分包合同

　　劳务分包合同
　　推荐度：
　　工程分包合同
　　推荐度：
　　土建分包合同
　　推荐度：
　　工程劳务分包合同
　　推荐度：
　　拆除工程分包合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　有关分包合同范文汇总9篇
　　现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它可以保护民事法律关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编精心整理的分包合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
　　分包合同篇1
　　甲方（总包方）
　　乙方（分包方）
　　水电分包：
　　消防分包方：
　　遵照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》精神，并本着互惠互利原则和为明确双方责任，现经甲、乙双方协商一致，共同签定以下合同条款：
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、分包工程范围：水、电安装及消防工程
　　四、工程期限：
　　月日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。
　　五、材料设备供应：安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。
　　六、技术资料供应：由甲方向乙方施工图各两套。
　　七、付款方法：
　　1、乙方每月25号前向甲方提供月报。
　　2、付款方式参照总承包施工合同约定的付款方式。
　　八、结算依据：
　　1、本工程水电安装计价按工程总包合同相关条款执行，并以审核后的施工图预算和决算为依据。
　　2、本工程施工过程中，如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。
　　3、乙方按甲方工程总包合同所定类别等级收取各项费用，乙方办理结算。
　　4、乙方按分包工程最终审计价的向甲方上交管理费（含税），甲方向乙方在每次拨进度款的同时扣除其上交款。乙方向甲方提供最终结算金额80的材料发票。
　　5、甲方分别向水电分包方和消防分包方收取配合费贰万元整（20000元）
　　九、工程质量、工程验收、工程检修
　　1、安装工程质量应符合设计和国家规范，要求达到验收合格标准。
　　2、工程完工经各方面质量检查验收合格后，双方一同向建设单位办理交工结算手续；分包工程具体验收事宜由乙方负责。
　　3、交工前15天，乙方应将交工竣工资料整理齐全交甲方，并同甲方一道交建设单位和质监机构。
　　4、工程保修
　　本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算，水、电安装工程为壹年。在保修期内，因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修，费用由乙方承担。
　　十、安全责任
　　1、乙方进场后，必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。
　　2、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施，确保生产安全，杜绝事故发生。
　　3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故，责任由肇事方承担，若由乙方务工人员造成的一切安全事故，责任由乙方自行承担。
　　4、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律，甲方可根据其规章制度和纪律，对乙方给予一定的经济处罚，情节严重者，直至追究法律责任。
　　十一、施工工期
　　严责执行甲方进度计划；根据现场施工情况，服从甲方安排，配合好其他相关工种的交叉作业。
　　1、如因乙方原因延期交工，建设单位的工期罚款由乙方负责。
　　2、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成，甲方有权对乙方进行罚款处理，罚款金额视情节而定。
　　十二、甲方委派史洪亮同志为现场代表，乙方分别委派、同志为现场代表，代表双方履行合同，并商定未尽事宜。
　　十三、违约责任
　　1、本合同从签订生效之日起，双方必须全面覆行合同所规定的事项，任何一方不得擅自变更或解除合同。
　　2、双方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行，其责任方应承担违约责任，并按《合同法》有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。
　　十四、合同份数
　　本合同一式三份，三方各执一份。
　　十五、合同期限
　　本合同双方签章后生效，全部工程交工验收结清工程价款后失效。
　　十六、未尽事宜，双方协商解决，并签定补充合同。
　　十七、水电与消防工作界面划分详见附件。（附后）
　　总包单位：（盖章）分包单位：（盖章）分包单位：（盖章）代表人：代表人：代表人：年月日年月日年月日
　　分包合同篇2
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　本工程根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规等文件精神，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，甲乙双方就XX工程分包承建达成一致，订立本合同。
　　一、工程名称：
　　二、工作地点：
　　三、工程内容：室内田径馆和室外田径场地铺设7cm沥青砼，室内田径馆面积暂定为5012平方米，室外田径场地面积暂定为8919平方米。
　　四、承建方式：根据甲方审定工程造价，乙方对工程实行包质量、包工期、包材料、包保修。
　　五、建设工期：20天
　　六、工程造价：
　　1、底层为重胶沥青砼单价：4cmXX12元cmXX平方米48元平方米13931平方米XX48元平方米668688。00元
　　2、面层为改性沥青砼单价：4cmXX14元cmXX平方米42元平方米13931平方米XX42元平方米585102元13931平方米面积为暂估面积。待工程完工后，应按实际铺设沥青砼面积据实结算。实际工程造价为：底层实际面积XX单价面层实际面积XX单价
　　七、付款办法：乙方机械全部进场后，跑道底层乳化沥青喷洒完毕，甲方付工程造价30进度款。乙方底层重胶沥青砼铺设完毕后，甲方再付工程造价40进度款。面层改性沥青砼铺设完毕后，经北京绿茵天地体育产业股份有限公司现场技术负责人和甲方代表验收合格后三日内甲方再支付至实际工程造价总额的95，余额5质保金至本合同一年期满后无质量问题，甲方在15个工作日内予以付清。由乙方施工的分项工程资料必须按规范及监理收集、归整。整理完善后移交项目部归档。
　　八、材料供应：乙方自行采购。
　　九、技术要求：乙方必须严格按工程施工规范施工，在施工中需要变更、修改厚增减项目必须经过业主同意，方能施工。
　　十、质量要求：甲方驻派一名项目经理配合现场质量管理，并接受业主委托的监理公司指派现场监理工程师进行工程质量监理，工程质量实行工序、部位、单位三级质量检验制。乙方应按有关技术规范精心施工，每道工序乙方均需在仔肩合格的基础上交业主质监代表，对质量不和格的，无条件返工或停工，其费用由乙方自理。
　　十一、施工管理：乙方在开工前须按建设工程建设标准向业主及监理投送施工组织设计及开工报告，经监理批准后方能开工，乙方要积极配合搞好施工协调工作，协助办理有关手续，搞好施工期间的交通管理工作，保证交通畅通，要进行硬质打围，保证文明施工。
　　十二、如遇不可抗拒的自然灾害，工期由双方商定。
　　十三、工程保修：工程验收后，乙方对本工程保修壹年。
　　十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
　　合同签章后立即生效，本工程竣工验收保修期结清尾款后自动失效。
　　甲方（公章）：XXXXXXXXX乙方（公章）：XXXXXXXXX
　　法定代表人（签字）：XXXXXXXXX法定代表人（签字）：XXXXXXXXX
　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
　　分包合同篇3
　　发包方（以下简称甲方）：
　　承包方（以下简称乙方：
　　甲方将本工程安装项目发（分）包给乙方施工。为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家和上海市有关法规规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：彩虹湾居住区一期动迁安置房项目脚手架及配套工程
　　2、工程地点：东至水电路，南至规划路，西至凉城路，北至虹北公寓
　　3、工程项目期限：自20xx年5月10日。当合同工期发生变化时作相应的调整。
　　二、协议内容：
　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护、环境保护法规、条例、规定。乙方在施工期间应把新进队伍安全员名单及相关资料及时填写完毕后报甲方，以便联系督促。
　　2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括主管安全生产的人员，各级专职和兼职的安全人员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
　　3。甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目应由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应建立安全生产保证体系并纳入甲方安全体系管理。
　　4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育、增强法执法概念，提高职工的安全生产思想意识的自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律。制度和法规。
　　5、施工前甲方应对乙方的管理人员，施工人员进行安全生产现场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理人员、操作工人安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查督促施工人员严格遵守、认真执行、严禁乙方安全生产教育培训考核不合格者上岗作业。根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。
　　6。施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲、乙双方应经常联系，联合检查和处理工程施工中有关的安全防火工作，共同预防事故发生。若一方不参加讲评即视作对检查、讲评结果的默认，并承担相应责任与经济处罚。未经甲乙双方同意乙方不得擅自调离安全负责人。
　　7、乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方的安全生产。防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对以查处的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。甲方应认真整改。
　　8、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙方都应督促施工现场人员自觉穿好安全防护用品。
　　9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域，作业环境、操作设施设备。工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。已经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
　　10、由甲方提供的机械设备，脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收交付使用的书面手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
　　11、乙方在施工期间使用的各种机械设备以及工具等均由乙方自备，如甲乙双方必须相互借用或租赁，应有双方有关人员办理借用租赁手续。制定有关安全使用和管理制度。借出方保证借出的设备和工具符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具的因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用负责。
　　12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施，安全标志和警告牌等，不得擅自拆除。更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、任何乙方人员擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
　　13、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证：中小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器，机械设备，若违章蛮干而导致不良后果由作业者及其所属单位承担责任与损失。
　　14、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割专业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧规定”，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火的加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人进行值班。
　　15、乙方需用甲方提供的电器设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方可使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电线路造成后果均由肇事者单位负责。
　　16、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
　　17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应进行详细的交底，乙方应贯彻交底的要求，如遇特殊情况，应及时想甲方和有关部门联系，采取保护措施。
　　18、乙方在签订建筑安装工程施工合同以后，应自觉的向所在地劳动行政等有关部门办理上海市建设工程开工安全受监报告手续。
　　19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，甲，乙方人员在施工期间，造成伤亡（火警）火灾、机械等一切事故（包括由甲、乙方责任造成对人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定在事故发生24小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动行政部门等有关机构。事故的损失和善后的处理费用，应由责任方负责赔偿。
　　20、其他未尽事宜：
　　（1）乙方进场施工前应将安全管理人员名单报施工现场甲方负责人，以便联系督促。
　　（2）乙方不得将职工宿舍设在尚未竣工的建筑物内，乙方不得让与施工无关的人员（包括家属亲戚，特别是小孩在内）进入施工区域及住施工现场内，否则发生人员伤亡由乙方负责，严禁使用与协议不符的外来人员进行施工。
　　（3）由于乙方存在着各种原因施工人员进场时间穿插不齐等情况，并加上地方语言等障碍因素，如甲方对乙方进行安全交底会带来一定的困难和不良效果。因此，乙方在施工前应随时把本协议向每次进场施工人员进行安全交底与教育。乙方应按国务院393号令对新工人和换岗工人做好三级安全教育工作，必须对自己的队伍的人员素质等情况进行自查，对不适合施工的人员应及时清退。严格贯彻并执行先教育考核合格后上岗的原则。
　　（4）乙方在国家假日内及农忙季节后上班第一天上午必须组织全体施工人员进行专门安全学习，在每周五下午必须组织一次安全学习活动，加强安全生产思想意识，提高自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律。制度法规。
　　（5）乙方自搭的各类脚手架及操作安全防护措施等必须做好自查验收工作，并将资料交自甲方，经甲乙双方共同验收合格后方可使用。
　　（6）凡建设单位指定的施工队伍一律由建设单位进行资质审查管理，并监督安全工作。
　　（7）乙方施工时，必须派专人对施工区域进行安全监控。车辆、机械移位时，必须注意周围建筑物的安全状况。
　　（8）乙方在施工中严禁违章指挥，对不论那一方违章指挥的指令都有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。做好自身保护和相互监督的工作，如在现场与其他队伍共同施工时，对其他队伍的安全生产应做好相互协商、密切配合、确保安全、如因其他队伍违章施工对安全生产构成威胁时，有权拒绝施工。
　　（9）进入高空作业时，除严禁抛物外，对危险区域及拆模，脚手吊装时的警戒区域内，乙方在分派工作时应注意交叉施工作业点，严禁立体作业，未经工地负责人的同意，一律不得擅自进入危险、警戒区域范围内进行各种施工作业，对高空作业进行旁站监护。
　　（10）乙方必须认真执行“三上岗一讲评”制度，对于不执行此制度的，将采取与经济效益挂钩，扣除合同总价的万分之五。
　　（11）乙方对甲方开具的隐患整改单及总包指令书，必须在限定的时限内执行，如违反所列条款，所产生的一切后果由乙方承担全责，并且甲方将视其影响对乙方追加处罚。
　　（12）乙方人员在施工时，造成事故，必须立即向甲方汇报，如有瞒报、漏报、迟报现象，由乙方承担全部责任。
　　（13）乙方在施工前必须及时到有关部门办理施工合同及安全生产协议书签订手续并在施工中严格按照安全管理协议规定进行安全管理，对于现场上附属工程、临时性零散的工作或因意外造成须立即抢修抢救的任务，均应按本协议及补充协议同样进行管理。
　　（14）乙方应把签好的安全生产协议书及时报送所属安全生产监察局以便能取得相互联系和指导现场安全生产工作。
　　21、本协议如有同国家和上海市的有关法规不符则按国家和上海市的有关规定执行。
　　22、本协议经甲乙双方签字、盖章有效，作为合同的附件一式六份，甲乙双方各执贰份，送区（县）劳动行政部门、及有关部门各一份备案。
　　23、本合同有效期同合同有效期，甲、乙双方应必须严格执行，由于违反本协议而造成安全事故，由违约方承担一切经济损失。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　分包合同篇4
　　甲方：
　　乙方：
　　地址：
　　地址：
　　邮编：
　　邮编：
　　电话：
　　电话：
　　法定代表人（委托代理人）：
　　法定代表人（委托代理人）：
　　开户行：
　　开户行：
　　帐户：
　　帐户：
　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
　　第一条工程名称（指分包部分之间工程名称）
　　第二条工程地点。
　　第三条工程范围。
　　第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。
　　第五条承包人（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。
　　第六条工程总价本工程包价计人民币元整。
　　第七条工程包价本工程包价计人民币元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。
　　第八条付款办法
　　第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。
　　第十条中间开工本工程范围内的工程，自年月日开工于年月日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法。
　　第十二条关于工程保密办法。
　　第十三条违约责任。
　　第十四条特殊条款。
　　第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
　　第十六条合同份数本合同正式两份，双方各执一份，副本份，总承包人收执份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执份。
　　第十七条合同附件
　　总承包人：
　　负责人：
　　地址：
　　电话：
　　分包方：
　　负责人：
　　地址：
　　电话：
　　年月日
　　分包合同篇5
　　甲方：
　　乙方：
　　为确保甲方承建的工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：
　　第一条工程概况
　　1。工程名称：
　　2。工程地点：
　　3。工程数量：
　　4。工程数量及内容：
　　第二条工期
　　1。开工日期：年月日开工。
　　2。竣工日期：年月日竣工。
　　3。总工期为：日历天天。
　　4。阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。
　　第三条承包方式与工程造价
　　1。承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
　　2。工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
　　3。本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。
　　4。工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
　　5。本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。
　　第四条履约保证金
　　1。合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10的履约保证金（若乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续）。
　　2。若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。
　　3。乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣5的手续费，不足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。
　　第五条计量支付与工程结算
　　1。甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支付，每月的25日为计量支付时间（但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整）。乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量，编制月计量支付申请表，报甲方施工技术部门和计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后，作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量，甲方将不预计量和结算。
　　2。施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95，扣留的总造价的5转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。
　　3。乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰，资金使用合理，无将本项目部资金挪作他用现象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付，否则按上述比例的50拨付或不拨付工程款。
　　4。甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正。
　　5。工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。
　　6。开工前甲方不向乙方支付预付款，施工期间不向乙方预支其他任何费用。
　　7。本工程保留金的比例为结算工程总造价的5。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起两年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起五年。甲方将在业主保留金支付后一个月内支付乙方保留金。但若乙方在施工过程中或缺陷责任期内存在质量问题或发生过等级质量事故，甲方有权根据实际情况提高保留金的比例和延长保留金的支付时间（最长可在保修期满后支付）。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。
　　8。若现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况，乙方应及时进行签认手续并在当月的计量支付中办理计量，未按期办理的，甲方不予认可。
　　9。有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的项目；违反合同规定转包分包的项目；变更增加工程项目手续不完备的工程项目；工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字认可的项目；其他违背合同规定的项目。
　　10。乙方应配合甲方进行中间计量支付工作，并派出相关人员，服从甲方统一安排（包括计量器具的要求和计量方法的采用等）。
　　第六条材料设备的供应
　　（一）甲方供应的材料、设备
　　1。甲方供应的主要材料设备，按附件二《甲供材料设备单价汇总表》计算，相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除。凡甲方统一采购的特殊材料设备，未经甲方同意乙方不得自购，一经发现自行采购将按所列单价的两倍进行处罚，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超过计划使用材料设备2的部分，甲方按合同执行期间市场最高价的2对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料，一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处罚。附件二《甲供材料单价汇总表。中未列明的材料原则上由乙方自行采购，但对工程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一采购。
　　2。水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按1。0元度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。
　　（二）乙方的材料、设备
　　1。乙方按合同规定采购的材料和设备必须满足设计和规范的要求，并提供产品合格证明及检验材料。委托甲方进行检验的，费用由乙方承担，自行检验的项目，其材料、设备应满足业主、设计、监理要求，并应得到以上部门的认可，否则甲方按使用不合格材料、设备处理。
　　2。由于乙方原因或技术需要拟代用的材料，必须报请甲方批准，超支的费用由乙方承担。
　　3。甲方使用一方的材料和机械按附件二《甲供材料设备单价汇总表》、附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算，并与计量支付和工程结算同时办理。
　　4。乙方保证按附件四《人员、设备进场时间表》中要求的设备型号、数量和时间进场。若乙方机械不能按时进场，按乙方违约处理，甲方将视情节按乙方未进场机械每台套每天对乙方处以不低于元的罚款，并至直将乙方驱逐出场，由此而产生的责任和费用由乙方承担。若乙方在施工过程中的施工进度不能满足甲方要求，甲方有权要求乙方增加设备，乙方必须按要求增加。
　　第七条乙方驻工地代表和主要人员
　　1。乙方驻工地代表姓名：，身份证号码。
　　2。乙方驻工地技术负责人姓名：，身份证号码。
　　3。乙方驻工地代表及技术负责人需要更换时，必须经甲方同意后方能更换，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及职权内的承诺）。
　　4。乙方施工现场主要人员（工地主管和技术、财务、物资负责人）必须得到甲方的认可，且必须持有法人委托书，能够胜任所负责的工程技术和管理工作。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员。以上人员不得擅自离开工地，若要离开必须向甲方对口部门主管请假，否则甲方将按缺席人数以每人每天元对乙方进行处罚。
　　5。乙方必须保证施工现场至少有一名精通测量、试验和工程技术的专业人员，全权负责工地上的技术事宜。此人员要求有专业技术职称或上岗证，且经甲方考察具备以上能力。乙方的技术人员（包括技术负责人、测量、试验、技术员等）要服从甲方技术负责人驻地代表及技术部门的管理。
　　6。乙方不得聘用素质低劣、品行不正，以及法律不容许的人在施工范围内工作，并应对工作人员进行全面的思想、安全、质量教育。
　　7。甲方使用乙方的人员按附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算，并与计量支付和工程结算同时办理。
　　8。甲乙双方的对应人员负责办理工程施工过程遥各种签字手续，其他人员签字无效，只有乙方的工地负责人才有权办理中间计量和最终结算手续。
　　9。乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。
　　10。乙方必须配备专职电工和安全员在岗，负责施工现场的用电和安全施工事宜。
　　第八条施工图纸
　　1。甲方在开工前5天内，向乙方提供一套复印的施工图纸。
　　2。甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。
　　3。非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工依据。
　　4。变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。
　　5。乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必须报请甲方审核批准后方可使用。
　　第九条甲方的工作及责任
　　1。申请项目开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。
　　2。编制项目实施性施工组织设计，审查乙方报送的工程施工方案，并监督实施。
　　3。负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
　　4。负责进行施工的初次放样测量，控制点的测设与定期复核，并不定期对乙方的施工放样进行抽检。
　　5。甲方提供相应的试验检验设备和人员，并负责对乙方的试验检验进行监督。
　　6。按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。
　　7。按实际变更、增减的工程量，及时组织对工程数量审核、签证。
　　8。按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。
　　9。按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
　　10。合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。
　　11。审核乙方自行绘制和设计的施工用图纸。
　　12。甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除或减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务。
　　13。对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。
　　14。协助乙方协调地方关系，费用由乙方承担。
　　15。根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。
　　第十条乙方的工作及责任
　　1。编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。
　　2。负责工程局部测量和施工中的放样及试验检验工作，并承担相应的费用，配合甲方做好测量和试验工作，服从甲方的监督和检查。
　　3。服从甲方在施工中的统一调度，处理好与本工程段其他施工队伍的关系。处理好与其他工程项目施工干扰问题，服从甲方统一调度，不得以此为理由要求甲方增加相关费用。
　　4。服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。
　　5。按期向甲方报送年、季、月度施工计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表，工程形象进度及其报表资料。
　　6。按合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理工作。
　　7。严格按照设计文件和实施性施工组织设计要求进行施工，确保工程创优目标，按合同约定时间完工和交付使用（包括阶段性进度计划）。
　　8。坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
　　9。按照规定提交所需施工资料和竣工文件。
　　10。及时提报计量支付报表资料，办理工程价款结算和竣工结算。
　　11。对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。
　　12。在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。
　　13。乙方撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕，保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉，否则甲方将按本合同第四条3款进行处理。
　　14。妥善处理与地方政府及村民的关系，避免产生矛盾和激化矛盾。
　　15。乙方不得以甲方项目部或项目部工程处、队等名义对外签订合同，乙方对外签订的合同责任自负，甲方不承担任何连带责任。
　　16。及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的，其责任由乙方自负，给甲方造成影响的乙方必须承担相应责任。乙方必须对所使用的民工就工资发放，运行妥善解决，春节前甲方对乙方支付的工程款，乙方必须优先考虑民工工资。
　　17。建立完善的质量自控保证体系，配备必要的测量、试验设备、仪器及专业技术人员，建立工地试验室。
　　第十一条工程质量
　　1。乙方在施工现场必须按甲方贯标的要求建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责工程质量的管理和检查，服从甲方在质量方面的统一管理。
　　2。乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
　　3。乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100，优良率达到95以上，并达到甲方项目质量计划的质量目标。
　　4。凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于元次的罚款。
　　5。甲方对乙方有质量否决权，乙方服从甲方有关工程质量方面的奖惩。
　　6。乙方配合甲方做好质量检查、质量评定资料的填写与签认，并服从甲方的指导和监督。
　　7。乙方的质量管理（包括质量保证体系、质量保证措施、过程控制）及其资料要与甲方保持一致。
　　8。乙方应积极配合甲方实施工程全面创优，乙方要服从甲方有关此方面的安排和部署（包括技术措施），由此而增加的费用，由乙方自己承担。
　　9。严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理和环境保护。清理和环境保护的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款；由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承担。
　　第十二条工程检查与签证
　　1。甲方专业工程师在对工序检查前，乙方应严格自检。
　　2。乙方自检合格以后，按规定格式填写工序检查证及附件后（检查证的填写格式及其完备性、文整要求要服从甲方的指导与监督检查，否则甲方有权要求乙方改正），通知甲方专业工程师到现场进行检查，验收合格后方可下道工序施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方专业工程师不予签证，待乙方改正后重新检查，合格后方可签证。
　　3。乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进行检查即进行检查即进行后继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责，并给予乙方不少于元次的处罚。
　　第十三条进度计划
　　1。乙方应在收到图纸5天内，根据合同的总要求和分阶段工期要求及现场的实际情况编制工程总体施工计划，并报甲方审核。
　　2。乙方在接到甲方下达的年度、季度施工计划5天内，向甲方以书面形式提出细化的施工进度计划和保证措施，并于每月20日前提出下一个月的工程进度计划。
　　3。乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80，当月不予计量支付，并按差额的3进行处罚。为完成甲方下达的计划，但完成超过计划的85，不进行奖罚。
　　4。甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），使本合同的组成部分。
　　5。甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。
　　6。乙方必须按本合同规定的时间如期开工。若乙方不能按时开工，应在合同开工日期前10天，书面向甲方提供延期开工理由和要求的报告。甲方如不同意延期开工的要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工的要求，竣工日期不予顺延。
　　7。在必要进甲方可书面要求乙方暂时停止施工。并在5天内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方在接到甲方代表书面复工通知后继续施工。
　　8。乙方不能按合同规定的日期竣工或未能按甲方及业主阶段性工期要求完成全部或部分工程应承担逾期完工的责任，工期每延误一天按合同价格的0。5天向甲方支付拖延违约金。由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方审核，甲方同意后工期方可顺延。
　　9。乙方无任何理由要求总工期顺延（甲方同意例外）。如总工期因乙方原因造成顺延，所发生的一切费用及责任由乙方负责。
　　10。甲方不承担乙方任何赶工费用。
　　第十四条安全施工
　　1。在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作。
　　2。乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方必须安排专业的安全管理人员，负责施工段内的一切安全，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，杜绝一切安全事故的发生。
　　3。为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，甲方不承担任何费用。
　　4。一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件，所有的费用由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
　　5。乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。
　　6。乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将所买的人向保险和工人身份证复印件交到甲方计划部门。乙方因施工安全措施不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
　　7。乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。
　　8。乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对承包工程的安全生产负全部责任，严格执行安全生产法规，接受甲方的安全监督、检查、处罚；设立安全组织机构和专职检查员，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，以保护工程周围居民和建筑物的安全，并承担所需的费用，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责任。
　　第十五条设计变更增减
　　1。当现场设计变更、增加工程数量时，乙方应立即提出书面报告报甲方技术和计划部门审批，并要得到甲方负责人的签署认可。若因乙方未能及时报告造成工程量无法准确计量，甲方将不予认可。如乙方自行增加或改变设计，所增加的费用由乙方自负。
　　2。当现场设计变更、减少工程量时，甲方按业主通知或批复的工程量相应减少，计量与结算时按减少后甲方工程部门复核过的实物工程量计算。
　　3。若无甲方变更通知书或者甲方签认的书面变更通知，一切增加的工程数量均视为无效。
　　4。变更工程项目如果分包清单中有单价，招待分包清单单价；如清单无合适单价，由甲乙双方协商解决。
　　5。施工方法的改变一律不予调价。
　　第十六条环境保护
　　1。乙方在施工中取土、弃土、排污等必须按设计文件和甲方与当地相关部门签订的有关协议和要求进行处理。
　　2。乙方应在施工中采取有效的防范措施，保护施工现场环境，避免和减少因施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果乙方自负，并承担相关费用（乙方必须避免乱拉、乱弃、乱排，由此发生的纠纷、处理费用及其后果责任由乙方自负）。
　　第十七条文物保护
　　在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即采取有效防护措施，并尽快通知甲方，并由甲方与管理部门协商处理意见，在12小时内通知乙方。延误工期时，由甲乙双方协商确定补救措施。
　　第十八条工程转包与分包
　　本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。
　　第十九条违约
　　1。因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延，没有费用补偿；乙方也郑重承诺：决不因合同工期延长而向甲方索赔、追加任何费用。
　　2。因乙方施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。
　　3。因乙方责任导致工程不能继续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。
　　4。若乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60予以支付，剩余的40作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。
　　5。若乙方在施工中出现重大质量事故、安全事故，给甲方工程施工和企业信誉造成了不良影响，视为乙方违约。
　　6。禁止乙方通过各种关系给甲方在工程施工和工程结算中施加压力，否则视为乙方违约。
　　7。乙方进场的机械未经甲方许可不得随便调离本工地，若中途发现乙方施工机械私自调离本工地，视为违约，并按照合同进行处罚，直至将乙方清除出场。
　　第二十条文明施工
　　1。乙方必须坚持文明施工，争创标准化施工现场，满足业主、监理及甲方的要求，所发生的费用由乙方自行负责。
　　2。若因乙方现场施工不能符合标准化现场施工的要求，造成甲主受到相关单位的批评及处罚，甲方将在原处罚基础上加倍处罚乙方。
　　3。乙方应新生当地居民的生产、生活习惯，严禁发生有损甲方企业形象的事情，否则甲方有权对乙方处以元的罚款。
　　第二十一条其他事项
　　1。乙方必须建立健全廉政制度，公布举报电话，开展廉政教育，配合甲方做好廉政建设工作，杜绝经济犯罪行为的发生。
　　2。乙方应配合甲方及当地政府做好防非典、防禽流感和其他突发疫情的防疫工作。
　　3。本工程水费、电费、人员交通住宿治安卫生费均由乙方自负。
　　4。若乙方达不到甲方质量或进度要求，并且不按照甲方的要求进行整改，甲方将进行任务调整。由此给甲方带来的经济损失由乙方承担，此费用从乙方计价款中扣除。
　　5。乙方服从甲方的项目管理及其相关规章制度、管理办法、创优规划、质量计划、奖惩措施等所有相关方面的管理。
　　6。乙方要自行做好所承担的所有工程项目及其相关的成品、半成品的防护和保护工作，并遵守甲方作出的有关此方面的要求，由于防护和保护不利造成损失，其费用及后果乙方自负。
　　7。乙方不得做出有损甲方信誉和形象的行为。
　　8。乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例、严禁利用场地进行违法犯罪活动，如有发现，乙方自负一切责任，甲方不承担任何连带责任。
　　9。乙方不得自行与业主、设计、监理部门发生直接联系，如需要联系，应提前通知甲方，由甲方统一办理。
　　10。除非甲方确定认可，甲方不增加任何技术措施费用。双方理解为合同单价已经包括了与此相关的一切费用。
　　11。乙方必须做好有关本工程的技术资料、合同单价、施工合同、支付情况、验工计价资料等的保密工作，严禁向无关人员（包括其他施工队伍、地方有关部门和人员、甲方未明确的知情人员等）泄密，如果发生泄密情况，由此造成的不良后果由乙方自负，同时甲方有权视具体情节对乙方进行任何惩罚（包括终止合同）。
　　第二十二条补充协议
　　1。本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。
　　2。经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成部分。
　　第二十三条合同附件
　　1。附件一：《工程量清单》（数量为暂定）
　　2。附件二：《甲方材料设备单价汇总表》
　　3。附件三：《人员、机械台班单价表》
　　4。附件四：《人员、设备进场时间表》
　　第二十四条争端与解决
　　1。本合同具有法律效力，任何乙方违反合同的约定，对方均可提出协商，协商不成可依法申请调解、仲裁、诉讼。
　　2。在本工程业主没有拨付保留金前，乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院起诉。
　　3。本合同发生诉讼，选择法院是省市人民法院。
　　第二十五条合同的生效和终止
　　1。本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。全部工程竣工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。
　　2。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方共同遵守。
　　甲方
　　甲方代表
　　年月日
　　合同签约地点：省市
　　乙方
　　乙方代表
　　分包合同篇6
　　建设单位：牡丹江新世纪房地产开发有限公司总包单位：温州建设集团公司（简称甲方）
　　分包单位：牡丹江市中科基础工程有限责任公司（简称乙方）由公司投资建设、甲方总承包施工的牡丹江市百好花园12楼工程，因工程建设需要（或经业主推荐）现将其桩基分部工程委托乙方施工，为明确各方责、权、利，保质、保量、按期地完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》《合同法》《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。
　　一、工程概况：
　　1）2）二、工程承包范围：1）、桩基工程
　　2）、
　　三、工程内容：钻孔桩600m3，桩径60cm桩长11m只。
　　四、承包方式：包工包料（其中材料甲供）；
　　五、材料采购：本工程所需材料钢材、商砼，采购方在采购材料的同时应严把质量关，所有进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。
　　六、工程造价：
　　1）本分包工程暂定造价m3，含税金），完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整，材料价格实行。
　　2）本分部工程使用20xx年《浙江省建筑工程预算定额》及省市配套文件为依据，计算方法：
　　3）工程款支付：本工程总包合同的工程款支付为按月支付，每月25日前乙方应上报已完工程量，甲方进行汇总后统一向业主上报，经业主核定后，在次月7日前支付工程款，按当月完成量的80支付（甲方在业主资金到位情况下，应保证乙方的工程款项，若不到位，按规定计取违约金，违约金为应付款的月息2）当月甲供材料同时扣回，余款在该桩基工程通过验收，办理该桩基工程竣工结算后结清（留保修金）。
　　5）其他；1、总包方向分包方收取的配合管理费按中标的桩基造价计取。2、
　　七、施工工期：
　　1）本分部工期为30个日历天，自20xx年7月1日至
　　20xx年7月30日为止。如工期延误，每延期一天罚200元，超过天，每延期一天罚300元，以40天为限。如工期提前，每提前一天奖200元，以30天为限。
　　2）在分部工程施工期间，如果遇到非乙方因素和不可抗力，致使工作不能正常进行的，经业主及甲方签证后，工期予以顺延。
　　八、工程质量：
　　1）乙方在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到100合格，本工程总包合同质量等级为创杯等级。如果该工程今后获得杯等级，总包方应将所得奖励总额的奖励给乙方；由于乙方原因造成该工程总体未能达到验收标准，则处罚乙方万元，若分项工程未达到合格，乙方必须无条件返工至合格并处罚桩基工程总价的罚款，并承担所产生的一切相应费用，返工工期不予顺延。
　　2）本分项工程竣工验收合格后30天内，乙方负责按温州市建设工程资料存档与IS09001质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。
　　3）在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量问题的，乙方应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按扣留，计元，归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。
　　九、双方责任：
　　甲方责任：
　　1）做好施工现场的“三通一平”工作，施工用水、用电接通至现场，提供总
　　配电房、配电箱（一级配电箱）。
　　2）提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。
　　3）及时参加隐蔽工程验收。
　　4）及时按合同约定支付工程款。
　　5）配合乙方协调有关工作。
　　6）根据乙方的计划及时供应甲供材料，并提供临时设施场地。
　　7）协助乙方办理签证手续。
　　8）甲方驻现场代表：张健，联系电话：15145370666。乙方责任：
　　1）对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全过程统筹安
　　排，不得转包。
　　2）认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前半天通知业主、监理单位、
　　甲方及有关部门。
　　3）施工期间，乙方应配合业主、监理单位、甲方及有关部门对现场操作技术、
　　安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。
　　4）必需确保工程技术资料记录完整、准确、真实、齐全，提交完整竣工资料
　　交付甲方。
　　5）乙方必须办理施工过程中的所需要的文件。
　　6）乙方驻现场代表：，联系电话：。
　　十、安全、环保、文明施工：
　　1）根据施工现场安全生产、文明施工的管理要求，乙方进场前须与甲方签订“安全生产责任书”，并向甲方缴纳安全生产、文明施工押金（为合同价的5，不少于5000元）计元（如果确实有需要），若有违章行为，甲方在权按有关规定条款予以处罚。
　　2）乙方应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。
　　3）乙方施工人员要求入住甲方现场民工宿舍，人员应具备“三证”方能入住，三证办理由乙方自行负责；甲方负责提供安全帽、床铺、上岗证等（费用乙方自理），所有进场人员必须遵守施工现场各项管理制度。
　　4）甲方应组织乙方项目管理班子进行项目部管理制度交底；乙方负责对其进场员工进行必要的安全知识教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识，每周开展安全自查。
　　5）有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定根据规定安排持操作证的人员上岗，乙方进场的机械设备必须经自验合格签字后报甲方。
　　6）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的OHSAS18001职业健康安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全；乙方分包范围内如发生一切人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对甲方造成影响和损失的，甲方有权要求乙方赔偿。
　　7）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的ISO14001环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按甲方要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
　　8）乙方违反本合同安全生产约定条款或甲方有关施工安全管理要求的，甲方按本公司有关制度予以处罚，罚款从乙方安全保证金中扣除；上级部门对乙方的处罚另由乙方承担。
　　十一、乙方合同履约保证金为万元，退还保证金时间和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。
　　十二、本合同一式柒份，双方签字盖章并经业主鉴证后生效，双方各执正本壹份，副本贰份，鉴证单位壹份，各自转报有关部门备案。
　　十三、本合同如有未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请温州仲裁委员会仲裁。
　　十四、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。甲方：乙方：
　　代表：代表：
　　年月日年月日
　　鉴证单位：
　　代表：
　　年月日
　　分包合同篇7
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同，其具体条款如下：
　　一、工程项目
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、承包工程范围及工程量：
　　4、承包期限：年月月日竣工。
　　5、工程承包费用
　　6、乙方必须投入的工种及人数
　　二、工程结算
　　工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后，甲方一次性支付工程款。
　　三、工程质量
　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工，保证工程质量，如不符合质量标准必须返工修理，其工料费损失由乙方承担；如乙方工程质量低劣且无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
　　四、安全生产
　　1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
　　2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。
　　2、施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。
　　五、材料供应
　　甲方设专人工程材料，乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。
　　六、施工机具
　　1、大型机具由甲方负责，保证使用需要。
　　2、施工中使用的手工操作工具，由乙方自带。
　　3、对甲方提供的工具，乙方应认真保管使用，如丢失或损坏
　　乙方负责赔偿。
　　七、现场管理
　　1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责人的统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
　　2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
　　八、违约责任
　　1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失乙方应予赔偿。
　　2、合同签订后，未经双方协商，任何一方不得随意变更或解除。
　　3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工，如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算，甲方可从工程款中扣除作为违约金。
　　九、附则
　　1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方及时协商，协商不成可向仲裁委员会申请仲裁，或向当地人民法院提起诉讼。
　　2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　甲方签字：乙方签字：
　　签订日期：签订日期：
　　分包合同篇8
　　承包人：
　　代理人：
　　联系地址：
　　劳务分包人：
　　代理人：
　　联系地址：
　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：
　　一、总包工程概况
　　1、总包工程名称：
　　2、总包工程地点：
　　3、总包工程立项及批准文号：
　　二、劳务分包作业范围
　　（一）分包合同范围：；
　　（二）劳务分包作业范围及内容：
　　1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。
　　2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。
　　三、劳务分包作业期限
　　1、计划开始日期：年月日；
　　2、计划完工日期：年月日；
　　3、作业总日历天数为：天。
　　作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。
　　四、劳务作业质量标准
　　劳务作业质量应符合标准，并符合承包合同有关质量的约定。
　　五、劳务分包合同价格
　　签约合同价为：元（人民币），大写：元。
　　六、劳务分包人资质
　　1、资质证书编号：；
　　2、资质专业及等级：。
　　七、项目经理、施工队长及劳动力管理员
　　1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，工程建造师（项目经理）证书号。身份证号码：。委托权限：。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
　　2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务：，岗位证书号：，身份证号码：。委托权限：。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。
　　3、发包人现场劳动力管理员，上岗证号，职责为；承包人现场劳动力管理员，上岗证号，职责为。
　　4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为，身份证号码：，职务：，联系电话：，工程所在地住址：，家庭住址：。
　　八、承包方义务
　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
　　2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
　　3、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
　　4、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
　　九、劳务分包方义务
　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的。标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
　　3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
　　4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
　　5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；
　　6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用；
　　7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；
　　8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
　　十、安全施工
　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
　　2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险，支付保险费用；乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险，并支付保险费用；施工现场内需用的安全防护用品，由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。
　　3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
　　十一、劳务报酬
　　1、本工程采用固定劳务报酬，共计元，大写人民币元整。
　　2、劳务报酬的支付：甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。
　　3、本合同劳务报酬（依据现有施工图确定，结算时按实进行调整）。
　　4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据，乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方承担全部责任和费用，概与甲方无关。
　　十二、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：
　　1、中标通知书（如果有）；
　　2、投标函及其附录（如果有）；
　　3、专用合同条款及其附件；
　　4、通用合同条款；
　　5、技术标准和要求；
　　6、图纸；
　　7、已标价工作量清单或预算书（如果有）；
　　8、其他合同文件。
　　上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
　　十三、承诺
　　1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
　　2、劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。
　　3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
　　十四、争议
　　发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：
　　1、向仲裁委员会申请仲裁；
　　2、向所在地人民法院起诉。
　　十四、附则
　　1、合同订立时间：年月日，订立地点：。
　　2、本合同自年月日生效。
　　3、本合同一式份，具有同等法律效力，承包人执份，劳务分包人执份。
　　承包人：（公章）
　　法定代表人或者委托代理人：（签字）
　　组织机构代码：
　　地址：
　　联系电话：
　　开户银行：
　　账号：
　　劳务分包人：（公章）
　　法定代表人或者委托代理人：（签字）
　　组织机构代码：
　　地址：
　　联系电话：
　　开户银行：
　　账号：
　　分包合同篇9
　　工程承包人：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全，明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系，依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商达成一致，订立本协合同，共同信守。
　　一、劳务分包工作对象
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、分包性质：包工不包料（含部分辅材及施工机具）
　　二、工程分包项目：
　　1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。
　　2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1。5米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外21
　　米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。
　　3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带
　　和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。
　　三、合同价格
　　、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有
　　临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积按照元m结算。
　　、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理
　　费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。
　　四、质量及工期
　　、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据
　　该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天惩罚元，提前一天奖励元。如遇不可抗拒因素，工22
　　期顺延。
　　、乙方必须保证所承包的。工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算，在乙方当月的劳务款中扣除；若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。
　　、本协议签订后，乙方因自身原因造成的退场，其班组方单甲方结算60给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理，乙方要承担相应的经济责任。
　　、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求，以及有违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。
　　、垫付人工费和生活费，正负零以下按照该项工程量的支付劳务报酬；中途每八层按照所完成工程量的支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价；剩余的月后付清。
　　、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款5000元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。
　　、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带，如每3
　　发现一次罚款200元，场地内不能随意大小便，如发现一次严惩。
　　五、在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作，严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业，自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工，不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责，10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。
　　六、本协议未尽事宜，双方现场协商解决。
　　七、本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。
　　甲方：乙方：
　　甲方代表：
　　身份证号码：身份证号码：
　　联系电话：联系电话：
　　年月日