分包合同

　　劳务分包合同
　　推荐度：
　　工程分包合同
　　推荐度：
　　施工分包合同
　　推荐度：
　　土建分包合同
　　推荐度：
　　工程劳务分包简易合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　【推荐】分包合同模板集合6篇
　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多事情需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的分包合同6篇，希望能够帮助到大家。
　　分包合同篇1
　　承包单位（甲方）：
　　分包单位（乙方）：
　　签订地点：
　　签订时间：年月日
　　编制及使用说明
　　一、本示范文本主要以集团公司已下发的建设工程施工合同示范文本、部分地区公司的专业工程分包合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则：
　　1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。
　　2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。
　　3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。
　　二、示范文本主要适用于承包单位与分包单位签订的建设工程分包合同。
　　三、示范文本由合同文本及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。
　　四、示范文本中关于词语定义的内容各地区公司可根据实际情况添加。
　　五、分包合同的签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报集团公司股份公司法律事务部备案。
　　六、填写要求：
　　1、条款必须齐全，不能缺项。
　　2、填写语言应简练、准确。
　　3、填空条款填空处不能为空白。
　　目录
　　1。总则3
　　2词语定义3
　　3工程概况4
　　4工程分包方式和范围4
　　5合同工期4
　　6合同价款与结算5
　　7材料设备供应7
　　8双方权利义务8
　　9工程技术资料的提供9
　　10工程验收和保修10
　　11健康、安全与环境保护11
　　12技术成果权归属11
　　13保密12
　　14权利瑕疵担保12
　　15对外关系12
　　16保险12
　　17工程转包与再分包13
　　18。不可抗力13
　　19合同的变更和解除13
　　20违约责任14
　　21争议的解决15
　　22通知16
　　23合同效力及其它约定16
　　建设工程分包合同
　　承包单位（甲方）：
　　住所：
　　营业执照注册号：
　　法定代表人（负责人）：
　　分包单位（乙方）：
　　住所：
　　营业执照注册号：
　　法定代表人（负责人）：
　　1。总则
　　1。1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，根据甲方与业主签订的建设工程施工合同相关内容，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就非主体工程的分包事项协商一致，订立本合同。
　　2词语定义
　　下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
　　2。1业主：是指将本分包工程所属的总体工程项目以招标或其他方式发包给承包单位（即本合同甲方）的建设单位。
　　2。2承包单位：是指通过投标或其他方式确定的与业主签订本分包工程所属总体工程项目承包合同的施工单位（即本合同甲方）。
　　2。3专业工程分包：是指承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。
　　2。4劳务作业分包：是指承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。
　　2。5工程师：是指为完成本合同所涉分包工程由甲方指定的履行本合同的代表。
　　2。6项目经理：是指为完成本合同所涉分包工程由乙方指定的负责施工管理和合同履行的代表。
　　2。7监理工程师：是指甲方或业主确定的监理单位派驻现场负责履行监理合同的代表。
　　2。8总包合同：是指承包单位与业主就本分包工程所属的总体工程签订的工程建设总承包合同。
　　2。9合同价款：指甲乙双方约定的，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
　　2。10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
　　2。11图纸：指由甲方、业主提供或由乙方提供并经甲方批准，满足甲方或乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
　　2。12施工场地：指由甲方或业主提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
　　2。13书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
　　3工程概况
　　3。1工程名称
　　3。1。1总体工程名称：
　　3。1。2分包工程名称：
　　3。2分包工程地点：
　　3。3分包工程内容：
　　3。4分包工程资金来源：
　　4工程分包方式和范围
　　4。1分包方式，按下列第种方式执行：
　　4。1。1专业工程分包
　　4。1。2劳务作业分包
　　4。2分包范围：
　　5合同工期
　　开工日期：
　　竣工日期：
　　阶段工期：
　　5。1开工及延期开工
　　5。1。1乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的小时内以书面形式答复乙方。甲方小时内未答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延
　　5。1。2因甲方或业主原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并相应顺延工期。
　　5。2工期延误
　　在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：
　　5。2。1因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应立即通知甲方，并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议。
　　5。2。2因业主或甲方提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款，致使施工不能正常进行等业主或甲方原因造成工期延误。
　　5。2。3因业主提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工等业主原因造成工期延误。由于业主原因造成窝工，乙方要积极配合甲方，准备相应索赔资料向业主索赔，索赔费用分配双方另行协商。
　　5。2。4一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时。
　　5。2。5由于乙方原因造成工期延误，采取赶工措施，并承担由此发生的费用和承担相应处罚。若延误工期长达天，甲方有权解除合同，根据总体工程进度安排另行委托其他施工单位，并保留向乙方索赔的权利。
　　6合同价款与结算
　　6。1本工程价款按（选择6。1。1款或6。1。2款）确定：
　　6。1。1本工程为招标工程，合同价款为元（大写：元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在业主要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，除甲方同意工程量增减或设计变更外，结算时不再进行调整。
　　6。1。2本工程为非招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，合同价款（暂估价）为元（大写：元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在业主要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，但不作为结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。
　　6。2价格调整的因素
　　工程遇到下列情况乙方应在日内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。甲方收到乙方通知后天内不确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
　　6。2。1国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整；
　　6。2。2招标工程甲方或业主同意工程量增减或设计变更。
　　6。2。3价格调整的其他因素：。
　　6。3价格调整的依据
　　6。3。1法律、行政法规及国家政策文件；国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工造价管理部门公布的价格调整文件。
　　6。3。2本工程为工程，适用下列款定额及取费标准。
　　6。3。2。1安装工程（包括与土建工程配套的安装工程），适用《石油建设安装工程预算定额》、《石油建设安装工程费用定额》、《石油建设安装工程其它费用定额》。
　　6。3。2。2土建工程（包括与安装工程配套的土建工程）适用省（自治区、直辖市）政府建设主管部门颁布的定额与费用标准。
　　6。3。2。3公路工程适用《工程预算定额》（JTGTB060220xx）、《1996调整配套计价表》、《机械台班费用定额》（〔1996〕610号）。
　　6。3。2。4上述定额不足部分可参照套用。
　　6。3。2。5工程师工作量签认单。
　　6。4工程拨款与结算
　　6。4。1本工程不支付预付款，甲方按业主的拨款情况向乙方支付除合同价格10质量保证金（不计利息）以外的工程进度款。甲方收到业主支付的进度款后15天内，依据甲方审批的乙方进度款支付材料向乙方支付。如果乙方没有填报工程细目的单价或价格，则甲方将不支付这些细目的。费用，并认为这些费用已包含在本合同的价格中。乙方提供甲方审定数额合格的税务发票后，甲方向乙方支付进度款。质量保证金在工程竣工验收合格一年后，由甲方向乙方支付。
　　6。4。2经甲方书面确认的追加合同价款与进度款同期支付。
　　6。4。3其他结算方式：。
　　6。5其他约定
　　6。5。1甲方委托乙方施工的分包工程，在经甲方同意后，依照有关规定单独编制费用预算。
　　6。5。2特殊工程的技措费应当按甲方的规定履行审批程序。
　　6。5。3甲方有权对现场签证进行复核、审查，定额包含的不应再编入预算。
　　6。5。4工程施工中因甲方原因造成的停、窝工，乙方小时内书面通知甲方，甲方负责安排解决工作量或补偿待工人员人工费，机械费按停滞台班费处理；乙方没有及时通知的，甲方不负责。
　　6。5。5乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。
　　收款人：
　　开户行：
　　账号：
　　7材料设备供应
　　7。1甲方供应材料设备
　　7。1。1甲方供应材料设备一览表见附件1（主要内容包括品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点）。
　　7。1。2甲方按一览表约定的内容提供材料设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。
　　7。1。3甲方提供的材料设备到货后24小时内，由甲乙双方共同清点，并由乙方负责保管。因乙方原因发生毁损、丢失，由乙方负责赔偿。
　　7。1。4甲方供应的材料设备与一览表不符时，乙方应在使用前提出异议，甲方负责解决，造成工期延误的，工期顺延。否则甲方不承担责任。
　　7。1。5甲方供应的材料设备使用前，甲方委托乙方进行检验或试验的，检验或试验费用由甲方承担。
　　7。2乙方采购材料设备
　　7。2。1乙方采购除本合同7。1。1条规定以外的分包工程所需材料设备，应按图纸要求和标准采购，并要求“三证齐全”，乙方对材料设备质量负责。
　　7。2。2乙方应负责自行运输其所供应的材料设备并妥善保管。
　　7。2。3乙方采购的材料设备与图纸或质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
　　7。2。4乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进行检验或试验，也可以委托甲方进行试验，费用由乙方承担。材料设备无合格证明或经试验不合格的，不得使用。
　　7。2。5甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。
　　7。2。6乙方需要使用代用材料时，须经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
　　7。2。7如甲方不能将其所供应的材料设备（包括业主供应）运到施工现场，可由乙方负责运输、装卸及保管，运输费、装卸费及保管费按标准由甲方支付给乙方。
　　8双方权利义务
　　除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：
　　8。1本工程实行工程监理的，甲方在开工前日内将监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式提交给乙方。监理工程师行使以下职权需甲方批准：。
　　监理单位更换监理工程师，甲方在日前以书面形式通知乙方。
　　8。2甲方委派为驻工地代表，行使工程师的权利。甲方在更换驻工地代表前日前以书面形式通知乙方。
　　8。3乙方委派为本项目经理，负责施工管理和合同的履行。乙方在更换项目经理前日内以书面形式通知甲方。
　　8。4甲方义务
　　8。4。1按时向乙方提供施工场地和施工所需的应由甲方办理的证件、批件。
　　8。4。2编制施工组织总体设计安排，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作。
　　8。4。3根据乙方需要，甲方为本分包工程的实施提供施工机具和运输条件等，费用由乙方承担。如甲方不能提供部分施工机具和运输条件时，应由乙方自行解决。
　　8。4。4按时向乙方提供工程技术文件和施工图纸；组织乙方参加业主方图纸会审；按时向乙方进行设计图纸交底。
　　8。4。5统筹安排乙方的生产、生活临时设施，具体费用由乙方承担。
　　8。4。6组织分包工程的质量检查和竣工验收。
　　8。4。7负责与业主进行分包工程建设有关问题的沟通与协调。
　　8。4。8其他约定：。
　　8。5乙方义务
　　8。5。1在合同签订生效后日内，按施工组织总设计安排的要求，编制分包工程的施工组织设计或施工方案，并参加甲方的综合平衡。
　　8。5。2在工程开工前日内向甲方提交技术措施、材料供应计划等施工技术文件。
　　8。5。3按照甲方要求的时间编制分包工程的预决算、施工进度计划。
　　8。5。4已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏或损失，乙方应予以修复或赔偿。
　　8。5。5乙方需在甲方规定时间内，按时向甲方提交每月工程计划、当月已完成工作量统计等各种报表。
　　8。5。6遵守业主和甲方有关的管理制度及监督、检查。接受业主或甲方聘请的监理公司的监督和管理。
　　8。5。7确保分包工程按合同约定的工期完成，并就分包工程质量与甲方共同对业主承担连带责任。
　　8。5。8乙方应保证其工商营业执照及各种资质的真实性，如发生借用第三方的相关证件导致权利纠纷的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
　　8。5。9其他约定：。
　　8。6甲方可以随时书面通知乙方暂停乙方在本合同下全部或任何部分工作。乙方应立即暂停对工作的进一步实施，并应在上述停工期间，照料需由乙方监管的所有在建工程及业主甲方财产。甲方可在任何时候向乙方发出通知终止暂时的停工，且乙方应尽其最大努力在收到上述通知后立即恢复履行其义务。如果由于甲方原因停工使乙方延误其工作的实施，各方应对上述延误对进度的影响和必要的停工、复工费用进行协商，并在考虑上述延误后进行调整。
　　9工程技术资料的提供
　　9。1开工前日内甲方向乙方提供施工图套，非标图套，国家标准一律由乙方自备。
　　9。2引进成套设备，甲方向乙方提供原版图套、中文图套、施工要领书或技术标准套。
　　9。3一切设计变更、材料代用、技术问题联系单均采用书面形式，且经设计人签字并加盖设计部门公章，方为有效。
　　9。4施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，乙方应在小时内通知甲方，由甲方及时通知业主，待解决方案确定后小时内将修改意见或变更设计文件提交乙方，乙方按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用双方协商，工期相应顺延。
　　10工程验收和保修
　　10。1本分包工程验收按适用的专业工程建设标准、规范执行。甲方与业主有特殊约定的，从其约定。
　　10。2隐蔽工程和中间验收
　　10。2。1隐蔽工程在隐蔽前小时内、项目（分部、分项工程）完工后小时内，乙方将验收内容、时间和地点以书面形式通知工程师到现场验收，验收合格后小时内，工程师在验收记录上签字后，乙方方可继续施工；验收不合格，乙方在工程师限定的时间内整改后重新验收。
　　10。2。2工程师接到通知小时内未验收的，乙方可顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工损失；验收合格小时后，工程师未在验收记录上签字，乙方可进行隐蔽或继续施工。
　　10。3重新检验。无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按其要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方或业主承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期；检验不合格，乙方承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
　　10。4工程试车
　　10。4。1在设备安装前小时内，乙方必须会同业主、甲方和设计单位对设备、结构、几何尺寸进行检查，并对基础上的轴线、标高进行复核，同时办理隐蔽工程验收和中间交工手续。设备安装应按照安装的次序及施工进度陆续组织设备进场，并在安装前由甲乙双方共同开箱清点，做好记录。安装验收后，将有关技术资料、专用工具和随机配件交给甲方，工程师在验收单上签字。
　　10。4。2联动设备的单机试运转工作由乙方负责组织，并在试车前小时内将试车内容、时间、地点以书面形式通知甲方和业主，由工程师在试车记录上签字；联合试运转由甲方或业主组织，乙方配合进行，其费用按有关规定执行。
　　10。4。3其他约定：。
　　10。5竣工验收
　　10。5。1分包工程完工后日内，乙方按本合同约定的标准，向甲方提供完整的竣工资料及验收报告。分包工程经竣工验收（包括中间交工验收），达到合格标准后，由甲方在验收文件上签字，作为乙方向甲方交工的凭证；验收不合格时，由乙方返工或修理，并负担全部返修费用。
　　10。5。2甲方收到验收申请日内不组织验收或验收后日不提出修改意见，视为分包工程验收合格。但甲方根据业主对主体工程的竣工验收安排，通知乙方顺延验收日期的除外。
　　10。5。3甲乙双方对分包工程验收合格，不能免除乙方在总体工程验收时对分包工程所应承担的责任。
　　10。5。4分包工程完工后日内，乙方应绘制竣工图一式份，工程变更不大的由乙方在原施工图上加注核定单编号，提交甲方存档。在工程交（竣）工后日，提供符合甲方要求的工程交（竣）工资料一式份。
　　10。6工程接收
　　分包工程验收合格后，应当办理工程交接手续。自接收之日起，甲方承担其照管责任。并负责工程的维护、保养、维修，但不包括需由乙方完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。甲方也可委托乙方对验收合格的分包工程进行照管，发生的费用双方协商处理。
　　10。7质量保修
　　乙方在工程竣工验收前，与甲方签订《建筑工程质量保修书》，作为本合同组成部分（见附件2）。
　　10。8在保证工程质量的前提下，乙方提出修改设计的合理化建议，经甲方审核，报经业主同意（重大改变需取得设计单位同意），其节约部分的比例分成由甲方会同业主与乙方协商确定；乙方采取新工艺、新技术等措施实现的节约部分归甲乙方所有，具体比例由双方确定。
　　10。9其他约定：。
　　11健康、安全与环境保护
　　与本分包工程相关的健康、安全与环境保护事宜按甲乙双方签订的《建设工程分包HSE合同》执行。
　　12技术成果权归属
　　在施工过程中所取得的专利或专用技术等权属按下列种方式中执行：
　　A、甲方所有。
　　B、乙方所有，甲方有权无偿使用。
　　C、甲乙双方共有（收益分成比例双方另行协商）。
　　、甲乙双方与业主协商成果归属及收益比例分成，并达成协议。
　　13保密
　　13。1在合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。
　　13。2未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
　　13。3未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。
　　13。4对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。
　　13。5本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。
　　14权利瑕疵担保
　　因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同工程技术有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给合同相对人造成损失的应给予赔偿。
　　15对外关系
　　15。1乙方与业主、其他专业服务队伍之间的工作关系由甲方负责协调，其他对外关系由乙方负责。
　　15。2其他约定：。
　　16保险
　　16。1乙方应为下述事项办理保险，保险期从开工日期起至保修期结束之日止：
　　16。1。2施工设备、进场的材料的损失或损坏；
　　16。1。3乙方的雇员的意外伤害；
　　16。1。4施工现场第三方责任险。
　　16。2保险额度不得低于甲方的要求。如果业主为工程、工程设备和材料办理了工程一切险，但乙方应负担该保险的免赔额以内的损失。在开工日期之前，乙方应向甲方提交保险单和保险证明的复印件。
　　16。3所有保险均应对所发生的损失或损坏以人民币提供补偿。如果乙方未能提供所要求的保险单和保险证明，甲方可以办理本应由乙方提供的保险，并从支付给乙方的款项中扣回甲方支付的保险费；如果没有应支付的款额，则已支付的保险金将成为乙方的到期欠款。
　　16。4在发生理赔事件后，乙方应及时通知保险公司和甲方，并抄送业主，乙方应将理赔的详细过程和结果及时通知甲方和业主。如果由于乙方失误和疏忽造成理赔的失败，甲方有权评估上述损失或损坏的费用，并从应支付或将支付乙方的进度款中扣除。
　　17工程转包与再分包
　　乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。
　　18。不可抗力
　　18。1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件；
　　18。2由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。并在不可抗力发生后小时内以书面形式通知对方，并在其后日内向对方提供有效证明文件；
　　18。3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。
　　19合同的变更和解除
　　19。1合同变更
　　19。1。1本合同经甲乙双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。变更内容涉及总包合同相关权利义务调整的，应经业主同意。
　　19。1。2总包合同变更涉及本分包工程的，甲方双方应签订变更协议。
　　19。2本合同可因以下因素解除：
　　19。2。1总包合同的解除
　　19。2。1。1如在乙方未全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除分包合同。
　　19。2。1。2因本合同第19。2。1。1款原因解除分包合同，甲方应向乙方支付已完工程价款等必要支出的费用。
　　19。2。1。3在本合同第19。2。1。1款解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按实际采购价格（或工程所在地造价部门确定的价格）支付给乙方。
　　19。2。2甲乙双方协商一致。
　　19。2。3因不可抗力致使合同无法履行。
　　19。2。4因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同根本无法履行。
　　19。2。5依本合同第5。2。5款，因乙方原因导致工期延误逾天，甲方有权解除合同。
　　19。2。6其他
　　19。3合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
　　20违约责任
　　20。1甲方违约责任：
　　20。1。1未按时拨付工程备料款，每逾期一日，向乙方支付违约金元。
　　20。1。2未按合同约定拨付工程进度款，导致施工无法进行，每逾期一日，向乙方支付违约金元，并相应顺延工期。
　　20。1。3无正当理由不支付工程竣工结算价款，每逾期一日，向乙方支付违约金元。
　　20。1。4未履行合同约定义务或未按合同约定履行义务，给乙方造成损失的，按下列计算方法赔偿乙方损失：，并顺延工期。
　　20。2乙方违约责任：
　　20。2。1未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每逾期日，向甲方支付合同价款的作为违约金；甲方可在结算时予以扣除。甲方有权要求乙方采取赶工措施，因此增加的费用由乙方自行承担。如乙方行为对整体施工进度已造成严重影响，甲方有权将其未完成的工程内容交由其他单位完成，并与乙方解除合同或另行签订合同补充协议。
　　20。2。2因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方要求的期限负责整改，并向甲方支付合同价款或工程质量保证金的作为违约金；甲方可在结算时予以扣除。由于乙方原因造成总体工程质量事故隐患，且无法修复的，乙方承担由此造成的全部损失，损失计算方法为：。
　　20。2。3未经甲方允许，乙方私自与业主就本合同项目达成协议，或直接接受业主指令，损害甲方利益的，视为乙方违约，并按合同价款的向甲方支付违约金。
　　20。2。4乙方未用其本体员工进行施工，而将其承包的分包工程转包或再分包给他人，视为乙方违约，按合同价款的向甲方支付违约金。甲方有权解除合同，并不构成违约，且甲方保留向乙方索赔的权利。
　　20。2。5乙方不履行或不按合同约定履行其他义务，给甲方造成损失的，按下列计算方法赔偿甲方损失：。
　　20。3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。
　　204如果乙方严重违约造成合同终止，且不能按照合同约定支付相应违约金，则现场的所有材料、乙方拥有的设备、施工机械、临时工程可由甲方留置。甲方有权为继续实施该工程之目的允许其他乙方使用。在合同终止时，甲方应对所有扣押的乙方的物品自行估价，在甲方自行或雇佣他人完成该工程并在扣除乙方应支付给甲方的各类款项后，将剩余的款项（如果有的话）退还乙方。
　　20。5因主合同解除或终止，本合同将自动解除或终止，乙方不得主张任何索赔。
　　21争议的解决
　　本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，按下列第方式解决：
　　21。1提交仲裁委员会按照仲裁规则在进行仲裁。仲裁裁决具有终局性，双方都应执行。
　　21。2向人民法院提起诉讼。
　　21。3因关联交易合同发生争议，提交双方上级领导机构裁决。
　　22通知
　　甲方：
　　通讯地址、邮编：
　　联系人：
　　联系电话传真：
　　乙方：
　　通讯地址、邮编：
　　联系人：
　　联系电话传真：
　　23合同效力及其它约定
　　23。1本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位印章（合同专用章）之日起生效。
　　23。2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。
　　23。3组成本合同的文件及其优先解释顺序约定如下：。
　　双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
　　23。4本合同一式份，甲方执份，乙方执份。
　　23。5其它约定：。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　法定代表（负责）人法定代表（负责）人
　　或委托代理人：或委托代理人：
　　年月日年月日
　　分包合同篇2
　　委托单位：（甲方）
　　承担单位：（乙方）
　　分包项目：燃料元素分析
　　经甲方对乙方的现场考核及检验能力验证，甲方同意乙方为甲方的分包实验室，上述项目正式委托乙方检验。合同期限从20年月日至20年月日止。
　　在合同有效期内。双方需遵守执行。
　　一、甲方职责
　　1、负责对乙方检验设备、检验条件及检验人员的考核和监督管理工作；
　　2、负责按标准规定抽样和送样，并按标准规定收取检验费用；
　　3、对委托检验项目按规定要求进行监督管理；
　　4、负责提供有关的技术标准和相关的技术资料；
　　5、收存乙方所检项目的检验报告及原始记录，编制检验报告；
　　6、按双方商定的原则向乙方结算检验费用。
　　二、乙方职责
　　1、分包项目所需的仪器设备要经计量部门检定合格且在有效期内。按甲方要求对检验设备进行使用、维护、保养工作。
　　2、检验环境及条件应符合检验要求；
　　3、检验人员应具备相应的资格要求。不得泄露检验数据，检验人员不受行政领导干预；
　　4、收到样品后按规定日期出具检验报告，连同原始记录交甲方；
　　5、对测试数据的准确性负责。
　　三、其它
　　1、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等效力。本合同自签字之日起生效。
　　2、发现用户对乙方检验提出意见，经甲方确认是检验问题，乙方仍不改正，甲方有权提出终止合同。
　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）
　　代表：代表：
　　日期：日期：
　　电话：电话：
　　传真：传真：
　　开户行：开户行：
　　账号：账号：
　　二0年月日
　　分包合同篇3
　　项目部委托代理人：（以下简称为甲方）
　　劳务分包人：（以下简称为乙方）
　　根据现场施工需求，甲乙双方本着平等、互利、诚信的原则，鉴于甲方同意将工程交予乙方施工，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、分包范围及内容和方式：
　　四、施工要求：
　　1、施工前乙方必须严格遵守项目部的技术交底，按图施工，保质保量按期完成。
　　2、对所有的施工人员要进行思想安全教育，进入工地上架衣帽整齐，一慢、二看、三上架。坚决拒绝打架斗殴事件。所发生的。伤亡事故由甲方协调处理。
　　五、住宿由甲方负责。
　　六、付款方式：
　　由工程开工之日起：1、每栋外墙抹灰完成后付元。
　　2、每栋外砖贴完后付元。
　　3、每栋楼顶外架拆完后付元。
　　4、剩余款项工程完验收后一个月内全部付清。
　　七、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，一份公司存档。
　　本合同自双方签字之日起，具同等法律效力。合同事项履行完毕自行失效。
　　甲方（签字）乙方（签字）
　　年月日
　　分包合同篇4
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，且乙方已充分了解施工现场环境条件及工程情况后，为了确保安全、优质、顺利地完成工程项目施工，双方按照互惠互利、优势互补的原则，经友好协商，就承建滕州市笃山口周围石灰岩矿区治理工程中爆破施工，达成一致意见，订立本施工合同。
　　第一条、施工范围及内容
　　1、工程名称：滕州市笃山口周围石灰岩矿区治理工程。
　　2、工程地点：枣庄市滕州市。
　　3、工程范围：岩石爆破、倒运、机械回填整平。
　　4、工程承包内容：
　　？（1）爆破相关审批手续办理（包括爆破单位管理费及其它相关费用）；
　　？（2）爆破点上层覆盖土开挖、运输至指定区域；
　　？（3）爆破器材、物资购买和保管，爆破布孔、打眼、准备炸药及装药，准备及添充填塞物，安爆破线，封锁爆破区，爆破前后的检查、爆破、清理危险岩石、撬开及破碎不规则的大石块，修理工具，爆破作业面清理等相关石料开采的所有作业工序；
　　？（4）爆破石方装运、推平，整理修坡；
　　？（5）场内临时道路施工期维护。
　　？（6）石料开采、运输、回填施工所需的一切机械设备和人员。
　　第二条、承包方式
　　1、本合同工程项目实行单价承包。
　　2、由乙方包人工、包施工机械设备、包安全生产、包工程质量。
　　第三条、合同单价
　　1、爆破石方（含税）综合单价为元m3（不含税）。
　　2、非爆破区挖运土石方至指定地点堆填，整理修坡（运距2km以内）综合单价为元m3（含税）。
　　3、乙方负责办理分包工程所有税务事宜，开据发票。
　　第四条、工程数量
　　按甲、乙双方现场确认验收合格的工程数量为准。
　　第五条、合同工期及调整
　　1、合同工期
　　乙方分包工程工期为4个月。乙方应保证其施工能力能够满足甲方施工进度计划要求，并按甲方的施工组织设计和工程进度计划组织施工。
　　2、工期延误
　　承包人应在甲方通知后，立即进场组织施工。因乙方原因造成的甲方的节点工期或总工期的延误所导致的建设单位、监理对甲方的罚款、索赔、赔偿等，由乙方负责并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
　　第六条、设备、人员及费用的承担
　　1、乙方按合同要求进场的施工设备，其性能应满足施工达到的相应要求。并由乙方提供为达到设备使用性能和保障能力而必备的修理保养人员。
　　2、设备使用的一切费用已包含在工程施工合同单价之内。
　　3、乙方确保进场设备具备国家相关法律法规规定的安全性能和装置及相关的安全防护措施，并提供相应的施工安全应急预案。
　　4、甲方对乙方设备的性能鉴定不能免除乙方设备安全使用及安全性能的相关责任，由于乙方机械安全事故引起的一切后果由乙方负责。
　　5、乙方应按山东省有关部门规定为其属下的全体人员及机械设备购买相关保险、费用由乙方负责。
　　6、乙方为完成工程施工所发生的人员和机械设备等一切费用已包括在合同单价中（甲方提供的设备除外）。
　　7、由于乙方不按施工规范操作、野蛮施工、爆破所用相关材料现场储存管理混乱等原因，造成安全事故引起的一切后果由乙方负责。
　　8、乙方应承担的各项费用或罚款，由乙方直接支付或在乙方的工程结算款中扣除。
　　第七条、施工管理
　　1、甲方施工管理
　　1。1工程开工前甲方负责向乙方提供设计图、技术资料和施工技术交底，并给乙方下达工程施工形象要求与月施工进度计划。
　　1。2？协助乙方进行施工现场总体布置规划。
　　1。3甲方有行使对乙方的施工指挥调度权、施工管理权、质量环保安全管理监督权；当施工进度滞后，甲方有权要求乙方增加人员、设备和提出措施保证施工进度要求，乙方不得拒绝。
　　1。4乙方违章作业、不服从指挥，甲方有权制止施工、停工整顿，乙方对此造成的一切后果承担所有责任（包含法律责任）。
　　1。5当乙方无视施工技术规程、规范和质量标准，野蛮施工、工艺粗糙，爆破造成新的危岩体，从而使治理区域超出设计治理范围，回填量增加，甲方有权要求乙方停工整顿和更换作业人员，乙方还应承担相应的一切责任和损失。
　　1。6乙方不得分包或转包。如甲方发现乙方有分包或转包情况，有权要求乙方限期清退分包或转包队伍，并自行清结相关债务，解除合同，同时追究乙方的违约责任。
　　1。7甲方负责向乙方施工人员提供临时办公及住宿。提供水、电的生活设施。
　　2、乙方施工管理
　　2。1乙方必须按甲方月进度计划的要求、施工强度组织施工，提供满足施工需求能力的人力、设备资源确保工程总工期目标。开工前，必须书面向甲方提交劳动力清单及工期保证措施。
　　2。2乙方必须按甲方提供的设计图纸、文件和适用的施工技术规范、规程和质量标准等组织施工管理，严格施工程序和施工工艺，在工程中发生质量事故、质量缺陷必须返工返修达到设计的质量标准，所发生的费用和工期延误损失由乙方承担；由此延误了总工期，应承担相应的经济处罚。
　　2。3乙方的负责人应确保常驻工地指挥生产的时间每月不得少于25天，离开工地须甲方项目经理批准。
　　2。4乙方的施工管理、技术负责人及关键岗位、特种作业人员调离或调整，应及时通知甲方。
　　2。5乙方有权拒绝甲方施工管理人员的违章指挥。
　　第八条、安全生产
　　1、乙方须严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、爆破安全规程（GB672220xx）等相关法律法规施工。
　　2、根据本工程特点，乙方严格爆破参数控制选择，采用设计要求的爆破方式，严禁随意更改设计，严禁使用自制炸药，爆破施工采用的所有材料的申报、领取、存储、使用、销毁等都必须符合第1条相关法律法规的规定，否则造成的一切后果由乙方承担。
　　3、乙方在爆破前应全面了解存在的风险，做好现场安全巡查警戒，按要求设置警戒线；安排专职警戒人员，防止外来人员进入爆破安全距离以内。采取有效的安全防护措施，控制爆破震动、飞石、冲击波等方面的危害影响。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。
　　4、乙方必须保证进入作业面的工作人员的岗前安全培训。开工前和每项工程前必须对全体员工分工种进行安全知识教育培训，安全技术交底。
　　？5、必须保证进入作业面的工作人员安全着装及安全防护（费用已含在项目单价中），采取相应的安全措施，设专人监护。
　　？6、特种作业（操作）人员，必须经过法定部门安全技术培训，经考试合格持证后上岗。
　　？7、乙方应认真落实职业健康安全方针，加强职业防护，在有危险性的施工生产区域作业，有可能造成机械伤害、倒塌、爆炸、触电、中毒、窒息、设备毁坏等各类生产事故时，乙方应主动制订安全防范措施和应急安全预案。
　　8、乙方负责购买建筑施工人员团体意外伤害保险及附加建筑施工人员团体意外伤害医疗保险，保险费已包含在承包单价中。
　　9、乙方必须服从甲方的安全管理和监督并承诺遵守甲方的各项安全管理规定和奖惩制度，如违反甲方规定和制度，根据甲方的奖惩规定接受甲方的相应处罚。
　　10、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按隶属关系立即上报所属上级并通知甲方，按隶属关系组织事故处理和进行善后工作，事故所发生的一切费用由造成事故的责任方承担。甲乙双方对事故责任有争议时，应由双方协商解决。
　　11、乙方施工人员严禁在施工现场打架、斗殴，对于现场打架、斗殴人员，每人每次罚款500元从乙方工程款中扣除。并承担相应经济、法律责任。
　　12、乙方负责所有与分包工程有关的技术、安全资料的编制整理，上报甲方。
　　第十条、工程计量、结算与支付
　　1、在施工前，甲、乙双方应对具体工程范围区域进行地形断面、剖面或地形原状进行测量，爆破区上方覆盖土和强风化岩石清理后，经双方负责人签字、盖章确认，并作为结算时的计量依据。
　　2、在工程竣工后，有设计图的部分按设计图，其他的按甲、乙双方现场负责人对具体工程施工内容进行地形断面、剖面或地形原状进行测量，并经双方负责人签字、盖章确认，作为最终结算时的计量依据。
　　3、结算时通过两次地形断面、剖面或地形原状测量的结果、并依据设计图纸进行计算土石方实际完成的工程量，因乙方施工不当造成的超出设计范围的工程量不予计量。
　　4、每个月（即每月的28日）按实际工程量（经甲乙双方现场测量签认的工程量）结算月进度款，并于甲方收到建设单位支付工程进度款后的七个工作日内支付乙方的工程进度款。
　　5、乙方按甲方所发联系函内容及设计图纸完工后，建设单位、监理和甲、乙双方按规范标准共同验收，验收合格后一个月内付清结余款项。
　　6、甲方如在乙方正在施工且未验收的工程内施工其他配套工程时，甲、乙双方必须现场对已具备验收的工程进行验收签字认可合格后方可施工，如因工程需要，确实需进行配套工程施工，乙方必须配合，对于非乙方原因造成的质量问题，乙方不负责任，但乙方必须负责返工修复，费用由甲方或责任方承担。
　　第十一条、合同解除与终止
　　1、若发生下列情况之一，甲方有权单方决定解除合同，所造成的一切后果和责任均由乙方承担。
　　1。1乙方原因工期严重滞后，在甲方规定的赶工期限内仍达不到要求；
　　1。2乙方原因发生质量或者安全事故，拒绝返工、整改或者返工、整改验收不合格；
　　1。3出现本合同其它约定解除情形的。
　　2、若发生下列情况之一，合同自然终止，双方互不追究违约责任：
　　2。1因不可抗力，导致合同无法履行；
　　2。2甲方与建设单位合同终止或项目取消；
　　2。3因工程设计变更导致合同内容不存在。
　　第十二条、附则
　　1、本合同经甲、乙双方法人代表或法人代表委托代理人签字并加盖单位公章后生效。且双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。
　　2、未经甲方同意，乙方不得将本合同的任何权利和义务转让他人。
　　3、甲方有权监督乙方员工工资发放情况。乙方应及时发放所雇员工工资，并按期向甲方提供其员工工资发放清单。如果乙方无故拖欠员工工资，甲方有权利用乙方工程结算款予以代发，乙方无异议并应积极配合。甲方因乙方拖欠员工工资受到当地劳动部门处罚，由乙方承担由此造成的一切损失。若损害甲方形象的，将按1万元次给予乙方经济处罚。
　　4、本合同未尽事宜，应经甲乙双方协商达成共识后补充修订，发生合同纠纷时，应尽可能协商解决；双方协商不能解决的向项目所在地申请仲裁或起诉。
　　5、合同双方应对合同内容保密，未经对方许可，不得泄露给第三方，违者应对泄密造成的一切后果承担责任。
　　6、本合同一式四份。甲、乙双方各持二份。
　　甲方：乙方：
　　法定代表人：？法定代表人：
　　代理人：代理人：
　　电话：开户行：
　　传真：？？帐？号：
　　？电？话：
　　传？真：
　　？年月日年月日
　　？
　　分包合同篇5
　　甲方：
　　乙方：
　　为确保甲方承建的工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：
　　第一条工程概况
　　1。工程名称：
　　2。工程地点：
　　3。工程数量：
　　4。工程数量及内容：
　　第二条工期
　　1。开工日期：年月日开工。
　　2。竣工日期：年月日竣工。
　　3。总工期为：日历天天。
　　4。阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。
　　第三条承包方式与工程造价
　　1。承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
　　2。工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
　　3。本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。
　　4。工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
　　5。本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。
　　第四条履约保证金
　　1。合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10的履约保证金（若乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续）。
　　2。若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。
　　3。乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣5的手续费，不足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。
　　第五条计量支付与工程结算
　　1。甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支付，每月的25日为计量支付时间（但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整）。乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量，编制月计量支付申请表，报甲方施工技术部门和计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后，作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量，甲方将不预计量和结算。
　　2。施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的。90，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95，扣留的总造价的5转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。
　　3。乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰，资金使用合理，无将本项目部资金挪作他用现象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付，否则按上述比例的50拨付或不拨付工程款。
　　分包合同篇6
　　总包方（甲方）：
　　地址：电话代表人：
　　分包方（乙方）：
　　地址：电话代表人：
　　依照《中华人民共和国法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
　　第一条工程项目
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、分包工程范围及工程量（附预算书）
　　四、分包工程期限年月日开工，年月日竣工。
　　第二条工程结算
　　第三条工程质量
　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
　　第四条安全生产
　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。
　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
　　第五条生活管理
　　一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自理。
　　第六条分包工程人工费单价
　　第七条材料管理
　　活完料净，保持现场整洁。
　　第八条施工机具
　　一、大型工具由乙方负责。
　　二、手工操作工具，由乙方负责。
　　第九条现场管理
　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，保证施工顺利进行。
　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作。
　　三、分包人员要保持相对稳定。
　　第十条违约责任
　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的。损失，乙方应予赔偿。
　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费的逾期违约金。
　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
　　第十一条附则
　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。
　　二、本合同一式份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。
　　三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
　　四、双方商定的其他条款：
　　1。。略
　　2。。略
　　第十二条合同附件及有效期
　　一、合同附件：
　　1。工程预算书；
　　2。略
　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：
　　代表人：
　　年月日
　　分包单位：
　　代表人：
　　年月日