商品房购买合同 推荐度: 商品房购买合同 推荐度: 商品房购买合同 推荐度: 相关推荐 商品房购买合同合集15篇 随着人们法律观念的日益增强,合同的用途越来越广泛,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编收集整理的商品房购买合同,仅供参考,大家一起来看看吧。 商品房购买合同1 出卖人: 通讯地址: 邮政编码: 营业执照注册号: 企业资质证书号: 法定代表人: 联系电话: 委托代理人: 联系电话: 委托销售经纪机构: 通讯地址: 邮政编码: 营业执照注册号: 经纪机构备案证明号: 法定代表人: 联系电话: 买受人: 【法定代表人】 【负责人】: 【国籍】 【户籍所在地】: 证件类型: 【居民身份证】 【护照】 【营业执照】证号: 出生日期:年月日,性别: 通讯地址: 邮政编码: 联系电话: 【委托代理人】【 法定代理人】:【 国籍】【户籍所在地】: 证件类型:【居民身份证】【护照】 【营业执照】【】, 证号:: 出生日期:年月日, 性别: 通讯地址: 邮政编码:, 联系电话: 第一条项目建设依据 1、出卖人以【出让】【划拨】【】方式取得坐落于地块的建设用地使用权。该地块【国有土地使用证号】【】为,土地使用权面积为平方米。买受人购买的商品房所占用的土地用途为,土地使用权终止日期为年月日。 2、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房项目核准名称为,建设工程规划许可证号为,建筑工程施工许可证号为。 第二条预售依据该商品房已由批准预售,预售许可证号为。 第三条商品房基本情况1、该商品房的规划用途为【住宅】【办公】【商业】【】。 2、该商品房所在建筑物的主体结构为,建筑总层数为层,其中地上层,地下层。 3。该商品房为第一条规定项目中的【幢】【座】【】单元层号。房屋竣工后,如房号发生改变,不影响该商品房的特定位置。该商品房的平面图见附件一。 4、该商品房的房产测绘机构为,其预测建筑面积共平方米,其中套内建筑面积平方米,分摊共有建筑面积平方米。该商品房共用部位见附件二。该商品房层高为米,有个阳台,其中个阳台为封闭式,个阳台为非封闭式。阳台是否封闭以规划设计文件为准。 第四条抵押情况与该商品房有关的抵押情况为【抵押】【未抵押】。 抵押类型:,抵押人:,抵押权人:,抵押登记机构:,抵押登记日期:,债务履行期限:。抵押类型:,抵押人:,抵押权人:,抵押登记机构:,抵押登记日期:,债务履行期限:。抵押权人同意该商品房转让的。证明及关于抵押的相关约定见附件三。 第五条房屋权利状况承诺 1、出卖人对该商品房享有合法权利; 2、该商品房没有出售给除本合同买受人以外的其他人; 3、该商品房没有司法查封或其他限制转让的情况; 4、; 5、。如该商品房权利状况与上述情况不符,导致不能完成本合同登记备案或房屋所有权转移登记的,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款,并自买受人付款之日起,按照计算给付利息。给买受人造成损失的,由出卖人支付【已付房价款一倍】【买受人全部损失】的赔偿金。 第六条计价方式与价款出卖人与买受人按照下列第种方式计算该商品房价款: 1、按照套内建筑面积计算,该商品房单价为每平方米元,总价款为元。 2、按照建筑面积计算,该商品房单价为每平方米元,总价款为元。 3、按照套计算,该商品房总价款为元。 4、按照计算,该商品房总价款为元。 第七条付款方式及期限签订本合同前,买受人已向出卖人支付定金元,该定金于【本合同签订】【交付首付款】【】时【抵作】【】商品房价款。买受人采取下列第种方式付款: 1、一次性付款。买受人应当在年月日前支付该商品房全部价款。 2、分期付款。买受人应当在年月日前分期支付该商品房全部价款,首期房价款元,应当于年月日前支付。 3、贷款方式付款:【公积金贷款】【商业贷款】【】。买受人应当于年月日前支付首期房价款元,占全部房价款的。余款元向申请贷款支付。 4、其他方式:。 出售该商品房的全部房价款应当存入预售资金监管账户,用于本工程建设。该商品房的预售资金监管机构为,预售资金监管账户名称为,账号为。该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定见附件四。 甲方: 乙方: 年月日 商品房购买合同2 鉴于: 为有限公司(以下简称“目标公司”)的合法股东之一,并依据公司章程规定持有目标公司百分之一(1)的。股权。(股权出让方)为目标公司的另一股东。依据公司章程规定合法持有目标公司百分之九十二点五(92。5)的股权。年月日,依法召开目标公司股东会,股东同意并形成决议,(股权出让方)向(股权受让方)转让其持有目标公司百分之四(4)的股权。(弃权股东)在此声明: 1。本人无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》和《投资有限公司章程》对出让股权所享有的优先购买权。 2。本人放弃股权优先购买权的决定是无条件的和不可撤消的,并承诺在目标公司股权转让的过程中不反悔。 3。本人同意就出让相关事宜对《有限公司章程》进行相应修改。 声明人(签字): 日期:年月日 商品房购买合同3 卖方(以下简称甲方): 买方(以下简称乙方): 甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,通过方式,取得市区(县)地块的土地使用块,土地面积为平方米,土地使用年限年,自年月日至年月日止,国有土地使用证号为。甲方在上述地块上建设的现已竣工,取得房屋所有权证(证号为)。经市房屋土地管理局审核,准予上市销售,市商品房销售许可证号为。 乙方自愿购买甲方的房屋,房屋用途为。甲方出售该房屋时亦同时房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。 双方经协商,就上述房屋的买卖事宜,订立本契约。 第一条房屋,建筑面积为平方米(含共有共用面积),房屋状况详见附件,土地面积平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过户之日起至年月日止。 上述面积已经房地局测绘。 第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币元,价款合计为(大写)仟佰拾万仟佰拾元整(小写:元)。乙方预付的定金元,在乙方最后一次付款时转为购房价款。 第三条乙方同意在本契约签定日内将购房价款全部汇入甲方指定银行。 甲方指定银行: 银行帐号: 第四条甲方同意在年月日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:。 甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。 第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。 第六条双方同意在签定本契约后三十日内,持本契约和有关证件到市房地产交易管理部门办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房地产权属证件。 办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。 第七条本契约生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。 第八条本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日第二天起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还,甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。 第九条本契约自双方签字之日起生效,未尽事宜,双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充协议,为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。 第十条本契约在履行中如发生争议,双方应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第(大写数字)种方式解决纠纷。 (一)提交仲裁委员会仲裁。 (二)任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。 第十一条本契约正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本份,房地产交易管理部门壹份,。 甲方:(签章) 乙方:(签章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 身份证号码: 身份证号码: 地址: 地址: 联系电话: 联系电话: 邮政编码: 邮政编码: 代理人: 代理人: 联系电话: 联系电话: 签约地点: 签约时间:年月日 商品房购买合同4 卖方(以下简称甲方): 买方(以下简称乙方): 甲方按照《北京市实施中华人民共和国城镇国有土地使用权出让暂行条例细则》的规定,已合法取得北京市区(县)地块的土地使用权,土地面积为平方米,土地使用年限年,自年月日至年月日止,国有土地使用证号为。甲方在上述地块建设项目的名称为,现已竣工,取得房屋所有权证(房屋所有权证字号),经北京市房地产管理局审核,准予上市销售,外销许可证号为。 乙方自愿购买甲方的的房屋,甲方愿意出售,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。双方经友好协商,就上述房屋的买卖事项,订立本合同。 第一条房屋,建筑面积为平方米(含共有共用面积,房屋状况详见附件),土地面积平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过户之日起至年月日止。 上述面积已经北京市房地产管理局测绘。 第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米币元,价款合计为(大写)币仟佰拾万仟佰拾元整(小写:)。乙方预付的定金元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。 第三条乙方同意在年月日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。 甲方指定银行: 银行帐号: 第四条甲方同意在年月日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建筑工程质量监督部门出具的《工程质量竣工核验证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:。 甲方同意按《建筑工程保修办法(试行)》的规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。 第五条乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方委托的管理公司代管。 第六条双方同意在签定本合同后一个月内,持本合同和有关证件到北京市房地产市场管理处办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有所权证。 办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定负担。 第七条本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋交付之日第二天起至实际交付日止按中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本合同。合同终止自乙方方面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同终止后日内向乙方双倍返还定金外,还须并将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率计算。 第八条本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同的约定付款之日起至实际付款之日止按中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过日终止本合同。合同终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。 第九条本合同由双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。 本合同的附件,为本合同不可分割组成部分,具有同等的法律效力。 第十条本合同的订立、效力解释、履行和争议的解决,均受中华人民共和国法律的管辖。双方因履行合同引起的纠纷,应协商解决,协商不成的,任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。 第十一条本合同正本一份四份,甲乙双方各一份,北京市房地管理局两份。副本份。 甲方(签字): 法定代表人: 地址: 联系电话: 邮政编码: 代理人: 联系电话: 身份证号码: 乙方(签字): 法定代表人: 地址: 联系电话: 邮政编码: 代理人: 联系电话: 身份证号码: 签约地点: 签约时间: 商品房购买合同(现房) 合同编号: 出卖人: 住所: 邮编: 营业执照号码: 资格证书号码: 法定代表人: 联系电话: 委托代理人: 联系电话: 买受人: 国籍: 性别: 出生年月日: 住所(址): 邮编: 证件名称: 号码: 联系电话: 委托法定代理人: 住所(址): 联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条项目建设依据 1。出卖人以方式取得座落于地块的国有土地使用权。 2。该地块为:,土地使用权面积为:,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:,土地使用年限自年月日至年月日止。 3。出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房为:,建设工程规划许可证号为:,建筑工程施工许可证号为:,建设工程施工合同约定的开工日期为:,建设工程施工合同约定的竣工日期为:。 第二条商品房情况 该商品房销售许可证号:。 商品房座落:区县路、道、街。 设计用途;建筑结构;建筑层数为层。 建筑面积平方米,其中:套内建筑面积平方米,公共部位分摊建筑面积平方米。 商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等情况见附件二。 第三条计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述第种方式计算该商品房价款: 1。按建筑面积计算,该商品房单位为(币)每平方米元,总金额(币)元。 2。按套内建筑面积计算,该商品房单价为(币)每平方米元,总金额(币)元整。 3。按套(单元)计算,该商品房总价款为(币)元整。 4。。 第四条付款方式及期限 买受人采取下列第种方式付款。 1。一次性付款,自签约日起日内付全部价款元。(小写:万元) 2。分期付款。 (1)第一次付款自签约日起日内付全部价款的;币元。(小写:元) (2)第二次付款自签约日起日内付全部价款的;币元。(小写:元) (3)其余部分在移交房屋前一天付清;币元。(小写:元) 3。贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的,其余价款可以向银行或住房公积金管理机构借款支付 4。其他方式。 第五条房产交付 1。房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。 2。出卖人须于前,将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力,双方约定处理方式:。 3。上述相关证明包括:。 第六条产权转移登记及其他相关设施登记 1。协议订立后,买卖双方应在30日内,到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。 2。按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。 3。如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。 第七条出卖人逾期交付商品房的处理 除遇不可抗力外,出卖人如未按本合同约定日期交付商品房,逾期在日内的,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,买受人有权按照下述的第种约定,追究出卖人违约责任: 1。合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的向买受人支付违约金。 2。解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应承担赔偿责任。 甲方(签章): 乙方(签章): 签订地点: 签订地点: 年月日 年月日 商品房购买合同5 出卖人: 买受人: 根据有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条项目建设依据出卖人以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权。 【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为。 该地块土地面积为,规划用途为,土地使用年限自年月日至年月日。 第二条商品房销售依据买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为,商品房预售许可证号为。 第三条买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第【幢】【座】【单元】【层】号房。 该商品房的用途为,属结构,层高为,建筑层数地上层,地下层。 该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共平方米,其中,套内建筑面积平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。 第四条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第种方式计算该商品房价款。 1。按建筑面积计算,该商品房单价为(币)每平方米元,总金额(币)千百拾万千百拾元整。 2。按套内建筑面积计算,该商品房单价为(币)每平方米元,总金额(币)千百拾万千百拾元整。 3。按套(单元)计算,该商品房总价款为(币)千百拾万千百拾元整。 商品房买卖合同说明: 1。本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询。 2。本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。 3。为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 4。本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。 5。对合同文本中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定。中选择内容,以划方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打,以示删除。 6。在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。 7。本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。 甲方: 乙方: 年月日 商品房购买合同6 第1条销售广告:买受人根据出卖人于年月日刊登在报第版的广告,与出卖人取得联系,如双方无法在相关细节上有所说明时,则出卖人提供或发布的广告及宣传品应当作为证据。 第2条合同原则:出卖、买受双方根据《民法典》的有关规定,本着平等、真实、自愿的原则,就买受人购买出卖人商品房一事达成本合同。 第3条合同定义:合同中所称“本合同”系指双方所签订的合同,其他合同则冠以合同的具体名称。 第4条合同目的:买受人购买商品房系为自己住用、通过出租获得利润或在商品房升值时通过及时转让获得利润,或通过其他相关的所有权或用益物权以获得利益。 第5条合同标的:合同中所称“商品房”或“本商品房”系指买受双方签订合同即将买卖的商品房。 第6条协商地点:本合同由各方依次选择谈判地点,分别为出卖人销售场所或为买受人及买受人代理人指定的场所。 第7条商品房地址:此商品房位于,目前施工进度情况参照照片。 第8条项目许可:本项目由本市政府有关机构批准立项,项目的批准文号为: 第9条土地权利:土地使用权证:,土地使用期限为;,土地使用性质为:。 第10条规划许可:建设工程规划许可证:,建设用地规划许可证:。 第11条销售许可:房屋销售许可证:。 第12条施工许可:开工证。 第13条建筑施工:总设计单位:,建筑师姓名:,注册建筑师号码:,总施工单位:,总监理单位:。 第14条商品房标准:,适用标准为:,作为本商品房的设计和建筑标准。 第15条商品房验收:由负责验收。 第16条质量评价:由负责进行质量评价。 第2部分套内空间 第17条商品房户型:室厅卫厨 第18条平面图:见合同附件。 第19条立面图:见合同附件。 第20条起居室尺寸:长:,宽:,高:,其他:(毫米); 第21条书房尺寸:长:,宽:,高:,其他:(毫米); 第22条卧室尺寸:长:,宽:,高:,其他:(毫米); 第23条卫生间尺寸:长:,宽:,高:,其他:(毫米); 第24条厨房尺寸:长:,宽:,高:,其他:,(毫米); 第25条阳台尺寸:长:,宽:,高:,其他:(毫米); 第26条过道尺寸:长:,宽:,高:,其他:(毫米); 第27条其他尺寸:。 第28条房屋层高:毫米。 第29条室内净高:毫米。 第30条技术经济指标:,使用率:,容积率:。 第31条套内楼梯:,长度:,宽度:,高度:,其他:(毫米); 第32条门窗:,长度:,宽度:,高度:,其他:(毫米); 第33条贮藏空间:,长度:,宽度:,高度:,其他:(毫米); 第3部分商品房质量 第34条沉降情况:出卖人保证房屋的沉降情况优于北京政府颁布的最高要求。 第35条平直度:房屋的墙体及平面均应当平直,倾斜角度不得大于0。1度,计算方法为:高度差直线距离。 第36条墙体裂缝:出卖人承诺商品房内部无任何裂缝;如双方无法对是否是裂缝达成共识的,由出卖人申请有关机构就此问题进行评价。 第37条设计质量:商品房设计质量不应低于政府有关机构颁布的最有利于买受人的标准。 第38条质量证明:出卖人在房屋交付时应当向买受人提供证明其质量的申报手续及质量评价报告。 第39条质量评价:出卖人在交付商品房前应当提供质量评价报告;买受人有权查验与商品房质量相关的全部文件,有权委托相关机构对商品房质量进行评价。 第4部分公摊面积 第40条公摊内容:出卖人应当在说明公摊面积的内容与尺寸,根据目前的情况,公摊内容包括以下几个部分:配电室、公共楼梯、电梯间、泵房。 第41条面积尺寸:房屋的公摊部分、面积及细节尺寸应当说明,经过测量的应当提供测量报告,使买受人有权可以获得精确的详细内容。 第42条面积核实:买受人有权根据测量报告对任何一个尺寸进行核实,此等核实无需复杂的测量工具,仅凭于任意一个市场上购买的米尺即可进行测量。 出卖人(签章):买受人(签章): 签订地点:签订地点: 年月日年月 商品房购买合同7 卖方:身份证号: 联系地址: 联系电话: 中间人: 买方:身份证号: 联系地址: 联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定,卖方和买方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议: 第一条房屋状况 卖方所售房屋(以下简称“该房屋”)为,建筑面积为平方米,以房地产权登记证为准。 第二条房屋权属情况 1、该房屋所有权证证号为。 2、该房屋未设定抵押。 3、卖方未将该房屋出租。 第三条成交价格,付款方式 该房屋成交价格为:人民币整(大写),一次性付清。 卖方应当保证该房屋没有产权纠纷,因卖方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由卖方承担相应的法律责任。 卖方保证已如实陈述该房屋水、电、暖气,自买卖双方合同成立之日前,无欠费,若有欠费由卖方负责并补交欠费的全款。 卖方将房屋过户给买方,卖方有义务积极协助买方办理过户手续,过户名有购房人指定自然人。 协议签定后即生效,双方不得返悔,如有一方返悔,返悔方承担法律责任。 卖方: 中间人: 买方: 年月日 商品房购买合同8 甲方:代表:地址及电话:开户银行:帐号: 乙方:代表:地址及电话:开户银行:帐号: 甲乙双方为购销渡假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下: 甲方: 代表: 地址及电话: 开户银行: 帐号: 乙方: 代表: 地址及电话: 开户银行: 帐号: 甲乙双方为购销渡假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。 一、乙方向甲方购买座落在渡假村组团内楼房栋。建筑面积为平方米。其面积以省《建筑面积计算规则》为准。 二、商品房售价为人民币元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公证费。 三、付款办法: 预购房屋按房屋暂定价先付购房款,计人民币元。待房屋建设工作量完成一半时再预付。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。 四、交房时间: 甲方应于年月将验收合格的房屋交付乙方。 五、乙方在接到甲方接房通知后的天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时,须委托甲方代管,并付甲方代管费。 六、乙方从接管所购房屋之日起,甲方按照国家规定,对房屋质量问题实行保修。 七、违约责任: 1。本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴定金不退;如甲方违约,则应双倍退还定金。 2。甲方如不能按期交付乙方所购房屋时,每逾期一天,甲方向乙方承担应交房屋售价的罚金。甲方通过努力交付房屋,乙方又同意提前接管时,以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。 八、乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。 九、乙方对所购房屋享有所有权,但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。 十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,应提交有关仲裁机关进行仲裁。 十一、本合同一式九份,正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份,正副两本具有同等法律约力。 十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。 1。房屋平面位置及占用土地范围图 2。渡假村别墅暂行管理方法 甲方:乙方: 代表:代表: 年月日年月日 商品房购买合同9 甲方:乙方: 一、甲方愿意将新都市花园东区经适房16号楼二单元10楼东户三室两厅两卫,面积128。43平方米房子买给乙方。 二、房款总价29。3000万元(人民币)大写:贰拾玖万叁仟元整,房款不包含进户费用。 三、乙方付款程序 (1)乙方在上交购房资料同时付给甲方定金5万元整,大写:伍万元整。 (2)乙方在新都市花园领取钥匙时将剩余购房款24。3000元,大写:贰拾肆万叁仟元给甲方付清。 四、在签订之前所有房屋资料办理过程由甲方负责,乙方协助。 五、在开发办交钥匙时,甲方负责为乙方办理交钥匙前一切资料。甲乙双方如未按以上条款履行,负相应法律责任。 甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 20xx年月日 20xx年月日 商品房购买合同10 委托人:(以下简称甲方) 受托方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲方与乙方在平等、自愿的基础上,就房屋购买的委托事宜达成协议如下: 第一条委托事项 甲方委托乙方为其购买房屋提供以下服务。 第二条房屋状况: 甲方对购买房屋的基本要求是:坐落范围: 户型:面积: 交付日期: 其他: 第三条甲方委托乙方购买的房屋参考价(含设施设备及装修)人民币大写元,元。 其他要求:。 第四条委托期限 自年月日至年月日。 超过以上期限仍需要委托服务的,双方另行签订委托合同或以书面形式将本合同委托期限延长。 第五条现场看房 乙方应派注册经纪人带甲方到房屋现场看房,对房屋装修及设施、设备情况进行核实,并签署现场看房记录。 第六条甲方义务 (一)应出示身份证或等真实有效的身份资格证明; (二)应对乙方的经纪活动提供必要的协助与配合; (三)不得在委托期限内及期限届满后个月内与乙方介绍的客户进行私下交易。 (四)乙方完成委托事项,应按约定支付佣金。 第七条乙方义务 (一)应出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明; (二)应尽力完成甲方的委托事项,及时将有关情况向甲方如实告知,为甲方签订买卖提供联络、协助、撮合等服务,促成买卖合同的订立; (三)收取佣金应向甲方开具合法、有效的收费票据; (四)本合同签订后,乙方不得以任何形式向甲方收取佣金以外的任何费用。 第八条佣金 佣金是指乙方完成委托事项后应得的报酬。 当乙方完成甲方委托事项的,促成甲方与第三方订立合同,双方签字或盖章生效后日内,甲方应按照房屋成交价格的向乙方支付佣金。 第九条违约责任 (一)在本合同第三条约定的期限内,甲方与乙方介绍的客户私下成交的,应支付违约金元; (二)甲方未按约支付佣金的,除继续支付佣金外,还应支付违约金元。 第十条合同争议的解决办法 本合同如发生争议,由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的,按下列第种方式解决(以下两种方式只能选择一种): (一)向常州仲裁委员会申请仲裁; (二)依法向有管辖权的人民法院起诉。 第十一条其他约定事项: 第十二条本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。 第十三条合同一经生效,即对双方具有法律约束力。双方经协商一致可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。变更或补充规定应当采取书面形式,与本合同具有同等效力。 甲方(公章): 乙方(公章): 住所: 住所: 身份证号码: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 年月日 年月日 商品房购买合同11 致: 先生: 您好! 我与贵公司作为双方当事人年月日签订了《商品房买卖合同》,该合同第八条“交付期限”约定贵公司(作为房屋出卖人)应当在年9月30日前向我交付合同项下的房屋(号房),但截至年月日,贵公司仍未向我交付该房屋,贵公司的。行为已构成违约,本人作为合同一方当事人(房屋买受人)现依据该合同第九条“出卖人逾期交房的违约责任”之约定依法行使解除权,解除与贵公司签订的《商品房买卖合同》。合同解除后依合同之约定贵公司应向我支付相应的违约金并赔偿其他损失。同时,我亦保留采取法律措施等途径维护自己合法权益之权利。 特此告知。 买受人: 年月日 商品房购买合同12 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 年月日年月日 一、甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过个月时,乙方有权解除本合同。 1、解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币元。 2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的作为甲方的损失赔偿金。 3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。 4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。 5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。 6、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第种方式解决。 二、提交仲裁委员会仲裁。 依法向高新区人民法院起诉。 三、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 四、本合同一式5份,甲乙方各执一份,见证人各一份。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 年月日年月日 商品房购买合同13 合同编号: 合同当事人: 出卖人 注册地址 营业执照注册号;资质证书号 法定代表人;联系电话 邮编 委托代理人;地址 邮编;联系电话 委托代理机构 注册地址 营业执照注册号;资质证书号 法定代表人;联系电话 邮编 买受人 住所(址) 国籍;性别;出生年月 【身份证】【护照】【营业执照注册号】 邮编;联系电话 委托代理人;国籍 住所(址) 邮编;联系电话 委托代理机构 注册地址 营业执照注册号;资质证书号 法定代表人;联系电话 邮编 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条项目建设依据 出卖人以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权,面积平方米,规划用途为,土地使用年限自年月日至年月日止。 出卖人经批准,在该地块上投资建设商品房。 该项目的有关批文如下: 1、《国有土地使用证》 颁发机关:;编号:; 2、《建设工程规划许可证》 颁发机关:;编号:; 3、《建筑工程施工许可证》 颁发机关:;编号:。 第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。 1、该商品房作为现房,出卖人已于年月日向武汉市城市综合开发管理办公室备案。 2、该商品房作为预售商品房,已取得武汉市城市综合开发管理办公室核发的《武汉市商品房预售许可证》,编号为武开管预售〔〕号。 第三条买受人所购商品房的基本情况 买受人所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第【幢】【座】单元层号房。 该商品房所在楼宇的主体结构为结构,建筑物地上层数为层,地下层数为层。 该商品房的用途为,层高为米。该商品房户型结构为房厅厨卫,封闭式阳台个,非封闭式阳台个(见附件一)。 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共平方米,其中,套内建筑面积平方米,公共部位与共用房屋分摊建筑面积平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。 如无特别约定,该商品房在建筑材料、设计、防火、给排水、隔音、照明、节能、车库等方面均应当符合有关的国家强制性标准的规定。。 第四条买受人所购商品房所在项目的基本情况 1、绿地率,道路建筑面积平方米,物业管理用房建筑面积平方米,社区居委会用房建筑面积平方米; 2、停车场建筑面积平方米; 3、会所建筑面积平方米; 4、其它:。 第五条计价方式与价款 该商品房【属于】【不属于】政府定价的商品房。 出卖人与买受人约定按下列方式计算该商品房价款: 1按建筑面积计算,该商品房单价为(币)每平方米元,总金额(币)千百拾万千百拾元整。 出卖人(签章):买受人(签章): 签订地点:签订地点: 年月日年月日 商品房购买合同14 甲方(卖方): 注册地址: 营业执照号码: 资质证书号码: 法定代表人: 国籍: 证件类型:身份证护照军官证士兵证通行证其他 证件号码: 通讯电话: 邮政编码: 通讯地址: 委托代理人: 国籍: 证件类型:身份证护照军官证士兵证通行证其他 证件号码: 通讯电话: 邮政编码: 通讯地址: 委托代理机构: 注册地址: 营业执照号码: 资质证书号码: 法定代表人: 国籍: 证件类型:身份证护照军官证士兵证通行证其他 证件号码: 通讯电话: 邮政编码: 通讯地址: 乙方(买方): 出生日期: 国籍: 所占份额: 证件类型:身份证护照户口簿出生证军官证士兵证通行证企业法人营业执照法人登记证书组织机构代码证社会团体登记证书公司注册证其他 证件号码: 户籍所在地: 注册地址: 通讯地址: 通讯电话:;邮政编码: 电子邮箱: 法定代表人:;国籍: 证件类型:身份证护照军官证士兵证通行证其他 证件号码: 代理人:;国籍: 证件类型:身份证护照军官证士兵证通行证其他 证件号码: 通讯电话:;邮政编码: 通讯地址: 第一条本合同依据《中华人民共和国民法典》、及其他相关法律、法规的规定,由买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上共同订立。 第二条项目建设依据 甲方以方式取得位于编号为的地块的土地使用权,面积平方米,规划用途为,土地使用权年限从年月日起计算,住宅用地70年,商业用地40年,工业用地50年,其他用地50年。 甲方经批准,在该地块上投资建设商品房(填写市地名办批准的项目名称)。本项目地价款已缴清,并已经初始登记。该项目的有关批文如下: 1。《建设用地规划许可证》 颁发机关:;编号:; 2。《建设工程规划许可证》 颁发机关:;编号:; 3。《国有土地使用权证》 颁发机关:;编号:; 4。《建设工程施工许可证》 颁发机关:;编号:; 5。《建设工程规划验收合格证》 颁发机关:;编号:; 6。。 第三条商品房销售依据 乙方购买的商品房为现房,已办理权属登记,登记机关为;并领取了【房地产权属证明书】【房地产权证】,编号为。 第四条合同标的物基本情况 乙方所购商品房为本合同第二条约定项目中的层房(下称该商品房),门牌地址:。 该商品房所在楼宇的主体结构为结构;建筑物地上层数为层,地下层数为层。 该商品房的用途为,层高为米。该商品房户型结构为房厅厨卫,封闭式阳台个,非封闭式阳台个。 该商品房产权登记建筑面积共平方米,其中,套内建筑面积平方米,共有分摊面积平方米。 第五条物业服务 甲方应按照《广东省物业管理条例》的规定划定物业管理区域,并报物业所在地房地产行政主管部门备案。 甲方已按照《广东省物业管理条例》的规定在物业管理区域内配置物业服务用房。物业服务用房的所有权依法属于全体业主。 甲方已按照国务院《物业管理条例》及《广东省物业管理条例》规定的方式和条件选聘具有相应资质的物业服务企业进行前期物业管理服务,并签订书面的前期物业服务合同。物业服务合同期限。物业服务费为每月每平方米建筑面积(人民币)元,由乙方自收楼之日起按【月】【季】【半年】【年】按时交纳。甲方应当负责监督物业服务企业按照前期物业服务合同的约定提供物业服务,并督促物业服务企业必须于物业服务合同签订之日起15日内报物业所在地房地产行政主管部门和街(镇)备案。 (项目名称)物业管理区域已成立业主大会,业主大会已按照国务院《物业管理条例》及《广东省物业管理条例》规定的方式和条件选聘具有相应资质的物业服务企业进行物业管理服务,并签订书面的物业服务合同。物业服务合同期限。物业服务费为每月每平方米建筑面积(人民币)元,由乙方自收楼之日起按【月】【季】【半年】【年】按时交纳。业主或业主委员会负责监督物业服务企业按照物业服务合同的约定提供物业服务。业主或业主委员会应督促物业服务企业必须于物业服务合同签订之日起15日内报物业所在地房地产行政主管部门和街(镇)备案。 甲方应在签订本合同前向乙方明示该商品房项目的物业服务合同和管理规约或临时管理规约;乙方在签订本合同时,应同时签署该商品房项目的管理规约或临时管理规约。 首期住宅专项维修资金由乙方按政府规定的标准交存。已竣工但尚未出售或尚未交付的房地产,由甲方按政府规定的标准交存首期住宅专项维修资金,并自交楼之日起按本条第三款约定的标准交付物业管理费。 第六条计价方式和价款 甲方与乙方约定按下列第种方式计算该商品房价款: 1。该商品房按产权登记的建筑面积计价,单价为每平方米(币)元,总金额(币)元(大写:亿仟佰拾万仟佰拾元)整。 2。该商品房按总价交易,总金额(币)元(大写:亿仟佰拾万仟佰拾元整)。 乙方需将购房款存入甲方开设在银行的账号。 第七条付款方式 甲方同意乙方按下列第方式按期付款: 1。一次性付款 在年月日前支付全部房价款,总金额(币)元(大写:亿仟佰拾万仟佰拾元整)。 2。分期付款 (1)第一期:自本合同网上签订之日起日内(不超过5日),支付全部房价款的,金额(币)元(大写:亿仟佰拾万仟佰拾元整)。 (2)第二期:在年月日前支付全部房价款的,金额(币)元(大写:亿仟佰拾万仟佰拾元整)。 (3)第三期:在年月日前支付全部房价款的,金额(币)元(大写:亿仟佰拾万仟佰拾元整)。 (4)第四期:在年月日前支付全部房价款的,金额(币)元(大写:亿仟佰拾万仟佰拾元整)。 (5)第五期:在年月日前支付全部房价款的,金额(币)元(大写:亿仟佰拾万仟佰拾元整)。 乙方在签订本合同并支付首期款后日内,将申请银行按揭贷款需由乙方提供的证件资料交付甲方或甲方指定的第三人。 第八条逾期付款的违约责任 1。一次性付款的 如果乙方未能按照本合同第七条约定的期限支付全部房价款的,甲方有权要求乙方每日按总房价款0。05的标准支付违约金,经甲方催告,逾期超过日,乙方仍未按约支付的,甲方有权解除合同。 2。分期付款的 如果乙方未能按照本合同第七条约定的期限支付各期房价款的,甲方有权要求乙方每日按未支付房价款0。05的标准支付违约金,经甲方催告,逾期超过日仍未支付的,甲方有权解除合同。 3。按揭付款的 如果乙方未能按照本合同第七条约定的期限支付首期价款的,甲方有权要求乙方每日按未支付首期房价款0。05的标准支付违约金,经甲方催告,逾期超过日仍未支付的,甲方有权解除合同。 甲方要求解除合同的,甲方应自其要求解除合同通知书到达乙方之日起10日内,将乙方已支付房价款退还给乙方。 第九条产权转移登记 甲方与乙方约定按下列第种方式为乙方办理《房地产权证》。 1。甲乙双方共同办理 甲乙双方应当自本合同签订之日起日内(不超过90日)向房地产登记机构申请办理房地产转移登记。 2。乙方委托甲方办理 甲方应当自本合同签订之日起日内(不超过90日)到房地产登记机构为乙方办妥产权转移登记手续,并将以乙方为产权人的《房地产权证》交付乙方。 在此情况下,乙方应当在收到甲方书面通知后个工作日内向甲方提供房地产登记机构要求的、需乙方提供的证件材料。 甲方应一次性如实告知乙方为办理产权登记需要由乙方提供的证件材料。甲方未告知或者告知的内容不完备、不准确,致使乙方未能及时提供证件资料的,由甲方承担责任。 3。乙方自行办理 乙方要求自行办理产权转移登记的,甲方应于该商品房交付使用之日起日内将房地产权登记机构要求的需甲方提供的证件资料提交乙方。 第十条迟延办理产权登记的违约责任 1。甲乙双方共同办理产权登记的 如因甲方未履行相关义务造成甲乙双方不能按本合同第九条约定期限向房地产登记机构申请办理房地产转移登记的,甲方应自逾期之日的次日开始,每日按该商品房总价款0。05的标准向乙方支付违约金;逾期时间达到120日的,乙方有权自该120日届满之日起半年内解除合同。 2。乙方委托甲方办理产权登记的 如因甲方为履行相关义务造成乙方不能按本合同第九条约定期限办妥并取得《房地产权证》的,甲方应自逾期之日的次日开始,每日按该商品房总价款0。05的标准向乙方支付违约金;逾期达到120日的,则乙方有权在该120日届满之日起半年内解除合同。 乙方要求解除合同的,应书面通知甲方,甲方应在收到乙方解除合同通知之日起日内(不超过30日)退还乙方已支付房价款并支付利息(利息以乙方付款日起至甲方退款日止为期,按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款利率计算),同时按该商品房总价款的10向乙方支付违约金,违约金不足以补偿乙方实际损失的,甲方应补偿其差额。 乙方要求继续履行合同的,合同继续履行,甲方应当自逾期之日的次日起至乙方实际取得《房地产权证》之日止,每日按该商品房总价款0。05的标准向乙方支付违约金。 第十一条房屋交付 甲方应当在年月日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。该商品房交付时应取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件;满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件,并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。 甲方向乙方交付房屋时,应当向乙方发出收楼通知书,甲方委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的,物业服务企业或其他中介机构应当向乙方出示甲方出具的授权委托书。 因不可抗力或者当事人在合同中约定的其它原因,需延期交付使用的,甲方应当及时书面告知乙方。 房屋交付使用后,甲方不得以房屋已交付使用为由怠于履行其在本合同中应承担的其它义务,如:办理产权证的义务等。 第十二条延期交房的违约责任 甲方如未能按本合同规定的期限交房,按下列第种方式处理: 1。按逾期时间,分别处理(不作累加): (1)逾期不超过日,甲方应自本合同第十一条约定交房日期的次日起至实际交付之日止,每日按总房价款0。05的标准向乙方支付违约金,本合同继续履行。 (2)逾期超过日后,乙方有权单方面解除合同。 乙方要求解除合同的,应书面通知甲方,甲方应在收到乙方解除合同通知之日起日内(不超过30日)退还乙方已支付房价款并支付利息(利息以乙方付款日起至甲方退款日止为期,按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款利率计算),同时按该商品房总价款的10向乙方支付违约金,违约金不足以补偿乙方实际损失的,甲方应补偿其差额。 乙方要求继续履行的,合同继续履行,甲方应自本合同第十一条约定交房日期的次日起至实际交付之日止,每日按总房价款0。05的标准向乙方支付违约金。 2。。 由于乙方原因,导致未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:。 第十三条交付时的验收 乙方应在接到收楼通知书之日起日内对该商品房进行验收,如有异议,应当在验收期限届满之日起日内以书面形式提出,逾期不提出,视为同意接收该商品房。 乙方认为该商品房不符合交付标准或条件的,应一次性提出异议。甲方在接到乙方异议后,应在日内对异议部分做出书面答复和处理意见。逾期不予答复及处理的,视为乙方异议事实成立,该商品房视为未交付。 第十四条房屋交付时的有关资料 甲乙双方进行房屋验收交接时,甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料: (一)规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》。 (二)建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》。 (三)公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。 (四)供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料。 (五)人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件。 (六)《房地产(住宅)质量保证书》。 (七)《房地产(住宅)使用说明书》。 (八)《临时管理规约》或《管理规约》。 (九)。 上述文件中,(一)至(五)项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件;(六)、(七)项应载明水电等设施配置说明、有关设备安装预留位置说明、装修注意事项和建筑节能等有关内容,甲方应提供已加盖公章的原件给乙方;(八)项应交由乙方填写或签署。 上述文件不全的,视为不符合交付标准,乙方有权拒绝收楼,由此产生的逾期交付责任由甲方承担。 乙方应当向甲方提交交存住宅专项维修资金的有效凭证复印件,并提供原件核对。 第十五条风险责任转移 乙方对甲方所交付的房地产进行验收后,无异议或异议部分经协商处理同意收楼的,该商品房的风险责任自交付之日起由甲方转移给乙方。 甲方通知乙方收楼后,乙方无正当理由拒绝验收或无正当理由拖延验收时间的,甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由乙方承担。 第十六条规划、设计的变更 该商品房出售后,甲方未经乙方同意不得擅自变更该商品房项目的规划、设计;确需变更规划、设计的,甲方应书面征得乙方同意并报规划管理部门审核批准。 甲方擅自改变该商品房项目的规划、设计的,乙方可要求解除买卖合同。 乙方要求解除买卖合同的,应书面通知甲方,甲方应在收到乙方解除合同通知之日起日内(不超过30日)退还乙方已支付房价款并支付利息(利息以乙方付款日起至甲方退款日止为期,按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款利率计算),同时按该商品房总价款的10向乙方支付违约金,违约金不足以补偿乙方实际损失的,甲方应补偿其差额。 乙方要求继续履行合同的,合同继续履行。因甲方擅自改变规划、设计,造成乙方利益损害的,乙方可要求甲方给予赔偿。 第十七条权利瑕疵担保 甲方保证无第三人向乙方主张对该商品房的任何权利。由于甲方的原因造成乙方丧失或者无法取得该商品房所有权,或者所有权受到限制的,乙方可以中止支付相应的价款,并有权解除本合同,甲方应当按照本合同第十二条的有关约定承担违约责任。 乙方在订立本合同时知道第三人对该商品房享有权利的,不适用前款之约定。 第十八条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任 甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定的标准。达不到约定标准的,乙方有权要求甲方按照下述第种方式处理: 1。甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。 2。甲方按约定标准修复、更换,因此造成延期交楼的,按本合同第十二条处理。 3。。 第十九条甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺 甲方在该商品房交付乙方时,该商品房项目的修建性详细规划、《建设工程规划许可证》规定的共用设施及附属配套项目,应一并建成并经验收合格;经批准分期建设的,应按批准的进度建设并经验收合格。 甲方未按规定时间建成公用设施及附属配套项目并经验收合格的,该商品房不符合交付标准,按下列第种方法处理: 1。乙方按照本合同第十二条的约定主张权利; 2。甲方支付该商品房总价款的违约金给乙方,双方继续履行本合同。甲方承诺在日内交付该共用设施及附属公建配套项目; 3。。 第二十条工程质量保修 正常使用下,该商品房的建筑工程质量保修期限不得低于以下期限: (一)地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限; (二)屋面防水工程3年; (三)墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏1年; (四)墙面、顶棚抹灰层脱落1年; (五)地面空鼓开裂、大面积起砂1年; (六)门窗翘裂、五金件损坏1年; (七)管道堵塞2个月; (八)供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期; (九)卫生洁具1年; (十)灯具、电器开关6个月。 其他部位、部件的保修期限按《房地产(住宅)质量保证书》执行。 房屋建筑工程保修期从交付之日起计算。 在保修期限和范围内的保修费用由甲方负担,但因乙方使用不当或不可抗力等非甲方原因造成的问题除外。 甲方应在收到乙方通知后5日内履行保修义务;甲方对保修责任有异议的,应在收到乙方通知后5日内通知乙方。甲乙双方可委托双方认可且具有资质的监理单位予以裁定,也可委托有资质的建设工程质量检测机构予以检测,所有费用由责任方承担。 在保修期内,乙方发出书面保修通知书5日内,甲方既不履行保修义务也不书面通知保修责任异议的,乙方可以自行或聘请他人进行维修,合理的维修费用由甲方承担。 第二十一条住宅专项维修资金 乙方应当按照有关规定交存住宅专项维修资金。住宅专项维修资金属于业主所有,乙方应当在办理房屋入住手续前自行将首期住宅专项维修资金存入目前房地产行政主管部门委托银行的住宅专项维修资金专户。 乙方未按规定交存首期住宅专项维修资金的,甲方不得将房屋交付乙方。 1。越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、南沙区(南沙开发区)、萝岗区(广州开发区):在中国农业银行广州市各网点和广州市商业银行各网点交存。 2。花都区:在中国建设银行股份有限公司广州花都新华支行交存。 3。番禺区:在中国建设银行股份有限公司各网点交存。 4。从化市:在中国建设银行股份有限公司各网点交存。 5。增城市:在中国建设银行股份有限公司各网点交存。 第二十二条双方可以就下列事项约定: 1。利用该商品房所在楼宇的屋面经营的,所得收益属全体业主共同所有; 2。利用该商品房所在楼宇的外墙面经营的,所得收益属全体业主共同所有; 3。。 第二十三条乙方使用房屋注意事项 该商品房仅作(用途)使用,乙方不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定外,乙方在使用期间有权与其它权利人共同使用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与共用房屋分摊面积承担义务,不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。 乙方擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途的,应当依法承担相关责任。 第二十四条关于通知的约定 本合同要求或允许的通知和通讯,均自收到时起生效。 第二十五条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决: 1。提交广州仲裁委员会仲裁。 2。依法向人民法院起诉。 3。。 第二十六条本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议作为本合同附件。 第二十七条本合同附件与正文具有同等法律效力。 第二十八条本合同连同附件共页,一式份,合同持有情况:甲方份,乙方份,房地产登记机构份。 甲方(签章): 乙方(签章): 【法定代表人】: 【法定代表人】: 【委托代理人】: 【代理人】: (签章) (签章) 年月日 年月日 签订于 商品房购买合同15 本合同双方当事人: 卖方(以下简称甲方): 注册地址:营业执照号码:邮政编码:法定代表人:职务:联系电话:。 委托代理人:职务:地址:邮政编码:联系电话:。 委托代理机构:注册地址:营业执照号码:邮政编码:法定代表人:职务:联系电话:。 买方(以下简称乙方): (本人)(法定代表人)姓名:国籍:(身份证)(护照)(营业执照号码): 地址:邮政编码:联系电话:委托代理人:国籍:电话:地址:邮政编码:根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲、乙双方达成如下协议: 第一条甲方用地依据及商品房坐落位置。 甲方以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权。 (土地使用权出让合同号)(土地使用权划拨批准文件号)为。 划拨土地使用权转让批准文件号为。 土地使用权证号为,土地面积为。 地块规划用途为,土地使用权年限自年月日至年月日止。 甲方经批准,在上述地块上建设商品房,(现定名)(暂定名),主体建筑物的性质为,属结构,建筑层数为层。 工程建设规划许可证号为。 第二条乙方所购商品房的面积。 乙方向甲方购买商品房(以下简称该商品房)建筑面积共平方米(其中实得建筑面积平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米,)共(套)(间)。 (该商品房屋平面图见本合同附件一,房屋以附件一上表示为准)。 该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的: 第(幢)(座)层号房,第(幢)(座)层号房。 上述面积为(甲方暂测)(房地产产权登记机关实际测定)面积。 如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。 根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则,该商品房相应占有的土地使用权,在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。 第三条该商品房销售特征。 该商品房为(现房)(预售商品房)。 预售商品房批准机关为,商品房预售许可证号为。 该商品房为(内销)(外销)商品房。 外销商品房批准机关为,外销商品房许可证号为。 第四条价格与费用。 该商品房(属于)(不属于)政府定价的商品房。 按实得建筑面积计算,该商品房单位(售价)(暂定价)为(币)每平方米元,总金额为(币)亿千百拾万千百拾元整。 除上述房价款,甲方依据有关规定代政府收取下列税费: 1。代收,计(币) 亿千百拾万千百拾元整; 2。代收,计(币) 亿千百拾万千百拾元整; 3。代收,计(币) 亿千百拾万千百拾元整; 4。代收,计(币) 亿千百拾万千百拾元整; 5。代收,计(币) 亿千百拾万千百拾元整; 6。代收,计(币) 亿千百拾万千百拾元整; 第五条实际面积与暂测面积差异的处理。 该商品房交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的(不包括)时,上述房价款保持不变。 实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的(包括)时,甲乙双方同意按下述第种方式处理: 1。乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款退还给乙方,并按利率付给利息。 2。每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。 3。。 第六条价格与费用调整的特殊约定。 该商品房出现下列情况之一时,房价款和代政府收取的税费可作相应调整: 1。由于该商品房属于政府定价的预售商品房,有权批准单位最后核定的价格与本合同第四条规定的价格不一致,按政府有关部门最后核定的每平方米价格调整。 2。预售商品房开发建设过程中,甲方代政府收取的税费标准调整时,按实际发生额调整。 3。。 第七条付款优惠。 乙方在年月日前付清全部房价款的,甲方给予乙方占付款金额的优惠,即实际付款额为(币)亿千百拾万千百拾元整。 第八条付款时间约定。 乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行(帐户名称:,帐号:): 1。年月日前支付全部房价款的,计(币币)亿千百拾万千百拾元; 2。年月日前支付全部房价款的,计(币币)亿千百拾万千百拾元; 3。年月日前支付全部房价款的,计(币币)亿千百拾万千百拾元; 4。年月日前支付全部房价款的,计(币币)亿千百拾万千百拾元; 5。年月日前支付全部房价款的,计(币币)亿千百拾万千百拾元。 第九条交接商品房时的付款额约定。 在双方交换该商品房时,乙方累计支付的款额应当占全部房价款的,计(币币)亿千百拾万千百拾元。 其余房价款在房地产产权登记机关办完权属登记手续之日起天内付清。 第十条乙方逾期付款的违约责任。 乙方如未按本合同第八条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。 自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按计算。 逾期超过天后,即视为乙方不履行本合同。 届时,甲方有权按下述第种约定,追究乙方的违约责任: 1。终止合同,乙方按累计应付款的向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。 2。乙方按累计应付款的向甲方支付违约金,合同继续履行。 3。。 第十一条交付期限。 甲方须于年月日前,将经竣工验收(包括建筑工程质量验收和按规定必须的综合验收)合格,并符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准的该商品房交付乙方。 甲方(签章):乙方(签章): 签订地点:签订地点: 年月日年月日