分包合同

　　劳务分包合同
　　推荐度：
　　工程分包合同
　　推荐度：
　　土建分包合同
　　推荐度：
　　工程劳务分包合同
　　推荐度：
　　拆除工程分包合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　有关分包合同模板汇总7篇
　　随着法律观念的日渐普及，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家收集的分包合同7篇，希望能够帮助到大家。
　　分包合同篇1
　　甲方：
　　乙方：
　　就甲方承包的阿左旗鹿鸣新苑住宅小区楼工程，以分包形式向乙方发包。经甲乙双方协商一致，根据有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上签定本合同。
　　一、承包工程名称、承包内容、形式及价款
　　1、工程名称：阿左旗鹿鸣新苑住宅小区
　　2、承包形式：甲方以轻工形式发包给乙方，包工不包料。
　　3、承包内容：施工图纸设计的基础（包括清理基槽）、主体、屋面、室内外抹灰、地面垫层、楼梯面层、窗台板、变压式排风道安装、水电暖预留洞口、水泥活施工工作等。
　　4、承包价款：以施工图纸建筑面积为准，承包单价为元M2。
　　5、其它约定：
　　二、工期及质量要求
　　1、本工程自月年期间如发生停水、停电、风雨停工、待料停工及其它不可抗因素造成的停工，经项目部鉴定后，工期顺延；如因乙方施工质量、人员组织不利等造成的工程延误，甲乙双方造成的损失由乙方承担赔付。
　　2、本工程质量等级为优良工程。（基础优良；主体一二四层优良、三五层为合格；内墙抹灰一二四层为优良、三五层为合格）。如乙方承包工程未达到预定质量等级要求，由甲方按5元M2从合同价款中扣除乙方。如工程质量不合格造成返工，除费用由乙方自理外，甲方将追赔材料及其它损失费用。
　　三、甲乙双方责任及义务
　　乙方进入现场时，由甲方提供住宿设施，乙方须出示户口本或身份证，填报花名册，办理暂住证（费用由乙方自理）。如施工人员有更动，须在三日内告知甲方项目部。乙方人员进场后，由甲方人员负责安排生产任务，进行技术交底、安全技术交底、进行安全教育工作；乙方必须按照施工操作规程、技术交底等进行作业，必须严格遵守公司各项规章制度，无条件服从现场管理人员的管理，如甲方有违章指挥行为，乙方有权拒绝执行，否则甲方有行使处罚的权利，甚至可以辞退乙方。在施工时乙方要合理使用各种材料，搞好材料节约，坚决杜绝浪费，如发现材料浪费现象，警告后仍不改正，甲方给予浪费材料价款的3倍罚款。
　　乙方施工人员进入现场后必须遵纪守法，不准喝酒赌博、打架斗殴，如发生违法乱纪案件及其民事、刑事责任，乙方应对造成的后果承担全部责任，甲方概不承担任何连带责任。甲方向乙方提供的机械设备由乙方负责保养维修，特殊工种需持证上岗，合同期内，乙方不得擅自停工或减退员工，否则工资不予结算。
　　四、安全要求
　　乙方必须严格遵守施工现场的安全纪律及公司的安全规章制度，严格按照安全操作规程进行作业，确保工地安全生产，如有安全事故发生，甲方将查明原因，明确责任。如属乙方野蛮施工，违章作业，一经查明，后果乙方自负。
　　五、环保要求
　　施工现场工人宿舍应保持清洁卫生，现场垃圾分类堆放，应做到工完料尽场清。
　　六、工资支付及结算方式
　　七、其它约定
　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自工程开工日期生效，工程竣工验收合格后，自行作废。
　　九、本合同未尽事宜，经双方协商可作补充协议，补充协议为本合同附件，具有同等法律效力。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　分包合同篇2
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　甲方总承包施工。安置房工程，其泥工部分施工实行清工形式承包，现由乙方根据本工程的施工图纸的内容，自愿承担本工程中的泥工部分的施工任务。为了明确责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，一致同意，就本工程泥工部分清工承包事项签订如下合同，供双方履行；
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：3、工程内容：框架剪力墙结构，十七层，建筑面积约1XX0（包括地下室在内）
　　二、工程承包范围、承包方式：
　　1、本工程泥工部分施工承包范围：。安置房1楼、2楼3楼、4楼、5楼、6楼、7楼、8楼、9楼、10楼、11楼、12楼、13楼的施工图纸泥工有关的内容，从地下室砖模下找平层开始至整个工程装修为止。即砼浇捣、砌砖、墙内外抹灰、楼地面等工程内容。（外墙涂料、防水、内墙腻子、墙面砖、花岗岩、地砖、室外附属工程、塔吊基础、施工电梯操作工和基础等除外）。
　　2、承包方式：以工程承包范围的内容实行清工包干。
　　三、机具设备：
　　乙方自备小型机具：如振动机、振动棒、翻斗车、铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线等。（包括修理自理）。
　　四、施工工期与开、竣工时间及工期
　　1、施工工期为天：
　　2、开、竣工日期以本工程地下室砖模开始施工之日起计算。
　　五、工程质量要求和奖罚：
　　1、乙方必须认真按照施工图纸和有关标准、规范组织施工，工程质量必须达到合格等级；
　　2、每道工序合格率均应达到100，如出现达不到合格要求乙方必须立刻进行返工，直到合格为止，因返工导致材料、工资、工期等一切损失均由乙方承担；
　　3、乙方在施工过程中必须认真精心施工，力争瓯江杯，经过有关部门验收确定瓯江杯，甲方奖给乙方每平方米4元，按瓯江杯评定的建筑面积计算。
　　六、安全生产、文明施工要求和奖罚：
　　1、认真按照《建筑施工安全检查标准》（jgj5999）与《安全操作规程》组织施工，严格执行甲方有关安全生产的规章制度，不得违章作业；
　　2、施工现场必须严格遵照“安全生产、文明施工”的要求，确保“标化工地”。经过有关部门验收后确定为“标化工地”。
　　3、认真接受有关单位或人员的安全监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保本工程施工安全，伤亡事故为零。
　　4、由于乙方在施工过程中，违章操作造成事故的责任因此发生的费用均由乙方承担。
　　七、清工承包价：
　　本工程的清工承包价格按施工图纸的建筑面积伍拾贰元进行计算，其清工承包价格包括施工人员的安全帽、工作服以及工人的劳动保护用品等。
　　八、付款办法：
　　按每月工程进度付款：其工作量按85支付，主体按建筑面积付每平方米21元。即砼浇捣每立方米15元，砌砖每平方米12元计算，主体余留工程款待中间验收通过后最付清：装修每平方米按建筑面积付31元，其工作量按90支付，即内墙抹灰按工作量每平方米付5元，外墙抹灰按工作量每平方米付9元，楼地面付5元计算，其完工后支付95，余留5待竣工验收后三个月内一次性付清。
　　分包合同篇3
　　甲方（发包方）：
　　乙方（承包方）：
　　因工程建设需要，甲方将工程模板制作，安装分项发包给乙方，为了明确双方的权利、责任、义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经双方协商签订如下条款：
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地址：
　　3、工程情况：全框架，剪力墙结构，以实际展开面积计算作为计算依据。
　　二、承包范围、方式、内容
　　（一）承包范围：本工程施工图（建施、结施、基础、承台等全部模板工作）及设计变更所含的全部模板制作、地梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板及支撑的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。
　　（二）承包方式：本单项工程采用固定单价，即包工（含铁钉铁线）、包质量、包工期、包安装，具体是：
　　包工：乙方自行组织足够的有操作证的技工，对本工种承包范围内的用工承包，同时必须保证工程质量，进度要求。
　　包质量：本工程主体为优质结构，同时在施工中必须满足建设方、监理方、甲方的相关要求，必须对梁、柱、板、剪力墙、模板的爆模移位，垂直度进行修补、打磨。
　　包工期：乙方满足进度要求，满足建设方、监理方、甲方要求。
　　包安全：乙方负责安全教育、安全检查、安全督促，如不按国家安全相关规范施工，乙方承担全部经济责任和法律责任。
　　包安装：梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板制作安装、以及模板支撑都在承包范围内。
　　（三）承包内容：
　　1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。
　　2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。
　　3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的调运，同时在施工方指定地点进行堆码，如不按甲方要求，一切费用由乙方负责。
　　4、乙方不按甲方所说的规范去做，后果由乙方全部承担。
　　5、乙方必须设自己的梁、板、柱、断头线。
　　6、乙方承担元墨斗、墨汁、广线等全部工具。（地铁钉铁线甲方购买）
　　（四）其它约定
　　1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。
　　2、在楼层调运完后不准有木工的任何杂物。
　　3、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，如发现没有人护模，每一次按1000元计算。
　　4、不准乱锯门条、木板，如被施工方发现，造成金额由乙方承担。
　　5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工，若产生的损失由乙方全部承担。
　　6、模板拼缝密实，梁柱节点不允许凹凸不平现象，若发现必须立即修改，梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度，只能在5mm内，梁柱节点（含内外墙面）不能出现流浆。
　　7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿，吊模位置陷入砼的由乙方处理砼缺陷。
　　8、工地上严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准打架斗殴，酒后闹事及偷盗行为，按损失额加倍赔偿，情节严重送公安机关。
　　（五）工程单价：
　　1、工程单价
　　根据以上乙方承担的工程范围和要求，结合甲方的实际情况，本单项工程模板制作安装，单价定为模板接触面积为m2（按展开面积计算）。
　　2、若建设单位付款不及时，甲方要求停工时，乙方不能找甲方赔偿误工费，但甲方要付清乙方已完成工作的所有工程款。
　　3、若施工中，乙方由于单价低等原因停工的，甲方有权终止合同，并选择其他施工班组进行施工，乙方无条件退场，甲方有权拒付已完成工程的工程款项。
　　三、如上述不违规，乙方完成全部模板施工内容一个月内甲方付清乙方所有工程款，如20xx年过春节之前没完工，甲方需要在过春节之前支付乙方已完成工程量的80工程款（扣除所有借支），过完年乙方继续进行施工，如乙方过完年不来进行施工，其余20作为违约金。
　　四、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　分包合同篇4
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和总包单位：中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位：诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　1、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　分包范围：
　　分包内容：
　　分包性质：包工（详见后附项目清单定价表说明）
　　2、分包工作期限
　　开始工作日期：20xx年月日；结束工作日期：20xx年月日；总日历工作天数为天
　　3、质量安全标准
　　3。1工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB5030020xx）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB5021020xx），本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》（JGJ5999）。
　　3。2质量保修：详见工程质量保修书，保修时间壹年。
　　4、分包合同
　　4。1总包合同同样适用于劳务分包。
　　4。2分包应全面了解总包的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
　　5、图纸
　　5。1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前，向劳务分包人提供图纸一套，以及与本合同工作有关的标准图一套。
　　6、项目经理
　　6。1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务：。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会，未按时参加会议的处以1000元每次罚款。
　　7、总包义务
　　组建与工程相适应的项日管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。
　　（1）向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。
　　（2）向分包提供各层水、电。
　　（3）向分包责任人进行技术交底。
　　7。3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地；
　　7。4、按时提供图纸，及时交付所供材料、设备，安全设施保证施工需要；
　　7。5、按本合同约定，向分包支付工程款；
　　7。6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　8、分包义务
　　8。1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责，织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　8。2分包根据施工组织设计总进度计划的要求，向总包上报本标段进度计划，每月23日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按总包要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经总包批准后严格实施；
　　8。3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的。标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
　　8。4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查；接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
　　8。5按总包统一规划堆放材料、机具，按总包标准化工地要求设置标牌，搞好施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　8。6保证属下人工工资的发放，不因拖欠人工工资给总包造成矛盾；因拖欠工资造成恶劣影响的，总包视情而定对分包人进行500020000元的处罚，直至解除其分包资格，无补偿清退；
　　8。7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表，配合总包完成本标段内的技术资料，配合总包办理交工验收；
　　8。8做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作，因分包责任发生损坏，分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
　　8。9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施；
　　8。10分包自行提供使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场，保证工期需要。
　　8。11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。
　　8。12分包因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付5元的违约金。
　　8。13分包自有机械设备损坏及停工损失，由分包自行承担。
　　9、材料、设备供应
　　9。1分包应在接到图纸后7天内，向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划（见附表1物资需用计划表）；经确认后，总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付；分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运，分包必须及时进行，费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求，分包应在验收时提出，总包负责处理。
　　9。2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
　　（1）总包委托分包采购的低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）需提前20天上报总包，经总包确认后方可采购。同时提供材料检验证明、合格证等一切证明
　　（2）未经总包确认，分包擅自采购的材料，一旦出现质量问题或由总包管理人员发现，将根据情节处以罚款，由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。
　　10、分包价格
　　10。1本工程的分包价格采用下列方式计算：
　　（1）固定分包单价（含管理费）设计变更；施工过程中不计算工时和工程量。
　　（2）如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。
　　11、分包工程款的支付
　　（1）合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费，每人每15天按300元执行；
　　（2）进度款支付：每月23日前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85，当工程款累计付至总价款的90时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的95，余款为工程质量保修金，在壹年质量保修期满后支付给分包。
　　12、施工变更
　　12。1施工中如发生对原工作内容进行变更，总包项目经理部（项目经理签发）提前以书面形式向分包发出变更通知（或工作联系单），并提供变更的相应图纸和说明；及时改变有关的施工时间和顺序。
　　12。2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加，相应需增加的工期；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
　　12。3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失，由分包承担，延误的工期不予顺延。
　　12。4因分包自身原因导致的工程变更，分包无权要求迫加劳务报酬。
　　13、施工验收
　　13。1分包应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕，应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格，因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时，分包应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。13。2全部工程竣工经总包验收合格，及进入质量保修期，分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。
　　14、争议
　　14。1总包和分包在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第1种方式解决争议；
　　（1）双方达成仲裁协议，向北京市仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向所管辖权的人民法院起诉。
　　14。2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
　　（1）单方违约导致合同确己无法履行，双方协议终止合同；
　　（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
　　（3）仲裁机构要求停止合同工作；
　　（4）法院要求停止合同工作。
　　15、禁止转包或再分包
　　15。1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则，分包将依法承担责任。
　　16、不可抗力
　　16。1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
　　17、合同解除
　　17。1如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，
　　17。2合同解除后，分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。
　　18、合同终止
　　18。1双方履行完合同全部义务，分包工程款支付完毕，分包向总包交付劳务作业成果，并经总包验收合格后，本合同即告终止。
　　19、合同份数
　　19。1本合同正本两份，副本2份，具有同等效力，由总包和分包各执正副本一份。
　　20、合同生效
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定当日后生效。
　　总包：（公章）
　　地址：
　　法人代表：
　　分包：（公章）
　　法人代表：
　　地址：
　　分包合同篇5
　　甲方：
　　乙方：浙江新世纪消防工程有限公司江西第一分公司
　　经甲、乙双方共同协商，甲方决定将项目委托给乙方承建；为圆满完成该项目，明确工程内容及双方的责权利，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合该工程的实际情况，签订本合同。
　　第一条：工程内容和承包范围
　　（一）工程名称：汇景广场
　　（二）工程地址：上饶市凤凰大道（交警大队旁）
　　（三）建筑面积：
　　（四）承包范围：汇景广场1、2、3楼（裙楼1、2、3、4层及地下室、负1、负
　　2层）
　　1、消防工程报警系统
　　2、消防工程自动喷淋系统
　　3、消防工程防排烟系统
　　4、消火栓系统
　　上述系统材料、设备的成套供应、安装及调试，系统竣工验收合格起免费保修一年。（注：不含消防水池；消防系统弱电部分安装由乙方负责，强电由甲方负责；甲方将强电送到消防控制室配电箱内和水泵房水泵控制柜内。）
　　第二条：工程造价及承包方式
　　（一）乙方按甲方提供的图纸施工，实行包工、包料，包工期、包质量及保修一年的形式，承包上述系统工程。
　　（二）付款方式：
　　1、套用江西省20xx年安装定额及相关文件取费。
　　2、材料按江西省市场价格信息（注：以当地当月信息造价结算）
　　（三）工程总造价暂为：元（大写：人币元）。
　　（四）由于甲方前期原因导致乙方增加的工作量甲方应补偿乙方相应费用，具体金额双方协商制定。
　　第三条：合同文件的使用文字、标准和适用法律
　　（一）合同语言：汉语。
　　（二）适用法律、法规：《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条件》及有关法规。
　　（三）适用标准、规范：
　　1、GBJ1687《建筑设计防火规范》；
　　2、GB5004595《高层民用建筑设计防火规范》（20xx版）
　　3、GB5008420xx《自动喷水灭火系统设计规范》；
　　4、GB5026196《自动喷水灭火系统施工及验收规范》；
　　5、GB5016698《火灾自动报警系统设计规范》；
　　6、GB5016692《火灾自动报警系统施工及验收规范》；
　　第四条：图纸及甲、乙双方现场代表
　　（一）图纸提供套数：甲方向乙方提供三套施工图
　　（二）图纸特殊保密要求：双方均应妥善保管图纸
　　（三）甲方驻工地代表及委派人员：
　　（四）乙方驻工地代表及委派人员：第五条：工期
　　（一）开工日期：20xx。4。15日
　　竣工日期：
　　工期：乙方施工队全面进场后个月；
　　（二）其它：
　　1、因前期工作未完工，或工作场地有障碍物，施工用水、用电未接通，经双方协商，工期可以顺延。
　　2、如遇不可抗拒的自然灾害造成的停工，工期可以顺延。
　　3、因甲方没有按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，由甲方负责所造成的全部损失。
　　第六条：材料、设备供应
　　乙方负责提供和购买工程的全部材料和设备，所有材料必须执有出产品合格证；设备必须出示国家消防产品检测机构合格检测报告。
　　第七条：工程款的支付
　　（一）本合同签字盖章生效
　　（二）甲方每月按乙方实际工程量的支付。工程全部完工后一周内甲方向乙方支付至工程总额的90，验收合格后（注：验收合格以拿到消防验收意见书为准）甲方向乙方支付到工程总造价的97。
　　（三）剩余工程总造价的3作为工程质保金，一年后7日内付清。
　　（四）在合同签订后，除遇材料和设备价格上浮外，无特殊因素，乙方将不得提出任何异议。
　　（五）由乙方造成的误工或在验收过程中有不合格项目，应当在双方商定的时间内，由乙方负责返工直至合格，乙方将不得提出任何异议。
　　第八条；双方责任
　　（一）甲方责任：
　　1、负责现场施工协调、监督，并尽力为乙方提供施工便利。
　　2、安排好乙方的办公和施工以及材料堆放临时占用的场地。
　　3、提供设计和施工中必须的相关技术资料。
　　4、协助组织对该工程的竣工验收，并按合同规定的期限付工程进度款办理竣工结算。
　　（二）乙方责任
　　1、乙方按图施工并达到消防验收标准。
　　2、做好施工的自检工作；确保工程质量；确保合同工期；做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料、维修资料等交工文件和附件一并移交甲方。
　　3、按施工安全规范的规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全，由乙方造成的安全事故，乙方负责处理并承担一切责任。
　　4、作好施工组织、管理、保持现场清洁、道路通畅、器材堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施。
　　5、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
　　6、负责对使用单位的工作人员进行系统操作培训。
　　第九条：工程质量检查及验收
　　1、施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告、销售许可证等。
　　2、乙方必须健全质量检查制度，做好质量自检记录。
　　3、乙方在工程竣工前十五天，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合。
　　4、工程竣工时，乙方向甲方提交全部竣工资料叁套。
　　5、经验收检查工程需返修，则以返修合格后的日期为竣工日期。
　　6、乙方的生产、生活临时设备，应在竣工报告提交期十五天内全部撤离，并工完场清。
　　第十条：其它
　　1、由于乙方在施工过程中的安全防护不利而造成的责任事故和经济损失由乙方承担责任。
　　2、双方因其中一方违约，给另一方造成经济损失，由违约的一方负责赔偿，赔偿金额双方协商解决。
　　3、在合同的有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法规及有关条例规定。
　　4、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议，（补充协议与本合同同样具有法律效力）。
　　5、本合同保修期满后，自动失效。
　　6、本合同正本一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
　　甲方：乙方：
　　电话：电话：
　　手机：手机
　　地址：地址：
　　开户行：开户行：
　　帐号：帐号：
　　合同签订日期：合同签订日期：
　　消防系统工程施工
　　合
　　同
　　书
　　浙江新世纪消防工程有限公司江西第一分公司
　　分包合同篇6
　　发包方：（以下简称甲方）
　　分包方：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》，本着公平、互利、诚信、有偿的原则，为加强对建设工程质量、安全生产的组织及管理工作，明确甲乙双方责任，经协商一致，特制定本合同条款，要求甲乙双方逐条详阅以下各条款，双方应严格履行。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、分包工程范围和工作内容：工程照明；动力电；采暖电；配电箱；土建防雷施工；电气专业相关施工图纸的要求进行施工；负责相关人员资质、工程内业，监理报验；负责该工程质监站等部门验收、备案工作。所用材料的进场卸车、码放现场安全文明施工。提供所对应人工费发票。
　　四、分包形式：清包人工费
　　五、工程承包计价方式及单价：35。00元m2，按建筑面积计算，乙方提供人工费发票。此价格不包括税金，包含本合同中第三条中的所有项目。该人工费价格已经考虑该建筑物的建筑造型特点及市场人工费价格的浮动风险，签订完该合同后乙方不得以任何理由要求甲方提高人工费价格。
　　六、工程期限：20xx年10月10日全部完成。
　　七、支付工程款方式：管线设备安装完成后支付承包总价的50，调试验收合格后在支付45，剩余5为质量保证金，交工一年后付清。
　　八、工程质量与验收：
　　1、工程质量必须符合《DB23地方标准》“建筑工程质量检验评定标准”及哈市颁布的有关工程质量规定，乙方必须自觉接受市、区及监理、甲方、质量监督机构的检查、评定。
　　2、分部分项、隐蔽工程验收，未经验收或验收不合格，乙方不得施工下道工序，直至整改达到要求后方可继续施工，经整改仍不合格的，甲方有权对乙方重新进行资格审查，直至清退。由此产生的经济损失均由乙方负责。
　　3、双方签定上述承包范围的工程质量必须达到合格工程标准。如经行业主管部门验收未能达到合同要求质量等级的工程，甲方将按该工程总承包价的2作为合同违约金在总承包价款中扣除。
　　九、现场标准化管理：为完善施工现场管理，使施工得以顺利地进行，工程能够保质、保量、按期完工交付使用，制定以下管理协议条文，现要求乙方必须严格遵照执行。乙方所有进场施工人员必须服从甲方现场管理人员管理。乙方负责本工程的现场文明施工、进场材料卸车，堆放、分类堆放。甲方不支付人工费，该项费用已包括在工程承包价款内，乙方不得以任何理由拒绝。现场因甲方原因造成二次材料倒运的人工费甲方负责支付（现场签认）。甲方派出该施工现场以外施工项目的人工费，甲方负责支付（现场签认）。乙方在施工中如出现质量问题，甲方有权视质量问题的轻重程度、质量问题出现次数、规模、范围及整改效果，对乙方进行经济处罚（数额多少全部由甲方决定，同样质量问题不得在该工程施工过程中出现第三次，出现第三次，罚款1000。00元），并在乙方工程款中扣除。乙方施工现场必须设置专人负责办理出入库。甲方提供的材料器具等，甲方将一次性发放给乙方，由乙方自行管理，直至乙方所分包的工程项目完工，乙方方可入库交给甲方，并且办理好出入库手续。施工过程中如发生材料、器材、工具损坏或丢失，（扣除定额损耗量，如有丢失或人为损坏，乙方必须以该物品购入价的1。1倍价格赔偿给甲方。如发现无故浪费或满地乱丢弃，甲方管理人员有权对乙方进行经济处罚，并在下一次支付工程款中立即扣除。乙方施工人员，如在工地有偷盗行为一经发现，必须交由公安机关处理，并且甲方对乙方将进行罚款处理，在工程承包价款中扣除。乙方必须服从甲方各阶段的进度安排、施工顺序、及各阶段的人数要求，如乙方不服从管理，甲方有权对乙方进行经济处罚（数额甲方视情节决定），并在乙方工程款中扣除。
　　注：以上甲方出具的罚款单无需乙方当事人签字，在施工现场公示板公示后，罚款底根到财务自动生效（在合情合理的前提下）。乙方已同意甲方上述协议各项条款，并保证严格遵照执行。
　　十、双方职责：
　　（一）、工程施工职责：
　　1、甲方责任：甲方委派项目负责人和管理人员负责该工程全过程管理和协调，并负责同建设单位、设计单位和其它横向单位的联系以及解决属于甲方所要解决的问题。根据施工图及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术、安全、质量要求和验收标准的交底工作。负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题，及时向乙方提出整改意见。如乙方不能整改或明显不能履行合同的，甲方可单方面终止合同。配合乙方安排好施工人员的住宿问题，在施工过程中，乙方人员如发生工伤事故或急病，甲方应尽抢救之责，费用由责任方承担。甲方必须按材料进场计划提前组织进场，不得影响乙方正常施工，如因甲方材料供应问题造成乙方停工、窝工。甲方原因造成的延期，经甲方现场负责人核实认可后，工期相应顺延，如连续超过三天发生停、窝工，甲方必须支付乙方相应劳动力的工资（按实际发生人数计算，乙方书面上报项目部数额，项目经理审批，）。
　　2、乙方责任：乙方应接受甲方委派的项目负责人及管理人员对承包项目全过程的指导和管理，并配备相应岗位的管理人员：现场负责人一名，专职质量员一名、兼职安全员一名。乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度和管理要求，发现有违章违纪的应接受甲方的批评教育及罚款处理，对严重违章违纪的，甲方有权终止合同强行清退。由于乙方原因造成的工期延误，每拖延一天，甲方将处罚乙方人民币10000。00元。如提前一天奖励5000。00元。
　　（二）、文明施工的职责
　　1、甲方责任：（甲方根据市政府和建设部有关要求，并根据组织设计要求负责具体实施，为乙方创造文明施工及安全作业环境。甲方应将文明、标准化施工的有关要求向乙方及时进行传达及交底，督促和检查乙方具体实施情况。甲方应听取乙方意见和建议，不断完善文明施工、标准化工地建设的管理水平。
　　2、乙方责任：根据甲方的要求制定本单位工程标准化施工管理工作细则，并认真加以实施。教育本单位职工，搞好宿舍卫生管理，保持公共设施的完好及生活区域、施工区域的环境卫生与整洁，禁止家属及小孩进入施工现场。教育本单位职工不得随意拆除安全防护设施，保持各类安全防护设施装置完好，发现问题应及时采取措施进行整改，或通知甲方进行处理。甲乙双方定期进行检查，发现问题共同进行整改，使安全生产、文明施工处于良好的受控状态。乙方在接到整改通知单后应立即改正，以确保文明施工标准化工地建设。乙方因管理不善或整改不力，甲方可对乙方进行教育、罚款和清退。
　　（三）、治安管理职责
　　乙方必须严格执行哈市人民政府关于《哈市外来流动人员管理条例》（以下简称条例）。乙方在签订合同后，十天内应将施工人员登记表、花名册和身份证、及照片贰张，交甲方。乙方应负责对工人日常“四防”教育，在布置生产的同时交底安全、防火工作，落实防范措施。配合甲方做好外包施工人员的法制教育卡登记工作。乙方单位职工必须自觉遵守国家法律、法规以及甲方单位规定的制度和纪律，具体包括：严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为。施工现场如发生斗殴事件，无论哪一方责任，那一方先动手，受伤严重一方的医药费、误工费、营养费等全部由另一方负责承担，与甲方无关（甲方不垫付任何费用）。并且，甲方有权对斗殴双方进行经济处罚，并在乙方工程款中扣除。凡违反上述规定的，甲方有权对肇事者将根据情节轻重给予教育，对情节恶劣并造成严重后果者，将报请有关部门以予治安处罚或追究刑事责任。甲方支付乙方的工程款单价中已包括为乙方施工人员及第三方办理意外伤害保险的费用。
　　本合同经双方代表人或委托代理人签字和加盖单位印章后生效。承包项目验收完毕，价款结清后自行失效。合同生效后，甲、乙双方必须履行合同的全部条款，任何一方有违约行为，则按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及有关规定和本合同的有关条款处理。本合同后附“建筑施工安全生产协议”具有与本合同同等的法律效力。
　　本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。
　　本合同签订地点：
　　甲方：（章）
　　项目负责人：
　　乙方：（章）
　　项目负责人：
　　签订日期：年月日
　　分包合同篇7
　　承包单位（甲方）：
　　分包单位（乙方）：
　　签订地点：
　　签订时间：年月日
　　编制及使用说明
　　一、本示范文本主要以集团公司已下发的建设工程施工合同示范文本、部分地区公司的专业工程分包合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则：
　　1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。
　　2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。
　　3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。
　　二、示范文本主要适用于承包单位与分包单位签订的建设工程分包合同。
　　三、示范文本由合同文本及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。
　　四、示范文本中关于词语定义的内容各地区公司可根据实际情况添加。
　　五、分包合同的签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报集团公司股份公司法律事务部备案。
　　六、填写要求：
　　1、条款必须齐全，不能缺项。
　　2、填写语言应简练、准确。
　　3、填空条款填空处不能为空白。
　　目录
　　1。总则3
　　2词语定义3
　　3工程概况4
　　4工程分包方式和范围4
　　5合同工期4
　　6合同价款与结算5
　　7材料设备供应7
　　8双方权利义务8
　　9工程技术资料的提供9
　　10工程验收和保修10
　　11健康、安全与环境保护11
　　12技术成果权归属11
　　13保密12
　　14权利瑕疵担保12
　　15对外关系12
　　16保险12
　　17工程转包与再分包13
　　18。不可抗力13
　　19合同的变更和解除13
　　20违约责任14
　　21争议的解决15
　　22通知16
　　23合同效力及其它约定16
　　建设工程分包合同
　　承包单位（甲方）：
　　住所：
　　营业执照注册号：
　　法定代表人（负责人）：
　　分包单位（乙方）：
　　住所：
　　营业执照注册号：
　　法定代表人（负责人）：
　　1。总则
　　1。1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，根据甲方与业主签订的建设工程施工合同相关内容，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就非主体工程的分包事项协商一致，订立本合同。
　　2词语定义
　　下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
　　2。1业主：是指将本分包工程所属的总体工程项目以招标或其他方式发包给承包单位（即本合同甲方）的建设单位。
　　2。2承包单位：是指通过投标或其他方式确定的与业主签订本分包工程所属总体工程项目承包合同的施工单位（即本合同甲方）。
　　2。3专业工程分包：是指承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。
　　2。4劳务作业分包：是指承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。
　　2。5工程师：是指为完成本合同所涉分包工程由甲方指定的履行本合同的代表。
　　2。6项目经理：是指为完成本合同所涉分包工程由乙方指定的负责施工管理和合同履行的代表。
　　2。7监理工程师：是指甲方或业主确定的监理单位派驻现场负责履行监理合同的代表。
　　2。8总包合同：是指承包单位与业主就本分包工程所属的总体工程签订的工程建设总承包合同。
　　2。9合同价款：指甲乙双方约定的，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
　　2。10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
　　2。11图纸：指由甲方、业主提供或由乙方提供并经甲方批准，满足甲方或乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
　　2。12施工场地：指由甲方或业主提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
　　2。13书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
　　3工程概况
　　3。1工程名称
　　3。1。1总体工程名称：
　　3。1。2分包工程名称：
　　3。2分包工程地点：
　　3。3分包工程内容：
　　3。4分包工程资金来源：
　　4工程分包方式和范围
　　4。1分包方式，按下列第种方式执行：
　　4。1。1专业工程分包
　　4。1。2劳务作业分包
　　4。2分包范围：
　　5合同工期
　　开工日期：
　　竣工日期：
　　阶段工期：
　　5。1开工及延期开工
　　5。1。1乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的小时内以书面形式答复乙方。甲方小时内未答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延
　　5。1。2因甲方或业主原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并相应顺延工期。
　　5。2工期延误
　　在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：
　　5。2。1因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应立即通知甲方，并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议。
　　5。2。2因业主或甲方提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款，致使施工不能正常进行等业主或甲方原因造成工期延误。
　　5。2。3因业主提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工等业主原因造成工期延误。由于业主原因造成窝工，乙方要积极配合甲方，准备相应索赔资料向业主索赔，索赔费用分配双方另行协商。
　　5。2。4一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时。
　　5。2。5由于乙方原因造成工期延误，采取赶工措施，并承担由此发生的费用和承担相应处罚。若延误工期长达天，甲方有权解除合同，根据总体工程进度安排另行委托其他施工单位，并保留向乙方索赔的权利。
　　6合同价款与结算
　　6。1本工程价款按（选择6。1。1款或6。1。2款）确定：
　　6。1。1本工程为招标工程，合同价款为元（大写：元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在业主要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，除甲方同意工程量增减或设计变更外，结算时不再进行调整。
　　6。1。2本工程为非招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，合同价款（暂估价）为元（大写：元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在业主要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，但不作为结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。
　　6。2价格调整的因素
　　工程遇到下列情况乙方应在日内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。甲方收到乙方通知后天内不确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
　　6。2。1国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整；
　　6。2。2招标工程甲方或业主同意工程量增减或设计变更。
　　6。2。3价格调整的其他因素：。
　　6。3价格调整的依据
　　6。3。1法律、行政法规及国家政策文件；国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工造价管理部门公布的价格调整文件。
　　6。3。2本工程为工程，适用下列款定额及取费标准。
　　6。3。2。1安装工程（包括与土建工程配套的安装工程），适用《石油建设安装工程预算定额》、《石油建设安装工程费用定额》、《石油建设安装工程其它费用定额》。
　　6。3。2。2土建工程（包括与安装工程配套的土建工程）适用省（自治区、直辖市）政府建设主管部门颁布的定额与费用标准。
　　6。3。2。3公路工程适用《工程预算定额》（JTGTB060220xx）、《1996调整配套计价表》、《机械台班费用定额》（〔1996〕610号）。
　　6。3。2。4上述定额不足部分可参照套用。
　　6。3。2。5工程师工作量签认单。
　　6。4工程拨款与结算
　　6。4。1本工程不支付预付款，甲方按业主的拨款情况向乙方支付除合同价格10质量保证金（不计利息）以外的工程进度款。甲方收到业主支付的进度款后15天内，依据甲方审批的乙方进度款支付材料向乙方支付。如果乙方没有填报工程细目的单价或价格，则甲方将不支付这些细目的费用，并认为这些费用已包含在本合同的价格中。乙方提供甲方审定数额合格的税务发票后，甲方向乙方支付进度款。质量保证金在工程竣工验收合格一年后，由甲方向乙方支付。
　　6。4。2经甲方书面确认的追加合同价款与进度款同期支付。
　　6。4。3其他结算方式：。
　　6。5其他约定
　　6。5。1甲方委托乙方施工的分包工程，在经甲方同意后，依照有关规定单独编制费用预算。
　　6。5。2特殊工程的技措费应当按甲方的规定履行审批程序。
　　6。5。3甲方有权对现场签证进行复核、审查，定额包含的不应再编入预算。
　　6。5。4工程施工中因甲方原因造成的停、窝工，乙方小时内书面通知甲方，甲方负责安排解决工作量或补偿待工人员人工费，机械费按停滞台班费处理；乙方没有及时通知的，甲方不负责。
　　6。5。5乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。
　　收款人：
　　开户行：
　　账号：
　　7材料设备供应
　　7。1甲方供应材料设备
　　7。1。1甲方供应材料设备一览表见附件1（主要内容包括品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点）。
　　7。1。2甲方按一览表约定的内容提供材料设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。
　　7。1。3甲方提供的材料设备到货后24小时内，由甲乙双方共同清点，并由乙方负责保管。因乙方原因发生毁损、丢失，由乙方负责赔偿。
　　7。1。4甲方供应的材料设备与一览表不符时，乙方应在使用前提出异议，甲方负责解决，造成工期延误的，工期顺延。否则甲方不承担责任。
　　7。1。5甲方供应的材料设备使用前，甲方委托乙方进行检验或试验的，检验或试验费用由甲方承担。
　　7。2乙方采购材料设备
　　7。2。1乙方采购除本合同7。1。1条规定以外的分包工程所需材料设备，应按图纸要求和标准采购，并要求“三证齐全”，乙方对材料设备质量负责。
　　7。2。2乙方应负责自行运输其所供应的材料设备并妥善保管。
　　7。2。3乙方采购的材料设备与图纸或质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
　　7。2。4乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进行检验或试验，也可以委托甲方进行试验，费用由乙方承担。材料设备无合格证明或经试验不合格的，不得使用。
　　7。2。5甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。
　　7。2。6乙方需要使用代用材料时，须经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
　　7。2。7如甲方不能将其所供应的材料设备（包括业主供应）运到施工现场，可由乙方负责运输、装卸及保管，运输费、装卸费及保管费按标准由甲方支付给乙方。
　　8双方权利义务
　　除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：
　　8。1本工程实行工程监理的，甲方在开工前日内将监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式提交给乙方。监理工程师行使以下职权需甲方批准：。
　　监理单位更换监理工程师，甲方在日前以书面形式通知乙方。
　　8。2甲方委派为驻工地代表，行使工程师的权利。甲方在更换驻工地代表前日前以书面形式通知乙方。
　　8。3乙方委派为本项目经理，负责施工管理和合同的履行。乙方在更换项目经理前日内以书面形式通知甲方。
　　8。4甲方义务
　　8。4。1按时向乙方提供施工场地和施工所需的应由甲方办理的证件、批件。
　　8。4。2编制施工组织总体设计安排，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作。
　　8。4。3根据乙方需要，甲方为本分包工程的实施提供施工机具和运输条件等，费用由乙方承担。如甲方不能提供部分施工机具和运输条件时，应由乙方自行解决。
　　8。4。4按时向乙方提供工程技术文件和施工图纸；组织乙方参加业主方图纸会审；按时向乙方进行设计图纸交底。
　　8。4。5统筹安排乙方的生产、生活临时设施，具体费用由乙方承担。
　　8。4。6组织分包工程的质量检查和竣工验收。
　　8。4。7负责与业主进行分包工程建设有关问题的沟通与协调。
　　8。4。8其他约定：。
　　8。5乙方义务
　　8。5。1在合同签订生效后日内，按施工组织总设计安排的要求，编制分包工程的施工组织设计或施工方案，并参加甲方的综合平衡。
　　8。5。2在工程开工前日内向甲方提交技术措施、材料供应计划等施工技术文件。
　　8。5。3按照甲方要求的时间编制分包工程的预决算、施工进度计划。
　　8。5。4已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏或损失，乙方应予以修复或赔偿。
　　8。5。5乙方需在甲方规定时间内，按时向甲方提交每月工程计划、当月已完成工作量统计等各种报表。
　　8。5。6遵守业主和甲方有关的管理制度及监督、检查。接受业主或甲方聘请的监理公司的监督和管理。
　　8。5。7确保分包工程按合同约定的工期完成，并就分包工程质量与甲方共同对业主承担连带责任。
　　8。5。8乙方应保证其工商营业执照及各种资质的真实性，如发生借用第三方的相关证件导致权利纠纷的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
　　8。5。9其他约定：。
　　8。6甲方可以随时书面通知乙方暂停乙方在本合同下全部或任何部分工作。乙方应立即暂停对工作的进一步实施，并应在上述停工期间，照料需由乙方监管的所有在建工程及业主甲方财产。甲方可在任何时候向乙方发出通知终止暂时的停工，且乙方应尽其最大努力在收到上述通知后立即恢复履行其义务。如果由于甲方原因停工使乙方延误其工作的实施，各方应对上述延误对进度的影响和必要的停工、复工费用进行协商，并在考虑上述延误后进行调整。
　　9工程技术资料的提供
　　9。1开工前日内甲方向乙方提供施工图套，非标图套，国家标准一律由乙方自备。
　　9。2引进成套设备，甲方向乙方提供原版图套、中文图套、施工要领书或技术标准套。
　　9。3一切设计变更、材料代用、技术问题联系单均采用书面形式，且经设计人签字并加盖设计部门公章，方为有效。
　　9。4施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，乙方应在小时内通知甲方，由甲方及时通知业主，待解决方案确定后小时内将修改意见或变更设计文件提交乙方，乙方按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用双方协商，工期相应顺延。
　　10工程验收和保修
　　10。1本分包工程验收按适用的专业工程建设标准、规范执行。甲方与业主有特殊约定的，从其约定。
　　10。2隐蔽工程和中间验收
　　10。2。1隐蔽工程在隐蔽前小时内、项目（分部、分项工程）完工后小时内，乙方将验收内容、时间和地点以书面形式通知工程师到现场验收，验收合格后小时内，工程师在验收记录上签字后，乙方方可继续施工；验收不合格，乙方在工程师限定的时间内整改后重新验收。
　　10。2。2工程师接到通知小时内未验收的，乙方可顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工损失；验收合格小时后，工程师未在验收记录上签字，乙方可进行隐蔽或继续施工。
　　10。3重新检验。无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按其要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方或业主承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期；检验不合格，乙方承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
　　10。4工程试车
　　10。4。1在设备安装前小时内，乙方必须会同业主、甲方和设计单位对设备、结构、几何尺寸进行检查，并对基础上的轴线、标高进行复核，同时办理隐蔽工程验收和中间交工手续。设备安装应按照安装的次序及施工进度陆续组织设备进场，并在安装前由甲乙双方共同开箱清点，做好记录。安装验收后，将有关技术资料、专用工具和随机配件交给甲方，工程师在验收单上签字。
　　10。4。2联动设备的单机试运转工作由乙方负责组织，并在试车前小时内将试车内容、时间、地点以书面形式通知甲方和业主，由工程师在试车记录上签字；联合试运转由甲方或业主组织，乙方配合进行，其费用按有关规定执行。
　　10。4。3其他约定：。
　　10。5竣工验收
　　10。5。1分包工程完工后日内，乙方按本合同约定的标准，向甲方提供完整的竣工资料及验收报告。分包工程经竣工验收（包括中间交工验收），达到合格标准后，由甲方在验收文件上签字，作为乙方向甲方交工的凭证；验收不合格时，由乙方返工或修理，并负担全部返修费用。
　　10。5。2甲方收到验收申请日内不组织验收或验收后日不提出修改意见，视为分包工程验收合格。但甲方根据业主对主体工程的竣工验收安排，通知乙方顺延验收日期的除外。
　　10。5。3甲乙双方对分包工程验收合格，不能免除乙方在总体工程验收时对分包工程所应承担的责任。
　　10。5。4分包工程完工后日内，乙方应绘制竣工图一式份，工程变更不大的由乙方在原施工图上加注核定单编号，提交甲方存档。在工程交（竣）工后日，提供符合甲方要求的工程交（竣）工资料一式份。
　　10。6工程接收
　　分包工程验收合格后，应当办理工程交接手续。自接收之日起，甲方承担其照管责任。并负责工程的维护、保养、维修，但不包括需由乙方完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。甲方也可委托乙方对验收合格的分包工程进行照管，发生的费用双方协商处理。
　　10。7质量保修
　　乙方在工程竣工验收前，与甲方签订《建筑工程质量保修书》，作为本合同组成部分（见附件2）。
　　10。8在保证工程质量的前提下，乙方提出修改设计的合理化建议，经甲方审核，报经业主同意（重大改变需取得设计单位同意），其节约部分的比例分成由甲方会同业主与乙方协商确定；乙方采取新工艺、新技术等措施实现的节约部分归甲乙方所有，具体比例由双方确定。
　　10。9其他约定：。
　　11健康、安全与环境保护
　　与本分包工程相关的健康、安全与环境保护事宜按甲乙双方签订的《建设工程分包HSE合同》执行。
　　12技术成果权归属
　　在施工过程中所取得的专利或专用技术等权属按下列种方式中执行：
　　A、甲方所有。
　　B、乙方所有，甲方有权无偿使用。
　　C、甲乙双方共有（收益分成比例双方另行协商）。
　　、甲乙双方与业主协商成果归属及收益比例分成，并达成协议。
　　13保密
　　13。1在合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。
　　13。2未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
　　13。3未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。
　　13。4对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。
　　13。5本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。
　　14权利瑕疵担保
　　因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同工程技术有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给合同相对人造成损失的应给予赔偿。
　　15对外关系
　　15。1乙方与业主、其他专业服务队伍之间的工作关系由甲方负责协调，其他对外关系由乙方负责。
　　15。2其他约定：。
　　16保险
　　16。1乙方应为下述事项办理保险，保险期从开工日期起至保修期结束之日止：
　　16。1。2施工设备、进场的材料的损失或损坏；
　　16。1。3乙方的雇员的意外伤害；
　　16。1。4施工现场第三方责任险。
　　16。2保险额度不得低于甲方的要求。如果业主为工程、工程设备和材料办理了工程一切险，但乙方应负担该保险的免赔额以内的损失。在开工日期之前，乙方应向甲方提交保险单和保险证明的复印件。
　　16。3所有保险均应对所发生的损失或损坏以人民币提供补偿。如果乙方未能提供所要求的保险单和保险证明，甲方可以办理本应由乙方提供的保险，并从支付给乙方的款项中扣回甲方支付的保险费；如果没有应支付的款额，则已支付的保险金将成为乙方的到期欠款。
　　16。4在发生理赔事件后，乙方应及时通知保险公司和甲方，并抄送业主，乙方应将理赔的详细过程和结果及时通知甲方和业主。如果由于乙方失误和疏忽造成理赔的失败，甲方有权评估上述损失或损坏的费用，并从应支付或将支付乙方的进度款中扣除。
　　17工程转包与再分包
　　乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。
　　18。不可抗力
　　18。1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件；
　　18。2由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。并在不可抗力发生后小时内以书面形式通知对方，并在其后日内向对方提供有效证明文件；
　　18。3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。
　　19合同的变更和解除
　　19。1合同变更
　　19。1。1本合同经甲乙双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。变更内容涉及总包合同相关权利义务调整的，应经业主同意。
　　19。1。2总包合同变更涉及本分包工程的，甲方双方应签订变更协议。
　　19。2本合同可因以下因素解除：
　　19。2。1总包合同的解除
　　19。2。1。1如在乙方未全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除分包合同。
　　19。2。1。2因本合同第19。2。1。1款原因解除分包合同，甲方应向乙方支付已完工程价款等必要支出的费用。
　　19。2。1。3在本合同第19。2。1。1款解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按实际采购价格（或工程所在地造价部门确定的价格）支付给乙方。
　　19。2。2甲乙双方协商一致。
　　19。2。3因不可抗力致使合同无法履行。
　　19。2。4因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同根本无法履行。
　　19。2。5依本合同第5。2。5款，因乙方原因导致工期延误逾天，甲方有权解除合同。
　　19。2。6其他
　　19。3合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
　　20违约责任
　　20。1甲方违约责任：
　　20。1。1未按时拨付工程备料款，每逾期一日，向乙方支付违约金元。
　　20。1。2未按合同约定拨付工程进度款，导致施工无法进行，每逾期一日，向乙方支付违约金元，并相应顺延工期。
　　20。1。3无正当理由不支付工程竣工结算价款，每逾期一日，向乙方支付违约金元。
　　20。1。4未履行合同约定义务或未按合同约定履行义务，给乙方造成损失的，按下列计算方法赔偿乙方损失：，并顺延工期。
　　20。2乙方违约责任：
　　20。2。1未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每逾期日，向甲方支付合同价款的作为违约金；甲方可在结算时予以扣除。甲方有权要求乙方采取赶工措施，因此增加的费用由乙方自行承担。如乙方行为对整体施工进度已造成严重影响，甲方有权将其未完成的工程内容交由其他单位完成，并与乙方解除合同或另行签订合同补充协议。
　　20。2。2因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方要求的期限负责整改，并向甲方支付合同价款或工程质量保证金的作为违约金；甲方可在结算时予以扣除。由于乙方原因造成总体工程质量事故隐患，且无法修复的，乙方承担由此造成的全部损失，损失计算方法为：。
　　20。2。3未经甲方允许，乙方私自与业主就本合同项目达成协议，或直接接受业主指令，损害甲方利益的，视为乙方违约，并按合同价款的向甲方支付违约金。
　　20。2。4乙方未用其本体员工进行施工，而将其承包的分包工程转包或再分包给他人，视为乙方违约，按合同价款的向甲方支付违约金。甲方有权解除合同，并不构成违约，且甲方保留向乙方索赔的权利。
　　20。2。5乙方不履行或不按合同约定履行其他义务，给甲方造成损失的，按下列计算方法赔偿甲方损失：。
　　20。3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。
　　204如果乙方严重违约造成合同终止，且不能按照合同约定支付相应违约金，则现场的所有材料、乙方拥有的设备、施工机械、临时工程可由甲方留置。甲方有权为继续实施该工程之目的允许其他乙方使用。在合同终止时，甲方应对所有扣押的乙方的物品自行估价，在甲方自行或雇佣他人完成该工程并在扣除乙方应支付给甲方的各类款项后，将剩余的款项（如果有的话）退还乙方。
　　20。5因主合同解除或终止，本合同将自动解除或终止，乙方不得主张任何索赔。
　　21争议的解决
　　本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，按下列第方式解决：
　　21。1提交仲裁委员会按照仲裁规则在进行仲裁。仲裁裁决具有终局性，双方都应执行。
　　21。2向人民法院提起诉讼。
　　21。3因关联交易合同发生争议，提交双方上级领导机构裁决。
　　22通知
　　甲方：
　　通讯地址、邮编：
　　联系人：
　　联系电话传真：
　　乙方：
　　通讯地址、邮编：
　　联系人：
　　联系电话传真：
　　23合同效力及其它约定
　　23。1本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位印章（合同专用章）之日起生效。
　　23。2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。
　　23。3组成本合同的文件及其优先解释顺序约定如下：。
　　双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
　　23。4本合同一式份，甲方执份，乙方执份。
　　23。5其它约定：。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　法定代表（负责）人法定代表（负责）人
　　或委托代理人：或委托代理人：
　　年月日年月日