工程合同

　　拆除工程合同
　　推荐度：
　　电梯工程合同
　　推荐度：
　　装饰工程合同
　　推荐度：
　　工程合同
　　推荐度：
　　建设工程合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　工程合同范文集锦10篇
　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编收集整理的工程合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
　　工程合同篇1
　　合同编号：
　　工程名称：
　　景观绿化工程
　　建设单位：（甲方公章）
　　施工单位：（乙方公章）
　　法人代表：法人代表：
　　工地代表：经办人：
　　开户行帐号：
　　户行帐号：中国XX
　　签定日期：年月日
　　园林绿化工程施工合同
　　甲方：市集团房地产开发有限公司
　　乙方：市园林工程有限公司
　　甲方委托乙方承担花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务，双方议定以下条款，共同遵守。
　　一、承包范围乙方按照市园林工程有限公司设计的广晟花园二期架空层园林环境工程施工图纸进行承建，包括绿化施工、绿化养护工程项目，承包范围如甲方另有增减，须补充合同。
　　二、承包方式本工程采取包工包料，包质量、包工期的方式进行承包。
　　三、合同工期施工工期为（移交场地后）个日历天；具体施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为天。本工程在施工过程中有下列情况，并经甲方代表或现场监理工程师签证，工期可以相应顺延。
　　1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。
　　2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到严重影响者。
　　3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所需指令。批准等，致使施工不能正常进行。
　　4、设计变更和工程量增加。
　　5、甲方未能按约定日期支付工程预付款，进度款，使工程不能正常进行。
　　四、双方责任
　　（一）、甲方责任
　　1、向乙方提供施工场地，负责施工现场有关障碍物的拆除搬迁等工作。
　　2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。
　　3、及时组织交工验收。
　　4、协助乙方办理夜间施工许可等有关手续。
　　5、检查和监督乙方的施工进度、质量、安全生产和工程款的使用情况。
　　6、做好施工队与现场周围有关单位的协调工作，做好当地有关部门与乙方的协调工作。
　　7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的信函及时答复、签署意见。
　　（二）、乙方责任
　　1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。
　　2、按设计单位及监理单位提出的技术要求及质量标准进行施工。
　　3、负责提供施工和生活场地内的临时设施。
　　4、搞好施工组织，制订本专业施工细则，加强施工管理，加快施工进度，确保按时交工。
　　5、甲方和现场监理工程师提供具体项目和各道工序实施性进度计划，向甲方和现场监理工程师提交控制措施（包括组织措施、技术措施、信息管理措施）经甲方审查认可后作为检查控制进度的依据。
　　6、如实填报工程进度，及时编制竣工结算，送监理工程师和甲方审核。
　　7、服从甲方和监理单位的管理，接受主管部门和质监部门的检查监督，安全生产，文明施工。
　　8、认真搞好质量自检工作，作好施工记录，为甲方、监理单位及质监代表检查监督提供方便。
　　9、认真搞好资料管理，及时整理完善竣工资料。
　　10、减少污染，注意环境卫生，保护施工现场的整洁，并做到文明施工。
　　11、负责施工安全，由乙方造成的安全事故由乙方承担。
　　五、工程质量
　　1、乙方施工的苗木和其它材料必须符合设计规格与质量要求。
　　2、乙方必须严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工，保证苗木种植数量和质量，确保苗木100成活。
　　六、交工验收及养护
　　1、工程竣工后，甲方应根据乙方的竣工报告，会同有关部门，按照图纸要求进行项目验收，评定工程质量，并在；竣工验收证明书；上签章。
　　2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自使用，否则，作甲方同意验收处理。
　　3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设施由乙方负责拆除。
　　4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。
　　七、预结算及付款
　　1、本工程的造价为：人民币元，每户按元户包干。
　　2、施工中的增加项目结算办法：由乙方向甲方上报增加项目的预算报价，按双方协商计价结算（以监理或甲方现场签证为依据）。
　　3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30作施工前的备料费用。
　　4、乙方完成工程进度的80时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70。
　　5、工程竣工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95，余款待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。
　　八、违约责任
　　（一）甲方违约：
　　1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的，工期相应顺延。
　　2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者，工期相应顺延。
　　3、乙方已按图纸施工，由于甲方原因造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。
　　4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必须赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。
　　5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。天台花园（样板房）景观绿化工程合同书提要：甲方委托乙方承担花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务
　　6、由于甲方原因而终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。
　　（二）乙方违约：由于乙方原因有如下情况之一者，甲方有权收回部分工程另行安排施工队伍直至终止合同。
　　1、施工中不重视质量，经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采取补救措施者。
　　2、违反安全生产规程，不文明施工，造成严重不良影响者。
　　3、不服从甲方、监理协调、检查和监督管理者。
　　九、其它
　　1、在施工和养护过程中，若施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害，并且乙方虽经努力抢救，仍不可避免地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。
　　2、施工中急需解决的问题，任何一方可书面通知对方，另一方应在24小时内答复和签署意见，否则视为不按时
　　3、甲方委派乙方委派为常驻工地代表，经常联系解决工程事宜。
　　3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。
　　5、在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以直接向人民法院起诉。
　　6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效，竣工验收及价款结清后自行失效。
　　甲方签名：
　　乙方签名：
　　日期：
　　工程合同篇2
　　甲方：（身份证号码：）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就通辽市开鲁县（）项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：
　　一、甲方义务与责任
　　1、本着对通辽市开鲁县（）项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对通辽市开鲁县（）项目的合同签订给予配合把关。
　　2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订项目的施工合同。
　　二、乙方义务与责任
　　1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。
　　2、本着甲方对（）工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。
　　三、报酬支付
　　1、在甲方帮助乙方取得这一项（）工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费6。
　　2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。
　　四、违约责任
　　（一）甲方违约责任
　　1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目）（以下简称甲方
　　再接受任何的第三方服务（承建商）。
　　2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。
　　3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。
　　（二）乙方违约责任
　　1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的。
　　第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。
　　2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。
　　五、保密
　　在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。
　　本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。
　　如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效。
　　甲方：
　　见证人：
　　乙方：
　　20xx年月日
　　工程合同篇3
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第1条、工程概况
　　1。1工程名称：
　　1。2工程地点：
　　1。3承包范围：
　　1。4承包方式：
　　1。5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。
　　1。6工程质量：
　　1。7合同价款（人民币大写）：
　　第2条、甲方工作
　　2。1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
　　2。2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
　　2。3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。
　　2。4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
　　2。5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
　　2。6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
　　第3条、乙方工作
　　3。1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
　　3。2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3。3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
　　3。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
　　3。5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3。6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第4条、关于工期的约定
　　4。1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　4。2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
　　4。3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　4。4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
　　第5条、关于工程质量及验收的约定
　　5。1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ7391）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ30088）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　5。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
　　5。3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
　　5。4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　5。5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　5。6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
　　第6条、关于工程价款及结算的约定
　　6。1双方商定本合同价款采用第种：
　　（1）固定价格。
　　（2）固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。
　　（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
　　6。2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。
　　拨款分次进行拨款金额
　　6。3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。
　　第7条、关于材料供应的约定
　　7。1本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
　　7。2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　第8条、有关安全生产和防火的约定
　　8。1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
　　8。2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
　　8。3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
　　8。4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
　　第9条、奖励和违约责任
　　9。1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。
　　9。2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。
　　9。3乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5。2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。
　　9。4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　9。5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
　　9。6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
　　9。7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
　　9。8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　第10条、争议或纠纷处理
　　10。1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　10。2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
　　第11条、其它约定
　　第12条、附则
　　12。1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
　　12。2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。
　　12。3本合同履行完成后自动终止。
　　12。4附件
　　（1）施工图纸或作法说明
　　（2）工程项目一览表
　　（3）工程预算书
　　（4）甲方提供货物清单
　　（5）会议纪要
　　（6）设计变更
　　（7）其他
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　法定代表人：法定代表人：
　　代理人：代理人：
　　单位地址：单位地址：
　　电话：电话：
　　传真：传真：
　　邮码：邮码：
　　开户银行：开户银行：
　　户名：户名：
　　帐号：帐号：
　　年月日年月日
　　附表一：XXX工程甲方供应材料设备一览表
　　序材料或设备规格单数供应送达
　　单价备注
　　号名称型号位量时间地点
　　工程合同篇4
　　合同编号：116417
　　建设发包发（甲方）：
　　承包施工方（乙方）：
　　经甲、乙双方友好协商，甲方将位于省市茅台镇私人房屋亮化建设施工项目发包给乙方，双方秉着平等、自愿、诚实、信用的原则，特签订此合同，望共同遵守：
　　一、承包方式
　　施工工程采取清包，即包工不包料的方式。
　　二、建设工期、承包范围及工程款计算方式
　　工程建设从乙方进场当日开始计算，工期至年月1日以前完成，乙方保证在规定时间内完成工程建设进度。承包项目具体情况如下：
　　1、甲方只提供建设材料到施工场地路边，乙方自己负责施工原材料的搬运使用。
　　2、砌砖按块数计算，单价为：零点五五元一块，（0。55元块）；外墙砖单价为：五十八元每平方米，（58元）。
　　3、乙方必须在规定时间内完成以上1至2条承包项目工程，如在规定的时间内未完成，甲方将不支付乙方任何工程费，并且由乙方赔偿因延误工期造成甲方的损失。
　　三、甲方职责
　　根据房屋建造需求，甲方及时提供房屋建设所需建筑材料，以保证乙方按约定的工期顺利施工。
　　四、乙方职责
　　乙方自带砌墙和外墙砖施工用具（运费由乙方负责）和师傅、小工等施工人员，按甲方提供的图纸或甲方要求进行施工。
　　五、工程质量要求
　　砌墙平面平整垂直墙角，顶角垂直，砂浆饱满，浇灌平整、牢实，外墙砖必须平实、整齐，缝隙合理。以上工程质量如验收不合格造成的损失由乙方负责。
　　五、工程检查、验收
　　在不影响乙方正常作业的情况下，甲方对工程作业进度、质量进行全程监督检查，并于工程建设完工后乙方通知甲方对工程进行验收，合格后支付工程款。
　　六、工程款支付办法
　　工程款采取分结方式，房屋施工开始10天后甲方保证支付乙方施工生活费，工程结束验收合格后甲方一次性支付乙方房屋建设施工工程款。
　　七、安全责任
　　乙方必须认真按施工操作程序施工，必须佩戴甲方提供的脚手架、安全带、安全帽等安全设施，并做好施工人员的安全教育，坚持安全第
　　一、质量第
　　一、预防为主，若施工中发生安全事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。
　　八、其他情况
　　施工期间乙方伙食自理，甲方只提供住房。
　　九、其它未尽事宜
　　1、甲乙双方各自的材料、工具，甲乙双方各自负责保管。
　　2、乙方施工在保证质量的前提下应爱惜材料，避免造成浪费。
　　3、本协议一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议，尚若违反，造成的损失由违约方负责。
　　4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理，协商不成按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规执行。若甲乙双方发生纠纷应秉着友好的原则先协商解决，协商不成的任何一方均可向法院提起诉讼。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　工程合同篇5
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
　　第一条工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程范围和内容：
　　第二条工程期限
　　1、本工程合同安装总工期为
　　2、本工程开工日期以构件进场时间为准。
　　第三条工程合同总价
　　总建筑面积为平方米，价格为平方米，总价格为元（大写）如有变更，以实际面积结算。
　　第四条材料、设备供应
　　1、本工程安装所需吊车设备，焊割材料由承包自备；工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责，甲方保障材料准时到场，不能拖延。
　　第五条工程质量和检查验收
　　承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量，如果发包方发现安装质量问题，属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
　　第六条工程价款的。支付与结算
　　1、本合同签订后，承包方进场安装主钢结构时，发包方支付合同总价的的预付款，结构安装完毕，发包方支付的进度款，彩板安装完毕，发包方支付的进度款。
　　2、乙方整个工程安装完后，经甲方验收合格，工程办完交工验收并办理工程结算后天内，所有余款全额支付完毕。
　　第七条争议的解决方式
　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解，调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
　　第八条附则
　　其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
　　本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
　　本合同正式本份。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　工程合同篇6
　　湖塘街道办事处（以下简称甲方）
　　立协双方：
　　朱炎林（以下简称乙方）
　　一，工程概况
　　1，工程名称：湖塘街道农贸市场钢棚
　　2，工程地点：湖塘街道湖塘村
　　3，工程内容：搭钢棚229。87平方，每平方160元，计36779。00元，搭铁架子4500元，浇水泥板1050元，合计42329元。
　　二，工程承包范围：本工程为施工图范围内包工包料，一次包定。
　　三，工程工期：从XX年10月16日起到XX年11月15日止。
　　四，工程质量及技术要求：
　　本工程严格按照施工图纸规范施工，质量必须达到合格及以上。
　　五，工程款的结算及支付
　　本工程为合同价（大写）：肆万贰仟叁佰贰玖元，人民币：42329。00元，工程完工并经验收合格后一次性付清。
　　六，本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，希双方共同信守。
　　甲方（盖章）：代表（签字）：
　　乙方（盖章）：
　　签订日期：XX年10月15日
　　工程合同篇7
　　甲方：上海领慧智能科技有限公司
　　乙方：
　　今有甲方（上海领慧智能科技有限公司）和乙方（）就上海项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议：
　　1、甲方同意将上海项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积元平方分包给乙方，工程量包括所有弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的所有管子的预留预埋，设备的安装及调试等
　　2、甲方提供给乙方施工图纸一份，乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要及时提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他情况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按规范施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必须按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。
　　3、本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手动工具，包辅材包耗材的购买，包安全包文明包清洁的清包合同，（其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、
　　所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等），乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的安全，所发生的安全事故和责任及罚款由乙方自行承担。
　　4、乙方应节约材料不准浪费，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库，如未及时返回，甲方管理人员一经发现，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩，如果数量相差多则乙方赔偿（特别是线材），甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发现必将重罚。
　　5、施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品，加强和土建及其他工种的衔接，如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。
　　6、甲方有权根据现场乙方的实际施工水平和人员情况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无能力完成此分包工程，甲方有权提前终止合同并对乙方进行处罚，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进行任何处罚，包括停止付款。
　　7、乙方在现场必须配备有经验的管理及技术员2名，乙方须完全服从甲方的管理，服从总包方、业主方、监理的管理和指导，如
　　乙方不服从甲方的管理，甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处罚，每次罚款不少于500元。
　　8、乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，提供完整的施工日志，并配合甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。
　　9、甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方承担，但需和乙方协商。
　　10、甲方按在职工人1000元月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20，二次预埋占10，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满足验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最后期限。
　　11、乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和配合各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。
　　以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。
　　本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。甲方：上海领慧智能科技有限公司
　　项目负责人：
　　乙方：
　　项目负责人：
　　工程合同篇8
　　建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同》各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门：
　　为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对《建设工程施工合同》（）进行了修订。修订后的《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同（示范文本）》（）印发给你们，请做好推行工作。原《建设工程施工合同》（）停止使用。
　　附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF19990201）
　　一九九九年十二月二十四
　　编号档案号
　　建设工程施工合同
　　（GF19990201）
　　中华人民共和国建设部
　　国家工商行政管理局制定
　　第一部分协议书
　　发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况
　　工程名称：工程地点：工程内容：
　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围
　　承包范围：三、合同工期
　　开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数四、质量标准
　　工程质量标准：五、合同价款
　　金额（大写）：元（人民币）：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1。本合同
　　协议书2。中标通知书3。投标书及其附件4。本合同专用条款5。本合同通用条款
　　6。标准、规范及有关技术文件7。图纸8。工程量清单9。工程报价单或预算书
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效
　　合同订立时间：年合同订立地点：
　　本合同双方约定后生效。
　　发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：
　　电话：传真：开户银行：账号：
　　邮政编码：
　　工程合同篇9
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　二、工程承包方式、范围及材料供应
　　三、合同工期
　　自年月日止年月日。
　　四、合同价款
　　金额（大写）：：
　　五、适用法律、标准及规范《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。
　　六、决算方式：
　　七、安全施工、文明施工。
　　1承包人必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。
　　2承包人必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清，在发包人领导下，做好与其他施工单位的协调、配合工作。
　　八、合同价款的支付
　　双方约定的工程款支付时间：工程开工按工程形象进度的付款。工程竣工验收评为合格，办理完工程结算后再付工程总造价的，剩余5的尾数作为质量保修金，待工程保质期满无质量问题后付清。
　　九、工程变更
　　组织施工中，如必须变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。
　　十、其他
　　本工程严禁转包，一经发现取消施工资格，作退场处理，并处以承包人元罚款，从工程款中扣除。
　　十一、质量保修期
　　质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
　　工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的维修、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。
　　十二、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
　　十三、本合同一式捌份，双方各执肆份。
　　十四、本合同自双方签字盖章后生效。
　　发包人：承包人：
　　法定代表人：法定代表人：
　　工程合同篇10
　　甲方：
　　乙方：
　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。
　　一、工程地点及名称
　　1、工程地点：
　　2、工程名称：
　　二、承包内容价款以及工期
　　1、承包内容：污水站全部土建工程。
　　2、工程造价：一次性。
　　3、工程工期：自开工日内完成承包全部承包内容。
　　三、付款及质量
　　1、污水地底板验收合格后付30，主体验收合格后付至70，发包方进行竣工验收合格后付至95，其余工程款待工程保修期满一次性付清。
　　2、工程质量：合格。
　　四、甲方责任
　　帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。
　　五、乙方责任
　　严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。
　　六、保修期及质保金
　　1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计个月。
　　2、质保金：承包总价的10为保修金，保修期满后付清全部承包价款。
　　4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。
　　甲方：乙方：
　　签字：身份证号：
　　日期：日期