分包合同

　　劳务分包合同
　　推荐度：
　　工程分包合同
　　推荐度：
　　施工分包合同
　　推荐度：
　　土建分包合同
　　推荐度：
　　工程劳务分包合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　【精选】分包合同合集10篇
　　随着人们法律意识的加强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的分包合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
　　分包合同篇1
　　发包方：（以下简称甲方）
　　分包方：（以下简称乙方）
　　因施工生产需要甲方与乙方建立合作关系，双方遵循平等自愿、协商一致的原则，签订本合同供双方共同遵守。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、乙方资质情况：
　　资质证书号码：
　　发证机关：
　　资质专业及等级：
　　四、劳务分包内容及范围：本工程所有墙面乳胶漆。
　　工程价款及结算
　　4。1结算单价：
　　4。3工程量结算方法：按实际工程量结算。
　　4。4工程款支付方法：按月结算，次月15日内结算价款的85，工程交工验收合格无质量问题三个月内付清余款。
　　五、施工进度：
　　严格按项目部施工进度计划实施，有效工期为x天。若因乙方自身原因影响工期，每拖延工期一天对乙方处以工程总价款1罚款，非乙方原因及不可抗拒的原因则工期顺延。
　　六、质量标准：
　　1。乙方必须遵守甲方的质量管理体系文件的有求，必须按《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB5021020xx）的施工工艺和施工方案的要求进行施工，质量必须达到《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》标准及项目部的质量要求，若达不到要求，则不予结算工程款。
　　2。内墙乳胶漆应表面平整、无裂逢。
　　3。涂饰工程应涂饰均匀，不得漏刷、透底、起皮。
　　4。乙方须接受甲方现场工作人员检查、检验，对不合格部分应及时返工。
　　七、安全管理：
　　1。乙方必须遵守甲方的健康安全管理贯标体系文件的要求，加强对高空坠落，物体打击、触电、火灾及机械伤害等可能造成安全事故的危险源控制。
　　2。乙方人员必须尊守《安全操作规程》未经专门培训，无特种作业上岗证者不得从事特种作业，乙方负责人担任分承包方第一安全责任人，并设专职安全员，违章操作及发生伤亡事故，一切责任由乙方自行负责，甲方有权按有关规定对乙方进行处罚。
　　3。乙方工作人员在高空施工时必须给其操作工人办理人身意外伤害保险。
　　4。涂料施工前应对安全防护设施进行全面检查，进行验收，并办理验收手续。
　　八、环境管理：
　　乙方必须遵守甲方的环境和职业健康安全贯标体系文件的要求，进入施工现场服从甲方对乙方在施工中造成的噪音、粉尘排放、污染物的管理；施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制，不断提高质量、环境和安全意识，对容易出现问题的场所必须重点加强管理，确保达到文明工地要求。
　　九、文明现场管理：
　　1。遵守甲方各项规章制度，接受各级有关部门的监督、检查，并定期接受安全、文明施工教育和培训。
　　2。严格执行甲方质量、环境与职业健康安全管理体系标准，提高生产效率，并对施工人员的健康状况定期检查。
　　3。积极作好本职工作，爱护甲方财产，遵守职业道德，对损坏甲方财产要照价赔偿。
　　4。服从甲方务工管理，对违纪违章人员，应果断处理，并令其退场。
　　5。乙方有权拒绝甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业。
　　6。乙方必须依照《劳动法》及有关规定，与其所有工人签订劳务用工协议，并明确劳务费的支付方式。
　　7。乙方必须遵守甲方环境和职业健康安全管理体系的要求，进入施工现场必须服从甲方对乙方施工中造成的噪音、粉尘排放、污染物处理、施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制，提高质量、环境和安全意识，对容易出现问题的场所必须重点加强管理，确保达到文明工地要求。
　　8。乙方必须按甲方对文明现场管理的标准组织实施，并作到规范管理。
　　十、争议或纠纷处理程序：
　　本合同履行过程中发生争议或纠纷时，按以下程序处理：
　　1。由甲方项目部组织乙方协商解决；
　　2。由甲方主控部门和法律事务部与乙方协商解决；
　　3。甲、乙双方协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
　　十二、合同终止：
　　双方履行完合同全部义务，劳动报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
　　十三、合同分数：
　　本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。
　　十四、合同生效：
　　1。合同订立时间：年月日。
　　2。合同订立地点：
　　3。本合同经双方签字并盖章后生效，未尽事宜，双方可另签补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
　　甲方：（公章）乙方：（公章）
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　年月日
　　分包合同篇2
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《甲、乙方事前相互协商后乙方及全体参与施工人员的承包意向》甲方决定将所承包的公司工程项目部的模板支拆模施工劳务“按一定的区域及相应的模板支拆工程量”分包给乙方为责任人的模板工程施工作业班，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。
　　一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中平面轴线，结构标高模板工程模板支拆，具体平面位置可见附图，分项工程承接工程任务范围补充：模板制作、安装、拆除、相关模板支拆模材料转运到发包方指定地点或者在指定地点领用；承重架搭设；所需操作脚手架搭设作业；石匠剔打；工完场清；操作部位文明施工；
　　二、本合同期限：
　　从年月起至年月止。其他补充：
　　三、工程质量标准：
　　所有模板分项工程质量检查标准确保优良。其他补充：
　　四、付款方式：
　　付款方式：
　　五、乙方的职责
　　1、乙方提供相关的个人身份证件，配合承包方办理相关入场手续。协调处理施工过程中的劳务人员之间纠纷及工伤事故（1、凡是年龄在55周岁以上的人，或是有疾病急症人员，不得在与超强模业有关的工程上班，如有以上所述情况，出现工伤事故，由乙方承担所有责任；
　　2、工人在超过两米的高空作业中，不栓安全带的，如果出现安全事故，由乙方承担所有责任；
　　3、超强模业所有工程中，班组只能使用汉族工人，若使用少数民族工人，一切后果由乙方承担）。其他补充：
　　2、全面履行工程签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
　　3、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按项目及班组规定处罚，并承担全部相应的经济责任。
　　4、中途退场结算约定：
　　六、班组、项目技术交底、各阶段实时制定的各种进度计划、各次施工阶段的会议纪要、项目班组制定的各项规章制度同时作为合同内容具备对甲、乙双方约定效应。
　　七、强制要求：
　　1、架子必须搭设扫地杆，如果不搭设，按0。2元扣除人工费；
　　2、梁墙板超过300mm，不得使用火钩，梁墙板超过500mm，中部必须穿丝杆，丝杆间距不得大于1000mm。
　　八、本合同经双方签字生效，至工程完工，双方按合同约定结清承包费后失效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　分包合同篇3
　　（以下简称甲方）
　　签订合同单位：
　　（以下简称乙方）
　　XX江引水工程灌区节水续建配套项目工程渠道衬砌总长为7。9km，经公开招标，确定为中标单位，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商，特签订本合同，供双方在施工过程中共同遵守和执行。
　　第一条：承包范围
　　1、高潮水库引水渠、上湖垅水库引水渠、上湖垅水库排灌渠、高潮水库排灌渠等总长为7。9km及金竹垅蓄水调节池清淤护砌
　　2、相应渠系建筑物10处。
　　3、与上述项目有关的临建工程。
　　第二条：工程期限
　　本工程要求在20xx年6月30日前完工。
　　第三条：承包方式
　　1、本工程所需的材料，均按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期间内不作调整，总价按实际工程量造价计算。有关漏项或新增项目单价则由乙方按标底价格书内相应的材料价格、预算定额组价，并按原报价综合优惠率进行优惠，经监人审核同意后，作为该项承包单价，调整合同价并支付。工程量：土石方按衬砌标准断面范围内实际工程量计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。
　　2、若由于乙方未能遵守施工详图，变更设计通知单等有关技术要求正确施工造成工程量的增加，如超挖、超填、返工等，则甲方将不予承认，其损失由乙方自负。
　　3、乙方不得将本合同整体转包、分包。否则乙方得承担本合同规定承担的全部责任和义务。
　　第四条：工程质量与技术要求
　　1、乙方必须严格按照施工详图和《水利水电建设工程验收规程》SL2231999，《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SLT22598，《渠道防渗工程技术规范》SL1891，《水工混凝土施工规范》SD320782及其它相应的技术规程规范施工，并保证工程质量，健全质量管理体系，责任到人，符合单元工程质量等级评定标准。
　　2、甲方对施工过程中的质量、进度、造价进行全面的监督和检查。同时委托市水利水电质量监督站和浙江水利工程咨询有限公司进行监理。乙方应服从甲方派出有关人员的有效监理，并积极配合甲方代表复验工程质量。对不符合合同符定的单项工程和材料，甲方有权拒发签订，直到下达“返工令”。
　　3、对隐蔽工程，乙方应书面通知监理人和甲方，三方按时到现场检查验收，验收合格后，由监理人出具合格证书，方可进入下一道工序，并自觉接受监理公司、质量监督站对本工程的质量控制和监督。否则，甲方有权提出异议和复验。造成的一切损失由乙方自负。
　　4、施工过程中，乙方必面采用搅拌机拌和混凝土及砂浆，严禁使用人工拌和，否则甲方有权责令乙方停工改正。
　　5、乙方进场施工后，由甲方提供技术数据（如明渠中心线、水准点、控制点）及成果数据，乙方接到数据成果后，在三天内应复核签定方可进行施工。
　　乙方在本工程开工之后，必须保证投标文件承诺施工技术人员到位，项目经理每月驻工地，时间不得少于二十天。
　　6、本工程竣工验收前，乙方必须出示下列完整资料。
　　工程实施概况和大事记
　　乙完工程移交清单（包括工程设备）
　　永久工程竣工图
　　列入保修期继续施工尾工工程项目清单
　　未完成的缺陷修复清单
　　施工期的观测资料
　　监理人指示应列入完工报告的各类施工文件，施工原始记录（含图片、录像资料），以及其相应补充的完工资料。
　　第五条：设计文件、图纸和技术资料的提供合同签定后，甲方提前10天交付给乙方施工图纸一式三份，如图纸出现修改，甲方必须在部位施工前通知给乙方。
　　第六条：材料供应
　　1、本工程所需材料，由乙方自行采购，并须经甲方同意后方可使用，否则甲方有权责令乙方停工。各种材料的使用，乙方必须同时向甲方出具材料质保单。
　　2、焊破器材的使用需严格遵照国家公安部门的有关规定执行。、
　　第七条：安全生产
　　乙方在施工过程中必须先制订安全生产规章制度，严格按规章操作，并接受甲方组织的工程安全监督和检查。在承包期内乙方出现的一切工伤事故，甲方均不承担任何经济和法律责任。
　　第八条：工程价款结算方式
　　1、本工程预计总造价万元（其中施工临时工程费性包死不做调整），工程预付款总金额为合同价（扣除备用金）的10，第支付金额为该预付款总额的40（工程进场开工前5天内支付），第二次支付金额为该预付款总额的60（工程开工10天即支付）；当工程进度付款至合同价15时，工程预付款开始起扣，扣除比例为月完成工程量应付金额的15，直到扣完为止。
　　2、工程进度款发包人按月进度款证书中的75付款（于次月10号前支付），工程完工验收合格后按工程款90付款，财务决算审计后，总付款额为工程结算价款的95，余款作为保留金，待缺陷责任期（一年）期满之日起一个月内结清。
　　3、总价承包项目的支付按实际完成情况进行支付。
　　第九条：工程试用保修期本工程竣工验收之日一年为工程试用保修期，在保修期内乙方应对工程进行积极维修保养，对工程出现的质量缺陷负责修复。在保修期内发生的一切费用由乙方承担。
　　第十条：临时设施及进度统计
　　1、甲方仅向乙方提供临时设施用地，乙方自行建设临时设施。
　　2、工地生产、生活用水及施工照明用电、施工道路均由乙方自行解决。
　　3、乙方应按时向甲方递交工程完成情况、工程质量以及工程量的统计表，并于每月的15日、30日报出。
　　第十一条：奖惩办法
　　1、除不可抗力因素外，由于乙方原因未能按合同进度计划完成预定工作，造成逾期完工的，乙方应向甲方支付逾期完工违约金，标准为每天2000元，但其最终的累计总金额不超过合同价格的5；提前完工不奖励。
　　2、乙方在施工过程中发生质量隐患或不按施工规范及甲方有关要求进行施工，甲方有权提出警告，责令停工整改，并按有关文件进行处罚。
　　3、甲、乙双方均应遵守本合同，精心管理，精心施工。
　　第十二条：违约责任
　　在履行合同过程中，乙方无正当理由拖延工期，自行转让合同或将合同规定进入工地设备、材料、人员撤离工地、否认合同有效并拒绝履行本合同规定的均属乙方违约，甲方有权采取警告，责令停工整改，最终解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。
　　第十三条：其它
　　1、本合同未尽事宜，双方协商解决并补充条款，作本合同的附件，与本合同具有同等效力。
　　2、本工程招标文件、投标文件都作为本合同的附件。
　　3、本合同自签订之日起生效，款项付清后自动终止。
　　4、本合同一式陆份，正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。
　　甲方：乙方：
　　引水工程管理处
　　代表（签章）：代表（签章）：
　　年月日
　　分包合同篇4
　　发包方（甲方）：承包方（乙方）：
　　为了明确责任，按质、按量、按时完成施工任务，依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，双方共同遵守。
　　第一条工程概括
　　1、工程名称：
　　2、工程地址：
　　3、工程内容及范围：
　　4、造价：每米施工单价按元米计算，送桩部分（空送）适当补偿（此工程桩基检测费、税金总包服务费、水电费均由甲方承担）。
　　5、质量等级：合格
　　6、工期拟定：年月日至年月日，总工期为天。
　　第二条承包方式
　　本工程采用下列第3项方式承包
　　1、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。
　　2、工作量按实际完成量计算；计算规则按定额有关说明执行。
　　3、压桩工作量按日报表签证量结算。
　　第三条付款方式
　　1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整（元）。
　　2、压桩完成时付工程总价款至：以米为节点，付施工量总价的70
　　3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。
　　第四条甲方责任
　　1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份，地下管线图一份。
　　2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，提供压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中附近居民无异议。
　　3、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩，若供桩不及时造成停工，甲方承担乙方每个台班元停工损失费。
　　4、按照城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。
　　5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延；超过三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班元。
　　6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息2付息给乙方。
　　第五条乙方责任
　　1、按合同及施工图纸与文件，及时编好施工组织设计，做好各项施工准备工作。
　　2、负责施工现场布置，指定电源、道路及材料堆放位置。
　　3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工，确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准，如期完工并及时整理好技术资料。
　　4、按照《建设工程施工现场管理规定》，加强建设工程施工现场管理文明施工，并负责安全生产，保障施工顺利进行。
　　5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。
　　第六条其他
　　1、甲方指定工地代表，乙方指定为工地代表。
　　2、本合同一式肆份，双方各执正本贰份，经甲、乙双方签字盖章后生效；全部工程量完工，价款结清后自行终止。
　　3、未尽事宜由双方另行协商解决，协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。（附：补充协议与此合同等同效律）甲方单位盖章：乙方单位盖章：
　　甲方代表签字：乙方代表签字：
　　电话：电话：
　　开户行：
　　账号：
　　合同签订日期：年月日
　　分包合同篇5
　　甲方（承包人）：
　　乙方（劳务分包人）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法
　　规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
　　1。1工程名称：
　　1。2工程地点：
　　1。3分包范围：
　　1。4承包方式：。
　　2、合同价款
　　2。1工程合同价款：（大写）人民币元，（小写）人民币元。
　　2。2合同价款的计价方法：。2。3结算方式：
　　3、分包工作期限
　　开工日期：年月日
　　竣工日期：年月日
　　总日历天数为：天
　　4、质量标准
　　工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
　　5、甲方代表：
　　6、乙方代表：
　　7、工程承包人义务
　　7。1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
　　7。2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。
　　7。3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
　　7。4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
　　7。5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
　　7。6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　8、劳务分包人义务
　　8。1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　8。2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
　　8。3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
　　8。4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及
　　其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
　　8。5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　8。6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
　　8。7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
　　8。8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
　　8。9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
　　8。10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
　　9、质量检查与验收
　　9。1分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。
　　9。2分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，
　　分包人应承担违约责任。
　　10、合同价款与支付
　　10。1分包人按时完成分包工程并通过验收后，分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工
　　结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待承包人收到建设单位支付的工程结算款后10日内，承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人。
　　11、质量保修
　　11。1分包人按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内，甲方按结算总价的预留质量保修金。保修期满无质量问题的，退还预留的质量保修金。
　　12、分包合同解除与撤场
　　12。1分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如分包人的施工进度和施工质
　　量明显不能满足分包合同和承包人要求，承包人有权要求分包人采取整改措施和加快施工进度。分包人应无条件的采取各种措施满足承包人要求。如分包人在收到承包人通知后5日内仍不能满足承包人要求，承包人有权解除分包合同并要求分包人撤场。分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在5日内无条件撤出分包工程施工场地，并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。分包人应承担因此给承包人造成的所有损失。
　　12。2对于分包人在施工过程中搭建的临时设施，如承包人要求拆除，分包人应按承包人要
　　求拆除，并将施工场地清理干净直至令承包人满意。
　　13、违约责任
　　13。1当发生下列情况之一时，视为分包人违约。分包人应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。
　　13。1。1因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；
　　13。1。2因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的；
　　13。1。3分包人将其承包的分包工程转包或再分包的；
　　13。1。4分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
　　14、分包合同生效与终止
　　分包合同自双方签字盖章之日起生效，并在分包工程竣工交付、双方签订分包工程保修合同、承包人付清分包工程结算尾款后终止。
　　15、合同份数
　　本合同正本两份，具有同等法律效力，由承包人分包人分别保存一份。副本份，由承包人、分包人各执份。
　　工程承包单位（盖章）：劳务分包单位（盖章）：
　　地址：地址：
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　电话：电话：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　邮政编码：邮政编码：
　　合同签定时间：年月日
　　分包合同篇6
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和总包单位：中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位：诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　1、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　分包范围：
　　分包内容：
　　分包性质：包工（详见后附项目清单定价表说明）
　　2、分包工作期限
　　开始工作日期：20xx年月日；结束工作日期：20xx年月日；总日历工作天数为天
　　3、质量安全标准
　　3。1工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB5030020xx）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB5021020xx），本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》（JGJ5999）。
　　3。2质量保修：详见工程质量保修书，保修时间壹年。
　　4、分包合同
　　4。1总包合同同样适用于劳务分包。
　　4。2分包应全面了解总包的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
　　5、图纸
　　5。1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前，向劳务分包人提供图纸一套，以及与本合同工作有关的标准图一套。
　　6、项目经理
　　6。1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务：。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会，未按时参加会议的处以1000元每次罚款。
　　7、总包义务
　　组建与工程相适应的项日管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。
　　（1）向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。
　　（2）向分包提供各层水、电。
　　（3）向分包责任人进行技术交底。
　　7。3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地；
　　7。4、按时提供图纸，及时交付所供材料、设备，安全设施保证施工需要；
　　7。5、按本合同约定，向分包支付工程款；
　　7。6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　8、分包义务
　　8。1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责，织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　8。2分包根据施工组织设计总进度计划的要求，向总包上报本标段进度计划，每月23日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按总包要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经总包批准后严格实施；
　　8。3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
　　8。4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查；接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
　　8。5按总包统一规划堆放材料、机具，按总包标准化工地要求设置标牌，搞好施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　8。6保证属下人工工资的发放，不因拖欠人工工资给总包造成矛盾；因拖欠工资造成恶劣影响的，总包视情而定对分包人进行500020000元的处罚，直至解除其分包资格，无补偿清退；
　　8。7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表，配合总包完成本标段内的技术资料，配合总包办理交工验收；
　　8。8做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作，因分包责任发生损坏，分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
　　8。9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施；
　　8。10分包自行提供使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场，保证工期需要。
　　8。11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。
　　8。12分包因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付5元的违约金。
　　8。13分包自有机械设备损坏及停工损失，由分包自行承担。
　　9、材料、设备供应
　　9。1分包应在接到图纸后7天内，向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划（见附表1物资需用计划表）；经确认后，总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付；分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运，分包必须及时进行，费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求，分包应在验收时提出，总包负责处理。
　　9。2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
　　（1）总包委托分包采购的低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）需提前20天上报总包，经总包确认后方可采购。同时提供材料检验证明、合格证等一切证明
　　（2）未经总包确认，分包擅自采购的材料，一旦出现质量问题或由总包管理人员发现，将根据情节处以罚款，由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。
　　10、分包价格
　　10。1本工程的分包价格采用下列方式计算：
　　（1）固定分包单价（含管理费）设计变更；施工过程中不计算工时和工程量。
　　（2）如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。
　　11、分包工程款的支付
　　（1）合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费，每人每15天按300元执行；
　　（2）进度款支付：每月23日前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85，当工程款累计付至总价款的90时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的95，余款为工程质量保修金，在壹年质量保修期满后支付给分包。
　　12、施工变更
　　12。1施工中如发生对原工作内容进行变更，总包项目经理部（项目经理签发）提前以书面形式向分包发出变更通知（或工作联系单），并提供变更的相应图纸和说明；及时改变有关的施工时间和顺序。
　　12。2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加，相应需增加的工期；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
　　12。3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失，由分包承担，延误的工期不予顺延。
　　12。4因分包自身原因导致的工程变更，分包无权要求迫加劳务报酬。
　　13、施工验收
　　13。1分包应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕，应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格，因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时，分包应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。13。2全部工程竣工经总包验收合格，及进入质量保修期，分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。
　　14、争议
　　14。1总包和分包在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第1种方式解决争议；
　　（1）双方达成仲裁协议，向北京市仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向所管辖权的人民法院起诉。
　　14。2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
　　（1）单方违约导致合同确己无法履行，双方协议终止合同；
　　（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
　　（3）仲裁机构要求停止合同工作；
　　（4）法院要求停止合同工作。
　　15、禁止转包或再分包
　　15。1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则，分包将依法承担责任。
　　16、不可抗力
　　16。1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
　　17、合同解除
　　17。1如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，
　　17。2合同解除后，分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。
　　18、合同终止
　　18。1双方履行完合同全部义务，分包工程款支付完毕，分包向总包交付劳务作业成果，并经总包验收合格后，本合同即告终止。
　　19、合同份数
　　19。1本合同正本两份，副本2份，具有同等效力，由总包和分包各执正副本一份。
　　20、合同生效
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定当日后生效。
　　总包：（公章）
　　地址：
　　法人代表：
　　分包：（公章）
　　法人代表：
　　地址：
　　分包合同篇7
　　发包方：（以下称甲方）
　　分包人：（以下称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议；
　　一、工程概况
　　分包工程名称：工程防水工程
　　分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。
　　分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。
　　二、工期
　　1。按甲方确定的进度计划要求工期。
　　2。施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。
　　3。如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。
　　4。其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。
　　四、工程质量标准
　　本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。
　　6。语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
　　6。1本合同使用汉语语言
　　6。2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。
　　7。图纸
　　7。1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。
　　甲方向乙方提供图纸的套数；1套。
　　五、双方一般职责
　　8。甲方代表
　　姓名：电话：
　　9。乙方项目经理
　　姓名：电话：
　　10。甲方职责
　　10。1负责该工程全过程管理和协调，并负责同施工总承包方、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围。
　　10。2根据施工图纸及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。并终止己完工程剩余工程款。
　　10。3负责施工过程中的质量、安全、进度等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。
　　10。4乙方不能及时整改或明显不能履行合同，发生质量、安全事故、进度不满足要求或发生无故停工、不服从管理等事件，甲方有权解除合同，乙方承担相应的经济责任。
　　10。5乙方不得以任何理由发生集体上访给甲方造成任何影响的行为。
　　10。6乙方人员、材料、设备的进退场必须获得甲方的同意。如乙方任何人员不能满足现场要求，甲方有权在任意时间和地点责令离开工地，乙方必须无条件执行。
　　10。7甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。
　　11。乙方职责
　　11。1乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。
　　11。2乙方必须保证足够的款项支付工程所需人工、材料、机械费用，不得以任何理由作为拒绝支付该款项的条件，并承担由此造成的甲方任何直接和间接费用。
　　11。3特殊工种必须持有有效的上岗操作证并遵守各项操作规程。
　　11。4乙方有按照甲方统一要求进行文明施工的义务，及时清理由自身施工所产生的建筑垃圾，保持施工场地的清洁。施工完毕应严格按甲方要求做到工完场清，材料机具堆（停）放整齐。做好施工期间车辆进出场的保洁。施工人员按甲方要求统一着装，费用自理。人员进入现场必须按要求佩戴安全防护用品。
　　11。5乙方人员的交通、吃饭由乙方自行解决，安全保卫等责任由乙方承担。
　　11。6乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险。若乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，均由乙方承担经济赔偿及法律责任。人员的劳动综合保险由乙方自行办理，费用由乙方承担。
　　11。7乙方不得将承揽的工程以任何方式进行转包。分包必须获得甲方同意。
　　11。8如施工现场情况发生变化或设计变更等造成乙方的人员、机械的停工费由乙方自行承担。
　　11。9施工现场乙方供应的原材料和半成品，如需要取样送检的，乙方应按甲方代表的要求完成取样送检工作，检测费用已含在合同单价中。
　　11。10施工期间乙方委派的现场负责人必须24小时在现场。
　　六、质量与安全
　　12。双方关于分包工程质量标准的约定：一次性验收合格
　　以国家和吉林省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准及设计图纸为准，同时满足甲方的施工要求，在施工过程中乙方要严格按照甲方、监理及业主审批合格后的施工方案施工，否则由此造成的一切损失由乙方自行承担。
　　13。乙方必须遵守国家的各项安全法规施工，如出现任何安全事故，需乙方承担全部法律及经济责任。
　　乙方在施工过程中出现因乙方不能满足甲方的工期、质量、安全及配合其他专业施工的现象时，甲方可另行选择其他单位，乙方必须无条件执行并承担相应损失。
　　七、合同价款与支付
　　包干综合单价：
　　14。合同总价暂定157830元（人民币），最后结算按照实际完成量结算。
　　14。1本合同价款采用固定单价方式确定。单价内应考防水工作中所需人工费、材料费（含材料损耗）机械费、现场安全、环保及文明施工费用、管理费、成品保护费、措施费、工程所在地其它规定费用、保险费、以及为完成本工程所需的辅助材料（水、水泥等）等均含合同包干单价中。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中，且每项单价在整个工期中固定不变（包括施工期间政策性调整及报价中自购材料风险，风险费用已含在报价及合同价中，结算时不作调整）乙方向甲方提供建筑安装发票；单价内含税金。
　　机械设备保险及人员综合保险由分包单位单价内综合考虑，甲方不承担因此产生的任何费用。
　　本价款在本合同签订后不会因国家、行业及政府相关部门发布的政策性文件进行费用调整，一切价格风险均由乙方承担。
　　14。2合同价款包括的范围：合同工作范围内的防水工程中所需人工、材料、机械使用等施工现场内所有涉及防水工程的一切工作内容。
　　费用的计算方法：工程量按实计算，防水材料损耗及搭接等均计入单价。
　　15。合同价款的支付
　　15。1甲方向乙方支付工程款（进度款）的时间和方式：
　　材料进入施工现场，甲方应支付乙方可完成工程量总价款的60工程款；工程结束验收合格后，扣除质保金，甲方应一次性将所有剩余工程款7日内全部支付乙方。余的情况下无息付清，甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具由龙井市税务部门提供的建筑安装统一发票。
　　16。上述分包结算包干单价中包括但不限于施工图纸所规定的全部防水工作内容，还应包含：
　　16。1乙方的管理费，规费、利润，应由乙方缴纳的税金等费用。
　　16。2本身工作范围内的安全文明施工费用、场外道路保洁的人工费。
　　16。3赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班加点费。
　　16。4施工机械的停置及人员窝工费用。
　　16。5夜间施工所发生的费用、机械进出场的费用。
　　16。6乙方已经了解和勘察了施工现场及周围环境。在实际施工中，乙方不得提出因现场条件、价格等各种理由增加费用的要求，如发生此情况，甲方有权终止合同，乙方承担由此而对甲方造成的一切损失。
　　17。由于乙方原因被清退出场或解除合同的，甲方按照实际完成合格工程量和相应结算单价的70给乙方办理工程结算。
　　八、质量保证期为5年。
　　质量保证期间发生属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，维修费用从乙方质量保证金中扣抵。
　　九、违约责任
　　22。出现以下几种情况时，乙方应承担违约责任：
　　22。1、乙方未按甲方合理要求的节点完成的，乙方应向甲方支付每天1000的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间。
　　22。2、由乙方负责的部分分项质量不合格者除无条件返工。同时应向甲方支付10000元的违约金。
　　22。3、乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关处罚的，乙方应向甲方支付每人1000元的违约金。
　　22。4、乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的，乙方应向甲方支付每人500元的违约金。
　　22。5、乙方违反甲方相关规章制度和管理要求的，应向甲方支付每次300元的违约金。
　　十、争议
　　23。甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向龙井市人民法院提起诉讼。
　　24。发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同。保持工作连续，保护已完成工作成果，除非双方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。
　　十一、合同解除
　　25。出现以下情况之一，甲方有权单方解除合同并追求乙方的责任：
　　25。1、乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求（出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不力时）
　　25。2、因乙方原因停工三天及以上者。
　　25。3、施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。
　　25。4、不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。
　　25。5、内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。
　　25。6、未严格遵守协议或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。
　　25。7、工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。
　　25。8、将工程再分包、转包的。
　　25。9、乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。
　　十二、其他
　　26、乙方必须向甲方提供有效的企业证件（营业执照、资质等级证书、经营手册、安全生产许可证等）的复印件，并且在复印件上加盖单位红章，担保单位的企业证件一同提供。
　　27、未尽事宜双方另行协商。
　　28、本合同一式四份，由甲乙双方各两份，经双方签字盖章后生效。
　　甲方（盖章）乙方（盖章）
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　年月日年月日
　　分包合同篇8
　　中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局
　　20xx年8月
　　第一部分协议书
　　承包人（全称）：分包人（全称）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
　　一、分包工程概况
　　分包工程名称：实验楼消防工程分包工程地点：北京市昌平区
　　分包工程承包范围：
　　1、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等设备、材料的供货、安装（并包含灭火器的配置、消防泵、喷淋泵及相应泵房内的双电源控制柜、屋顶消防水箱、室外水泵结合器及消防桥架等）；
　　2、以上系统的调试和负责有关消防的各种检测；
　　3、组织对整个消防工程的报验并配合发包人办理消防局相关报批手续并取得报批文件；4、负责培训并按相关规定对所施工工程进行保修；
　　5、以上虽未载明，但为完成工程竣工交验，以上消防系统所需的一切设备、材料供应及办理相关手续的工作；
　　6、分包人应确保系统功能满足消防部门要求，并顺利通过验收；本次工程范围不包括：
　　1、油配电室引来的双路电缆，此部分电缆由其它配电专业负责引入泵房内的水泵控制柜；2、消防水池、设备基础、水泵结合器井的土建施工；
　　3、自动喷水灭火系统和消火栓系统需预埋（留）的管、预埋件、预埋套管及预留洞口的施工。此项工作分包人配合承包单位施工完成单；
　　4、火灾自动报警系统需预埋（留）的管、箱、盒、桥架及穿引丝的施工，预埋预留、墙面与预留洞的封堵等施工，由分包人配合承包单位施工完成。
　　5、不包含消防室外工程，消防水系统管道出墙1。5米以外的管道；6、不包括地下消防水池进水管及其附件的安装。二、分包合同价款
　　金额：大写：人民币元，
　　小写：元。
　　三、工期
　　开工日期：本分包工程定于日开工；
　　竣工日期：本分包工程定于月合同工期总日历天数为：天。
　　四、工程质量标准
　　本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：
　　1、本合同协议书；
　　2、中标通知书（如有时）；
　　3、分包人的报价书；
　　4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
　　5、本合同专用条款；
　　6、本合同通用条款；
　　7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
　　8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
　　六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。
　　八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。
　　九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
　　十、合同的生效
　　合同订立时间：年月日；合同订立地点：
　　本合同双方约定后生效。
　　承包人：（公章）分包人：（公章）
　　住所：住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：
　　法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：
　　第二部分通用条款
　　一、词语定义及合同文件
　　1、词语定义
　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：
　　1。1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
　　1。2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
　　1。3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　1。4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　1。5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　1。6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。1。7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
　　1。8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
　　1。9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
　　1。10分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
　　1。11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
　　1。12总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建
　　分包合同篇9
　　发包单位（甲方）：
　　承包单位（乙方）：
　　经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
　　一、甲方责任：
　　1负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“”（水通、电通、道路通，场地平整）。
　　2负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
　　3提供桩基础施工图纸贰套。
　　4甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
　　二、乙方责任：
　　1乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
　　2乙方严格按照国家和市颁发的。有关安全施工要求管理好工程施工并对负责。
　　沉管碎石桩施工合同
　　工程名称：松福大道（福永码头至公明北环码头道路工程）土建工程（K0120K3130）
　　发包单位（甲方）：
　　承包单位（乙方）：
　　经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
　　一、甲方责任：
　　1负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“”（水通、电通、道路通，场地平整）。
　　2负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
　　3提供桩基础施工图纸贰套。
　　4甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
　　二、乙方责任：
　　1乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
　　2乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对负责。
　　3乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。
　　4乙方保证从进场试桩之日起个工作日完成（不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0。3的损失费。
　　5如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。
　　6乙方保证进场的机械符合国家及规定的要求，并负责向甲方提供有关。
　　三、结算及：
　　1以包工的形式，沉管碎石桩以每米元的单价由乙方承包施工。
　　2：
　　四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
　　五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　签约代表：签约代表：
　　联系电话：联系电话：
　　签约时间：签约时间：
　　分包合同篇10
　　甲方（发包方）：
　　乙方（承包方）：
　　因工程建设需要，甲方将工程模板制作，安装分项发包给乙方，为了明确双方的权利、责任、义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经双方协商签订如下条款：
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地址：
　　3、工程情况：全框架，剪力墙结构，以实际展开面积计算作为计算依据。
　　二、承包范围、方式、内容
　　（一）承包范围：本工程施工图（建施、结施、基础、承台等全部模板工作）及设计变更所含的全部模板制作、地梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板及支撑的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。
　　（二）承包方式：本单项工程采用固定单价，即包工（含铁钉铁线）、包质量、包工期、包安装，具体是：
　　包工：乙方自行组织足够的有操作证的技工，对本工种承包范围内的用工承包，同时必须保证工程质量，进度要求。
　　包质量：本工程主体为优质结构，同时在施工中必须满足建设方、监理方、甲方的相关要求，必须对梁、柱、板、剪力墙、模板的爆模移位，垂直度进行修补、打磨。
　　包工期：乙方满足进度要求，满足建设方、监理方、甲方要求。
　　包安全：乙方负责安全教育、安全检查、安全督促，如不按国家安全相关规范施工，乙方承担全部经济责任和法律责任。
　　包安装：梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板制作安装、以及模板支撑都在承包范围内。
　　（三）承包内容：
　　1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。
　　2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。
　　3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的调运，同时在施工方指定地点进行堆码，如不按甲方要求，一切费用由乙方负责。
　　4、乙方不按甲方所说的。规范去做，后果由乙方全部承担。
　　5、乙方必须设自己的梁、板、柱、断头线。
　　6、乙方承担元墨斗、墨汁、广线等全部工具。（地铁钉铁线甲方购买）
　　（四）其它约定
　　1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。
　　2、在楼层调运完后不准有木工的任何杂物。
　　3、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，如发现没有人护模，每一次按1000元计算。
　　4、不准乱锯门条、木板，如被施工方发现，造成金额由乙方承担。
　　5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工，若产生的损失由乙方全部承担。
　　6、模板拼缝密实，梁柱节点不允许凹凸不平现象，若发现必须立即修改，梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度，只能在5mm内，梁柱节点（含内外墙面）不能出现流浆。
　　7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿，吊模位置陷入砼的由乙方处理砼缺陷。
　　8、工地上严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准打架斗殴，酒后闹事及偷盗行为，按损失额加倍赔偿，情节严重送公安机关。
　　（五）工程单价：
　　1、工程单价
　　根据以上乙方承担的工程范围和要求，结合甲方的实际情况，本单项工程模板制作安装，单价定为模板接触面积为m2（按展开面积计算）。
　　2、若建设单位付款不及时，甲方要求停工时，乙方不能找甲方赔偿误工费，但甲方要付清乙方已完成工作的所有工程款。
　　3、若施工中，乙方由于单价低等原因停工的，甲方有权终止合同，并选择其他施工班组进行施工，乙方无条件退场，甲方有权拒付已完成工程的工程款项。
　　三、如上述不违规，乙方完成全部模板施工内容一个月内甲方付清乙方所有工程款，如20xx年过春节之前没完工，甲方需要在过春节之前支付乙方已完成工程量的80工程款（扣除所有借支），过完年乙方继续进行施工，如乙方过完年不来进行施工，其余20作为违约金。
　　四、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日