水电安装合同

　　水电安装合同
　　推荐度：
　　水电安装合同
　　推荐度：
　　水电安装的合同
　　推荐度：
　　正规水电安装合同
　　推荐度：
　　水电安装合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　关于水电安装合同模板汇编七篇
　　随着人们对法律的了解日益加深，合同的类型越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的水电安装合同7篇，希望能够帮助到大家。
　　水电安装合同篇1
　　甲方：联系电话：
　　乙方：联系电话：
　　经甲乙双方共同协商，就小区栋号房屋的水电工类装修工程达成协议如下：
　　一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容，包工不包料的各项单价如下（按实际做的项为准，没做的项结算不计价，未列的临时面议）：
　　本项工程包括所有水电（强、弱电）气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水，以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装（特殊灯具除外），每平方米元（包括打线槽），共计元。面积按套内面积平米计算。
　　二、质量要求：
　　1、以上各项应甲方要求施工，乙方保证质量和效果。
　　2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。
　　3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷，水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。
　　4、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议，如乙方故意造成材料损失，由乙方按原价赔偿。
　　5、安装要点：
　　（1）建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。
　　（2）合理确定线管走向，线槽路线最短、不破坏防水；先埋管后穿线；强、弱电分槽分开铺设，一般应相距50厘米，最小相距30厘米；强电线路不走床下、床头、沙发；线槽弹线后用切割机开槽，槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆保护层，热水管有1。5厘米的保护层；线槽外观横平竖直，大小均匀，墙面横开槽不超过30厘米；暗盒安装要与墙面处理后（指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子）齐平，几个暗盒在一起时要在同一水平线上；PVC管的管径利用率不超过40；卡子固定PVC管，地面每间隔1米固定，槽每隔2米固定，墙槽每隔1米固定；同一住宅火线颜色应统一，零线用蓝色，地线用黄绿双色线；各弱电子系统都用星形结构。
　　（3）PVC保护管及接线盒外观没有折扁和裂缝，管口平整；线管接头打胶，线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火，两个以上86型底盒并排的，盒与盒之间用锁扣连接，距离1厘米；暗盒必须弯曲敷设时，不得有S弯。连续弯曲超过2次时，加装过线盒；所有转弯处都用弯管器完成，为标准的转弯半径，弯曲半径不得小于该管外径的610倍，不得采用国家明令禁止的三通、四通等；在暗管内不得有各种线缆接头。
　　（4）电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于30厘米，交叉距离不应小于10厘米。
　　（5）暗盒加装锁扣以保护线路，导线接头应设在接线盒内，主线路不得有截断，副电线围绕主线绞接紧密牢固缠绕68圈，先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层，再用绝缘黑胶布包扎2层以上，要求均匀紧密包缠。
　　（6）照明线、开关线用2。5平方毫米线，普通插座用4平方毫米线，厨房插座、客厅空调分别用6平方毫米线，房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组；网络线用超五类双绞线，电话线用24芯线或五类双绞线，闭路线用75欧宽带同轴线。
　　（7）电源插座下口距地30厘米（厨房、卫生间除外，扣除安装木地板高度），开关下口距地1。3m（扣除安装木地板的高度），开关距门框0。150。2m，同一室内的各类插座面板
　　在同一水平标高上（挂机空调插座除外），高差小于5mm，盒内上螺钉铜线裸露不超过1mm，吊顶内无明露导线；强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于50cm，电线交叉点呈90度直角，避免斜面串扰。
　　（8）同一回路电线穿入同一根管内，连接开关时，火线接开关；插座接线为右火线，左零线，上地线；所有导线接头必须在线盒内或中转箱内，暗盒接线头留长1520cm（强弱电箱内留线更长），所有线路应贴上标签，标明房间号。
　　（9）根据布线设计方案，结合墙上的点位示意图，用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。
　　（10）强电通电测试，网线用网络测试仪测试通断，其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断；强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。
　　（11）电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外，应符合国家现行有关标准规范的规定；提供综合布线工程竣工简图。
　　（12）水路的安装：
　　1、家装中给水管全部使用PPR管。
　　2、主给水管使用6分，支管使用4分，管道的耐压强度要求热水管使用2。0MP，冷水管使用1。6MP。
　　3、给水管管道布置横平竖直，左热水右冷水，上热水下冷水。
　　4、管道敷设完毕后必须进行水压试验，试验压力为0。6MP，试压合格后，管道才允许封闭。
　　5、按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。
　　6、排水管必须使用PVC管，主管和座便器使用100mm管，其他位置使用50mm管，特殊位置可使用金属波纹管。
　　7、要求以最短的距离连至主排水管上，管道过长不利排水顺畅。
　　8、排水施工完后，必须进行通水试验，检查排水管道是否畅通。
　　9、地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端，而地砖排水坡度正好相反，要求地漏排水口处于整个地面的最低处。
　　10、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题，由乙方赔偿相应损失并无偿整改。
　　11、乙方承诺质量保证和两年维修服务。装修保证金元，自竣工之日起1年后支付。
　　12、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
　　13、未经甲方同意，乙方不得将工程转交他人施工。如乙方违反此规定，甲方有权拒绝支付已产生的工钱，并由乙方赔偿因此引起的损失。
　　14、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止出现人身伤害、管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负完全责任。
　　15、由甲方办理乙方工人出入手续，并支付相关费用。
　　16、施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目，甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿。
　　17、每天工作结束时乙方需除渣清场。乙方应保证工地整洁有序，施工中产生的废渣应分类归集，保留后续工种需要的废渣，此类废渣堆放不应妨碍后续工种的施工；对其他施工垃圾应装袋，满袋垃圾放置到室外电梯口指定垃圾堆放处。
　　18、乙方有义务与本装修的其他工种友好配合，若因乙方的不当配合耽误工期，甲方有权扣留乙方的工钱，若因乙方的不当配合造成其他损失的，由乙方承担赔偿。
　　三、工期：
　　乙方不得擅自中断施工，乙方在未经甲方同意而中断施工的，乙方须赔偿50元天的工期延误费，该赔偿费在乙方工钱中扣除。
　　四、工程结算：
　　施工期间，乙方不得以任何理由向甲方要求提前支付工钱。工程完工后，由双方共同验收，验收合格后，甲方一次性支付乙方90工钱，剩余的10工钱三个月后支付。
　　五、维修：
　　1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内包工包料无偿维修。
　　2、乙方应在甲方通知乙方后24小时内赶到并维修。
　　3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
　　六、本协议共3页，一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效。
　　甲方（签字）：乙方（签字）：
　　身份证号：身份证号：
　　年月日年月日
　　签协议地点：
　　水电安装合同篇2
　　水电安装合同范本一
　　甲方：
　　乙方：
　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。
　　一、工程地址：
　　二、工程内容：水电清包施工，即水电管路铺设，水压测试，强电开关面板和插座的。安装。
　　三、工程质保
　　1、严格按照水电规范要求施工，每道工序需经持枪、监理验收合格为准。
　　2、水路、电路隐蔽工程质保1年，在此其间内出现问题，由乙方免费维修。
　　四、价格
　　清包工费：元平方米，大写元平方米。
　　五、付款方式
　　1、主体完工付总工程款的
　　2、工程竣工，水电验收合格，付清所有余款。
　　六、材料
　　1、水电材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购款买余，乙方负责施工。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。如应材料造成工程验收不合格或不达标均与乙方无关。
　　2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，若因甲方购买材料不及时，导致工程延误，均由甲方负责。
　　3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
　　4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格五倍从人工费中扣除。
　　七、安全
　　施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作。
　　八、进场日起，一个月后须发工人生活费每人每月2000元，到期未发，一切后果均由甲方负责。乙方有权讨要工人工资以及退场。甲方需提供工人宿舍、及日常用水、用电。
　　本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。
　　甲方：乙方：
　　年月日
　　水电安装合同篇3
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就冷水江市同兴汽车站商住小区栋单元室的水电安装事宜协商一致。订立如下劳务合同条款，以供双方共同遵守执行。
　　一、工程名称：水电安装
　　二、工程地点：冷水江市同兴汽车站商住小区栋单元室
　　三、工程内容：
　　（1）室内给水管网预埋及安装；
　　（2）室内排水管网预埋及安装；
　　（3）室内给水设备预埋及安装；
　　（4）室内照明线路预埋及安装；
　　（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；
　　四、工期要求
　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
　　五：工程承包方式：
　　包工、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过业主的验收并交付使用。
　　推荐阅读：水电安装劳务合同范本水电安装劳务分包合同范本水电安装劳务合同范本水电安装劳务合同车间水电安装合同范本住房水电安装合同
　　六、合同价款
　　本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。
　　该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
　　七、付款和结算方式
　　乙方完成工程通过甲方验收合格后付款。
　　八、设计变更
　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
　　九、材料设备供应
　　1本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。
　　2水电安装的工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
　　十、双方职责
　　1、甲方职责
　　负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作。
　　2、乙方责任
　　（1）土建面积、施工图内所有的水电安装工程
　　（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填
　　（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准
　　（4）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
　　（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
　　（7）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买
　　十一、违约责任
　　1、甲方违约责任
　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
　　2、乙方违约责任
　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
　　（2）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元天向乙方收取违约金。
　　（3）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。
　　（4）乙方必须做到工完场清。
　　（5）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50后作为结算价款付给乙方。
　　十二、安全文明施工
　　1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方负责
　　2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用
　　3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款
　　4乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关
　　十三、其它管理制度
　　乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。
　　十四、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清款项后本合同即告终止。
　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
　　甲方：乙方：
　　年月日：
　　水电安装合同篇4
　　甲方：（发包方）
　　乙方：（承包方）
　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。水电安装。
　　第一条：工程概况
　　1、工程地点：
　　2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
　　3、工期年月日至年月日
　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
　　第二条：关于材料供给的约定
　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
　　第三条：关于工程质量及验收的约定
　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
　　4、本工程由方设计施工方案。水电安装。
　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
　　1、布局开槽完工后，支付工程款的50给乙方，水电完工后支付工程款的30，整体竣工验收合格后支付20。
　　2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
　　3、双方款项住来均应出具收据。
　　4、工程结算方式：水路米，电路米
　　5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。
　　第六条：纠纷处理
　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
　　第七条：全同的变更和解除
　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款支付违约金，并办理终止合同手续。
　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
　　第八条：其它约定
　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元次的劳务费。
　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
　　第九条：附则
　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
　　2、本合同签订后工程不得转包。
　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　4、合同有效期至。
　　5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
　　甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）
　　年月日年月日
　　水电安装合同篇5
　　家庭装修水电安装合同范本
　　甲方：（发包方）
　　联系电话：
　　乙方：（承包方）
　　联系电话：
　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
　　第一条工程概况
　　1。水电安装施工地点：
　　2。工期：年月日至年月日
　　3。本项工程预计费用元人民币。
　　第二条材料供应的约定
　　1。甲方提供的材料
　　甲方供应材料清单：
　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。如甲方提供的材料有质量问题或规格差异，由此造成工程损失，后期维修费用由甲方承担。
　　2。甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的安装工程，未经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
　　3。乙方提供的。材料
　　乙方供应材料清单：
　　乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
　　第三条关于工程质量及验收的约定
　　1。本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB5021020xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB5032720xx并参照其他相关法律法规界定。
　　2。由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　3。工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
　　1。严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施
　　工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
　　2。未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3。负责所承工程所产生垃圾的处理工作。
　　4。乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
　　5。乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
　　6。未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
　　1。工程款付款方式：
　　布管穿线验收合格后支付工程总款的75，水电完工后支付剩余款（包含甲方同意增加的费用）。
　　2。乙方承包内容：
　　1）。水电开槽、布线、穿线、埋槽
　　2）。所有水电施工过程的垃圾清理（清理至小区垃圾站，如需外运另外收费）。
　　3）。户内给排水的安装
　　4）。开关面板安装
　　5）。卫生洁具的安装
　　6）。后期灯具的安装
　　7）。其他补充：
　　3。工程结算方式：
　　固定总价结算：
　　第六条违约责任：
　　1。甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
　　2。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
　　第七条纠纷处理方式：
　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
　　第八条合同的变更和解除：
　　1。合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10支付违约金，并办理终止合同手续。
　　2。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
　　第九条其它约定：
　　1。因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
　　2。由于非乙方原因导致需返工或增加工程量另行收费。
　　3。水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。保修期内由于乙方的施工和乙供产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当、甲供材料损坏或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
　　第十条附则
　　（一）本合同经甲、乙双方签字后生效。
　　（二）本合同签订后工程不得转包。
　　（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　（四）合同有效期至
　　（五）水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
　　甲方签字：乙方签字（盖章）：
　　年月日年月日
　　水电安装合同篇6
　　发包人全称：（以下简称：甲方）
　　承包人全称：（以下简称：乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
　　一、工程概况：
　　工程名称：（以下简称：本工程）；工程地点：
　　施工现场条件：以现场实际情况为准；
　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的电安装工程包含的全部内容。
　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
　　1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
　　2、承包范围：室内所有一切强电预留预埋与安装工作。
　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常安全巡查。具体如下：
　　从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽）安装结束；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。
　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
　　三甲方工作
　　2。1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。
　　2。2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
　　2。3指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
　　2。4协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
　　四乙方工作
　　3。1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。（或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底）。
　　3。2开工前天提供施工方案和进度计划，以后按月、周提供月、周进度计划。
　　3。3指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3。4严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关，参加竣工验收，编制工程结算。
　　3。5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3。6施工垃圾集中到甲方指定地点。
　　3。7已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复；或由乙方修复，由甲方承担追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。
　　3。8乙方必须遵守甲方《装饰施工现场安全管理条例》。
　　五、合同工期：
　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。
　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源
　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（：1000。00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
　　六、质量标准：
　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：建设强制性条文；
　　《建筑工程质量检验评定标准》GBJ30188；
　　《建筑电气工程施工质量验收规范》GB5030320
　　《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ24282）
　　《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ30388）；
　　省、市相关部门的各种规章制度；
　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（：1000。00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条
　　第4款处理。
　　七、施工管理规范
　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：
　　1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ4688）。
　　2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ5986）。
　　3、建筑施工安全检查标准（JGJ5999）。
　　4、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ8091）。
　　八。合同造价及付款方式
　　本合同工程总价为元整（）
　　乙方进场天，甲方付生活费元
　　乙方施工进度达到总工程量的30，甲方付元
　　乙方施工进度达到总工程量的50，甲方付元
　　乙方施工进度达到总工程量的80，甲方付元
　　余款待乙方工程量全部完工并验收合格，甲方除留3的维修金后一次性付清。维修金在乙方完工并交付使用后6个月内付清
　　九。本合同一式贰份。
　　甲方：乙方：
　　20xx年月日20xx年月日
　　水电安装合同篇7
　　甲方：（发包方）
　　乙方：（承包方）
　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
　　第一条工程概况
　　1。施工地点：贵州省x
　　2。工期：日至20x年
　　3。本项工程预计费用元人民币。
　　第二条工程承包方式：包工包料。
　　第三条工程承包范围
　　1。负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。
　　第四条材料供应的约定
　　1。甲方提供的材料
　　甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。
　　乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
　　甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
　　甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的。损失，由乙方负责赔偿。
　　2。乙方提供的材料
　　乙方负责提供本项目所需其他全部材料。
　　乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
　　第五条关于工程质量及验收的约定
　　1。本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规范。
　　2。由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　3。工程竣工：乙方应提前一天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
　　第六条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
　　1。严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
　　2。未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　4。保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
　　5。负责工程所产生垃圾的处理工作。
　　6。乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
　　7。乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
　　8。未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
　　第六条工程款付款方式：整体竣工验收合格后支付全部工程价款。
　　第七条违约责任：
　　1。甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付合同总价款0。5的违约金。
　　2。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价款0。5的违约金。
　　第七条纠纷处理方式：
　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
　　第八条合同的变更和解除：
　　1。合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10支付违约金，并办理终止合同手续。
　　2。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订并按合同总价款10支付对方违约金，立终止合同协议，解除本合同。
　　第九条。其它约定：
　　1。因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
　　2。乙方施工完成交付使用后一年内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
　　第十条附则
　　（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
　　（二）本合同签订后工程不得转包。
　　（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　（四）合同有效期至20x年5月10日。
　　甲方签字：乙方签字（盖章）：
　　年月日年月日