监理合同 推荐度： 工程监理合同 推荐度： 建设工程监理合同 推荐度： 装修施工监理合同 推荐度： 监理合同示本 推荐度： 相关推荐 有关监理合同范文集锦10篇 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编收集整理的监理合同10篇，希望对大家有所帮助。 监理合同篇1 甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以等文件的规定，经平等协商达成合同如下： 1。定义 除非另有特别约定，在本合同以及与本合同有关的甲乙双方另行签订的其他文件中，下列词语按如下定义进行解释： 1。1“合同”是指甲方和乙方签署的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件，包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。1。2“工程”是指委托实施监理的工程。 1。3“工程建设监理”分为正常的监理工作、附加工作和额外工作。1。4“工作日”是指除公休日和国家法定节假日以外的日历日。 1。5“第三方”是指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。 1。6“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认 可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 2。适用范围 甲方行政区域范围内的所有工程。 3。合同的组成 3。1本合同的组成部分包括但不限于下列文件： 3。1。1本合同条款 3。1。2形成合同的其他有关文件 4。协议承诺 4。1甲方确定乙方为合同期内监理定点单位。乙方可以承接甲方行政区域内的工程监理项目。 4。2乙方应按甲方要求为用户提供工程监理服务。 4。3根据项目监理要求，双方签订项目《监理服务合同》（参照工程建设监理合同示范文本），确定监理内容、质量、价格等。监理取费标准按国家有关规定以及发改价格670号文执行。 4。4乙方根据合同规定开展工程监理业务。 4。5费用结算方式根据签订的《工程监理服务合同》结算监理费用，并以乙方自己的名义直接开具合法的发票。 5。违约责任和监督管理 5。1乙方应按签订的监理合同规定的监理内容完成监理任务。逾期未完成的，乙方应按签订的监理合同规定，给予用户经济赔偿。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或者延误而超过约定的日期，双方应当进一步约定相应延长的合同期。 5。2乙方在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如果由于监理工程师对设计、施工、材料和设备等方面的直接指示或者违法行为、或者侵犯了第三方的权益引起乙方造成经济损失，应当进行赔偿。累计赔偿总额不应当超过监理酬金总数（除去税金）。触及法律的，还应当承担相应的法律责任。 5。3乙方对甲方或者第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因为不可抗力导致监理合同不能全部或者部分履行，乙方不承担责任。 5。4乙方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补尝由于该索赔所导致的直接费用支出。 5。5乙方接受监理委托后，不得转包。 5。6如果乙方未能履行按合同规定的任何义务，甲方有权扣收相应的违约金作为补偿。 5。7监督管理 甲方负责对乙方履行合同情况进行考评。考评结果将作为乙方后续签订定点监理的依据。合同有效期内，甲方将对乙方实行履约管理，甲方接到投诉，经过核实确定为有效投诉的，将视情节轻重，计入考评结果。 6。不可抗力 6。1合同任一方由于受诸如战争、骚乱、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的。，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。 6。2遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将公证机关出具的证明文件、报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明用特快专递或挂号信寄给对方。 6。3发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。 6。4一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。 7。通知 甲乙双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递的方式发出。如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所或通讯联络地视为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件方式发送，则应在发送后由对方以书面方式予以确认视为送达。 保密条款 8。1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于甲乙双方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、软盘资料等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。 8。2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。 9。合同的解释 9。1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。 9。2本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释，本合同中以日表述的时间期限均指公历日。 9。3对本合同的任何解释均应以书面做出。 10。争议的解决 10。1在执行本合同中发生的与本合同有关的争端，若属于甲、乙双方之间的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，双方同意在郑州市中级法院进行诉讼解决。 10。2在诉讼期间，除正在进行的诉讼部分外，合同其他部分若甲方不反对则可以继续执行。 11。合同的时效 如在合同有效期内，乙方通过甲方的考核，经甲乙双方协商本合同可持续有效。合同期内任何一方不得擅自终止合同，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方以书面方式达成一致意见后，方可终止。 11。2出现下列情况时本合同自行终止： 11。2。1本合同正常履行完毕，未续签合同； 11。2。2甲乙双方以书面协议终止本合同的履行； 11。2。3一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，守约方可以通知对方合同终止履行，同时终止履行并不影响相关的赔偿及违约金责任。 11。3除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，甲方有权解除本合同： 11。3。1一年内用户对乙方并非严重的一般的、有效投诉达到五次的。 11。3。2存在其它严重违约的情形。 11。3。3符合法律规定的其它情形。 12。法律适用 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。 13。权利的保留 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究其他各方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。 14。主导语言与计量单位 14。1合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。 14。2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。 15。合同修改 15。1对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为本合同的补充协议。补充协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。 15。2补充协议与本合同具有同等法律效力。 16。合同生效 16。1本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章开始生效。 16。2本合同中的附件或虽没有作为附件但应属于合同组成部分的相关有效文件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。 16。3本合同期满后，在本合同有效期内乙方签订的合同，在其约定的合同期限内继续有效。 16。5本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人：（签字） 或授权代表：（签字） 年月日 法定代表人：（签字）或授权代表：（签字）年月日 监理合同篇2 委托方：（简称甲方）受托方：（简称乙方）鉴于乙方是依法成立，具有监理级资质并在土建施工、建筑安装、配套管网以及园林景观等方面，具有雄厚技术实力和丰富监理经验的综合性工程监理公司，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规以及本工程的具体情况，在双方于 年月日达成的《建设工程委托监理合同》（备案合同）的基础上，经协商一致订立本补充合同，与备案合同不一致之处，以本补充合同为准。 一、工程概况： （一）工程名称： （二）工程地点： （三）建筑面积： 二、本合同适用的法律及监理依据 （一）适用法律、法规： 1、国家的有关法律、法规； 2、天津市有关法规、规章；； 3、其它有效的政策性文件。 （二）适用的监理依据： 1、国家、天津市制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范（GB5031920xx）； 2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件； 3、与项目有关的各种报批手续及技术资料； 4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同； 5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息。 三、监理范围和监理工作内容： （一）监理范围：桩基工程、土方工程、支护降水工程、室外管网、土建、给排水、电气、弱电、通风排烟、采暖、智能化、消防、景观、精装修等施工阶段的全过程监理及施工图所包括的其他内容并协助委托人进行工程预决算工作。 （二）监理工作内容：1、质量控制；2、进度控制；3、投资控制；4、安全及现场文明施工控制；5、合同管理；6、信息管理；7、现场的工作关系组织协调；8、组织图纸会审，对图纸设计提出可行性建议；9、协助委托人进行施工合同及其它合作单位谈判及审核。 （三）监理人有义务协助委托人完成以下工作： 1、该工程的有关报批手续； 2、当地有关关系的协调； 3、各项竣工验收及备案手续的办理。 四、监理报酬： （一）本项目监理费为一次性包死价人民币元（大写：元）； （二）合同签订生效后两日内，乙方应按照甲方要求支付履约保证金元（大写：元） （三）支付方式： 基础筏板混凝土浇注完毕初验合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付2。2万元监理费；出0。000验收合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付6。6万元监理费；主体15层施工完毕初验合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付6。6万元监理费；主体封顶初验合格并经委托人认可后7日内，向乙方支付总合同价款的8。8万元监理费；装修及安装工程完工验收合格并经甲方认可后，向乙方支付6。6万元监理费；竣工验收通过并备案完成后7日内，向乙方支付6。6万元监理费，如无任何违约责任发生7日内无息退还乙方伍万元（50000。00）的履约保证金；室外及景观工程完工并且总承包单位工程决算完成后7日内，向乙方支付4。4万元；剩余2。2万元作为监理保修期费用，自竣工验收通过一年后如无任何违约责任发生7日内全额支付。 4、以上付款甲方有权优先选择网银的方式进行支付，如网银支付遇到障碍，可选取银行划款或电汇的方式进行支付。乙方确认的收款账号信息如下： 乙方开户银行名称： 乙方账户名称： 乙方开户银行行号： 乙方账号： 若乙方变更上述账户信息的，应至少于甲方付款日的5个工作日之前书面通知甲方。若乙方未履行通知义务，则由此引起的乙方未收到或未按时收到相应款项的，甲方不承担任何责任。 五、补充约定： （一）乙方必须按照投标文件中承诺的人员组建监理部，在监理期间未经甲方同意，不得随意更换监理人员，如若发现每更换一人，乙方需向委托人支付5000元作为违约金，总监理工程师及总监代表每更换一人，乙方需向甲方支付10000元作为违约金，同时承担由此给甲方造成的损失。 （二）对于甲方认为不服从管理、不称职的监理人员有权要求乙方更换，乙方应在3日内将不符合甲方要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如乙方违反本条约定，则每逾期一天应承担200元的违约责任。 （三）乙方总监理工程师每周到现场工作时间不得低于5个工作日，且每次到场应当签到，如遇特殊情况必须在接到甲方电话通知后的2个小时内赶到，总监代表每周到现场工作时间不低于6个工作日，总监及总监代表要保证24小时联络畅通。其他监理人员应以甲方认可的每个阶段人员配备方案（乙方进场前提交委托人并经审核批准）为考核依据，保证该阶段到岗人员每人每周工作时间不低于6个工作日，乙方在休息日或节假日合理安排休息时间，不得出现2人以上同时休息的情况（如遇特殊情况需经甲方常驻代表同意）。3、每阶段监理人员不得在其他工程项目从事监理工作，总监不得同时监理二个以上（含二 个）的工程项目。 （四）甲方有权对派驻工地现场的监理人员进行考勤管理，按照甲方工程部现场管理细则进行管理，出勤少于规定天数的，每人次罚款200元，夜班脱岗缺勤的每次罚款500元。 （五）乙方委派的人员应当遵守甲方制定的工作制度，相应的处罚规定构成乙方的违约责任。 （六）乙方应当确保本工程监理部所有监理人员的公正、独立、廉洁，严禁对施工单位及其它参建单位进行吃、拿、卡、要，如有违反，甲方除勒令乙方立即更换违规人员外，将视情节轻重核减监理人监理费用100010000元，直至解除监理合同，触犯法律者将移送司法机关处理。 （七）乙方对派出的所有监理人员的行为负责，如因任何监理人员的失职、失误及其他行为给甲方造成的损失均由监理人承担责任。 （八）所有施工单位上报的资料未经总监理工程师或总监代表审核签字不得上报甲方。 （九）对于乙方向施工单位下达的重大决定（如开工令、停工令、复工令及奖罚决定等）必须经甲方同意方可下达。 （十）乙方应采取必要的措施保证派驻本工地监理人员的人身安全，监理人员在本工地发生的任何人身伤亡事故甲方不承担任何责任。 （十一）甲方每次抽查监理人的资料必须完整，如发现缺项的，每次罚款200元。 六、甲方责任： （一）委托人免费向监理机构提供如下设施： 提供办公用房及桌椅，资料柜1个，电话1部，电话费用每月限额报销150元。 （二）甲方做出的相关指示及指令应以书面形式下发，对于乙方提交的应当由甲方做出决定的事宜，甲方应在五日内给予答复。 （三）甲方更换现场的常驻代表及专业工程师，应当以书面形式及时通知乙方。 七、违约责任 （一）任何一方违反协议应当按照本合同约定支付违约金。针对重大违约行为 守约方并有权解除合同。 （二）违约金不足损失的应当补足守约方损失，包括但不限于直接损失、间接损失、对第三人的责任、寻找替代方的损失、处理争议的交通通讯人工、仲裁费用、律师费用等。 （三）乙方在工程施工过程中或竣工后提供的监理资料不及时、不齐全完备，甲方有权自行扣履约保证金作为乙方支付给甲方的违约金。 （四）乙方监理人员在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，承担赔偿责任，赔偿损失〔累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）〕； 赔偿金直接经济损失报酬比率（扣除税金） 乙方因失职给甲方造成的损失按直接经济损失向委托人支付赔偿金。 八、其它约定： （一）未经加盖甲方公章，任何人员的行为或表示均对甲方不产生约束力。 （二）本合同任何内容均不适用默认条款，一切行为均需明示做出，本条款之前的任何默认条款均告作废。 （三）关于本合同的通知均可按照合同载明地址送达，任一方变更地址应当通知对方，否则按照原地址寄出后3日即视为送达。 （四）如果甲方不按合同约定时间支付监理方监理费用及保证金，应承担违约责任。如因客观原因甲方未按时支付监理费用及保证金，甲方应及时通知监理方且不承担违约责任。 （五）非甲方原因造成乙方的服务时间延长均不计取附加及额外工作报酬（双方另有约定的除外）。 （六）合同在履行过程中发生争议时，双方应尽可能协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 九、解决纠纷的方式 如履行本合同发生争议，双方应尽可能协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。 十、合同生效 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方法定代表人或委托人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。 签订地点： 签订时间： 委托方：天津嘉顺房地产开发有限公司受托方：北京龙安华诚建筑设计有限公司 法定代表人：法定代表人： 或 委托代理人： 住所： 邮政编码： 电话： 传真： 年月日 或委托代理人：住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：年月日 监理合同篇3 一、因其他原因，我xxx公司与xxx公司，于20xx年xx月xx日签订的xxxxxx监理合同及补充协议书无效，终止一切事项。 二、原有xxx公司垫付资金xxxxxx元，在1周内有xxxxxxx项目部协调办理现金及返还手续。 三、此解除合同协议书具有同等法律效力，双方不得违约。如那方违约追究其法律责任，二是申请人民法院仲裁。 xxx项目部xxx公司 年月日 监理合同篇4 委托方（以下简称甲方） 监理方（以下简称乙方）张美琼 甲方委托乙方监理装饰装修工程，双方经协商一致，同意签订以下合同： 一、服务内容、方式和要求 1、服务内容： 工程名称：德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊 工程规模：室内工程建筑面积合计约1000m2。监理范围：装饰装修图纸内部分。 服务范围如下： （1）前期监理 审定设计方案及图纸； 审核工程预算； 设计方案确定后5个工作日，按设计图纸核算工程量按定额套预算，把控整个工程总造价。 （2）中期监理 根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量； 对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工； 对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的，与施工单位对接确认变更签证； （3）后期监理 工程结算审核； 对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。 2、服务方式： 施工前期，乙方配合甲方完成监理审核工作。 施工期间，乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。 施工后期，乙方进行工程结算审核，协助甲方签订工程质量保修合同。 3、服务承诺： 乙方在工程监理过程中，根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。 乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。乙方对工程各施工重要环节进行详细监控，确保工程质量达到预期目标。 二、委托方提供如下条件： 为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录，和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。 三、授权范围 甲方在委托的工程范围内，书面通知施工单位授予乙方以下监理权利： 1、对选用材料和施工质量的检验权。 2、施工工艺变更权，需经甲方同意。 3、对施工单位的处罚建议权。 4、对施工单位人员的调整建议权，对现场文明施工的管理权。 5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。 6、工程款支付审核，未经乙方签字认可，甲方不支付施工单位工程1 款项的管理权。 7、对工程质量、进度、费用的监控权，施工日期（提前或超期的）签认权。 11、与协作单位组织协调的主持权。 四、合同期限： 从签订合同之日起，即20xx年12月1日至20xx年2月28日止。 五、监理费用及支付方式： 1、本次装修监理费用为捌万元。〔监理工期限三个月，如果工程超期一个月以上，则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿〕 2、支付方式： 合同期间分两次支付，第一次支付50，40，000（大写：肆万元正）。签定合同后三天内支付给乙方，工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50，40，000（大写：肆万元正）。 六、违约责任： 1、在监理责任期限内，因乙方过失，给甲方造成了经济损失，甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。 2、因甲方不履行授予乙方的权限，造成的损失，乙方不予承担。 3、甲方不如期支付乙方监理费用，每超一天应承担合同价款5的违约金。 七、争议和解决办法： 1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时，以乙方的具体监理工作行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。 2 2、如有工程监理责任不能认定的，甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。 3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿，双方协商解决，如未能达成一致，提交相关仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。 八、本合同一式两份，双方各执两份，签字后生效，工程结束后，自动作废。 甲方单位（章）：乙方（章）： 委托代理人（签字）委托代理人（签字）：甲方地址：乙方地址： 联系电话：联系电话： 年月日年月日 监理合同篇5 甲方：乙方： 为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，在双方自愿以及完全清楚并理解本补充合同条款的基础上，根据本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本监理服务补充合同。 自本补充合同签订之日起，甲乙双方之前签订的合同及文件如有与本补充合同不符的，概以本补充合同为准。 一、监理项目 工程名称：工程地点： 工程概况：，建筑面积。 二、监理任务 （一）监理服务阶段：施工准备阶段，施工阶段，入伙准备阶段，保修阶段。 （二）监理服务内容：质量控制、进度控制、安全和文明施工控制、信息资料管理、施工各方关系协调及协助甲方进行投资控制，合同管理等。 （三）监理范围： 监理范围概述：工程施工准备阶段和工程施工阶段（开工起至小业主入伙）建设用地红线内所含全部工程内容（以招标时的平面规划图为准）的建设监理，具体内容包括但不限于以下： 1。建筑工程：土方工程、基坑支护工程、地基基础工程、主体及围护工程、楼地面工程、屋面工程、门窗工程、室内及室外全部装修工程，铁艺栏杆工程等； 2。建筑安装工程：电气、给排水、暖通、空调、消防、弱电等系统，电梯及自动扶梯等设备安装，室内煤气、室内电气（含通讯及智能化系统等弱电项目）安装、通风工程等； 3。园区配套工程：小区给排水工程、小区燃气工程、小区电气（含通讯及智能化系统等弱电项目）工程、小区道路工程、小区绿化及园建工程、小区围墙（包括组团围墙）工程及小区附近租用土地的大配套环境工程，变配电、场区道路、雨污水、室外照明等。 4。项目用地范围内甲方委托的其他工程。 三、监理服务期限 监理期限：工程开工年月日至保修期满，其中开工日至入伙后3个月为监理正常服务期（入伙日期为年月日），入伙后满3个月至入伙后满两年为保修期。（以上监理开始进场工作的日期以甲方正式通知为准）； 四、监理费用计算和支付 （一）按约定的监理服务范围，本监理服务合同的监理服务费用为元m2，服务费总额暂定人民币（RMB，定义为固定监理酬金，不因政府规定及物价等任何原因而调整。）但监理酬金总金额中应有万元（总酬金的10）用于本工程监理部现金奖励，由监理公司按甲方项目部考核及发放名单直接发放给本工程现场监理人员，并且甲方有权以任何方式监督此部分金额是否实现奖励约定，若期间违反约定，则甲方有权扣除奖励金额。 （二）建筑面积为暂定量，结算面积以监理服务范围主体工程建筑面积计算，具体计算方法参见《建筑工程建筑面积计算规范》。 （三）监理酬金为乙方按照本合同规定的监理服务范围及责任对甲方提供服务的价格，其中已包括乙方完成本合同要求的全部监理服务所需的所有费用，包括全部税项、办公费、电讯费、邮递费、交通费、提供要求份数报告的复印费及装订费在内。 （四）总监理服务费用须在甲方收到乙方正式签署的付款申请并分期提供完税发票（发票金额应包括各项奖金及奖励款）后，按以下付款办法支付予乙方： 1。每月由监理方申报该月监理费用并提供相关资料等（包含甲方每月在PDC平台上对监理项目部的过程评估，过程评估为合格及以上的可正常付款，评估为不合格的需待监理项目部完成绩效改进计划后支付），经甲方审核后十五日内支付（甲方付款日为每月12日、23日，遇节假日适当调整）。甲方按月支付监理费，每月监理费用为元（总酬金的90总工期），同时计算奖罚。 2。本合同工程入伙满三个月后双方办理结算，结算前甲方会在PDC平台上对监理公司的整个履约过程进行后评估，结算后30个工作日内付至结算价的95，留5做保修金，保修期满后双方进行保修结算，保修结算完成后28日内，支付剩余监理费用。 3。监理方服从甲方对各月监理人员数量和工种的安排，申报的监理人员数量和工种应符合甲方的要求。 （五）如非监理原因导致监理服务期限延长，延长时间在3个月以内（含3个月），甲方不予增加任何监理费用，超过3个月则按具体延长时间、经甲方现场确认的监理人员数量及工程量清单中人员工资情况给以补偿。 （六）因监理人责任造成工期延误，工期延长期间不支付上述任何报酬。 五、甲方工作 1。甲方提供资料： 1）乙方进场时甲方提供地质勘探报告一份 2）开工前一周甲方提供基础施工图一套 3）开工前一周提供主体施工图纸一套 2。甲方派驻工地总代表：先生，全权代表甲方负责该项目的现场各项管理工作并履行相应权利及义务。 六、监理人员 1。监理期间，基本监理人员数量要求如下：曲江监理组织人员一览表依据监理合同对乙方的工作质量进行督促、检查和考核，并可通过抽查等方式对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按甲方对乙方提交的经济技术文件进行复审及确认。 对乙方与施工承包人、供货承包人之间的分歧进行协调和裁定。向监理单位免费提供办公室和值班宿舍。网络点一个（网费自理）。其他未尽事宜按附件中的《监理合作纲要》约定执行验证。规定的程序办理。办公电费甲方承担、工作餐费用由乙方自理。 2。3。现场总监及其他监理人员须通过甲方面试方可进场，总监为先生。监理人员必须专职，在本合同约定监理期间，不得再兼任我司及贵司其他监理项目部及其他公司监理项目部的任何职务； 4。监理公司项目？咳嗽北涠，须提？5个工作日以书面形式向我方项目经理部申报，待我方批准后方可实施，且应代之以同等技能的人员，该人员在其前任离岗前一周内同时到岗。 5。若监理人员履行合同不力，我方有权要求更换监理公司相关人员，监理公司在接到我方书面通知后5个工作日内予以更换同等技能的人员，该人员在其前任离岗同时到岗，否则甲方有权对月度支付的监理费用进行调整。 6。监理公司项目部在未得到甲方项目经理部书面批准之前，不得擅自撤离甲方项目现场。 7。对于监理公司的人员配置、进场时间要求，若有变动，以甲方书面通知为准。监理资料审批时效要求不超过2个工作日，特殊情况需要充分的延迟理由。 七、监理仪器设备 1。乙方必须在进场后一个月内现场备齐以下仪器设备及办公用品：（见技术标书） 2。以上仪器设备及办公用品必须按约定的时间到场，未按要求进场的，甲方将自行购买或租用并配备给现场监理人员，并从监理费用中扣除实际发生费用（购买或租用设备的成本）购买（或租用）成本20的违约金。同时，甲方有权在结算费用中扣除乙方报价单中所含的此部分费用。 八、乙方工作 1。乙方工作见合同附件1《监理工作内容》。 2。有关质量必须符合同附件2《万科工程质量检查验收规定》和合同附件4《万科房屋接收标准》的要求。 九、奖惩办法 奖惩办法参见合同附件3《监理合作纲要》。 十、纠纷解决方式 1。甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿调解、和解或调解、和解不成的，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。 2。在调解和诉讼过程中，双方应保证工程建设正常进行。 3。如乙方在无合法理由的情况下，拒绝执行本合同约定的由乙方完成的工作和承担相应的职责，或者以实际行动实质性违反合同规定，在甲方发出通知后仍不予整改的，甲方有权提出要求支付违约金、赔偿损失甚至解除合同的决定。 十一、其他 1。未经对方书面同意，无论甲方或乙方均不得转让本合同约定的权利和义务。当一方认为有充分理由（包括由于乙方不能完全履行监理合同、或者甲方现场管理人员一致认为乙方不能胜任甲方项目的监理任务）必须对本合同约定的权利和义务进行部分或全部转让时，需提前30天以书面形式知会对方。 2。监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到项目所在地的人员人身和自备财产的保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果负全部责任。 3。在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震、战争等）造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充合同。 4。合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，均属合同的补充文件。 5。《建设工程委托监理合同》中没有提到的内容或提到但不全面的内容以本补充合同为准，若《建设工程委托监理合同》中具体条款内容与本补充合同不一致，以本补充合同为准。 6。如有其他事宜本合同中未体现，可再签订补充合同，另签补充合同与本合同具有同等法律效力。 7。本合同自双方签字盖章之日起生效，一式捌份，其中正本贰份，副本陆份，甲乙双方各执正本壹份，副本叁份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 法定代表人： 委托代理人： 年月日年月日 法定代表人： 委托代理人： 监理合同篇6 甲方（聘用单位）：（以下简称甲方） 乙方（受聘人）：（以下简称乙方） 甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。 第一条、合同期限、合同有效期： 自年月日至年月日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。 第二条、乙方工作岗位及职责： 1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。 2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。 3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。 4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。 5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。 6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。 7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。 8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。 第三条、工作报酬： 甲方每月支付乙方工资人民币元。 第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。 第五条、聘用合同的变更、终止和解除： 1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。 2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。 3、乙方不履行聘用合同的。 4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。 第六条、其它事项： 1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。 2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。 3、双方认为需要规定的其他事项。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代表（签字）：代表（签字）： 年月日年月日 监理合同篇7 甲方： 地址：电话： 法定代表人： 职务： 乙方： 地址：电话： 法定代表人： 职务： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方，按本合同书要求进行工程项目的施工监理，监理范围：质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为年月至年月。总费用为：万元。 第三条条款定义 1。甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2。甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。 3。本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。 4。本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。 5。在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。 第四条本合同书的开始、完成与变更。 1。按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。 2。监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 3。监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。 4。如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。 5。如果如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。 6。合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。 第五条甲方的权力与责任。 1。甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。 2。甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。 3。对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。 4。甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。 5。甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。 6。甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。 7。甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。 8。甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。 第六条乙方权力与责任。 1。乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。 2。乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。 3。在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。 4。乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用合同在附录C中规定。 5。乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。 6。监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。 7。乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。 8。乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。 9。乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。 第八条调解与仲裁。 在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端；若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端；若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由 仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。 第九条违约责任 由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。 由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。 甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。 违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。 第十条甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。 第十一条特殊条款 鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下： 1。额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。 2。双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。 3。监理服务期限： 4。在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充合同。 5。合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。 6。甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。 7。甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。 8。乙方不承担施工中工伤事故的责任。 9。违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。 违反合同条，方支付方违约金：元。 违反合同条，方支付方违约金：元。 违反合同条，方支付方违约金：元。 违反合同条，方支付方违约金：元。 10。奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在元范围内，罚金在元限度之内。 为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。 第十二条本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方： 代表人：年月日 乙方： 代表人：年月日 2。公路工程施工监理合同范本 本合同书由（以下简称“业主”）为一方，与（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。 鉴于业主已委托监理单位为工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同： 一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。 二、下列文件是本合同书的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。 1。公路工程施工监理中标函或委托函 2。公路工程施工监理合同通用条件 3。公路工程施工监理合同专用条件 4。《公路工程施工监理规范》（JTJ07795） 5。公路工程施工监理招、投标文件 6。双方签认的补充或修正文件 7。其它文件 8。附件： 附件A监理服务的形式、范围与内容 附件B业主提供的监理工作条件 附件C监理服务的费用与支付 其它附件 三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。 四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。 五、本合同书经双方签字盖章后，自年月日生效，至年月日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。 六、本合同书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同书副本份，双方各执份。 业主：（盖章）监理单位：（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 单位地址：单位地址： 邮编：邮编 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 3。建设工程委托监理合同范本 委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模： 总投资： 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 监理投标书或中标通知书； 本合同标准条件； 本合同专用条件； 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。 本合同自年月日开始实施，至年月日完成。 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。 委托人：（签章）监理人：（签章） 住所：住所： 法定代表人：（签章）法定代表人：（签章） 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮编：邮编： 电话：电话： 本合同签订于：年月日 监理合同篇8 合同编号： 甲方：广州市伟腾建筑工程有限公司 乙方；广州市宏大爆破工程有限公司 经甲乙双方协商一致，甲乙双方同意于20xx年9月日签订的广州伟腾黄边商住楼基坑石方爆破工程《安全监理合同》（合同编号：），仅用于向公安部门办理爆破相关手续，因上述合同产生的任何损失由双方各自承担，甲乙双方之间互不承担违约责任和赔偿责任。该合同自签订之日起，自行终止、作废。 本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法人代表或委托代理人：法人代表或委托代理人： 日期：20xx年9月日日期：20xx年9月日 监理合同篇9 账号：账号： 词语涵义及适用语言 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义： 一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。 二、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。 三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的。法人以及其合法继承人。 四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。 五、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。 六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。 七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。 八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。 九、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。 十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。 十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。 十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。 十三、“现畅？是指建设项目实施的场所。 十四、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。 监理合同篇10 【颁布单位】中华人民共和国水利部国家工商行政管理局 发包人：合同编号： 监理人：签定地点： 签定时间：年月日 依据《中华人民共和国合同法》，（以下简称发包人）与（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 （一）工程概况： 1。工程名称： 2。工程地点： 3。工程规模及特性： 4。工程总投资：静态： 动态： 5。工程总工期： （二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。 （三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。 （四）工程建设监理的期限自年月日至年月日。 （五）建设监理报酬为（大写）元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。 （一）监理委托函或中标函。 （二）监理合同书。 （三）监理实施过程中双方共同签署的。补充文件。 （四）专用合同条款。 （五）通用合同条款。 （六）监理招标书（或委托书）。 （七）监理投标书（或监理大纲）。 上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。 四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本份，各执份。 发包人：（盖章）监理人：（盖章） 法定代表人：（签章）法定代表人：（签章） 委托代理人：（签章）委托代理人：（签章） 邮编：邮编： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
