项目合同

　　软件项目合同
　　推荐度：
　　软件项目合同
　　推荐度：
　　服务项目合同
　　推荐度：
　　工程项目合同
　　推荐度：
　　开发建设项目合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　项目合同模板十篇
　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的项目合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
　　项目合同篇1
　　工程项目名称：
　　委托方：
　　服务方：
　　工程建设项目管理合同
　　建设单位：
　　项目管理单位：
　　根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下一致协议。
　　第一条词语定义
　　1。1业主：在协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
　　1。2项目管理单位：在协议中约定的，具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的，接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
　　1。3项目经理：企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。
　　1。4设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
　　1。5监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
　　1。6代理单位：指受发包人的合法委托，以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作，并具有相应资质等级证书的单位。
　　1。7承包单位：在协议书中约定，被项目发包人接受的具有工程
　　项目施工承包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。
　　1。8造价咨询单位：指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。
　　1。9工程：指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。
　　1。10项目管理酬金：指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。
　　1。11工程前期：指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。
　　1。12施工准备期：自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。
　　1。13施工实施期：自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。
　　1。14竣工验收期：承包人按施工合同完成了项目全部任务，提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。
　　1。15造价咨询：指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。
　　1。16施工监理：指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。
　　1。17管理期限：协议书中约定的服务期限。
　　1。18开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
　　1。19竣工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完
　　成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
　　1。20图纸：指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括文字配套说明和有关资料）。
　　1。21合同关系：指发包方和承包方通过合同（协议）来约定各自的权利和义务的平等关系。
　　1。22管理关系：指管理单位按业主授予的权力对被管理单位实施的管理。
　　1。23施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体制定的供施工使用的任何其他场所。
　　1。24书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等或以有形地表现所载内容的形式。
　　1。25工程项目总投资：指完成工程项目所发生的价款支出。主要包括土地费、设计费、勘察费、配套增容费、建安工程投资（包括设备）、二次精装修费、工程预备费等。
　　1。26项目建设周期：指从项目的立项至工程竣工验收交付使用止的全部时间。
　　1。27竣工验收：指承包人按合同完成的项目全部任务，经验收合格，由发包人组织验收的。活动。
　　1。28竣工结算：指承包方全部完成了协议书中约定的内容，交工之后，向发包方进行的最终工程价款结算的活动。
　　1。29竣工决算：指建设项目竣工后，由建设单位编制竣工决算报表和竣工财务情况说明书的活动。
　　1。30竣工备案：建设单位自工程竣工验收合格之日起15日内依照有关法规向有关建设行政主管部门进行竣工验收备案的活动。
　　1。31联动试车：指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间的有负荷或无负荷联合试运行。
　　1。32违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
　　1。33索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿的要求。
　　1。34不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
　　1。35小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
　　1。36审计：由国家规定的审计所或部门免费对工程各项费用的合法性进行审核的活动。
　　1。37项目管理月报：由项目管理单位按月向业主报告工程项目实施情况的报告。
　　1。39指定分包：指由发包方指定单位分包部分工程内容。
　　1。40竣工资料：指在协议中约定或按国家有关规定，承包方应
　　项目合同篇2
　　甲方：
　　乙方：
　　为了促进开放型经济的发展，满足乙方发展的需要，甲乙双方在平等互利的原则下，就乙方在甲方所属的经济园区内征地办企业一事达成如下协议：
　　一、项目名称、注册地址、经营范围
　　1。项目名称：
　　2。注册地址：
　　3。经营范围：
　　二、投资规模、生产规模
　　总投资万元，注册资本万元，预计年实现销售收入万元，利税万元。
　　三、项目用地：
　　1。项目用地性质：工业用地，期限为50年
　　2。用地面积：面积亩，准确面积以国土部门测量为准备
　　3。项目选址：东至，西至，南至，北至，具体位子以规划红线为准。
　　四、项目开发期限：双方签约后，一个月内甲方交付红线图，已方收到红线图一个月内开工建设，一年内完成厂房建设
　　五、土地价格为打包价：土地出让价格为万元亩（含青苗补偿费、劳力安置费、拆迁费、上交省市规费、“三通一平”费用、契税、及所有办理国有土地证费用），总价款为万元整。
　　六、付款方式：首期付款为总付款的计万元（在协议签订后一周内付清），甲方交付土地红线图给乙方后10天内，乙方付土地款的计万元，方可开工建设，余款在领取国有土地使用证前一次付清。
　　七、甲方责任
　　1、收到首期土地款之后，负责“三通一平”等基础设施建设，确保乙方建设生产需要。
　　2、甲方提供全过程服务：协助乙方办理工商注册登记，税务登记，以及立项审批，领取规划建设许可证，房产证，办理国有土地使用权证，其费用由乙方承担。
　　3、负责监督乙方按协议规定使用土地。
　　八、乙方责任
　　1。负责投资资金的及时到位，确保在“三通一平”后一个月内及时开工建设，建筑过程中的建筑税收在洪蓝镇缴纳
　　2。负责提供办理项目立项、审批、注册过程中的有关资料手续。
　　3。乙方必须征得甲方同意后，方可办理自营出口
　　4。要求乙方投资强度达到每亩100万元人民币，并且亩均税收达万元。
　　5。负责进集中区项目符合安全、环保、消防要求，项目规划设计应通过有关部门审核，审核通过后方可开工建设。
　　九、违约责任
　　甲已双方在本协议生效后，双方必须切实履行，如有违约，违约方必须承担相应的经济责任与法律责任。
　　1。如乙方在约定时间内未能足额支付首期土地款，甲方有权终止协议。
　　2。乙方自项目协议书签订后一年内不能开工建设并影响开发规划时，甲方有权终止协议并将乙方征用土地收回，已支付的土地款90退还。
　　3。乙方改变用地性质，应补交土地出让金万元亩。
　　4。甲方在约定的期限内（除不可抗拒因素外，如雨天等），未做好有关土地平整及基建通水，通电等事项，应承担相应的违约责任。
　　十、在办理国有土地使用权证前，如遇国家土地政策调整，费用由甲乙双方另行商定。
　　十一、本协议以双方签字盖章，甲方收到乙方定金后即生效。
　　十二、本协议生效后，双方必须切实履行，如有违约，违约方必须承担违约责任及赔偿对方一切损失。
　　十三、本协议一式陆份，甲方四肆份，乙方贰份
　　十四、未尽事宜，由双方友好协商解决
　　甲方：乙方：
　　代表：代表：
　　本协议于二0XX年月日在签订
　　项目合同篇3
　　年月日
　　甲方：乙方：日期：
　　第一部分协议书
　　委托人与受托人经双方协商一致，签订本协议书。
　　一、委托人委托项目管理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：
　　工程名称：建设地点：工程规模：工程估算：工期：。
　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。
　　三、下列文件均为本合同的组成部分：
　　本合同协议书
　　本合同专用条件及附录A；
　　本合同通用条件；
　　中标通知书；
　　在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；
　　投标书及其附件；
　　招标文件及其附件（或描述项目管理项目的技术性文件）；
　　设计文件及其审查批复文件；
　　标准、规范及有关技术文件。
　　构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。
　　四、受托人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。
　　五、委托人向受托人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向受托人支付报酬。
　　本合同自开始实施，至完成。本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
　　委托人：（签章）PM：（签章）
　　住所：住所：
　　法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）开户银行：开户银行：
　　账号：账号：
　　邮编：邮编：
　　电话：电话：
　　本合同签订于：年月日
　　第二部分通用条件
　　词语定义、适用范围和法规
　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
　　1、“项目”是指本协议书专用条件中指定的，并为之提供项目管理服务的项目。
　　2、“服务’是指PM根据本建设工程委托项目管理合同所提供的服务；包括正常服务、附加服务和额外服务。
　　2。1“正常服务”是指附录A中列出的各项正常服务。
　　2。2“附加服务”是指：委托人委托项目管理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内客；由于委托人或承包人原因，使项目管理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
　　2。3“额外服务”是指正常服务和附加服务以外，但根据协议书第二十五条的规定，PM必须履行的服务。
　　3、“工程”是指为完成项目所实施的永久性工程，包括提供给委托人的设备、设施及其它物品。
　　4、“委托人”是本建设工程委托项目管理合同中所指的、聘用PM的一方，及其合法继承人和允许的受让人。
　　5、“PM”是本建设工程委托项目管理合同中所指的、受委托人聘用提供项目管理服务的一方，及其合法继承人和允许的受让人。
　　6、“项目经理”是指由PM任命全面履行本合同的。负责人。
　　7、“项目经理部”是指由PM组建实施具体项目管理工作的机构。
　　8、“第三方”是指委托人、PM以外的其他有关当事方或法人实体。
　　9、“专业工作单位”是指由PM通过招标等方式选择承担本项目勘察、设计、施工、监理、检测、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。
　　10、“合同”是指与本建设工程委托项目管理合同委托的工程项目管理服务有关的委托人与任何第三方签订的合同。
　　11、“合同期限”是指合同有效期限，包括前期项目管理期限、实施期项目管理期限和后期项目管理期限。
　　12、“日”是指从任何一个子夜至下一个午夜的时间段。
　　13、“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始的一个月时间段。
　　14、“全过程管理的项目管理项目”是指由PM对建设项目实施全过程的管理，承担项目前期、实施期、后期所有的项目管理工作，实现项目建设的安全、工期、质量、功能、成本等管理目标。
　　15“建设实施阶段的项目管理项目”是指由委托PM对建设项目实施阶段实行项目管理，组织建设和实施资金管理，按照国家有关规定和合同约定的要求，在完成该项目后按规定交付使用。
　　第二条建设工程委托项目管理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
　　第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
　　委托人权利
　　第四条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
　　第五条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
　　第六条委托人有权要求PM按照其意愿对工程建设项目进行严密组织、科学管理；有权根据约定的项目管理服务内容及其内在要求，确定项目管理基本目标，制定项目管理考核办法。考核结果作为评价PM履行合同能力、内容、程度、质量等的重要依据。
　　第七条委托人有权对项目进行稽查，对违规行为提出纠正并视情实施查处。
　　第八条委托人有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更进行核准。
　　第九条PM因其下列行为所造成建设项目出现诸如投资增加、工期延长、使用功能缺陷或工程质量不合格等现象，委托人有权要求PM赔偿损失。
　　（l）擅自变更建设内容；
　　（2）擅自扩大或缩小建设规模：
　　（3）擅自提高或降低建设标准；
　　（4）工作失职或渎职。
　　（5）不按照委托人意愿或擅自行事。
　　第十条PM调换项目经理须事先经委托人同意。
　　第十一条委托人有权要求PM更换不称职的项目部工作人员。
　　第十二条委托人有权要求PM提交项目管理工作周报、月报及项目管理服务范围内的专项的报告。对突发情况或其他非约定事宜应及时报告。
　　第十三条委托人有权拒绝PM提出的不符合国家法律、法规规定的建设资金或其管理报酬支付的计划或申请。
　　PM权利
　　第十四条PM根据委托人和使用人的授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管理及协调权：
　　选择工程总承包人的建议权。
　　选择工程分包人的建议权。
　　对项目建设资金使用的建议权；
　　对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
　　对建设项目各参与单位的生产作业计划进行审核、协调与管理；对建设项目现场安全、环境、文明施工进行管理；
　　对建设项目工程、产品质量与各参与单位的服务质量进行管理；
　　对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，PM应当书面报告委托人并要求设计人更正。
　　审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本、增强效益的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
　　主持工程建设有关协作单位的组织协调，凡与工程进度、造价、质量、功能、安全等有关的重要协调事项应当事先向委托人报告，并得到委托人同意。
　　在向委托人报告并获得委托人同意的情况下，PM有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。在紧急情况下可边处臵边报告，但应在24小时内向委托人作出书面报告。
　　项目合同篇4
　　聘请方（甲方）：
　　受聘方（乙方）：XXX咨询有限公司
　　甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，就甲方聘请乙方为甲方投资开发的科技园项目的项目管理咨询顾问，提供全程管理咨询服务事宜，经协商一致，于20xx年X月【】日在【】签署本合同书，以资共守。
　　第一条项目概况
　　1、项目名称：科技园项目
　　2、项目位置：高新技术产业开发区内
　　3、项目建设用地：约300亩
　　第二条服务范围
　　甲方聘请乙方为项目管理咨询顾问，为甲方投资开发的科技园项目提供全程管理询服务，服务范围包括但不限于：
　　1、项目定位及发展战略决策规划。
　　2、项目投资咨询及项目可行性研究。
　　3、项目前期、工程施工、规划验收等全程的管理咨询服务。
　　4、协助甲方完成项目开发过程中政府相关部门行政审批手续。
　　5、负责处理项目开发过程中与政府相关部门协调沟通事宜。
　　6、协助甲方完善企业管理制度，包括薪酬设计、营销策划等。
　　7、其他与该项目有关的咨询服务。
　　第三条乙方服务人员
　　乙方承诺由本人为主带领其他员工共同完成本合同书约定的服务事项，经甲方同意，乙方可指派其他人员协助完成服务事项。
　　第四条服务年限
　　自本合同书签订之日起至科技园项目通过整体验收并取得房屋所有权证书之日起三十日止。
　　第五条服务费、服务费的结算和支付
　　在乙方严格按本合同书约定提供服务的基础上，双方同意分阶段计算并按下列约定的付款条件支付给乙方服务费：
　　第1阶段：协助甲方于年月日前，至迟于年月日前完成科技园项目设计方案行政审批工作，甲方于科技园项目设计方案行政审批通过后【】日内向乙方支付服务费人民币【】元。
　　第2阶段：协助甲方于年月日前，至迟于年月日前完成科技园项目施工图审查工作，甲方于科技园项目施工图审查通过后
　　【】日内向乙方支付服务费人民币【】元。
　　第3阶段：协助甲方于年月日前，至迟于年月日前取得建筑工程施工许可证，甲方于取得建筑工程施工许可证后【】日内向乙方支付服务费人民币【】元。
　　第4阶段：甲方于科技园项目建设工程竣工验收备案后【】日内向乙方支付服务费人民币【】元。
　　第5阶段：甲方于科技园项目取得房屋所有权证书后【】日内向乙方支付服务费人民币【】元。
　　双方知悉并确认：
　　1、上述费用为乙方提供科技园项目全程管理咨询服务的服务费用总额，除上述服务费外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。乙方在咨询服务过程中支付出的任何费用，由乙方自行承担。
　　2、上述第3阶段、第4阶段和第5阶段的服务费，在甲方应向乙方支付之日转化为乙方购买科技园项目房屋的预付款，房屋由甲方在科技园项目可销售房屋中指定，房屋销售价格以甲方取得科技园项目房屋所有权证之日为评估基准日进行评估确定。如双方最终就房屋买卖事宜无法达成一致，甲方应在房屋买卖事宜无法达成一致后十日内将应支付给乙方的服务费支付给乙方。（可以省去。供参考）
　　3、乙方应在甲方支付每阶段的服务费前向甲方提供正规合法的发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的违约责任。
　　第六条双方的权利和义务
　　1、甲方应恪守本合同书约定，按本合同书的约定支付服务费用。
　　2、乙方应恪守本合同书约定，本着诚信原则，尽最大努力完成本合同书约定的服务内容。
　　第七条保密
　　双方知悉并确认，在本合同书签署及履行过程中所获悉的对方包括但不限于书面、口头等信息，均为对方的商业秘密，任何一方均应严格保密，未经对方同意，不得以任何形式向任何第三方进行披露。本保密条款永久有效。
　　第八条违约责任
　　1、甲方逾期支付服务费用的，每逾期一日，应按应付未付金额的万千分之一向乙方支付违约金。
　　2、乙方未能按本合同书第五条的约定完成各阶段服务工作的，每逾期一日，乙方应按该阶段服务费千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期十五日以上的，违约金标准加倍；逾期三十日以上的，甲方可单方解除本合同书，对乙方已经提供的本阶段的服务无需支付服务费，同时乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
　　第九条争议解决
　　因本合同书或本合同书履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
　　第十条其他
　　1、本合同书未尽事宜，由双方另行签署书面补充合同，补充合同为本合同书的重要组成部分；
　　2、本合同书经双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效；
　　3、本合同书壹式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。
　　（以下无正文，为本合同的签署部分）
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）
　　项目合同篇5
　　摘要：合同管理是项目管理的重要组成部分，能够对业主方和承包方的权责进行明确的界定和划分，是处理经济纠纷的主要参考依据，可以说，合同管理的实际效果将对业主方和承包方的经济利益产生重大影响，因此加强项目合同管理也就变得尤为必要。本文将对EPC模式下煤化工项目合同管理的要点加以探讨和分析，以期全面提高合同管理质量，从而为煤化工项目的顺利、高效开展奠定坚实的基础。
　　关键词：EPC模式；煤化工项目；合同管理
　　引言：
　　众所周知，EPC即总承包模式，指的是对工程项目的设计、采购、施工、试运行等阶段进行部分承包或者全过程承包，并对所承包工程的施工成本、质量、进度和安全承担全部责任，这种新型的工程建设模式可以保证工程设计方案的科学性和合理性，工程项目各个阶段的密切衔接，同时对工程成本和质量进行了有效的控制，工程项目的综合效益因而得到了大幅度的提升，EPC模式深受业主方和承包方的支持和信赖，在我国的工程项目中应用的十分广泛。为了进一步强化EPC模式的应用效果，下面将对EPC模式下合同管理的要点加以阐述，以供广大业主方参考和借鉴。
　　一、招标阶段的合同管理要点分析
　　1。做好招标前的准备工作在EPC模式中由总承包商实施项目管理工作并承担大部分的风险，虽然变相的降低了业主承担的风险，但是这并不意味着业主要完全放权，而是要将管理重心适当前移，尤其要做好招标阶段的管理工作。招标阶段是选择总承包商的关键时期，要根据工程的建设目标、工艺技术、设备配置、验收标准来择优挑选优秀的总承包商，确保投标方能够明确项目设计要求，精心设计施工方案。具体而言，业主方需要做好以下几点工作：第一，设置科学合理的技术方案，结合国内外在建和已建工程的技术标准和最新的科研成果，为煤化工项目制定科学合理、成本低廉、切实可行的技术方案，使用的材料和设备都要完全符合工程项目的实际建设要求。第二，对材料和设备的数量和价格予以检查和核对，鉴于设备和材料费用在投资中所占比例较高，价格的核实应作为招标准备的重中之重，要与材料生产厂家保持密切的交流，做好市场询价工作，将调查结果清晰的记录下来，作为评标的重要依据。第三，对投标方的资质进行综合评估，从施工资历、经验、经济实力等多个角度出发，给投标方预留充裕的准备时间，在此过程中要加强与投标方的沟通，确保投标方能够了解业主方的理念，明确项目风险，且具备承包项目的资格，然后由业主方要编纂招标文件，应严格按照合理划分标段、编制项目招标方案，并成立招标文件编制小组，协同招标代理公司编制招标文件和技术规格书，并根据化工装置复杂程度和特点，将工艺技术方案、消耗指标及装置运行等列入评审范围，制定合理的评标办法，同时根据项目特点和国内化工行业现状预测潜在投标人，为规避围标、串标、虚高报价等招标风险，设置合理的最高限价。2。招标阶段重点做好清标工作在招标阶段还要做好清标工作，设立专门的工作小组，根据预先制定的技术方案和市场调研结果，有计划、有目的的。进行清标。若发现投标方的工作范围与标书存在差异，要立即要求投标方作出解释，并针对超出的工作范围作出书面说明，防止工程施工中恶意加价行为的发生。与此同时，业主方的技术方案要与投标方提交的方案进行全方位的对比，如果投标方的方案更加完善，质量更高，则选择投标方的技术方案；如果投标方的方案存在错漏之处，也要及时加以澄清。除此之外，对工程费用和进度计划进行对比，既包括与业主方的调研结果对比，又要将各个投标方标书中的材料和设备的数量和价格对比，找出其中的数值差异。对于清标中发现的问题要由投标人现场澄清，最终落实到书面上，在清标之后由评标专家进行综合性的评定。
　　二、合同谈判阶段的要点分析
　　合同谈判阶段的主要工作为，在招标文件和澄清文件的基础上，将煤化工项目的建设内容细化，制定具有法律效力的合同文件，对业主方和承包方的权责进行划分，保证双方的合法利益不受侵害。与普通承包合同相比，EPC总承包合同的专业性更强，对合同条款的语言表述要求更高，由清标小组和合同管理部门共同组成谈判小组，按照费用、技术、设备等要素划分为不同的专业小组，以保证煤化工项目的建设标准和相关要求落实到位。要想保证业主利益的最大化，就要对承包商的报价进行反复的核实，与市场价格相比较，在保证工程技术工艺和施工质量不变的前提下，最大限度的降低项目成本。谈判小组应具备敏锐的眼光，能够用发展性的思维看待工程成本问题，在市场价格波动时选择最为有利的材料供给方案，通过控制材料和设备的采购成本来达到缩减投资成本的目的。在煤化工项目中还要实施标准化的管理，具体的管理标准也要在合同中有所体现，再加上煤化工项目的施工周期较短，需要承包商制定合理的施工进度计划并严格落实，避免工期的延误造成工程无法在规定时间内投入使用。为了提高合同条款的专业性，谈判小组要与承包商对合同细节逐字逐句的审核，以便及时发现合同中不够严谨之处，通过谈判将这些问题加以解决，从而获得最为理想的谈判效果。
　　三、合同履行阶段的要点分析
　　EPC合同与业主方全体成员的利益有着十分紧密的联系，需要全体成员能够真正认识到合同管理的重要性，积极参与到合同管理中，深入研究合同条款，将合同作为强有力的武器，对EPC总承包商进行严格的管理和控制，防止违规行为的出现。在合同签订后合同管理部门要与项目组的其他部门召开交底会议，对合同的内容加以解析，确保煤化工项目的全体成员都能够了解和履行合同条款，从安全、质量、进度和投资的角度实施对项目的总体管控。第一，业主方和承包方应共同拟定标准、完善的安全质量管理体系，这将作为项目安全和质量管理的指导依据；第二，提高施工方案的设计标准，严把材料和设备的质量关，在设计阶段、采购阶段和入场阶段都要进行严格的审查和检验；第三，在保证工程质量和安全的前提下，加强对工程的进度管理，合同执行的前期抓长周期设备订货、设计进度和现场开工率，中后期抓长周期设备制造进度和现场施工的进度；对关键长线设备采购，根据项目总体进度计划的要求编制关键、长线设备采购计划，同时，委托第三方检验机构对重点设备或长线设备驻厂监造确保设备制造质量。第四，严格审核分包管理，总承包单位应根据项目特点和总体施工进度计划，制定施工分包方案，明确分包范围，合理划分建安工程施工分包标段，报业主方审批，以确保施工质量。第五，在煤化工项目中设计变更的控制是投资控制的重点，要按照合同对变更进行严格的控制。此外，工程款支付也是合同管理中重要的一环，除了常规的付款管理外，还要本着履行社会责任，确保工程建设稳定的理念，延伸对工程款支付的管理。四、建立合同履行监督机制煤化工项目实行“招标之前有审批、招标过程有监督、招标结果有汇报、合同执行有考核”全过程跟踪监督的立体式监督考核机制。为了保障合同管理到位，项目建设一开始就应制定《招标管理规定》《合同管理规定》《招标准备工作标准》《合同谈判工作标准》等规章制度，实行规范化、标准化的管理。同时将合同管理工作纳入绩效考核体系。为规范招标及合同管理工作，建立由公司高层、各相关职能部门及纪委审计人员组成的招投标领导小组，其主要职责是确定招投标有关工作流程，审查招投标过程是否符合规定要求，评议招标结果。招标和合同签订前，各项招标文件、合同文件通过OA程序流转审核，由招投标领导小组成员层层审核、严格把关，有效规避招标、合同管理过程中风险；合同履行中，按照公司制度对合同执行效果进行考核，及时兑现到个人收入中。
　　结语：
　　综上所述，EPC模式下煤化工项目要做好招标阶段、谈判阶段和履行阶段的合同管理工作，制定规范、严谨的合同，对合同条款进行反复校验，同时以合同为依托，树立全员合同管理意识，加强对总承包商的管理，进而实现工程质量和效益的并举，将安全事故的发生概率降到最低，为煤化工项目的实施提供强有力的支持和保证。
　　参考文献
　　〔1〕刘要治。煤化工项目风险管理分析与研究〔J〕。化工中间体。20xx（03）
　　〔2〕罗永恒。关于大型现代煤化工项目管理模式分析〔J〕。科技创新与应用。20xx（17）
　　〔3〕王强，韩一杰，张军。现代煤化工项目的技术和经济评价〔J〕。现代化工。20xx（05）
　　项目合同篇6
　　XXXX项目
　　建设工程项目管理合同
　　第一部分项目管理协议书
　　委托人：XXXX有限公司
　　法定代表人：
　　注册地址：
　　项目管理单位：XXXX工程咨询有限公司
　　法定代表人：
　　注册地址：
　　根据《中华人民共和国合同法》，为保证建设工程项目工作的顺利实施，充分发挥投资效益，严格控制投资概算，经委托人与项目管理单位双方协商同意，签订本合同。
　　一、项目概况
　　1。项目名称：XXXX工程项目管理服务
　　2。工程地点：XXXX北侧3。35000平方米，总建筑面积约4。2万平方米。主要包括五星级温泉度假酒店及相关附属设施等。
　　4。项目总投资：项目计划建设资亿元，
　　5。工期：计划20xx年月动工建设，20xx年月投入开业使用。
　　二、项目管理范围和内容
　　项目管理公司向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同第三部分合同条件中议定工程范围内的管理业务。
　　三、项目管理费
　　1。
　　本项费用为项目管理单位进行本项目在本合同中约定的“正常工作”服务费用酬金，
　　该服务费为总价包死金额，不因项目过程中投资金额、服务难度等因素相关变化进行调整。该服务费不包括为实施项目所需交纳政府主管部门的各项手续费、委托人应缴纳的各种测试费及公关营销费、协调周边关系所发生的费用、聘请的各专业的专家费用、必须的相关评审、检测费用。
　　2。超期咨询服务费：是指因项目管理单位之外的原因，致使本项目的管理咨询服务超出合同约定的服务周期，项目管理单位需要继续进行本合同中约定的“正常工作”服务费用。若本项目超期
　　咨询服务费按每月人民币
　　（若不足月按天计算），双方约定按合同付款方式支付。
　　3。为了项目管理能保质保量完成工作任务，项目管理应配备相关资质专业人员，且不少于8人。人员均为驻场工作人员。
　　四、本合同由以下文件组成
　　构成本合同有以下文件。若存在歧义或不一致时，则按下述排列次序进行解释。
　　1、项目管理合同
　　2、专用合同条款
　　3、通用合同条款
　　5、有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件
　　6、【项目管理服务建议书】及其附件
　　7、招标文件及其附件（或描述项目的技术性文件）
　　五、本合同中的有关词语含义
　　与本合同第一部分通用合同条款〕中赋予它们的定义相同。
　　六、委托人承诺
　　遵守本合同中的各项约定，为项目管理单位提供项目建设的必要条件。
　　七、项目管理单位承诺
　　遵守本合同中的各项约定，按照本合同工作范围和内容，承担项目管理任务。
　　委托人：（签章）XXXX有限公司
　　法定代表人：（签字）
　　或委托代理人：（签字）
　　地址：XXXX区
　　邮编：
　　电话：
　　项目管理单位：（签章）
　　法定代表人：（签字）
　　或委托代理人：（签字）
　　地址：
　　邮编：
　　电话：
　　本合同于年月日在签订
　　第二部分、通用合同条款
　　第一节词语定义、适用的。法律法规、语言
　　第一条词语定义
　　下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
　　（1）“项目”是指委托人投资兴建，并委托实施项目管理的项目。
　　（2）“委托人”是指承担投资责任的项目业主，并委托项目管理任务，对项目提出使用功能，协助项目管理单位完成项目建设工作，并在项目建成后实际接收、使用、管理项目的一方。
　　（3）“项目管理单位”是指按照项目管理合同约定承担项目组织管理工作的一方。
　　（4）“项目管理经理部”是指由项目管理单位组建实施具体项目管理工作的机构。
　　（5）“项目管理经理”是指由项目管理单位任命全面履行本合同的负责人。
　　（6）“设计人”指委托人委托的负责本项目设计的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　（7）“监理人”指委托人委托的负责本工程监理的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　（8）“总承包人”是指与委托人就建设工程总承包事宜签订协议的具有相关建设工程施工总承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　（9）“分包人”指与总承包人签订分包合同，负责完成属于总承包人范围内的相关分包工程的施工单位。
　　（10）“专业承包人”指由委托人选定并与委托人签订合同，从事总承包人合同范围之外但纳入总承包人管理的本项目相关建设工程的施工单位。
　　（11）“专业供应商”指由委托人选定并与委托人签订合同，负责供应总承包人合同范围之外但纳入总承包人管理的本项目相关材料和工程设备的供应商。
　　（12）“专业咨询机构”是指由委托人选定并与委托人签订合同，负责本项目专业咨询事务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　（13）“项目管理”是指在一定的约束条件下，以最优化地实现建设工程项目目标为目的，按照国家有关法律、国家和地方法规和规章以及行业标准和规范的规定以及其内在的逻辑规律对工程项目进行有效的计划、组织、协调、控制的系统管理活动。在本工程中，项目管理公司依据本合同及在委托人的授权下，以项目管理经理负责制为基础，对本工程从前期及设计方案开始直至竣工结束实施全过程的计划、组织、协调，并对工程的质量、投资、进度、安全实施全面的控制。
　　（14）“正常工作”是指双方在本合同中约定，委托人委托的项目管理工作。
　　项目合同篇7
　　甲方（管理方）：乙方（挂靠方）：
　　营业执照：身份证号：
　　注册地址：
　　法定代表人：
　　双方根据中华人民共和国有关法律、法规之规定，在合法自愿基础上，经协商签订本合同，并共同遵守。
　　第一条、合同目的
　　经双方协商，一致同意乙方挂靠甲方的装修资质，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
　　第二条、甲方的基本权利和义务
　　一、甲方权利：
　　（1）甲方向乙方收取工程总造价的5～8，作为管理服务费。
　　（2）如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本合同。
　　二、甲方义务：
　　（1）甲方在本合同生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。
　　（2）对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
　　（3）甲方在本合同生效之后，应向乙方提供经营所需的相关财务支持和票据支持。
　　第三条、乙方的基本权利和义务
　　一、乙方权利：
　　（1）乙方可以获取甲方对其三条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。
　　（2）享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。
　　（3）经营上实行内部独立核算，自负盈亏。
　　（4）一切正常利润归乙方所有，不受干涉。
　　二、乙方义务：
　　（1）在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
　　（2）负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。
　　（3）认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
　　（4）维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。
　　（5）按时足额向甲方缴纳管理服务费。
　　第四条甲乙双方仅是挂靠经营关系，双方具有独立的经营地位，不存在内部管理关系。
　　第五条乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。
　　第六条纠纷解决方法。
　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按（1或2）项处理：
　　（1）由仲裁委员会仲裁。
　　（2）向人民法院起诉。
　　第七条其他事项
　　本装饰公司挂靠合同以签订日期为生效日，有效期两年，正本一式两份，甲、乙双方各一份，
　　此后无正文
　　甲方签字：乙方签字：
　　甲方盖章：乙方盖章：
　　年月日年月日
　　项目合同篇8
　　发包方（简称甲方）：
　　承包方（简称乙方）：
　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
　　一、工程概况
　　1。装饰施工地点：
　　2。住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。
　　3。装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
　　4。承包方式：（包工包料、清包工、部分承包）。
　　5。工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期天。
　　二、工程价款及结算的约定
　　1。工程总价款：元，大写（人民币）：详见本合同装修工程报价单。
　　2。工程款付款方式按下列方式支付：
　　（1）第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除
　　（2）第二次合同签定后开工前支付工程总造价50合计元
　　（3）第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40合计元
　　（4）第四次竣工验收当天支付工程总造价10合计元
　　（5）工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
　　三、关于材料供应的约定
　　1。甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
　　2。乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
　　3。乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
　　四、关于工程质量及验收的约定
　　1。本工程执行DBJ086297《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31T301999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
　　2。本工程由方设计施工方案。
　　3。甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　4。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
　　5。工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
　　6。工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。
　　五、有关安全生产和防火的约定
　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
　　六、其它事项
　　1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
　　2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
　　发包方（盖章）：承包方（盖章）：
　　发包方电话承包方电话
　　年月日年月日
　　项目合同篇9
　　签约双方：
　　甲方：xx市云龙区人民政府
　　乙方：香港协鑫（集团）控股有限公司
　　根据有关法律、法规，xx市云龙区人民政府（以下简称甲方）和香港协鑫（集团）控股有限公司（以下简称乙方）本着平等互利原则，经过友好协商，就合作建设、经营热电项目达成如下协议：
　　1。合作范围
　　1。1乙方将以其下属或关联会司组建合资公司（简称“合资公司”），在xx市东区共同投资、建设、经营2x15MW热电项目，首期建设规模为三炉两机，今后随着开发区的发展进一步扩建该热电厂
　　1。2协议双方将把该热电项目建设成为公共电厂，同时向开发区和县城区的相关工业及民用项目直接供热、供冷、供除盐水，并将所发电量输入公共电网。
　　1。3合资公司的合资期限将从合资企业取得营业执照开始，直至二台发电机组商业运行后的30年止。
　　1。4热电厂的投资总额为2600万美元，合资会司的注册资本金为800万美元。1。5合资公司预计占地150亩，土地价款及付款方式另行协议。
　　2双方的责任
　　2。1甲方的责任
　　除本投资协议规定的其他责任外，甲方还有如下责任：
　　2。1。1负责开发区的供热规划，该供热规划应取得乙方同意；
　　2。1。2负责热电项目立项，可行性研究报告、初步设计等政府审批的申报与协调，并使合资公司最终取得与项目建设和运营的相关部门的批准；
　　2。1。3协助合资会司取得项目建设所有的土地和国有土地使用权证，并保证合资公司以协议的价格取得所需的土地和国有土地使用权，在项目开工前负责做好项目用地的“五通一平”工作，即水（自来水、排雨水和污水）、供电、公路、电信、邮政通讯及土地平整；
　　2。1。4加紧办理相关土地征用及土地出让手续，在合资公司尚未取得土地使用权证前确保合资公司筹备处的工程技术人员提前进场开展勘探打桩工作；
　　2。1。5为合资公司提供积极、优质、高效的服务，将派专人参加项目工程建设指挥部以协调解决合资公司投资热电厂项目当中可能遇到的任何与政府各部门及政府职能相关的问题；
　　2。1。6满足热电厂项8投资与开发建设的需要，做好生活服务设施、社会保障、公共安全、公共交通等方面的工作；
　　21。7促使当地电力部门尽决确定东山热电项目的电力接入系统方案，将本热电项目就近接入变电站；
　　2。1。8要求航道、交通、水利主管部门协助合资公司获得有关批准，保证本项目运输和取水的需要，保证热电厂的运输通道的规划与建设同步进行，满足热电项目的运输需要；
　　2。1。9协助合资会司的项目申报和审批取得各级有关政府部门的支持与批准；
　　2。1。10在投资各方按照法律规定向合资公司注入资本金的情况下，甲方出面协调
　　银行和金融机构，以项目融资方式提供项目投资总额与资本金之间的差额信货支持：
　　2。1。11协助合资公司获得政府对电价、蒸气价、合资公司其他产品的价格等等以及其调整方式和优惠政策的批准；
　　2。1。12协助合资公司安排热电厂建设和运行所需的供水、供电、交通、通讯和其他服务；
　　2。1。13该项目建设及运行中的相关税费优惠政策另行协议
　　2。1。14在合资公司热电厂开始建设后，（）甲方应按照国家计委、国家经贸委、建设
　　部和国家环保总局颁发的1268号文件的规定，根据合资公司热电厂热网管道铺设进度。确保关停并拆除热电厂供热半径范围内的全部小锅炉，并且在合资公司热电厂供热能力范围之内不再新建锅炉，否则应赔偿由此给热电厂造成的全部损失。合资公司热电厂投运前，区政府有关部门将硕发供热管道的保护条例，使供热管道免遭他人无意或有意破坏。为此，甲方为热电项目专门出台关闭小锅炉实行集中供热的政策性文件；
　　2。1。15巧协调解决在合资公司热电厂的热网建设过程中出现政策方面的问题，领布政策性文件规定热用户的交费办法，制止偷汽和花欠蒸汽费用的行为
　　2。1。16办理合资会司委托的其他事宜。
　　2。2乙方的责任
　　2。2。1在甲方履行其责任的前提下，尽快开展项目的前期工作，在合资奋司取得本协议；2。1。2条所述的全部审批的条件下，争取使本项目在20xx年内开工；2。2。2按合资规定交付认交的注册资本；
　　2。2。3协助合资公司取得项目所需的商业银行货款；
　　2。2。4协助甲方完成开发区的供热规划；
　　2。2。5受合资公司委托负责实施项目总承包的管理工作、负责项目的建设、运行、管理；
　　2。2。6协助合资公司洽谈并签署《购电合同孰《购热合同》；
　　2。2。7同意与本热电项目同步建设并且先于热电厂具备供热条件的用热企业根据其首期用热需要新建锅妒，但是，甲方应保证协调该用热企业在热电厂具备条件后有热电厂向其供热，并根据2。1。14的要求处理该锅炉，具体事项将由甲乙双方和上述用热企业本着互惠互利的原则协商解决；
　　2。2。8办理合资公司委托的其他事宜。
　　3工程建设管理
　　3。1项目工程在合资公司成立前，由乙方负责合资公司筹备处，并负责项目筹建工作。合资公司成立后，在合资公司成立前设立的合资公司筹备处应由董事会批准后撒消。合资方将促使其在合资公司当中的董事一致同意由乙方负责成立项目工程指挥部，并负责项目工程建设管理。
　　3。2合资公司将聘请一家有资质的公司作为监理单位，对建设的各个环节进行监理。
　　4售热协议
　　合资公司将与各用户签订供冷、供热水和供应除盐水的合同。其具体的权利和义务将在合同中规定，甲方将全力协助合资公司与各用户签订购售热合同，并协调相关事项。
　　5。项目开发组织机构与开发费用分摊
　　5。I为加决项目的实施，更好地组织工程准备和前期工作，以提早开始建设，乙方将组织合资公司的筹备处。该筹备处将在合资公司成立前由乙方负责组建和管理，合资公司一旦成立，即由合资公司董事会负责。
　　5。2本投资协议签署后，合资公司的前期费用，由合资公司承担，其资金来源是乙方投入的前期费用，该费用在合资公司成立后可作为出资方向合资公司出资的股本金可由合资公司偿付给出资方。
　　6投资环垅的承诺
　　甲方承诺为合资提供良好的投资环境：
　　6。1云龙区为合资公司提供积极、优质、高效的服务，并根据实际情况，成立专门机构协调解决合资公司项目当中所遇到的需政府协调解决的任何矛盾和问题6。2云龙区人民政府对合资公司实行“二证一卡”的扎口收费制度，其他部门不得向合资公司收取任何费用。云龙区将确保合资公司享受云龙区纪委、监察局、公安局等部门颁发的“重点挂牌保护单位”资格。
　　6。3甲方承诺，在执行法律、法规、规章和国家产业政策的基础上，依法保证本热电项目以及发展权在本热电项目供热区域内发展的排他性，以支持合资公司在供热区域内形成规模经营条件。若热电项目的依法排他性被违反，应以本热电项目建成后十年内的正常收益加上电厂资产总额的总和为限对合资公司作出赔偿。同时，也承诺给予合资公司在市东区本热电项目供热区域外其他区域发展热电项目的优先权，以支持合资公司在市东区区域内形成规模经营条件。
　　7。法律与争议解决
　　本协议受中华人民共和国法律管辖，并根据中华人民共和国法律进行解释。凡因本协议引起的或与本协议相关的任何争议，应当通过友好协商解决，如不能在协商开始后的60日内达成解决方案，则任何一方均应提交中国国际经济贸易委员会上海分会由其在上海按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规划进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
　　8保密
　　在本合作协议签署前和存续期间，双方已向对方披露或可能向他方披露了有关其经营、财务状况和其他秘密事项的保密资料和专有资料。此外，在协议存续期间，双方还可能获得有关对方和合作项目的保密资料和专有资料。除非另有规定，收到上述资料（包括书面和非书面信息）（“保密资料，‘）的双方应对这些保密资料进行保密，除为投资项目利益外，不使用这些保密资料。双方保密责任并不因协议的终止而终止
　　9。其他
　　9。1甲方在本协议中给予合资公司的优惠政策与待遇是持续稳定的，不因政府人事变动、财政状况不同而使合资公司受到任何实质性的不利影响。
　　9。2除保密及争议解决条款外，本投资协议并非构成对甲乙双方具有法律约束力的协议。
　　9。3本投资协议一式四份，双方各执二份。
　　9。4本投资协议书双方代表签字后生效。
　　甲方：xx市云龙区人民政府
　　签字代表：
　　乙方：香港协鑫（集团）控股有限公司签字代表：
　　双方地址、电话、传真、账号（略）
　　20xx年七月十七日家庭装修合同范本车辆维修合同范本实验室建设项目合同书
　　项目合同篇10
　　委托方和养殖方（以下简称“养户”）在自愿、平等、互信和互利的基础上，经双方协商同意就生猪代养殖收购达成以下合同：
　　1。仔猪由委托方同一提供，仔猪款由养户支付。
　　2。委托方要求养户应按照当地土法养殖，严禁在饲养过程中使用催肥等化学饲料。
　　3。委托方不负责向养户提供饲养过程中所需的药物、疫苗。如猪苗在一个月内死亡，养户应及时向委托方报告，委托方确认后，猪苗的款由委托方负责，超过一个月后所造成的损失由养户负责。
　　4。收购标准：健康，不残缺的生猪，猪肉回收价格为元斤，猪项肉除外，其中猪头、猪内脏回收价格按照当地回收的价格计算，屠宰工由养户自行支付，猪肉款回收日起一周内现金支付。
　　5。养户如私自变卖委托方委托养殖的猪仔，委托方有权要求养户进行赔偿。每私自变卖一头生猪，赔偿合同签订时猪苗款的三倍价格的罚金。
　　6。委托方违反合同，养户有权利要求委托方进行赔偿，每拒收一头生猪，赔偿合同签订时猪苗款的三倍价格的罚金。
　　本合同双方签字盖章之日起生效，本合同未尽事宜按照《合同法》等国家相关规定，经过双方友好协商作出补充规定附后。
　　委托方代理人：养户代理人：公司公章身份证号码：电话：电话：
　　签订日期：签订日期：