾款。 七。关于工程质量及验收的约定甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。凡每一单项施工项目完工后,双方应在工程质量验收单上签字确认。(详见附表)工程验收标准,双方同意参照市地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。 八。垃圾清运处理乙方应尽可能将垃圾袋装化,并有责任每日及时清理需处理的垃圾。乙方应把所处理垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所。 九。工地现场管理和安全 1。甲方提供的施工要求及与乙方协商,且施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。 2。施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。 3。乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,由施工产生任何事故的责任完全由乙方自行负责。 十。违约及违约责任 1。合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额作为违约金支付给对方。 2。由于乙方原因逾期竣工的,至逾期天后,每逾期天应按每天元作为违约金支付给甲方。甲方未按协议约定时间付款的,每逾期天应按每天元作为违约金支付给乙方。 3。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。 4。乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。 5。工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。 十一纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,双方应先协商调解。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼 十二。附则 1。工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,乙方将房屋外门钥匙归还。 2。本合同签订后,工程不得转包。 3。本合同一式份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。 十三。其它约定 1。质量保修期为年,中间出现任何施工质量问题乙方无条件负责维修,但因是包清工形式,乙方无质保金,如乙方在保修期内无辜推委,甲方有权利通过其他途径采取相应措施直至诉诸法律。 2。对于不能确定的工程量双方应该事先谈好单价,按照实际工程量结算。 3。 4。 5。 甲方: 乙方: 签章: 签章: 联系电话: 联系电话: 签约日期: 签约日期: 建筑工程施工合同15 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程承包方式、范围及材料供应 三、合同工期 自年月日止年月日。 四、合同价款 金额(大写):: 五、适用法律、标准及规范《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。 六、决算方式: 七、安全施工、文明施工。 1承包人必须有现场安全施工管理机构,配备专职安全员。在施工过程中,必须遵守操作规程,搞好安全生产、安全施工,保证人员的人身安全,独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。 2承包人必须精心组织,加强现场管理,做到文明施工,每天做到工完场清,在发包人领导下,做好与其他施工单位的协调、配合工作。 八、合同价款的支付 双方约定的工程款支付时间:工程开工按工程形象进度的付款。工程竣工验收评为合格,办理完工程结算后再付工程总造价的,剩余5的尾数作为质量保修金,待工程保质期满无质量问题后付清。 九、工程变更 组织施工中,如必须变更设计,以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。 十、其他 本工程严禁转包,一经发现取消施工资格,作退场处理,并处以承包人元罚款,从工程款中扣除。 十一、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。 工程竣工后,经双方协商确定验收时间,组织竣工验收。验收合格后,由乙方负责养一年内的维修、保养,费用由承包人负责。一年后无明显质量问题,验收合格后,办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。 十二、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。 十三、本合同一式捌份,双方各执肆份。 十四、本合同自双方签字盖章后生效。 发包人:承包人: 法定代表人:法定代表人: