2021年新建设工程施工合同范本【完整版】

　　建设工程施工合同因其履行时间较长，涉及的金额较大，风险因素具有多样性和复杂性，一旦造成损失往往比较严重，因此，对于建设工程施工合同的审查就需要特别予以对待。那么，如何书写新建设工程施工合同？新建设工程施工合同要注意什么？下面，由小编为你讲解有关内容，欢迎阅读。
　　2021年新建设工程施工合同范本【完整版】
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
　　第一条工程项目概况
　　1、工程名称：；
　　2、工程地点：；
　　3、工程内容：；
　　4、工程范围：；
　　5、工程内容及做法（详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》）。
　　6、质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。
　　7、工程承包方式：。
　　第二条合同价款及付款方式
　　1、工程总承包价为元。
　　2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
　　3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分XX付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。
　　第三条工期
　　1、工程期限天，开工日期年月日，竣工日期年月日。
　　2、若因甲方原因或其他不可归责于双方的事由导致工程未能如期完成的，工期相应顺延。若因乙方原因（包括但不限于乙方未及时开工、中途无故停工、工程因质量问题返工等）导致工程未能如期完成的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
　　第四条工程保修
　　1、保修内容、范围：工程承包范围内的全部内容。
　　2、保修期限：按工程通过竣工验收合格之次日算起，保修期为壹年。保修期内，乙方提供工程的免费维修服务。工程保修期内，乙方应在接到甲方书面或电话通知后的24小时内到场勘查，并在三天内维修完毕。
　　第五条施工图纸
　　双方同意施工图纸采取下列第种方式提供：
　　1、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；
　　2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。
　　第六条工程付款方式
　　工程款付款方式按下列方式支付：
　　1、第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付元订金，第二次付款时扣除
　　2、第二次，合同签定后开工前支付工程总造价合计元
　　3、第三次，施工过程中工期进度过半支付工程总造价合计元
　　4、第四次，竣工验收当天支付工程总造价合计元
　　5、工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
　　若收款账号发生变更的，乙方应及时通过书面方式通知甲方，否则甲方将款项转账至上述账号，即视为乙方收到相应款项。
　　第七条甲方责任
　　1、负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
　　2、负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
　　3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
　　第八条乙方责任
　　1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
　　2、强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
　　3、工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
　　4、负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
　　5、必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
　　6、具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。
　　7、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
　　8、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
　　9、乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
　　10、工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。
　　第九条工程验收
　　乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收，甲方查验后对工程质量提出异议的，乙方应配合重验，验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内进行整改，并在整改完成后及时通知甲方进行复验。
　　第十条违约责任
　　1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。
　　2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
　　3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20向守约方支付违约金。
　　风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
　　第十一条纠纷处理
　　双方履行本合同时，如发生纠纷应采取有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。
　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
　　第十二条附则
　　1、本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
　　2、双方已达成协议，如有一方要求变更或增减内容，需征得另一方同意并签定变更手续。
　　3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
　　4、本合同一式份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　代表人：代表人：
　　日期：年月日日期：年月日
　　合同签订地：合同签订地：
　　新建设工程施工合同要注意什么？
　　一、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订具体的合同条款，更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。第
　　二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容。第
　　三、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。第
　　四、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化，便于操作，避免纠纷。第
　　五、明确约定监理工程师等各方管理人员的职责和权限。建设工程在施工过程中，发包人、承包人、监理人参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多，往往职责和权限不明确或不为他方所知，造成各方不必要的纠纷。第
　　六、应当明确约定材料设备供应。第
　　七、不可抗力要量化。合同“通用条款”对不可抗力发生以后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定。第
　　八、运用担保条款，降低风险系数。在签订合同时，可以运用法律制度中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。如承包人在向发包人提供履约担保的同时，发包人也应该向承包人提供工程款支付担保。第
　　九、约定违约条款应当注意的情况。应当约定违约金或赔偿金具体的数额和计算方式，要具有可操作行，以防止事后争议。第
　　十、约定争议的解决方式应当注意事项。争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，签约双方应达成一致意见。