纠纷奇闻社交美文家庭
投稿投诉
家庭城市
爱好生活
创业男女
能力餐饮
美文职业
心理周易
母婴奇趣
两性技能
社交传统
新闻范文
工作个人
思考社会
作文职场
家居中考
兴趣安全
解密魅力
奇闻笑话
写作笔记
阅读企业
饮食时事
纠纷案例
初中历史
说说童话
乐趣治疗

委托建设合同

4月28日 乔了了投稿
  委托建设合同
  推荐度:
  建设工程委托监理合同
  推荐度:
  相关推荐
  委托建设合同15篇
  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的类型越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家收集的委托建设合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
  委托建设合同1
  工程项目名称:wto研究中心楼和外籍教师招待所
  委托人:上海xxxxx学院
  管理人:上海xxxxx咨询有限公司
  签定地点:上海市
  签订日期:年月日
  建设工程委托项目管理服务合同
  委托人上海对外贸易学院与项目管理人上海建科建设监理咨询有限公司经双方协商一致,签订本合同。
  一、委托人委托管理人管理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
  工程名称:wto研究中心楼和外籍教师招待所
  工程地点:古北路620号
  工程规模:建筑面积8,000平方米
  总投资:1,256万元人民币
  二、项目管理服务内容:
  1、前期管理:
  办理建设工程规划许可证;
  负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续,并办理相关的施工许可证;
  配合学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调,并提供相关服务;
  协助学校进行设计工作的协调,提供优化建议,使其成果符合学校要求;
  协助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察;
  项目的其他前期管理工作;
  2、全过程项目协调
  编制项目管理的工作内容和控制方法;
  负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作;
  负责协调投资监理工程监理之间的工作;
  其他项目管理工作。
  3、合同管理
  负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查;
  负责合同之条款费用和付款方式的初步审核;
  负责所有合同履行合同相关义务和权利的行使;
  负责合同纠纷的处理;
  负责与本项目有关的合同管理工作。
  4、后期管理:
  负责组织工程竣工验收
  负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核;
  负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理;
  负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作;
  负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册,以及向有关部门的移交;
  负责工程项目使用说明书的编制;
  负责项目的固定资产的登记、造册,以及清单与实物的移交;
  其他有关的后期管理工作。
  三、下列文件均为本合同的组成部分:
  1、项目管理建议书(投标书);
  2、本合同标准条件;
  3、本合同专用条件;
  4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
  四、管理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经委托人书面许可,管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。
  五、委托人向管理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向管理人支付报酬。
  六、项目管理费用
  1、计算依据
  根据财政部《基础建设财务管理若干规定》和上海市财政局《上海市地方国有建设单位若干财务问题补充规定》等有关规定;
  借鉴浦东新区财政局的浦财城(XX)11号文《浦东新区政府投资项目代理建设单位管理费计取标准的若干规定》,计算本项目的管理费。
  2、建安投资额及管理费费率
  建筑安装工程投资额(暂估)1256万元,管理费费率3,管理费用为37。68万元:(大写:人民币叁拾柒万陆千捌佰元)。若建安工程造价出现调整(上下浮动超过20的,则增减部分的项目管理费用及费率由双方另行协商确定。但双方另行协商确定的项目管理费率最高不得超过3)。
  3、支付方式
  合同签订后七天内预付管理费20;
  管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算;
  支付时间:按月支付;
  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬和额外工作报酬:(报酬附加工作日数200元人日)。
  七、履行本合同发生争议,应协商解决,协商不成立的,由工程所在地人民法院管辖。
  本合同自年月日开始实施,至年月日完成。
  本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。
  委托人:(签章)委托人:(签章)
  住所:住所:
  法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)
  开户银行:开户银行:
  账号:账号:
  邮编:邮编:
  电话:电话:
  本合同签订于年月日
  委托建设合同2
  甲方:公司
  乙方:
  鉴于:
  1、甲方于年月日与公司签订《协议书》,由甲方负责投资建设项目(以下简称本项目)。
  2、乙方具有开发建设本项目的资质及能力,并与当地政府具有良好的关系。
  现经甲、乙双方友好协商,就甲方委托乙方开发建设本项目的具体事宜,达成如下协议:
  第一条委托范围
  甲方委托乙方开发建设本项目的范围为:
  1、以乙方名义将本项目主体工程对外发包。
  2、乙方负责选定有资质的工程施工单位,并签订建设工程施工合同。
  3、乙方负责办理本项目工程的建设及验收手续。
  第二条工程设计
  本项目工程施工图设计由甲方负责并承担设计费用。
  第三条工程发包范围
  甲方委托乙方对外发包的工程仅限于本项目的主体工程,即包
  括:土建工程、。
  第四条工程施工单位
  乙方选定的施工单位须具备国家规定的施工资质,且选定程序须符合国家法律、法规的相关规定。
  第五条工程期限
  根据《协议书》的约定,本项目建设期为两年。乙方与施工单位签订的建设工程施工合同的工期须在前述建设期内,具体工程期限在乙方进行工程发包时由甲方确定。
  第六条工程施工监理
  为确保工程能按照规定的。标准及要求进行,由甲方负责委托工程监理单位对本项目工程施工进行全面监理。乙方应在建设工程施工合同中明确要求施工单位接受甲方监理单位的全面监理,以保证本项目工程能优质地完成。
  为确保工期,在土建过程中,如穿插甲方的其它工程施工,乙方须全力配合,并指令施工单位按照要求做好有关配合工作。其间乙方以及施工单位,不得以任何理由向甲方以及甲方其它工程的施工单位收取管理费用。
  第七条材料供应及工程检查
  对特殊设备和工程关键部位主要和大宗材料,由甲方、监理单位与乙方共同商定,并由乙方以书面形式提报品牌、数量、规格及单价清单,甲方和监理单位共同审核确认品牌、规格和单价后,方可由乙方或施工方采购。
  甲方有权对工程施工进行检查,乙方应按甲方的检查意见指令施工单位进行相应施工行为。
  第八条工程验收
  工程完工后应接受监理单位设计单位甲方政府主管部门的联合验收,对未达到要求的部分,乙方应指令施工单位无条件整改。在乙方及施工单位按照本合同的约定完成本项目工程后,应由乙方将工程验收所需要的工程资料包括工程项目施工图预算、竣工结算书、工程量计算书、全套施工图纸、图纸会审纪要、竣工图纸等交付给甲方,并且经甲方委托的工程监理单位进行工程验收。
  第九条工程款的支付方式
  本项目工程款实施方式进行结算。双方理解,准确工程费用有待“建筑设计图”出图后,并结合实际工程量方可确定。为方便合同履行,甲方将按乙方与施工单位签订的建设工程施工合同的约定直接向施工单位支付工程款,但施工合同中工程款的支付方式及条件须事先经甲方同意,且最终结算价以甲方及甲方委托的造价咨询公司审定后的价格为准。
  乙方选定的施工单位在收到甲方支付的工程款后的3个工作日内应向甲方开具相应金额的工程款发票。
  第条其他条款
  乙方负责工程实施过程中)疏通建委、规划、环保、市政、城管等相关政府职能部门和协调周边关系,使工程能够顺利实施,因乙方自身原因给工程带来罚款及其他问题,由乙方承担因此产生的责任和所有费用。
  第十条协议效力
  本协议自甲、乙双方签字盖章之日起成立,经北京新宫昕源益达投资管理公司盖章认可后立即生效。
  第十一条其他
  1、本协议未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
  2、甲、乙双方法定代表人及单位性质、名称变更,不影响本协议的履行。
  3、甲、乙双方因本协议产生的及与本协议有关的一切争议,应通过协商解决;协商解决不成的,任何一方均应将该争议提交本项目所在地人民法院诉讼解决。
  4、本协议连同附件一式陆份,甲、乙双方各执叁份,具有同等法律效力。
  甲方(盖章):乙方(盖章):
  法定代表人:法定代表人:
  电话:电话:
  传真:传真:
  签约日期:年月日
  委托建设合同3
  委托方:(以下简称甲方)
  受托方:(以下简称乙方)
  根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及市政府颁布的《武汉市政府投资项目管理办法(试行)》(武政〔20xx〕6号)和《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)的通知》(武政〔20xx〕7号)精神,遵照国家法律法规、平等、自愿、公平和诚信原则,经协商,甲方同意委托乙方实施全过程代建,全面负责该项目的建设管理。为了明确双方职责,特订立本合同,以资双方共同遵守:
  一、工程概况
  1、建设地点:
  2、主要建设内容:
  3、总投资及资金
  (按审定的预算执行)
  4、工程质量:
  5、建设工期:
  二、委托事项
  受托方应负责项目的建设管理。主要事项有:
  1、负责组建代建项目部,制定工程代建大纲,在合同履行期间,按月、季向甲方报告代建工作情况;
  2、负责招标代理、造价咨询、监理及建设过程的全过程代建管理;3、编制工程招标文件,组织建设工程施工及设备材料的招投标工作;
  4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织计划的审核;办理现场变更及签证手续,并提出审核意见;
  5、制定工期、质量、投资、安全、文明施工管理目标,并进行控制和检查;
  6、协调各承包人(施工、专业分包等单位)的业务活动;
  7、审查施工单位的施工进度计划并监督其执行,并按各承包人施工进度报告提出付款计划建议;
  8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度,保证现场安全;
  9、主持现场施工管理例会,解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施;
  10、协助甲方办理工程决算审计。
  三、双方的职责、义务
  (一)乙方的职责、义务
  1、完成委托事项,实施委托事项完全符合国家及地方法规、法律及甲方的要求,做好建设项目三控二管一协调(三控:指控制投资、质量、工期;二管:指合同和信息的管理;一协调:指协调施工中有关各方关系)工作,确保建设工期、质量、安全目标实现;
  2、负责申报办理本项目所需规划、土地、环境、供水供电、绿化、消防、城管、交管等有关手续;
  3、做好该建设项目投资控制,科学的项目管理,提高投资效益,编制工程月进度计划并于每月25日(如遇节假日顺延)上报甲方;
  4、工程竣工后负责向甲方提供3套竣工图和3套工程竣工资料;
  5、乙方必须按确定目标的标准进行管理,要求建设项目建筑质量等级为合格6、严格按照招投标制和工程监理制,组织工程招标,择优选定承包单位。
  7、严格按照甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设,不得突破总投资。按照批准的进度组织实施,保证项目按合同规定的期限建成,并确保工程质量。
  8、组织各单项工程的质量验收,负责按竣工验收制度申报项目竣工验收、移交等工作,将验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方和相关档案管理部门;
  9、充分听取、尊重甲方的意见,争取甲方指导和全力支持,及时汇报项目建设过程中出现的重大问题。
  (二)甲方的职责、义务
  1、合同签定后,负责向乙方办理前期工作移交手续,负责提供建设期间各项建管手续报建所必需的政府有关部门批文及相关资料,负责协助乙方办理需要以甲方名义办理的有关建设报建等相关手续;
  2、依法缴纳各种政策性费用及工程项目报建规费,依法交纳与本工程有关的各种税费;
  3、在项目实施过程中,甲方对项目有重大调整意见时,应会同乙方共同协商达成一致意见后以书面形式通知乙方实施,如由此引起项目投资、规模、工期变化,由甲方承担相应责任;
  4、对项目建设过程中的招投标、设备、材料选定的决策审定,对工程质量、进度、规模、标准及资金使用情况进行监督;
  5、为乙方提供必需的现场办公条件,及时、足额提供项目建设中所需的各项建设资金,负责建设项目过程中的各项经济合同的会签及最终报价的审定等工作;
  6、、甲方有权要求乙方提供本工程施工形象进度、投资、质量控制报告;
  7、参与竣工验收工作,与乙方办理工程固定资产、全套档案资料交接等手续,工程竣工验收合格后,在1个月内与乙方办理完成接收手续;
  8、协助乙方办理施工用水、施工用电等有关手续,协调施工现场与周边环境及机构的关系,因甲方原因导致周边因素影响项目不能正常实施的由甲方承担相应责任。
  四、合同价款的确定与支付
  代建管理费:经双方协商取费费率为3,取费基数以工程审计的总投资为准,在过程执行中,先暂按投资额240万元计费,合同签订后即支付暂定代建管理费的50,工程完工支付余下的50;监理费按国家取费标准另行签订合同。(监理费含在总投资范围内)
  五、工程进度
  1、工程开工以监理下达的开工令为开工日期;
  2、乙方确保按甲方对各单项工程的实际进度要求,完成委托范围内的全部工作;
  3、项目建设过程中,如甲方原因以及不可抗力等因素制约工程进度,造成工程延期则乙方管理工期相应须延,甲方承担相应工程延期而引起的相关责任及费用;
  4、项目建设过程中,若因乙方原因造成工期延误则乙方承担相应的经济责任及处罚。
  六、合同生效、变更与终止
  1、本合同经双方签字盖章后立即生效;
  2、由于甲方原因使项目管理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则乙方应将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方,完成项目管理业务时间相应延长;
  3、乙方办理完工程移交手续及全部的委托事项,本合同即行终止;
  4、当事人一方要求变更或解除合同时,应当在15日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效;
  5、当甲方认为乙方无正当理由而又未履行项目管理业务时,可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若乙方不能做出合理书面答复,甲方可予以经济处罚,乃至解除合同并追究相应责任,若甲方发出通知7日内没有收到答复,可在第一个通知发出后15日内发出终止委托项目管理合同的通知。合同即行终止。乙方承担违约责任。
  七、其它
  1、甲方驻本工程建设现场总负责人为,乙方驻本工程建设现场代表为;
  2、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何报酬或经济利益。乙方不得参加合同规定与甲方的利益相冲突的任何活动;
  3、乙方在项目管理过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密;
  4、乙方对于其编制的所有文件拥有版权,甲方仅有权为本工程使用此类文件;
  5、现场管理办法及专业管理细则由双方现场代表协商制定;
  6、乙方若将投资额控制在甲方确认的项目预算范围之内(不包括变更增加内容),甲方给予乙方工程节余资金的15作为奖励;(按武政【20xx】7号文第21条执行)
  7、本合同未尽事宜,双方可协商并另行签订补充协议,所签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
  八、争议的解决
  因违反或终止合同而引起一方的损失和损害的赔偿,双方协商解决,如项目管理委托合同未能达成一致时,可提交武汉仲裁委员会仲裁。
  九、本合同一式肆份,双方各贰份。甲方:(公章)
  法定代表人:乙方:(公章)
  法定代表人:
  委托代理人:
  地址:
  联系电话:
  传真:
  委托建设合同4
  委托人上海对外贸易学院与项目管理人上海建科建设监理咨询有限公司经双方协商一致,签订本合同。
  一、委托人委托管理人管理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
  工程名称:WTO研究中心楼和外籍教师招待所
  工程地点:古北路620号
  工程规模:建筑面积8,000平方米二、项目管理服务内容:
  1、前期管理:
  办理建设工程规划许可证;
  负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续,并办理相关的施工许可证;
  配合学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调,并提供相关服务;
  协助学校进行设计工作的协调,提供优化建议,使其成果符合学校要求;
  协助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察;
  项目的其他前期管理工作;
  2、全过程项目协调
  编制项目管理的工作内容和控制方法;
  负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作;
  负责协调投资监理工程监理之间的工作;
  其他项目管理工作。
  3、合同管理
  负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查;
  负责合同之条款费用和付款方式的初步审核;
  负责所有合同履行合同相关义务和权利的行使;
  负责合同纠纷的处理;
  负责与本项目有关的合同管理工作。
  4、后期管理:
  负责组织工程竣工验收
  负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核;
  负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理;
  负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作;
  负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册,以及向有关部门的移交;
  负责工程项目使用说明书的编制;
  负责项目的固定资产的登记、造册,以及清单与实物的移交;
  其他有关的后期管理工作。
  三、下列文件均为本合同的组成部分:
  1、项目管理建议书(投标书);
  2、本合同标准条件;
  3、本合同专用条件;
  4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
  四、管理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经委托人书面许可,管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。
  五、委托人向管理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向管理人支付报酬。
  六、项目管理费用
  1、计算依据
  根据财政部《基础建设财务管理若干规定》和上海市财政局《上海市地方国有建设单位若干财务问题补充规定》等有关规定;
  借鉴浦东新区财政局的浦财城(20xx)11号文《浦东新区政府投资项目代理建设单位管理费计取标准的若干规定》,计算本项目的管理费。
  2、建安投资额及管理费费率3、支付方式
  合同签订后七天内预付管理费20;
  管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算;
  支付时间:按月支付;
  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬和额外工作报酬:(报酬附加工作日数200元人日)。
  七、履行本合同发生争议,应协商解决,协商不成立的,由工程所在地人民法院管辖。
  本合同自年月日开始实施,至年月日完成。
  本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。
  委托人:(签章)委托人:(签章)
  住所:住所:
  法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)
  开户银行:开户银行:
  账号:账号:
  邮编:邮编:
  电话:电话:
  本合同签订于年月日
  委托建设合同5
  项目名称:
  项目建设地点:
  合同编号:
  (由承接方编填)
  委托方:
  承接方:
  签订日期:
  建设部
  国家工商行政管理局制定
  委托方(以下简称甲方)
  承接方(以下简称乙方)
  甲方委托乙方进行勘察任务。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。
  第一条工程勘察范围
  11本工程项目勘察委托文号、日期
  12工程建设地点
  13技术要求
  14预计工程量
  第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料
  项目名称
  文件资料份数
  提供日期
  年月日
  一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件
  二、提交工程项目的坐标与标高资料
  三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件
  第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果
  勘察成果名称
  提交日期
  提交份数
  年
  月
  日
  31勘察成果规定提交4份,超过4份另行计算。
  32工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延。
  第四条取费标准及拨付办法
  41本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行议定。
  42本工程勘察费估算为元,合同生效后天内,甲方向乙方预付估算勘察费的30作为定金,(本合同履行后,定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内,结清全部费用。
  43双方委托银行代付、代收有关费用。
  第五条双方责任
  51甲方
  511甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清,致使勘察过程中发生或危及人身安全时,其责任由甲方负责。
  512若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场工作时,甲方应派人负责安全保卫工作。
  513派员协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如:征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等,并承担其费用。
  514勘察前,根据乙方提出的用料计划,按时准备好各种材料,并承担费用。
  515按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施,甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时,甲方应支付乙方临时设施费。
  516勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
  517工程完工后,在15天内负责组织勘察及成果验收,并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见,作为工程勘察费用结算的依据。
  518维护乙方提交的勘察结果,不得擅自修改、转让。
  519由于甲方原因造成乙方窝工,除工期顺延外,甲方应支付窝工费。
  5110补充协议中甲方应负的其他责任。
  52乙方
  521派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘,确定勘察手段、勘察工作量,编制工程预算。
  522在勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计。
  523勘察过程中,根据场地地形、地质条件和技术规范要求,向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见,并办理正式变更手续。
  524按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察,根据委托任务书提出的技术要求,按合同规定的进度,提交勘察成果,并对其质量负责。
  525讲究职业道德,端正经营作风,勘察成果应满足设计和施工的要求。
  526补充协议中乙方应负的其他责任。
  第六条违约责任
  61甲方不履行合同时,无权要求返还定金;乙方不履行合同时,双倍返还定金。
  62甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费,每超过1日,应偿付未支付勘察费的1逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果,每超过1日,应减收勘察费1。
  63由于乙方原因造成勘察成果质量低劣,不能满足设计技术要求时,其勘察费用由乙方承担。
  第七条本合同执行过程中发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,由当地建设行政主管部门调解;调解不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
  第八条其他事宜。
  第九条本合同未尽事宜,由双方当事人及时协商签订补充协议,有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。
  第十条本合同自双方签字盖章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行废止。
  本合同正本1式8份,双方各执4份。
  委托方单位名称:承接方单位名称:
  (盖章)(盖章)
  法定代表人:法定代表人:
  单位地址:单位地址:
  邮政编码:邮政编码:
  电话:电话:
  电传:电传:
  传真:传真:
  开户银行:开户银行:
  银行帐号:银行帐号:
  签订合同代表(签字):签订合同代表(签字):
  日期:年月日日期:年月日
  建设行政主管部门工商行政管理部门
  审查意见鉴证意见
  (盖章)(盖章)
  审查号:鉴证号:
  审查日期:鉴证日期:
  年月日年月日
  委托建设合同6
  合同编号:
  甲方(委托人):
  法定住址:
  法定代表人:
  职务:
  委托代理人:
  身份证号码:
  通讯地址:
  邮政编码:
  联系人:
  电话:
  传真:
  帐号:
  电子信箱:
  乙方(受托人):
  法定住址:
  法定代表人:
  职务:
  委托代理人:
  身份证号码:
  通讯地址:
  邮政编码:
  联系人:
  电话:
  传真:
  帐号:
  电子信箱:
  根据国家知识产权及网络管理的有关规定,(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)为甲方筹建internet网站,设计制作网页的合作项目,经双方协商达成以下协议:
  第一条合同内容和要求
  1、网站有种语言版本:;
  2、网站页数范围:;
  3、网站建设方案:。
  第二条合同金额
  1、域名个,元年
  2、主机空间mweb空间,mlog空间,memail空间,m数据库空间,个email,m带宽,元年
  3、网页页,模版生成数据库管理,元
  4、系统个,元
  5、系统个,元
  6、计数器个,元
  7、其它
  8、费用合计元
  第三条付款方式
  本合同涉及总金额为人民币元,合同签订后,甲方支付合同金额的,即元作为定金,验收之后一次性支付合同余款即元。
  第四条开发周期
  1、甲方在年月日之前,将资料交给乙方,将定金汇至乙方帐户。
  2、乙方在年月日之前,完成网站的建设。
  3、甲方在年月日之前,对网站进行验收。
  4、甲方在年月日之前,将余款汇至乙方帐户。
  第五条资料提供
  1、甲方负责提供制作所需的一切资料(包括文字,图片以及其他相关文件),并制作成电子文件。在乙方开始制作网页时,甲方应备齐全部内容资料,并保证材料完整,图片清晰。
  2、甲方应保证所提供的资料不侵犯任何第三方的知识产权。乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。
  3、双方合作期间,乙方对甲方提供的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方。
  4、甲方应保证其委托制作的网站的合法性,对于涉及盗版、违法、政治、色情及其直接间接损害他人合法权益的内容乙方有权拒绝制作。
  第六条协助义务
  1、甲方应在网页制作的全过程中给与乙方便利条件,并积极配合。
  2、甲方应提供专人与乙方联络。
  3、在制作过程中,对甲方陆续提出的修改要求,乙方应尽力协助实现,并经甲方认可。
  第七条验收
  1、甲方应在收到乙方书面完工通知的日内对整个方案进行验证,并通知乙方进行修改,否则,视为全部设计验收合格。
  2、验收标准
  (1)甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。
  (2)主页无文字拼写及图片(以甲方提供的材料为准)错误。
  (3)网络程序正常运行。
  (4)乙方有权要求甲方作出局部的调整和修改,对于无理的要求和过激的言论伤害到人格甲方有权终止合作。
  (5)网页修改完成后经甲方审验合格后,由乙方负责上传至甲方的网络服务器,并保证网站的正常运行和访问。
  (6)网站制作完成。乙方不得随意要求甲方修改网站网页。
  第八条售后服务
  1、网站开通一年内免费修改主要页面(企业资料更新不计算在内),在不改版的前提下修改不超过20;一年以后如需服务,每年收取网站总额25维护费。
  2、制作完成后,乙方负责培训甲方一名技术人员进行操作和更新,培训时间为一天。
  第九条委托人的使用
  1、网站建成后,可以自行管理虚拟主机,可以利用虚拟主机在国际互联网上发布信息,可以自行规定信息的内容和文件的放置结构等。(自行管理出现的问题由甲方自行负责)
  2、甲方将在著作权法的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码,不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。
  3、甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的使用权。
  第十条知识产权
  1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方。
  2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
  3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
  第十一条违约责任
  1、由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成,乙方不负任何责任,并有权向甲方提出延期要求,延期时间由双方协商确定。
  2、因甲方未能按本协议约定期限内向乙方付款而造成违约的,由甲方承担责任并每逾天按总金额的作为违约金。
  3、由于乙方原因未能按时完成合同所规定的内容,甲方有权向乙方提出索赔,按总金额的作为违约金。
  4、任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。
  5、因甲方提供非法图文或甲方非法操作而造成网站被关闭的,其全部责任由甲方承担,因乙方上传非法图文或乙方非法操作而造成网站被迫关闭的,其全部责任由乙方承担。
  第十二条合同的解除
  双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采用欺诈,胁迫或者暴力的手段,另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经,正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应及时通知对方。若对方继续不履行,履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。
  第十三条声明及保证
  甲方:
  1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
  2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续()均已办妥并合法有效。
  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
  甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
  乙方:
  1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
  2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续()均已办妥并合法有效。
  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
  乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
  第十四条保密
  甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。
  第十五条通知
  1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
  2、各方通讯地址如下:。
  3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
  第十六条合同的变更
  本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
  第十七条合同的转让
  除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
  第十八条争议的处理
  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
  2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
  (1)提交仲裁委员会仲裁;
  (2)依法向人民法院起诉。
  第十九条不可抗力
  1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
  2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的。书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
  3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
  4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
  第二十条合同的解释
  本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
  第二十一条补充与附件
  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
  第二十二条合同的效力
  1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
  2、本协议一式份,甲方、乙方各份,具有同等法律效力。
  3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
  甲方(盖章):乙方(盖章):
  法定代表人(签字):法定代表人(签字):
  委托代理人(签字):委托代理人(签字):
  签订地点:签订地点:
  年月日年月日
  委托建设合同7
  委托人(甲方,全称):
  代理人(乙方,全称):
  为规范建设工程招标代理委托行为,明确建设单位和代理机构的责任,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规和规章的规定,就委托人代理人代理工程(勘察设计监理施工其他)招标事宜,经双方共同协商,于年月日,特签订以下合同条款共同遵守。
  第一条工程建设项目概况
  1、项目名称:
  2、建设地点:
  3、工程规模:总工程规模:占地面积约亩。建筑面积约万。分期实施。
  4、单向合同估算价:
  5、结构及层次:
  第二条招标
  1、招标方式:
  2、招标范围:施工图纸以内的土建、水电安装工程项目
  第三条招标代理合同天数
  1、开始时间:年月日;
  2、完成时间:年月日。
  3、合同完成总日历天数天。
  第四条甲方委托乙方代理业务范围(填写相应内容序号):
  1、提供招标前期的咨询工作及编制资格预审文件;
  2、申报及填写有关的招标资料及表格;
  3、起草招标公告或邀请书;
  4、对投标人进行资格预审;
  5、入围投标单位的确定;
  6、编制招标文件及备案;
  7、招标有效期内授权乙方签章认可有关招标事宜;
  8、组织踏勘现场和答疑会,并将答疑会内容形成书面文字解答送给各投标单位;
  9、编制标底;
  10、编制工程量清单;
  11、组织开标、评标、协助定标;
  12、编制评标报告;
  13、办理招标投标全过程的备案手续(含向建设行政主管部门提交招标投标情况书面报告);
  14、协助招标人与中标人签订合同;
  15、协助招标人调查,了解有关招标活动的投诉,处理纠纷工作;
  16、其他委托内容。
  第五条甲方的权利、义务和责任
  一、甲方的权利
  1、对委托项目的程序有知情权;
  2、对拟发出的招标文件有审阅权;
  3、要求代理人提供一套完全的招标档案,其中在代理过程中形成的资料为原始资料;
  4、收回在实施委托业务过程中借给乙方的全部资料;
  5、有权要求乙方不按法律、法规及规章和本合同规定履行其职责的代理从业人员;
  二、甲方的义务和责任
  1、遵守招标活动的的有关法律、法规和章程;
  2、及时完整的提供项目施工图纸、招标人的招标要求、期望及其他有关招标资料;
  3、招标人应按合同,规定配合招标代理机构开展代理业务,对代理机构编制的招标文件、资格预审、有关技术资料及填写的有关招标表格等按要求审查后盖章,同时将盖章审查后的有关文件、表格及有关技术资料及时送招标监督机构备案(可委托招标代理机构进行)、审定招标程序及对有关招标过程中的一切合法行为和活动予以认可;
  4、参与委托业务实施过程中的相关协调、审查、监督工作;
  5、按合同支付招标代理费、标底、工程量清单的编制费;
  6、接受招标投标监督部门依法实施的监督指导;
  7、招标人对应保密内容负有保密职责,不得泄密。
  第六条乙方的权利、义务和职责
  一、乙方的权利
  1、有权要求招标人对代理工作提供必要的协助;
  2、在有关法律法规和规章规定的范围内,依据本合同代理内容,开展代理服务工作;
  3、按合同收取招标代理费和标底、工程量清单编制费
  二、乙方的义务和责任
  1、遵守招标活动有关法律、法规和规章,保证代理及招标过程的真实、合法、规范、有效,并在其资格规定范围内依法从事招标代理业务;
  2、招标代理机构应当在招标人委托的范围内依法开展代理活动、招标投标活动中形成的有关文件,应当在发出前告知委托人;
  3、完成本合同第四条约定的招标代理工作;
  4、遵守职业道德规范,对代理事项保密;
  5、接受招标投标监督部门依法实施的监督和指导;
  6、向委托人提供一套由代理人经办的全部招标工作资料,由委托人存档;
  7、负责本次工程招标代理业务的责任人(签字),电话。
  8、不得将本合同代理服务转让第三方;
  9、由于招标代理机构在代理过程中的违法违规,造成代理人工作严重失误或泄漏标底及其他保密内容,使招标人收到重大损失的,招标人可依法扣减代理费用,对造成的经济损失有权依法提出责任赔偿;
  10、依法应承担的其他义务。
  第七条费用的约定及标准
  招标代理费、标底编制费依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知,计价格【20xx】1980号或按《关于颁布工程造价咨询服务收费项目与标准的通知》赣价房字【20xx】1号的规定由甲、乙双方在合同中约定。收费标准按办法附件规定执行,上下浮动幅度不超过20。
  1、全过程招标代理费按中标价的收取;
  2、招标代理费按工程总造价的收取;
  3、工程量清单编制费按总制价的收取;
  4、甲方要求外出封闭编制标底、差旅费、住宿费由负担。
  5、其他。第八条付款方式1招标人代理费:本合同签订后日内(且在招标投标监督管理部门备案)预付招标代理费的60,余款在中标通知书发出后五日内一次性付清标底或工程量清单编制费:本合同签订后日内(且在招标投标监督管理部门备案)预付标底或工程量清单编制费的70,余款在中标通知书发出五日内一次付清。
  第九条约定事项的解释、变更及违约责任
  1、招标文件的解释由招标代理机构负责解释;
  2、对与招标过程中有投诉异议的,将按建设行政主管部门的规定办理;
  3、由于不可抗力的因素,导致代理人不能完成委托业务的;在不可抗力因素解除后需要变更约定事项的,需经双方协商达成一致意见后方可变更;
  4、任何一方违反本协议约定,违约方支付守约方违约金(大写)元整。代理方如果违约,除支付违约金外,还应将收取的代理费全额退还委托方。委托方如果违约,除支付违约金外,还应支付已开展项目的金额代理费给代理人;
  5、如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为,经招标监管部门认定,委托人有权解释本协议,由代理人自行承担相应的法律责任和违约责任。
  第十条其他
  1、本协议未尽事宜,由甲、乙双方共同协商解决;
  2、本协议签订后,由代理方交一份到招标投标监督管理部门备案;
  3、本协议甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后,即行生效,全部招标代理工作完成,且施工中标通知书发出后结清款项后自动失效;
  4、本协议一式五份,委托人贰份,代理人贰份,招标投标监督管理机构备案一份。
  建设单位(章)
  法定代表人(章):
  年月日
  开户银行:
  账号:
  联系人:
  地址:
  电话:
  代理机构(章)
  法定代表人(章):
  年月日
  开户银行:
  账号:
  联系人:
  地址:
  电话:
  委托建设合同8
  甲方:法人代表:
  地址:邮编:
  电话:传真:
  乙方:北京万网志成科技有限公司法人代表:张向东
  地址:北京市东城区鼓楼外大街27号万网大厦3层邮编:100120
  电话:
  传真:
  上述甲、乙双方,经友好协商一致,就甲方委托乙方进行网站建设事宜达成以下协议。双方申明,双方都已理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自应承担的权利和义务,忠实地履行本合同。
  第一条甲方委托乙方为甲方网站进行有关的策划、设计和制作。本合同网站建设项目的内容、工作进度与安排、数量、价款、交付和验收方式等由附件载明。
  第二条双方的基本权利和基本义务
  21甲方的基本权利和基本义务
  211甲方应根据本合同网站建设项目的实际需要和乙方的要求提供协助,并提供相关的材料及图片等。甲方保证提供的所有资料完整、真实、合法,图片清晰、文字材料应为电子文档格式。
  212甲方承诺,向乙方提供的内容、资料等不会侵犯任何第三方的权利,若发生侵犯第三方权利的情形,由甲方承担全部责任。因甲方使用本合同标的给第三人造成损害的,由甲方自行承担责任。
  213甲方同意,本合同的签署意味着甲方授权乙方在履行本合同时可以使用甲方的名称、商标、域名、企业标志等,但此等使用不能损害甲方的利益。
  214甲方在使用建设完成的网站时,应当注意符合国家法律规定和社会公共利益,特别地,应当严格遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《中华人民共和国电信条例》《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》、《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》、《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》、《互联网文化管理暂行规定》和国家其他有关法律、法规、行政规章,不得利用网站制作、复制、发布、传播任何法律法规禁止的有害信息。如果甲方利用本合同服务进行的经营活动需要获得国家有关部门的认可或批准的,甲方应获得该有关的认可或批准。甲方应对违反本条规定所引起的问题及产生的影响、后果承担全部责任。
  215按本合同约定按时支付费用;
  216甲方应派专人负责与乙方联络、协调,甲方指派的联系人为:,联系方式为:
  217如甲方需要乙方提供域名服务、放置网站的服务器空间或需要乙方提供其他系统软件、技术支持等,双方应另行签署其他协议进行约定。
  22乙方的基本权利和义务
  221按照本合同约定完成网站建设工作,具体工作详见合同附件;
  222按照本合同规定收取费用;
  223可以根据甲方的要求帮助甲方举办培训和技术咨询,具体的操作方式及费用等内容,双方将另行协商并签署协议确认;
  224乙方将派专人负责与甲方联络、协调,乙方指派的联系人为:,联系方式为:
  225乙方将指派专人对项目过程进行监察,乙方指派的监察人员为:,联系方式为:
  226甲方同意,乙方有权将本合同项目内容委托第三方进行,但乙方应保证该委托内容的质量符合附件的要求。
  227网站建设的工作完成并收到甲方所支付的全部款项后,及时向甲方提交工作成果。
  第三条本合同网站项目建设完成并且甲方支付完毕全部款项后,甲方享有委托乙方创作的全部网页(包含文字、图画及其组合)的版权;网站项目中相关程序、文件源码的版权属乙方所有,但乙方授予甲方对该等程序、文件源码的使用权。未经乙方许可,甲方不得公布文件源码,不得复制、传播、出售或者许可他人使用本合同标的作品及其程序、源码等。乙方可以在业务范围内使用依据本合同委托创作的作品。
  第四条双方应当保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。本合同的终止、撤消、无效不应影响本条款约定的效力。
  第五条合同的变更与解除
  51合同履行过程中,任何一方欲对合同期限、项目内容、工作进度、费用等合同内容或条款进行变更或补充的,应与对方协商一致并签定补充协议进行确定。否则,视为未作变更或补充,双方仍应按照原合同的约定履行。
  52合同履行过程中,如甲方欲提前解除合同的,应提前日通知乙方。甲方提前解除合同的,已支付的费用不予退还。如届时甲方有已确认的工作成果所对应的费用未支付的,甲方还应于合同解除后的日内将应付费用支付给乙方。如因甲方擅自解除合同而给乙方造成其他经济损失的,甲方还应据实赔偿。
  53如乙方因自身原因需提前解除合同的,应提前日通知甲方,并返还甲方所支付的费用。
  54任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经、正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。
  55无论因何原因导致的合同解除或终止,对于甲方已确认的工作成果所对应的费用,乙方均不予退还(如甲方未支付的,还应支付)。但因乙方自身原因提前解除合同的除外。
  第六条不可抗力及责任承担
  61如果出现不可抗力,双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。合作期限可根据中止的期限而作相应延长,但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担责任。
  62声称遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后不迟于十五(15)日通知另一方,并提供经有关部门确认的不可抗力书面证明,且应尽可能减少不可抗力所产生之影响。
  63如果不可抗力持续三十(30)日以上,且对本协议之履行产生重大不利影响,则任何一方均可解除本合同。因不可抗力导致的合同解除,甲方已支付的费用不予退还。
  64甲方不能按时支付合同费用的,每延期一天,应支付合同总金额的5作为滞纳金,同时乙方还有权中止履行本合同,因此导致的工期延误等后果,责任由甲方自行承担,与乙方无关。
  65任何一方违反本合同给对方造成损失的,应赔偿损失。在本合同其他条款对违约有具体约定时,从其约定。
  第七条争议解决
  71双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的,应友好协商解决;协商不成的,双方同意向本合同签定地北京市东城区人民法院起诉。
  72本合同的终止、撤消、无效不应影响前款约定的效力。
  第八条其他
  81一方变更联系人、通讯地址或者联系方式的,应及时将变更后的联系人、通讯地址或者联系方式通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。
  82本合同的订立、解释、履行、效力和争议的解决等均适用中华人民共和国法律。对本合同的理解与解释应根据原意并结合本合同目的进行。
  83如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施,本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下,双方将以有效的约定替换该约定,且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。
  84本合同附件为本合同不可分割的一部分,与合同正文具有同等法律效力,如与本合同内容有不同之处,则以本合同的相关规定为准。
  85本合同经双方授权代表签字并盖章,自签订日起生效。
  86本合同一式两份,双方当事人各执一份,具有同等法律效力。
  甲方(盖章)乙方(盖章)
  授权代表签字授权代表签字
  电子邮件电子邮件
  日期:日期:
  委托建设合同9
  合同编号:
  委托方:(以下简称甲方)
  服务方:建设工程质量检测中心(以下简称乙方)
  项目名称:乙方受甲方委托,对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求,予以科学、公正、准确、高效地进行检测,并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任,经双方经友好磋商,就相关事宜达成如下协议:
  一、工程概况工程地址:施工单位:施工单位项目负责人:联系电话:检测报告提交对象:联系电话:报建面积:(平方米)
  二、检测服务范围及时间见证取样检测:
  1水泥物理力学性能检测;
  2钢筋(含焊接及机械连接)力学性能检测;
  3建筑用砂常规检测;
  4建筑用卵石、碎石常规检测;
  5砼强度检验;
  6砂浆强度检验;
  7简易土工试验;
  8掺和料(粉煤灰)检验;
  9沥青检验;
  10防水卷材检验;
  11墙体材料(强度)检测主体结构检测:
  11回弹法检测混凝土抗压强度检测;
  12砼保护层厚度(钢筋扫描)检测;
  13砼楼板厚度检测;
  14砌体基本力学性能检测说明:因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方另行委托,费用按实计算。
  三、合同单价
  1本合同按单项(或工程平方米费用包干方式)进行收费核算;
  2本次各项检测费用合计约为人民币(大写)(小写)元。
  四、付款方式
  1甲方需在检测前预付总检测费用的预付金为人民币(大写)(小写)元。
  2其他的付款方式如下主体工程结束付整,剩余款项所有报告全部提交一次性结清。
  五、相关权利和义务甲方义务
  1工程开工后,凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
  2定期与乙方确认工程进度,并根据付款条件支付相应检测费用。
  甲方权利
  1对在建工程的各类检测数据有知情权,协议执行过程,可随时查询。
  2从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
  乙方义务
  1根据相关标准及甲方要求,在承诺期限内完成检测任务,提供检测报告。
  2对发现的重大质量问题(如水泥XX性不合格、实际检测结果不足设计要求等),及时向甲方通报。
  3做好相关服务工作,特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目),分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。
  4提供检测咨询服务,指导甲方抽样送检工作。乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。
  六、检测标准
  1甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下,按甲方指定标准进行检测。
  2甲方未明确检测标准,按工程施工验收规定的标准执行。
  3各类标准执行优先等级:国家标准a;行业标准a;企业标准。
  七、甲、乙双方按照上述条款履约合同,如其中一方违约合同,另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份,甲、乙双方签字后生效;
  八、本委托书一式两份,甲、乙双方签字后生效。
  甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)
  法定代表人:法定代表人:
  联系电话:联系电话:
  传真:传真:
  地址:地址:
  委托建设合同10
  委托人:
  监理人:经双方协商一致,签订本合同。
  一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:
  二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
  三、下列文件均为本合同的组成部分:
  (1)监理投标书或中标通知书;
  (2)本合同标准条件;
  (3)本合同专用条件;
  (4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
  四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
  五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。本合同自年月日开始实施,至年月日完成。本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
  委托人:(盖章)监理人:(盖章)
  住所:住所:
  法定代表人:(盖章)法定代表人:(盖章)
  开户银行:开户银行:
  帐号:帐号:
  邮编:邮编:
  电话:电话:
  本合同签订于年月日
  委托建设合同11
  委托方(甲方):
  代理方(乙方):
  一、建设工程基本情况:
  1、工程名称:
  2、招标范围:
  3、建设地点:
  4、工程规模:
  5、工程投资额:
  二、建设工程实施条件:
  1、工程批准文号及时间:
  2、图纸设计单位及交付时间:
  三、招标、计价及评标定标方式:
  1、招标方式:
  2、计价方式:
  3、评标办法:
  四、代理业务范围:
  拟定招标方案;
  拟定招标分告或者发出投标邀请书;
  派员组织申请人报名登记;
  审查报名申请人投标资格;
  编制招标文件;
  组织现场踏勘和答疑;
  编制标底;
  组织开标、评标;
  参与开标、评标;
  草拟工程合同;
  五、代理方的义务:
  1、严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;
  2、在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务,不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;
  3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作;
  4、对影响公平竞争的有关招标投标内容保密,代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;
  5、对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;
  6、承担由于自已过失造成委托方的经济损失。
  六、代理方的权利:
  1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;
  2、依据国家有关法律法规的规定,在授权范内办理委托项目的招标工作;
  3、有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;
  4、承担由于自已过失造成委托方的经济损失。
  七、委托方的义务:
  1、在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);
  2、在履行本合同期间,委派熟悉业务,知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;
  3、在双方约定的期限内,对代理方提出的书面要求在日内做出书面的回答;
  4、承担由于自已过失造成代理方的经济损失;
  5、对影响公平竞争的招投标相关问题的保密;
  6、在规定的有效期内签订完工程施工合同,并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案;
  7、委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整,应书面提前一周通知乙方,以便调整相应的工作安排。
  八、委托方的权利:
  1、法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;
  2、有权了解招投标活动的计划安排,并可要求代理方提供招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告;
  3、有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;
  4、有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;
  5、有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。
  九、招标代理服务费的收取办法:
  1、受托方向委托方收取中标价的或人民币(大写)代理咨询服务费;上述费用中:
  含甲方缴纳的发布媒体信息服务费;
  含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;
  不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费
  不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。
  2、此代理咨询服务费于:
  本协议签订后,委托人先预付余款在领取合同备案通知书后一次性付清;
  领取合同备案通知书后一次性付清;
  委托人与中标人签定建设工程施工合同后一周内付清:
  十、委托方指定联系代表人:
  姓名:职务:
  十一、违约、争议:
  1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;
  2、由于一方违约造成的损失,由违约方承担,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;
  3、由于违约造成第三方(中标人)损失的,也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失;
  4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力;
  5、委托方与受托方在合同履行期间发生争议时,可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下方式解决争议:
  双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;
  向有管辖权的人民法院起诉。
  十二、合同份数及分送责任:
  1、本咨询合同正本贰份,双方各执壹份,副本份,甲方份,乙方份,招标中心建设工程科壹份;
  2、通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。
  委托方(甲方):代理方(乙方):
  法定代理人(签章):法定代表人(签章):
  单位地址:单位地址:
  联系电话:联系电话:
  邮政编码:邮政编码:
  开户银行:开户银行:
  银行账号:银行账号:
  年月日年月日
  附件
  委托书
  兹委托代理(工程名称)(工程内容)的(设计监理施工设备)招标事宜,有效期限为。
  拟定招标方案。
  拟定招标公告或者发出投标邀请书。
  派员组织申请人报名登记;
  审查申请人投标资格;
  编制招标文件;
  组织现场踏勘和答疑;
  编制标底;
  组织开标、评标;
  草拟工程合同;
  具体职责、权利义务详见招标代理合同。(注:自发布招标公告至组织开标、评标所形成的资料、文件由你单位加盖公章,我单位均予以承认,中标通知书由我单位签发)
  法人单位(公章):
  法定代表人(签章):
  委托日期:年月日
  委托建设合同12
  委托人与监理人,经双方协商一致,签订本合同。
  一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称本工程)概况如下:
  工程名称:
  工程地点:
  工程规模:
  总投资:
  二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
  三、下列文件均为本合同的组成部分:
  1、监理投标书或中标通知书;
  2、本合同标准条件;
  3、本合同专用条件;
  4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
  四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
  五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
  本合同自年月日开始实施,至年月日完成。
  本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
  委托人(盖章):监理人(盖章):
  住所:住所:
  法定代表人(签字):法定代表人(签字):
  开户银行:开户银行:
  账号:账号:
  邮编:邮编:
  电话:电话:
  签订地点:签订地点:
  年月日年月日
  附件
  第一部分标准条件
  词语定义、适用范围和法规
  第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:
  (1)工程是指委托人委托实施监理的工程。
  (2)委托人是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
  (3)监理人是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
  (4)监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
  (5)总监理工程师是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
  (6)承包人是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
  (7)工程监理的正常工作是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。
  (8)工程监理的附加工作是指:委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
  (9)工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
  (10)日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
  (11)月是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
  第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
  第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
  监理人义务
  第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
  第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
  第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
  第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
  委托人义务
  第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
  第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
  第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
  第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
  第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。
  第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。
  第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:
  (1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
  (2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
  第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值管理费)。
  第十六条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。
  监理人权利
  第十七条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:
  (1)选择工程总承包人的建议权。
  (2)选择工程分包人的认可权。
  (3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。
  (4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
  (5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
  (6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
  (7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。
  (8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
  (9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
  (10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。
  第十八条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
  第十九条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。
  委托人权利
  第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。
  第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
  第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
  第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
  第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
  监理人责任
  第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
  第二十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务,如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。
  第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。
  第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
  委托人责任
  第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。
  监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。
  第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
  合同生效、变更与终止
  第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。
  第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。
  第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。
  第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。
  变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
  第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,()可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。
  第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。
  第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。
  第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
  监理报酬
  第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算,并按约定的时间和数额支付。
  第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
  第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
  第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
  其他
  第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。
  第四十四条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。
  第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
  第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
  监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
  第四十七条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
  第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
  争议的解决
  第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。
  第二部分专用条件
  第二条本合同适用的法律及监理依据:
  第四条监理范围和监理工作内容:
  第九条外部条件包括:
  第十条委托人应提供的工程资料及提供时间:
  第十一条委托人应在天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
  第十二条委托人的常驻代表为
  第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施:
  监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:
  第十六条在监理期间,委托人免费向监理机构提供名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。
  第二十六条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失:赔偿金直接经济损失报酬比率(扣除税金)
  第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:(报酬附加工作日数合同报酬监理服务日)
  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:
  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作报酬:
  第四十一条双方同意用支付报酬,按汇率计付。
  第四十五条奖励办法:奖励金额工程费用节省额报酬比率
  第四十九条本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
  委托人(盖章):监理人(盖章):
  法定代表人(签字):法定代表人(签字):
  年月日年月日
  签订地点:签订地点:
  委托建设合同13
  本合同双方:
  委托单位(甲方):
  代理单位(乙方):
  合同签订日期:年月日
  委托方将的招标事宜委托乙方代理,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定,合同双方经协商一致,签订本合同。
  一、代理业务的内容、形式:
  甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
  工程概况:
  本次招标范围:施工图纸内容。
  1、招标代理的内容:填写申请表格,编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务;
  2、招标代理形式:邀请招标
  二、工作条件和协作事项:
  1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。
  2、委托方提供能够满足施工,标价计算要求的施工图纸及技术资料。
  3、乙方代理过程中,遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,按照有关程序规定进行,接受招标监督管理部门的监督。
  4、委托代理人在签订本合同时,应出具委托证书。
  三、委托期限:
  本合同自签订之日起执行,中标通知书签发后自行废止。
  四、费用支付方式及日期:
  本工程造价为人民币大写),收取代理费用合计人民币(大写)。付款方式为现金或转帐,全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付元或仅支付元,乙方均无异议。
  五、违约责任:
  1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;
  2、委托方应提供真实可靠的相关资料,及按第四款约定支付代理费用,否则一切责任由委托方自负。
  3、双方在合同执行过程中出现争议,可协商解决,也可由相关部门进行调解。
  4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
  5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,报招标管理机构一份。
  六、双方协议的其他条款
  甲方(公章):乙方(公章):
  法定代表人(签字):法定代表人(签字):
  年月日年月日
  委托建设合同14
  委托方(甲方):
  检测方(乙方):
  为了确保工程质量,根据有关规定及设计、质监部门的要求,甲方委托乙方对工程桩基础进行。依据《中华人民共和国合同法》,经双方协商达成以下协议,以兹共同遵守。
  一、执行标准:
  中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技规范》(JGJ10620x)。《岩土工程勘察规范》(GB5002120x)
  二、检测内容:
  1、低应变检测:根,检测桩身完整性,桩身砼纵波速;
  2、声波检测:根,检测基桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别;
  3、钻探抽芯:根,每桩孔,检测桩身完整性、桩长、桩砼强度、桩底沉渣、桩底持力层评价。
  三、检测价格:
  l、低应变检测:元根,计费:元;
  2、声波检测:元剖面,共剖面,计费:元;
  3、钻探抽芯:元米,计费:元;
  4、设备仪器进出场费:元。
  总计费用为:人民币(大写):是否需要正式发票:
  四、付款方式:
  合同签订后,甲方预付乙方检测费定金元,全部检测完成后,《基桩检测报告》提交时,所有款项结清并付款到位,否则乙方不予提交报告。
  五、甲方的权利和义务:
  l、甲方提供被检测桩的位置及有关检测工作的详细地质、设计、施工资料;
  2、负责被测桩桩头的清洗和平整工作(包括静载试桩的处理和声波管预埋)及其费用:
  3、提供检测现场的照明及电源,设备进出场及吊装所需的道路和场地:
  4、为乙方现场测试人员提供工作方便。协调好现场施工:
  5、按合同的约定向检测方支付检测工作费用;
  6、甲方独家享有该工程项目《基桩检测报告》的权力。
  7、检测期间甲方安排四名民工协助乙方工作并负责其费用。
  六、乙方的权利和义务:
  l、乙方必须严格按规范要求进行数据采集,计算分析、资料整理,每个单项工程检测完成后十个工作日内向甲方提供科学、准确、公正的《基桩检测报告》一式四份;并对检测数据负法律责任。
  2、提前一天向委托方(甲方)提供桩头(测点试坑)的处理方案。
  3、按合同约定享有基桩检测工作报酬。
  4、施工期间发生安全事故、违法乱纪行为后果自负。
  七、检测时间及检测次数:进场时间由甲方提前一天通知。检测次数:
  八、本合同双方代表签字,单位盖章后即行生效,完成报告提交和交清工程款后合同执行终止。
  九、本合同未尽事宜,双方协商解决。
  十、本合同一式四份,甲方二份,乙方二份,每份具有同等法律效力,甲乙双方代表签字(盖章)后生效(复印有效)。
  甲方(公章):xxxxxxxxx乙方(公章):xxxxxxxxx
  法定代表人(签字):xxxxxxxxx法定代表人(签字):xxxxxxxxx
  xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
  委托建设合同15
  委托方(以下简称甲方):
  受托方(以下简称乙方):
  鉴于甲方委托乙方提供互联网建设项目,包括网页设计、网站程序代码的编写以及合同期内的网站维护服务等,为明确双方责任,根据中国法律及相关法规的规定,经双方友好协商,签订此合同,以期双方共同遵守。
  一、双方的权利和义务
  (一)甲方的权利和义务
  1、甲方委托乙方进行网站开发设计和维护(网站类型应甲方要求参照制作)。因本合同产生的全部交付内容和开发成果(包括全部源代码、系统技术文档软件、数据等)的知识产权归甲方所有。甲方有权要求乙方提供与本项目有关的技术支持服务。
  2、甲方应根据本合同服务项目的实际需要按乙方的要求提供协助,并提供相关的材料及图片等。甲方在网站建设开始之前提供所有资料并保证提供的所有资料完整、真实、合法,图片清晰、文字材料应为电子文档格式(特别注意:英文稿件区分大小写)。
  3、甲方承诺向乙方提供的内容、资料等不会侵犯任何第三方的权利,若发生侵犯第三方权利的情形,由甲方承担全部责任。因甲方使用本合同标的给第三人造成损害的,由甲方自行承担责任。
  4、甲方同意本合同的签署意味着甲方授权乙方在履行本合同项下同时可以使用甲方的名称、商标、域名、企业标志等,仅供本合同服务使用,此等使用不能损害甲方的利益。
  5、甲方在使用乙方建设完成的网站时,应当注意符合国家法律规定和社会公共利益,甲方应对违反本条规定所引起的问题及产生的影响、后果承担全部责任。
  6、按本合同约定按时支付费用。
  7、甲方需协助乙方设计人员充分了解甲方的业务内容或流程,并提供相应的便利条件。
  (二)乙方的权利和义务
  1、按照甲方提供的材料按时完成合同项下所有服务的制作。完成后的网站,在甲方付清所有费用后,所有权归甲方所有。合同到期后,若双方不再合作,乙方有义务办理相关转移手续。
  2、乙方应在双方约定的时间内完成网站建设工作,及时向甲方提交工作成果。在网站制作完成后,对甲方陆续提出的小细节修改要求,乙方应积极配合予以实现,并交甲方验收通过。
  3、乙方为甲方举办二人或两次的网站后台管理系统操作培训。
  4、未经甲方同意,乙方不得随意更改甲方提交的原始资料或样稿。
  5、乙方保证其用于制作网站的技术、工具不会侵犯到任何其他第三方的知识产权,否则由此引起的一切后果由乙方自行承担。如因乙方技术原因导致甲方网站出现有严重的漏洞和错误或其他不能正常运行的情况的,乙方须在日内消除障碍,保证甲方网站正常运行,且甲方无须针对乙方消除障碍以使得甲方网站正常运行的服务支付任何费用。
  6、乙方在征得甲方同意后才可于本项目中标注“本项目由乙方提供技术支持”。
  二、完工验收及售后
  1、完工时间:乙方收到甲方提供的与网站开发相关的文字、图片材料及乙方收到甲方按照本合同规定支付的款项后个工作日内完成整体网站制作开发。因甲方原因未及时提供准确的文字图片材料或确认风格造成的时间延误,乙方的完成时间可相应往后顺延。
  2、网站验收内容:栏目无错误,无程序和链接错误。网站验收后甲方需增加新的栏目及功能,视为二次开发,二次开发费用协商解决。
  3、验收合格:甲方应以书面形式签收,如甲方在收到乙方《网站验收通知函》个工作日内未书面签收也未提出异议的,视为甲方验收合格。乙方在验收合格后个工作日内提交工作成果或将网站上线开通访问。
  4、售后服务支持:网站免费售后服务支持期限为年,服务内容:日常技术支持、技术咨询、保障网站正常运行使用、网站杀毒木马清除、BUG排除、安全保障等;售后服务支持的方式:电子邮件、电话、远程服务。
  三、合同金额、付款方式以及服务期限
  1、本次服务费用为:域名由甲方提供,网站建设元,大写元整,本合同签订个工作日内,甲方向乙方支付合同金额的,即人民币元。网站验收后试运行个工作日内支付余款。
  2、服务时间:年月日,到年月日结束,后期续费另签合同。
  3、乙方收取本合同款项的指定银行账户,如下:
  收款单位:
  开户行:
  账号:
  四、合同的变更、中止与解除
  (一)合同变更
  任何一方需对合同期限、项目内容、工作进度、费用等条款进行变更或补充的,应与对方协商一致并签订补充协议进行确认。
  (二)合同中止
  任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经违约,可以单方面中止履行本合同,但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。
  (三)合同解除
  1、甲方需解除合同,应提前日通知乙方,已支付的费用不予退还。已确认的工作成果所对应的费用未支付的,甲方还应于合同解除后的个工作日内支付乙方。如因甲方擅自解除合同而给乙方造成其他经济损失的,甲方还应据实赔偿。
  2、乙方因自身原因需解除合同的,应提前日通知甲方,如乙方擅自解除合同而给甲方造成其他经济损失的,乙方据实赔偿。
  五、违约责任和争议解决
  1、为保证本合同的正常执行进度和乙方的服务质量,甲方应在合同签订后日内提交乙方所需的网络服务的全部资料。
  2、本合同及其补充条款涉及的内容由双方共有,不得向第三方透露。
  3、甲方违约责任:如甲方未按照本协议约定按时付款,则每延迟一日应向乙方支付的滞纳金;经协调后拒不付款,乙方有权停止甲方委托乙方的所有服务,由此造成的损失由甲方自行承担。
  4、乙方违约责任:若因乙方原因造成合同不能按期履行,乙方须向甲方赔偿违约金,最高违约金金额为合同总金额的。若延迟交付个工作日以上,甲方有权要求终止合同,乙方应退还甲方已支付的合同款项。
  5、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,应向人民法院提起诉讼。
  六、不可抗力
  在合同有效期内,因不可抗力而造成一方不能履行合同规定的责任和义务,不视为违约。不可抗力系指:战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故。
  七、附则
  1、本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为年。本合同条款未尽事宜,双方友好协商解决。本合同高于其他相违的书面或口头协议。
  2、本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
  甲方(盖章):乙方(盖章):
  年月日年月日
投诉 评论

定期合同无固定期限合同推荐度:固定期限劳动合同推荐度:无固定期限的劳动合同推荐度:无固定期限劳动合同推荐度:无固定期限劳动合同推荐……物流合同物流合作合同推荐度:物流公司合同推荐度:物流运输合同协议书推荐度:物流公司劳务合同推荐度:第三方物流合同推荐度:相关……私人员工合同私人小吃店员工劳动合同推荐度:私人员工合同推荐度:私人员工合同推荐度:相关推荐私人员工合同6篇随着人们法律观念的日益增强,能够利……广告代理合同广告代理合同推荐度:采购合同买卖合同推荐度:采购合同与买卖合同推荐度:合同法租房合同推荐度:合作的合同推荐度:相关推……劳务合同个人简单版个人劳务合同简单版推荐度:个人劳务简单版合同推荐度:劳务公司劳务简单版合同推荐度:劳务简单版合同推荐度:劳务合同简单版推荐……劳务简单合同用工劳务的简单合同推荐度:企业劳务的简单合同推荐度:饭店厨师劳务的简单合同推荐度:塔吊司机劳务简单的合同推荐度:顶管施工劳务的简……网页制作合同网页制作合同推荐度:网页制作合同推荐度:网页制作合同推荐度:相关推荐网页制作合同11篇在人们越来越相信法律的社会中,越来越多的场……道路施工合同道路施工合同推荐度:道路硬化施工合同推荐度:乡村道路硬化施工合同推荐度:村组道路硬化施工合同推荐度:道路硬化施工合同推荐度……道路施工合同道路施工合同推荐度:道路硬化施工合同推荐度:乡村道路硬化施工合同推荐度:村组道路硬化施工合同推荐度:道路硬化施工合同推荐度……格式合同合同的格式推荐度:借款合同格式推荐度:销售合同格式推荐度:劳动合同格式推荐度:房屋租赁合同格式推荐度:相关推荐……行车合同电动自行车转让协议推荐度:自行车的租赁合同推荐度:自行车租赁合同推荐度:相关推荐行车合同通用现今社会公众的法律意识不断增强,越来……委托建设合同委托建设合同推荐度:建设工程委托监理合同推荐度:相关推荐委托建设合同15篇现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的类型越来越多,合同是对双方……
商标使用许可合同书家政服务合同雇佣的合同家政服务合同高级家政人员聘用合同工矿产品购销合同门面合同家政保姆雇佣合同家政雇佣合同网页广告刊登协议房屋抵压合同临时工合同乾陵、阿房宫、周原、杜陵、石峁5处遗址获国家考古遗址公园立项暮白首容夙为什么叫容靖沣城主容夙和容婳是不是亲姐妹强迫症容易与哪些疾病混淆太极十二拍视频(广场舞视频大全16步)国际儿童图书日写给孩子们的爱悲伤和勇气OPPORenoAce发布会专访两大王牌加持,做全性能科技代又增加一人!熊猫互娱法定代表人龙飞被限制消费可爱的小动物我不想长大《古意》李颀原文及翻译注释赏析大家关注的海后项思醒现在怎样了?可能就是个赚流量的骗局汉字的自我介绍

友情链接:中准网聚热点快百科快传网快生活快软网快好知文好找美丽时装彩妆资讯历史明星乐活安卓数码常识驾车健康苹果问答网络发型电视车载室内电影游戏科学音乐整形