建筑工程施工合同

　　建筑工程施工合同
　　推荐度：
　　建筑装饰工程施工合同
　　推荐度：
　　建筑工程施工简易合同
　　推荐度：
　　建筑工程施工合同书
　　推荐度：
　　建筑工程施工合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　建筑工程施工合同15篇
　　在不断进步的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编精心整理的建筑工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
　　建筑工程施工合同1
　　甲方：
　　乙方：
　　为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。
　　一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。
　　二、工程承包单价及结算方式
　　1。人工挖土方：
　　2。10垫层：
　　3。25砼基础地梁构造柱等：
　　4。砌砖：
　　5。模板制安：
　　6。钢筋制安：
　　7。粉刷：
　　8。回填土：
　　9。内外脚手架：
　　10。灌注桩：
　　95元结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18施工企业管理费。
　　三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60付款，余款待验收合格后一个月内再付。
　　四、施工期限：自年月日起至年月日止。
　　五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格，如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。
　　六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。
　　七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。
　　八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。
　　甲方签字（盖章）：
　　乙方签字（盖章）：
　　签订日期：
　　建筑工程施工合同2
　　甲方（买方单位）：
　　乙方（出卖单位）：
　　依照《民法典》和其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方的宽城万达XX所需墙纸样板房供货事宜，签订本合同，双方共同遵守。
　　一、产品名称、型号、使用地点、数量、单价、金额
　　二、合同价格的说明
　　1、合同单价为固定综合包干单位，包含材料费、运输费、排版损耗、机械费、施工费（人工费、施工损耗、胶粉等辅材费）、管理费、成品保护费、关税、利润等各种费用，售后服务所需的相关费用。单价为墙纸上墙后按成品面积实际收方的包干单价。
　　2、合同单价在合同执行过程中不作调整：因市场性、政策性变化而引起的任何价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同包干单价。
　　3、因合同为暂定量，供货过程中乙方不得因为供货数量与合同不相符而提出任何异议，更不能以此为由调整单价。
　　三、墙纸质量要求墙纸镶贴完毕，甲方以认可的样板和本合同要求及G7391《建筑装饰工程施工及验收规范》标准进行验收。
　　1、乙方所必须严格按照合同规定的墙纸规格、型号、编号供货和施工，提供的墙纸应为指定的优等品。
　　2、墙纸镶贴应对花对缝，完成可视面应无缝且平整。镶贴完毕后最终质量应达到优良标准。
　　3、所有墙纸和辅料应无异味，甲醛等有毒气体的含量（或挥发量）不超过国家相关标准和规范。
　　四、交货及施工工期合同签订后天内将合同数量墙纸备货于施工现场，场地具备安装条件后天内铺装完毕。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基础完工时间推迟而相应推迟完工时间）。
　　五、交货地点及方式：宽城万达XX样板房
　　六、供货方式
　　1、本合同的数量为根据现场实测的暂估数，乙方在备货时应多于该数量，保证现场施工面积变化时及时补充供应同批号、色号产品。
　　2、乙方应根据场地大小进行选板铺装，确保同一区域内的墙纸无色差、条纹顺接自然。
　　3、各个型号的墙纸视货源情况而决定各个型号使用量，可选用全部型号，也可选用其中某几款型号。
　　七、产品验收及提出异议期严格按照“货物技术要求及规范”条款进行验收，对施工过程中发现的不符合质量要求的产品乙方无条件更换。
　　八、产品结算
　　1、墙纸镶贴工程完工，甲方验收合格后，双方按墙面面积进行收方，核定墙纸的实际铺贴面积。
　　2、根据收方量进行工程结算。用收方数量和合同单价计算结算金额。结算金额墙纸的收方数量215；合同单价。
　　九、付款方式
　　1、合同生效后五天内支付合同总金额的30作预付款。
　　2、壁纸铺装钱付全款
　　十、甲乙双方职责
　　1、甲方职责
　　1。1甲方应在乙方墙纸到货前完成墙面准备工作（刮完腻脂和喷完封闭漆），保证乙方到货后能正常施工。
　　1。2协调乙方与在场相关单位的关系。
　　1。3进行施工质量监督工作，进行墙纸验收和收方工作。
　　1。4支付货款、办理工程结算。
　　2、乙方职责
　　2。1保证所供墙纸的真实、可靠性，严格按合同要求的品种、规格墙纸供货和施工，并确保施工镶贴质量。
　　2。2墙纸基层其他施工队伍施工，乙方自行作好基层施工的质量监督。基层不合格，乙方可拒绝施工，并及时以书面形式报告甲方。乙方墙纸上墙，即视为乙方对基层质量检验合格。施工后因基层质量造成的已贴墙纸损失、返工所需墙纸及返工费用均由乙方承担。
　　2。3镶贴过程中的材料自行保管。
　　2。4自行作好验收前的成品保护，乙方产品损坏由乙方自行无偿返工；有损坏其它施工项目的成品应照价赔偿。
　　2。5自行接装施工用的水电管线，并做好安全防范措施。
　　十一、工地现场管理：
　　1、本工程施工管理过程中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方负责。
　　2。安全施工：乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全和防火教育，严格按安全规范组织施工，积极采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。
　　3。文明施工：
　　3。1乙方应严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工，遵守甲方的现场管理规定，保证工地达到文明现场标准（乙方工作人员不能酒后进入施工现场、不能在楼内大小便，违者将处以每人每次1000元的罚款，罚款直接在工程款中扣除；情节严重者直接驱逐出现场。）。
　　3。2施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、垃圾必须运输到地面，严禁从高空直接向下抛物；以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。
　　3。3本工程的所有安全文明施工措施的费用已在合同价款中包干考虑，不作任何调整。
　　十二、售后服务
　　1、乙方对本合同产品按“两年维修，”的原则为甲方提供服务。
　　2、在两年内出现起层、剥落、变色等质量问题，乙方修复或更换，若人为损坏乙方只收取材料费。
　　十三、违约责任
　　1、因色差原因、墙纸质量问题等原因影响到工程效果，乙方无条件在5天内更换，更换后仍达不到标准或拒不更换，视为乙方违约。
　　2、在工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约
　　甲方（盖章）：
　　乙方（盖章）：
　　日期：
　　建筑工程施工合同3
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　工程立项批准文号：
　　资金来源：
　　二、工程承包范围：
　　三、合同工期：
　　开工日期竣工日期：
　　四、工程质量标准：质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定为合格工程标准为依据，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
　　五、合同价款
　　金额（大写）：元（人民币）
　　：元
　　六、组成本合同的文件包括：
　　1、本合同专用条款
　　2。标准、规范及有关技术文件
　　3、图纸
　　4、工程量清单
　　5、工程报价单或预算书，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。
　　七、发包人向承包人提供图纸日期和套数：6套。发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
　　监理单位委派的工程师
　　姓名：
　　职务：
　　发包人委托的职权：
　　需要取得发包人批准才能行使的职权：
　　发包人派驻的工程师
　　姓名：
　　职务：
　　职权：
　　承包方项目负责人：
　　承包人委托的职权：
　　项目经理：
　　八、双方约定现场工程师工作职权：
　　工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
　　工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
　　承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
　　九、发包方的工作：
　　1、在开工前7日内将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的需要；开通施工场地与城乡公共道路的通道，约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
　　2、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
　　办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）在开工前7日内完成；
　　3、确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验在开工前7日内完成；
　　4、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底在开工前7日内完成；
　　5、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
　　十、承包人的工作：
　　1、在每月1日向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
　　2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
　　3、已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，按约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
　　承包人应按约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划在开工前提交，工程师逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
　　工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
　　十二。、工程质量检验：
　　质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
　　十三、隐蔽和中间验收的内容：
　　基础工程具备隐蔽条件或达到主体中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
　　十四。安全施工与检查：
　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
　　十五、合同价款确定与支付：
　　工程取费按丙类计算，执行现行内蒙地区定额标准结合图纸和实际工程量为计算依据，参照当地的政策。法规。文件。现行材差和人工费调差。主体两层封顶后发包方支付以完工程量80工程款，主体全部封顶后发包方支付已完工程量的80工程款，装修工程中期发包方支付装修工程的造价60工程款，完工验收合格后一月内支付工程款额度达到工程总造价的95。
　　十六、工程量的确认：
　　承包人应按约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，承包人未能参加计量，计量结果无效。
　　十七、工程款（进度款）支付：
　　在确认计量结果后5天内，发包人应向承包人支付工程款。发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人在约定支付时间7天后向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知后7天停止施工。发包人可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第5天起应付款的贷款利息。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
　　十八、材料设备供应：
　　由发包人所供应材料必须符合使用标准并且不得高于当地市场价格，工程竣工结算时执行地区定额材差指导价格。
　　十九。工程设计变更：施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量；改变有关工程的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
　　承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
　　二十、竣工验收与结算：
　　工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告后15天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后15天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人竣工验收报告后15天内不组织验收，从第16天起承担工程保管及一切意外责任。工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
　　工程竣工验收报告经发包人认可后15天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后10天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经二十一、违约、索赔和争议：
　　争议发生时向有管辖权的人民法院起诉，违约方并承担工程总造价5违约罚金，并承担给对方直接造成的经济损失。
　　二十二、双方关于不可抗力的约定：
　　不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
　　（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
　　（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
　　（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
　　（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
　　（6）延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
　　二十三、保险：
　　工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
　　承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
　　二十四、合同终止和解除：
　　发包人承包人履行合同全部义务竣工验收合格并且工程款结算完毕后本合同即告终止。
　　发包人承包人协商一致或停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　　二十五、工程保修范围和时间：
　　保修范围有防水项目保修期限2年。给排水项目保修期限1年。供热项目保修期限2年。维修经费使用预留的5保修金。
　　二十六、本合同一式六份，正本两份，副本四份，签字盖章后生效。
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　发包人：（公章）
　　承包人：（公章）
　　住所：
　　住所：
　　法定代表人：
　　法定代表人：
　　委托代表人：
　　委托代表人：
　　电话：
　　电话：
　　传真：
　　传真：
　　开户银行：
　　开户银行：
　　账号：
　　账号：
　　年月日
　　建筑工程施工合同4
　　甲方：
　　乙方：
　　甲方委托乙方承建保鲜库工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下：
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：冷冻库（177；5）、冷冻库18
　　2、工程尺寸：冷冻库：
　　3、工程地点：
　　4、工程合同总价款：元整（：元）
　　5、施工时间：合同签订之日，乙方收到全额工程款60后开工承建。
　　二、工程质量标准及要求：
　　1、制冷系统符合制冷行业安装规范；
　　2、实现全自动控制；
　　3、保鲜库达到177；5，冷冻库达到18。
　　三、工程内容及项目价格：
　　1、保温
　　2、采用高密聚氨酯喷泡1000元3（27。543，计27540元）立方米数按实际测量为准。保鲜库制冷系统：采用高配制冷系统机组采用国产原装比泽尔压缩机8。2，8500元冷凝器采用足平纯紫铜管冷凝器：2500元原装足平吊顶风机：5800元国标贮液罐：650元国标膨胀阀：400国标电磁阀：330元冷库专用低温制冷剂：850元铜管及保温材料：1500元支架及排水管：150元包装、长途运输费：350元国标过滤器：150元国标电线、电缆：200元冷库专用微电脑电控箱：800元高密聚氨酯发泡保温门：1650元高低压油压压力表：120元（60215；
　　2）安装调试费：1600元合计：25，550元冷冻库配置方案与冷鲜库一样，冷冻库保温门1500元，255XXXX0215；2150元50950元总计：78490元
　　四、合同付款方式：
　　1、合同签订后，甲方应付总工程款的60即47094元后开工承建，同时合同生效。
　　2、机组设备到现场后，再付余款的80即25117元。余款待工程结束后，一次性结清。如到期不付款，甲方每天向乙方付工程款5的违约金。
　　五、甲、乙双方责任：
　　1、甲方责任：
　　（1）负责施工现场的临时用电，将动力电引至乙方冷库微电脑电控箱内。
　　（2）负责提供库房供乙方存放冷库必用的设备和材料，协助乙方搞好安全保卫工作。
　　（3）履行本合同应尽其他未尽事宜。
　　2、乙方责任：
　　（1）严格按照国家有关规范，安全文明施工，如发生责任事故应由乙方承担。
　　（2）工程未交付使用前，协助甲方做好保护工作。
　　（3）冷库内部涉及的土建工程由甲方负责施工，达到乙方工程要求标准。
　　（3）坚持质量第一、信誉至上的原则，乙方采购的设备应符合国家有关规范要求，手续齐全，并附有国家质检部门认可的质量证书。
　　（4）乙方对其所承包的工程保修期为年，终身维护。年内因质量问题乙方负责维修或更换（除电网电压不稳、缺相或其他人为因素造成损坏，乙方不负任何责任）。
　　六、合同生效及其他：
　　（1）本合同双方代表人签字盖章，乙方收到工程款后，本合同生效。
　　（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
　　（3）本合同未尽事宜，双方本着友好合作的态度，签署书面修改或增补协议，与本合同具有同等的法律效力。注：如采用10。2比泽尔机组，相差3000元215；26000元。如采用国产谷轮机8机组，相差1000元215；220元。
　　甲方签字：
　　乙方签字：
　　年月日
　　建筑工程施工合同5
　　发包人：（以下简称甲方）
　　承包人：（以下简称乙方）
　　说明：本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的。版本，合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充；
　　第一部份协议书
　　一、工程概况
　　工程名称：拘留所迁建工程
　　工程地点：石鼔镇原知青场
　　工程规模及内容：办公楼4层，监房2层，高度16。5米，总建筑面积6849。22平方米
　　结构形式：框架
　　工程立项、规划批准文件号：高发改审函【20xx】16号
　　资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决
　　二、工程承包范围
　　承包范围：施工总承包（包括建筑及安装工程）
　　三、合同工期
　　工程合同工期总日历天数：235天。
　　拟从20xx年12月30日开始施工，至20xx年8月21日竣工完成
　　四、质量标准
　　工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准（GB5030020xx）合格以上。
　　五、合同价款
　　合同总价（大写）：；（小写）：7元。
　　项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；
　　详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
　　六、组成合同的文件
　　组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2。2款赋予的规定一致。
　　七、词语含义
　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
　　八、承包人承诺
　　承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
　　九、发包人承诺
　　发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
　　十、合同生效
　　订立合同时间：年月日
　　订立合同地点：公安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即时生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同6
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第1条工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　承包范围：
　　承包方式：
　　工期：本工程自年月日至年月日
　　工程质量：
　　合同价款（人民币大写）：
　　第2条甲方工作
　　开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地（即“承包范围”）清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。
　　向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。
　　第3条乙方工程
　　开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。（或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底）。
　　第4条关于工期的约定
　　甲方要求比合同约定的。工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　第5条关于工程质量及验收的约定
　　本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ7391）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ30088）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　第6条关于工程价款及结算的约定
　　双方商定本合同价款采用第种。
　　A、固定价格B、可调价格（按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算）
　　第7条关于材料供应的约定
　　本工程乙方负责采购供应的材料、设备（见附表），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
　　第8条有关安全生产和防火的约定
　　方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
　　第9条工程停建或缓建
　　由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。
　　第10条奖励和违约责任
　　由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的支付违约金。
　　第11条保修
　　本合同保修期为竣工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。
　　第12条争议或纠纷处理
　　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。
　　第13条其他约定
　　第13条附则
　　本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
　　本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。
　　本合同履行完成后自动终止。
　　附件资料
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　法定代表人：法定代表人：
　　授权代表（签字）：授权代表（签字）：
　　单位地址：单位地址：
　　电话：电话：
　　传真：传真：
　　开户银行：开户银行：
　　户名：户名：
　　帐号：帐号：
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同7
　　甲方：
　　乙方：
　　为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。
　　一、工程内容
　　灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。
　　二、工程承包单价及结算方式
　　1、人工挖土方：8元
　　2、10垫层：2303
　　3、25砼基础地梁构造柱等：2603
　　4、砌砖：268元3
　　5、模板制安：26元
　　6、钢筋制安：4300吨
　　7、粉刷：18元
　　8、回填土：4元
　　9、内外脚手架：6。5元
　　10、灌注桩：95元
　　结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18施工企业管理费。
　　三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60付款，余款待验收合格后一个月内再付。
　　四、施工期限：自年月日起至年月日止。
　　五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格，如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。
　　六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。
　　七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。
　　八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。
　　甲方签字（盖章）：
　　乙方签字（盖章）：
　　签订日期
　　建筑工程施工合同8
　　建设工程施工合同管理是规范建筑市场的重要内容之一。近十年来，经过建设行政管理部门的积极努力，合同备案工作取得了很大成效。但是，由于目前施工合同备案一些深层次问题还未从根本上得到解决，部分施工合同的内容不够详细，管理不到位，履约效果不甚理想。现结合我市合同备案善，就当前合同备案的必要性、存在的若干问题及解决的对策的思路谈一些认识。
　　一、强化建设工程施工合同的备案管理是市场经济发展的客观要求：
　　随着我国加入WTO后建筑市场的规范发展，施工合同必将成为维系发承包双方经济活动的重要法律依据。强化建设工程施工合同的备案管理不仅是主观需要，更是市场经济发展的客观要求。
　　首先，从社会制度和企业性质看，我国目前是以公有制为主的多种经济形式并存的经济结构，生产力水平不高，法制不健全，不正当竞争行为时有发生，建筑市场承发包双方的合同自律行为还比较差。现阶段必须依靠政府有关部门的宣传、监督和管理，发挥政府职能部门的作用，才能使建筑市场不断规范和完善。
　　其次，从当前经济秩序的状况看，旧的体制虽然已被打破，但新的体制还没有完全建立起来，人们缺乏市场经济所必需的法制观念和行为规范，经济交往的随意性和盲目性很大，加之投机和趋利的心理作用，使建筑市场交易秩序经常处在一个不稳定的状态，如果版面地强调施工合同签约自由和企业自律，只会加剧建筑市场经济秩序的混乱，使企业付出更加学生的代价。
　　其次，从企业经营管理的现状看，一些企业的合同意识比较薄弱，废止签合同，不会用合同保护自身的合法权益，不知如何管理合同的现象仍很普遍。如：大连水陆工程局由于签订施工合同的随意性，短短两年时间就遗留了47起合同纠纷，花80多万元，先后打了五年官司，造成直接经济损失400多万元。沉痛的教训，使他们认识到加强合同管理的重要性。此后，由于他们主动申请备案鉴证，完善了合同内容，使企业的合法权益得到了保障，经营状况越来越好。
　　最后，我国加入WTO后，建筑市场将全面放开。国外建筑承包商
　　将进入我国市场，如果我们业主不是以平等主体来进行交易，仍然盲目地压价、压工期和要求垫资，就有可能被外国承包商援引“非歧视原则”而引发贸易纠纷。这就要求我们必须加强施工合同的规范化管理，树立国际化意识，以适应加入WTO引发的新形式、新变化和新要求。
　　二、当前建设工程施工合同备案面临的几个共问题：
　　1、法律意识淡薄。一是有相当部分企业对履行施工合同备案法定程序缺乏自觉性，承发包双方签订了施工合同后，不按规定办理备案手续，回避建设行政主管部门的监督管理；二是个别单位不采用国家统一的施工合同示范文本而自订条款；三是部分发包方不执行国家的法律、法规，而各行其是，甚至个别单位自定章程代替法规，有的背地私下另行签订合同来约束承包方；四是个别承包方不具备法人资格，超越权限对外签订合同；五是有的单位不使用合同专用章。上述问题产生的原因，是由于某些领导及合同承办人员的法律意识淡薄，对建设工程施工合同签订和改造应具有严格的法定程序的重要性和必要性认识不足。
　　建筑工程施工合同9
　　发包方（以下称甲方）：
　　承包方（以下称乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
　　第一条工程项目
　　1、工程名称：。
　　2、工程地点：。
　　3、承包方式：。
　　第二条工程期限
　　合同工期总日历天数天。
　　第三条工程价款、结算及付款方式
　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组元组（一组块电池板）。
　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。
　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
　　第四条甲乙方责任
　　1、甲方需把料运至安装现场。
　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
　　第五条安全施工
　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
　　第六条奖惩责任
　　1、如月日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW元标准进行结算。
　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20向守约方支付违约金。
　　第七条纠纷解决办法
　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
　　第八条附则
　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日
　　建筑工程施工合同10
　　按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：
　　第1条工程概况
　　1。1工程名称：甲方名下私房拆除及修建
　　1。2工程地点：本市桥口区太平洋
　　1。3承包范围：旧房拆除，新房重建
　　1。4承包方式：包工包料
　　1。5建设工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工
　　1。6工程质量：参照国家房屋质量有关要求
　　1。7合同价款（人民币大写）：叁佰叁拾元每平方米（根据建筑施工完成后实际面积结算）
　　第2条甲方工作
　　2。1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。
　　2。2指派〔〕为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。
　　2。3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。
　　第3条乙方工作
　　3。1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划〔附件一〕，交甲方审定。
　　3。2指派〔〕为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3。3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。
　　3。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
　　3。5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第4条关于工期的约定
　　4。1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　4。2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
　　4。3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　4。4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
　　第5条关于工程质量及验收的。约定
　　5。1本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　5。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
　　5。3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
　　5。4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　5。5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
　　第6条关于工程价款及结算的约定
　　6。1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。
　　本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30，计人民币元；
　　第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10，实际面积的差价与此同时结算。
　　6。2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。
　　第7条关于材料供应的约定
　　7。1本工程乙方负责采购供应的材料〔附件二〕，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
　　7。2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　第8条有关安全生产和防火的约定
　　8。1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
　　8。2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，规范。
　　8。3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
　　第9条奖励和违约责任
　　9。1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。
　　9。2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。
　　9。3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　第10条争议或纠纷处理
　　10。1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　10。2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
　　第11条附则
　　11。1本合同正本两份，双方各执一份。
　　11。2本合同履行完成后自动终止。
　　甲方：乙方：
　　日期：日期：
　　附件一：施工图纸或作法说明
　　附件二：乙方提供材料及施工质量要求
　　1。水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号；
　　2。水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；
　　3。内外墙粉砌厚度不得少于MM；地坪厚度不得少于MM；
　　3。钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；
　　4。任何墙壁厚度不得小于240MM；
　　5。其他约定：
　　延伸阅读：工程质量验收效果生产安全
　　建筑工程施工合同11
　　发包人（全称）：（以下简称甲方）
　　承包人（全称）：（以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
　　工程立项批准文号：
　　资金来源：
　　二、工程承包范围
　　承包范围：
　　三、合同工期
　　开工日期：
　　竣工日期：
　　合同工期总日历天数天。
　　四、质量标准
　　工程质量标准：
　　五、合同价款
　　金额（大写）元（人民币）元
　　六、组成合同的文件
　　1。本合同协议书
　　2。中标通知书
　　3。投标书及其附件
　　4。本合同专用条款
　　5。本合同通用条款
　　6。标准、规范及有关技术文件
　　7。图纸
　　8。工程量清单
　　9。工程报价单或预算书
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十、合同生效
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定天后生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同12
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　一、工程名称：
　　二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
　　三、工程内容：等内容。
　　四、承包形式：包工包料双包工程。
　　五、甲方职责：
　　（1）负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题。
　　（2）协助解决与周边群众发生的纠纷关系。
　　（3）解决好工程所需的。水电问题（水电费由乙方承担）。
　　六、乙方职责：
　　（1）听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查。
　　（2）严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工。
　　（3）严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务。
　　（4）确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失。
　　（5）在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
　　七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
　　八、付款方式：分四年到位（不计资金利息）。其中20xx年拨付工程款的42、5。20xx年12月30日前拨付28。5。20xx年12月30日前拨付21。5。剩余的7。5视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
　　九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
　　十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
　　甲方：
　　乙方：
　　法定代表人：
　　法定代表人：
　　或其授权代理人：
　　或其授权代理人：
　　地址：地址：
　　电话：电话：
　　订立日期：
　　建筑工程施工合同13
　　甲方：乙方：
　　第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款
　　1。1、承包范围：旧房拆除，新房重建
　　1。2、承包方式：包工包料
　　1。3、建设工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工
　　1。4、工程质量：参照国家房屋质量有关要求
　　1。5、合同价款（人民币大写）：叁佰叁拾元每平方米，根据建筑施工完成后实际面积结算。
　　第2条、甲方工作
　　2。1、开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。
　　2。2、指派〔〕为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。
　　2。3、协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。
　　第3条、乙方工作
　　3。1、参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划〔附件一〕，交甲方审定。
　　3。2、指派〔〕为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3。3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。
　　3。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
　　3。5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第4条、关于工期的约定
　　4。1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　4。2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
　　4。3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　4。4、因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
　　第5条、关于工程质量及验收的约定
　　5。1、本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　5。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
　　5。3、甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
　　5。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　5。5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
　　第6条、关于工程价款及结算的约定
　　6。1、本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。
　　本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30，计人民币〔〕元；
　　第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币〔〕元；
　　第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币〔〕元；
　　第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币〔〕元；
　　全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15，计人民币〔〕元；
　　全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10，实际面积的差价与此同时结算。
　　6。2、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。
　　第7条、关于材料供应的约定
　　7。1、本工程乙方负责采购供应的材料〔附件二〕，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
　　7。2、凡由乙方采购的。材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　第8条、有关安全生产和防火的约定
　　8。1、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
　　8。2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，规范。
　　8。3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
　　第9条、奖励和违约责任
　　9。1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。
　　9。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。
　　9。3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　第10条、争议或纠纷处理
　　10。1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　10。2、当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
　　第11条、附则
　　11。1、本合同正本两份，双方各执一份。
　　11。2、本合同履行完成后自动终止。
　　甲方：乙方：
　　日期：日期：
　　附件一：施工图纸或作法说明
　　附件二：乙方提供材料及施工质量要求
　　1、水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号；
　　2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；
　　3、内外墙粉砌厚度不得少于MM；地坪厚度不得少于MM；
　　3、钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；
　　4、任何墙壁厚度不得小于240MM；
　　5、其他约定：
　　建筑工程施工合同14
　　发包人：（以下简称甲方）
　　承包人：（以下简称乙方）
　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
　　一、工程项目
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、承包范围：
　　4、承包方式：
　　5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元（竣工后以实际丈量面积为准进行结算）。
　　二、技术要求
　　1、路面为厘米厚水泥混凝土路面，宽米。
　　2、天然级配砂砾石垫层，厚度厘米天然级配砂砾石，宽度米。
　　3、厘米厚灰土垫层。
　　三、施工及质量要求
　　1、路基处理
　　在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
　　2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
　　四、双方权利和义务
　　1、发包人的权利和义务
　　发包人委派的业主代表：
　　姓名：
　　职务；
　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
　　2、发包人主要工作：负责场地三通一平；
　　3、承包人的权利和义务
　　项目负责人姓名：
　　项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
　　4、承包人主要工作：
　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：
　　五、工程价款的支付
　　本合同签订之日付，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的，质保期年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
　　六、安全文明施工
　　承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
　　承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
　　七、竣工验收
　　承包人在工程具备竣工验收条件钱小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。
　　八、本合同一式两份
　　甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。
　　发包人：（签章）承包人：（签章）
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同15
　　答辩人：
　　住所地：
　　法定代表人：
　　答辩人就答辩人与装饰装修合同纠纷一案作出答辩。答辩意见如下：
　　被答辩人诉称其承包的工程范围与事实不符。
　　被答辩人称其承包了答辩人所属酒店的拆除以及新址的装修及土建工程，并且将装修项目列入结算范围，该项诉求与事实不符，故意扩大了施工范围。20xx年5月11日，答辩人与被答辩人就承包工程签订了协议合同。该合同约定：被答辩人以全包的方式承包答辩人所属酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明确约定被答辩人的施工范围为土建，并不包括装修装饰工程。被答辩人将部分装修装饰工程纳入其承包范围，将装修项目纳入结算书，违背事实。
　　被答辩人诉称其承包的实际工程量与事实不符。
　　被答辩人在起诉状中称其于20xx年11月17日向被告提交了工程图纸、工程量统计、工程结算表、签证单等相关工程结算材料，并称答辩人并未提出异议，与事实不符。事实是，尽管答辩人于20xx年11月17日收到了相关结算资料，但并未在结算单上签字。未签字的原因是被答辩人结算的资料失实，与实际工程量差距太大，工程量重复计算严重。20xx年被答辩人曾交给答辩人一份结算书，结算数额为120。62358万元，而20xx年11月17日被答辩人提交的第二份结算书结算总额为550。7064万元，差距为430。08282万元。同时，答辩人对工程总造价也进行了核算，核算总造价为59。966665万元。可见，被答辩人提供的结算书严重脱离事实，核算的随意性非常大。
　　三、被答辩人诉称答辩人应当支付给被答辩人的工程价款与事实不符。
　　被答辩人在起诉状中要求答辩人支付其剩余价款346。7064万元。被答辩人诉称该数字是通过结算总价款扣减答辩人已支付的金额而得出的。被答辩人的此种计价方式随意性大，与事实不符。
　　（一）被答辩人的该项诉求的计价依据是20xx年11月17日交付给答辩人的结算书。而该份结算书与20xx年被答辩人交付给答辩人的结算书以及答辩人自行核算的结算书无论从实际项目工程量的核算还是工程总价款的核算都存在巨大差异，虚构成分很大，与事实不符。即被答辩人的该项诉求的计价基础就是不符合事实的，因此其要求的总价款当然也是没有事实基础的。
　　（二）20xx年5月11日的协议合同中约定：被答辩人应当支付答辩人80万元，其中50万元即付，30万元暂定用在天天渔港新址楼盘土建当中，最终按照所产生土建发生量进行工程造价的计算，多退少补。该30万元最终应从工程总造价中核减。但是被答辩人并未在工程总造价中核减，与约定不符。
　　（三）被答辩人在起诉中所称，截止到答辩人最后一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款205万元，与事实不符。截止到答辩人最后一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款284。5210万元。
　　四、被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符，要求答辩人支付逾期利息不合法、不合理。
　　被答辩人交付给答辩人的两份结算书矛盾丛生，与事实严重不符，同申请人核算的工程总造价差距更大，双方对工程量以及工程总造价无法达成一致。鉴于对被答辩人提供的结算书真实性的怀疑，答辩人才停止支付工程款。因此，答辩人停止支付工程款的前提是被答辩人所报工程量以及工程价款的严重失实，是答辩人与被答辩人就工程量以及工程造价总额无法达成一致所致。被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符。进而，被答辩人要求答辩人支付逾期利息也不合法、不合理。
　　五、答辩人认为应本着实事求是的原则，对工程范围、实际工程量、实际工程价款进行重新核定，在重新核定的基础上，明确双方债权债务，维护双方当事人合法权益。
　　在答辩人与任忠工程纠纷中，答辩人认为应当对承包范围、实际工程量、实际工程造价、答辩人已支付金额进行重新核定，以达到还原事实真相的目的。在重新核定的基础上，双方就承包范围、工程量、工程价款达成合意，进而双方在已支付工程款基础上多退少补，最终解决双方争议。
　　此致
　　太原市小店区人民法院
　　年月日