工程合同

　　空调工程合同
　　推荐度：
　　工程合同
　　推荐度：
　　建设工程合同
　　推荐度：
　　简易工程合同
　　推荐度：
　　拆除工程合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　实用的工程合同范文汇编10篇
　　在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编整理的工程合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
　　工程合同篇1
　　甲方（委托人）：
　　乙方（居间人）：
　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
　　2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
　　二、甲方义务
　　1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的向乙方承担违约金。
　　三、乙方的义务
　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
　　3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
　　1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的（即人民币万元，大写：万元）。
　　2、居间报酬结算方式：
　　居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款（即工程总造价的）到账后，次日将报酬总额中的万（大写：元整）以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
　　3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
　　五、保密事项
　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
　　2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
　　3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
　　六、合同终止
　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
　　2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
　　七、争议解决方式
　　如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
　　八、其他事项
　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
　　2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
　　3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　工程合同篇2
　　为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
　　第一条工程项目：
　　第二条施工地址：
　　第三条甲方安全责任
　　1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。
　　2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
　　3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
　　4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
　　5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。
　　6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
　　7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
　　8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
　　9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：
　　（1）人身伤亡事故；
　　（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
　　（3）发生厂内火灾事故；
　　（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
　　（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
　　第四条乙方安全责任
　　乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：
　　1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
　　2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
　　3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
　　4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。
　　5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
　　6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
　　7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
　　开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。
　　8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
　　第十条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。
　　第十一条本协议有效期限：自年月日起至年月日止。
　　第十二条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
　　第十三条本协议一式四份，甲乙双方各执两份。
　　第十四条本协议签订地点在甲方住所地。
　　第十五条以下七项为本协议附件：
　　1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料；
　　2、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单；
　　3、乙方特种作业人员上岗资格证书；
　　4、乙方施工人员安全技术和安全工作规程考试成绩表；
　　5、乙方施工安全技术组织措施；
　　6、乙方大型独立项目的施工组织设计；
　　7、甲、乙方施工安全技术交底记录资料。
　　甲方：乙方：
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　联系电话：联系电话：
　　签订时间：年月日
　　工程合同篇3
　　发包人（甲方）：（全称）威海昀卓酒店管理有限公司
　　承包人（乙方）：（全称）深圳市南利装饰工程有限公司南京分公司
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
　　1工程概况
　　1。1工程名称：威海昀卓酒店装饰工程
　　1。2工程地点：威海工业新区管委西侧
　　1。3工程内容：一区细木工窗帘盒、包管道及壁柜
　　1。4承包范围：一区细木工窗帘盒、包管道及壁柜
　　1。5承包方式：固定单价，乙方包工、包材料
　　1。6工程结构：框架结构。
　　1。7装饰装修施工面积：建筑面积26806。7平米。
　　2工程质量
　　2。1本工程质量应达到国家、专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。
　　2。2室内环境约定标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB5032520xx）。
　　2。3施工质量验收标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB5030020xx）以及相配套的相关工程质量验收规范、标准。
　　3工期
　　3。1总工期：60日（为日历工期，不包括春节休假日）。
　　3。2开工日期：20xx年2月9日。
　　3。3竣工日期：20xx年4月7日。
　　3。4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。
　　3。5暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。
　　3。6工期顺延
　　3。6。1发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：
　　（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。
　　（2）工程量增加、设计变更的。
　　（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。
　　（4）甲方未按时供应合同约定由甲方提供的材料和设备。
　　（5）由于非乙方原因停水停电累计48小时以上不能施工的。
　　（6）甲方未按时支付工程款的。
　　（7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。
　　（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
　　3。6。2出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。
　　3。7工期提前
　　3。7。1提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。如果甲方要求提前竣工，双方应签订提前竣工协议，且甲方应在2日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。
　　3。7。2提前竣工协议应包含以下内容：
　　（1）提前的时间。
　　（2）乙方采取的技术措施。
　　（3）甲方为实行新技术措施提供的条件。
　　（4）实行新技术措施增加的费用。
　　4设计
　　4。1设计图纸及技术文件的提供方式
　　由乙方提供施工需要的设计图纸。竣工后给甲方提供一份竣工图纸。
　　4。2设计变更
　　4。2。1甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。
　　4。2。2已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。
　　4。2。3设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。
　　4。2。4涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。
　　5工程价款
　　5。1本工程价款：
　　以中标价为准，执行综合单价。如果有增加项目无法执行综合单价部分，执行20xx年《山东省建筑工程消耗量定额》，按照53元定额工日取费，48元定额工日找差。材料价格依据双方确认的市场价格，经有资质的审计部门审计后下浮2。（详见后附中标通知书）。
　　5。2本工程价款约计：人民币贰拾伍万元，250000。00元，包含乙方为本工程和参与本工程施工作业人员的保险费和为完成本工程所采取的措施费。具体总数以竣工决算为准。竣工结算审计结束后开具正式发票付款。
　　5。3本工程价款可在出现下列情况时调整：
　　（1）甲方确认的工程量增减。
　　（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。
　　（3）符合“3。6。1”约定的其他工期顺延条件之一的。
　　（4）双方约定的其他增减或调整。
　　5。4工程价款支付
　　5。4。1工程首付款
　　5。4。1。1乙方应在完成全部隐蔽工程后，向甲方提供相关质量验收合格记录，经监理方认可，甲方向乙方支付工程总价45的首付款，首付款金额为112500。00元，金额大写：壹拾壹万贰仟伍佰元整。支付时间为工程中期验收合格5个工作日内。甲方未按约定支付首付款的，乙方可书面通知甲方，如甲方在接到通知后5个工作日内仍不能支付，乙方可暂停施工。
　　5。4。1。2工程中期的标准是：隐蔽工程全部完成，经监理方验收合格。
　　5。4。1。3工程首付款的拨付应包括洽商款项（如设计变更、工程量增减等）。
　　5。4。1。4乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。
　　5。4。1。5经乙方书面同意并明确延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息（按同期银行贷款利率计算）。
　　5。4。2工程竣工验收合格，移交甲方使用，乙方向甲方提供施工质量证明文件、竣工结算审计结束及完整的结算资料，经甲方和监理审核确认无误后5个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的50。支付时间为乙方提供全部工程资料5个工作日内。甲方保留工程总价5为保修押金。本保修金在乙方按照约定完成工程保修后5个工作日内向乙方支付。
　　6材料设备供应
　　6。1本工程由甲方供应的材料等，乙方须在施工进度计划中明确订货时间和进场时间，并及时跟踪甲方是否在约定的时间内订货、进场。
　　6。2本工程由乙方采购的材料、设备、成品、半成品，应按照投标材料样品标准进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。如果采购的材料与样品不一致，甲方和监理单位有权要求乙方更换，如果更换后还与样品不一致，甲方有权与乙方解除施工合同，由此发生的一切损失乙方自负。因乙方原因给甲方的损失由乙方承担。
　　6。3甲方供应和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后，乙方负责保管。
　　6。4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。
　　6。5双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
　　7双方派驻本工程项目的代表
　　7。1甲方派驻本工程项目的代表为王福群
　　7。2乙方派驻本工程的项目经理为钱迎九，是乙方在本工程项目中的代表。
　　7。3双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
　　7。4甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。
　　8双方权利
　　8。1甲方权利
　　8。1。1有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表，但应提前3日书面通知乙方。撤换后代表的权责不变。
　　8。1。2有权监督乙方履行各项合同义务。
　　8。1。3有权审批乙方编制的施工进度计划。
　　8。1。4有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收。
　　8。2乙方权利
　　8。2。1有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前3日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。
　　8。2。2有权监督甲方履行各项合同义务。
　　8。2。3乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。
　　9双方义务
　　9。1甲方义务
　　9。1。1按约定向乙方支付工程款。
　　9。1。2协助乙方办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。
　　9。1。3组织乙方和设计单位、监理单位进行图纸会审和技术交底工作。
　　9。1。4提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。
　　9。1。5提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。
　　9。1。6提供施工所需水、电，保证施工期间的需要。
　　9。1。7协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保障工程有序进行。
　　9。1。8严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
　　9。1。9在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：
　　（1）随意改动房屋主体和承重结构。
　　（2）破坏地面，层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
　　（3）强令乙方违章作业施工的其他行为。
　　凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。
　　9。2乙方义务
　　9。2。1制定并组织落实施工进度计划。
　　9。2。2遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。
　　9。2。3施工中发现有任何影响履行本合同的情形和事项以及其他隐患时，应及时书面通知甲方，以便甲方及时做出处理，未履行该义务的，承担由此造成的责任和损失。
　　9。2。3安全施工
　　9。2。3。1应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。
　　9。2。3。2必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险，在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。
　　9。2。3。3按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。
　　9。2。3。4在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。
　　9。2。4已竣工工程在未正式交付甲方之前，负责工程成品保护工作。
　　9。2。5负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。
　　10工程验收
　　10。1隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后24小时内以书面形式通知甲方代表（监理工程师）验收，验收合格并经甲方代表（监理工程师）在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。
　　10。2竣工验收
　　10。2。1工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后7日内组织验收，并在验收后2日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。
　　10。2。2甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。
　　10。2。3竣工日期为乙方送交竣工验收报告，并经甲方和监理方确认验收合格的日期，竣工日期也视为保修起始日期。
　　10。2。4工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不得使用；如甲方强行使用，则视为竣工验收合格，由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。
　　10。2。5因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。
　　10。2。6竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起15个工作日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的，应承担乙方相应的保管费和利息损失。
　　11违约责任
　　11。1甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。
　　11。2甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，（）每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款3的违约金。
　　11。3由于乙方责任延误工期的，每延误一日乙方应向甲方支付合同金额3的违约金；乙方向甲方支付延期违约金的同时，应向甲方额外支付因乙方原因造成的甲方支付监理方的延期监理报酬。
　　11。4由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。
　　11。5违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：
　　（1）合同已无法履行。
　　（2）甲、乙方协议停止施工。
　　（3）调解要求停止施工。
　　（4）仲裁要求停止施工。
　　（5）法院要求停止施工。
　　12其他：有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。
　　13不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。
　　14争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第（1）种方式解决：
　　（1）依法向工程所在地人民法院提请诉讼。
　　（2）提交仲裁委员会仲裁。
　　15合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。
　　16本合同正本一式三份，甲乙双方各执一份；副本份，甲方份，乙方份。
　　17补充约定：
　　17。1本工程要求乙方严格按照投标文件的技术标进行施工，现场如果甲方人员发现乙方没有按照投标文件的技术标进行施工，甲方可以随时解除与乙方的施工合同。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　地址：地址：
　　代表人：代表人：
　　联系电话：联系电话：
　　开户银行：开户银行：
　　账号：账号：
　　签订时间：签订时间：
　　签订地点：签订地点：
　　工程合同篇4
　　摘要：如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理是目前我国在《建设工程工程量清单计价规范》实施后的紧迫任务，本文就《建设工程工程量清单计价规范》实施后，国内现行的施工合同文本与《建设工程工程量清单计价规范》的管理当中主要体现在风险分配和计价方式的不同而出现的不适应问题，提出新形势下施工合同文本的基本编制理念；工程量计价模式下的工程合同价款的约定于调整思路及效率优先的施工合同争议处理思路。
　　关键字：工程量清单；和谐管理；施工合同；效率优先；工程价款
　　1、前言
　　构建和谐社会是我国当前的一项国策，而构建和谐的工作环境是现代管理所提倡的一项重要原则。对于工程项目来说，由于建筑工程的特殊性，项目协调工作尤为重要，而做好合同管理工作确实是实现项目协调工作的重要方法，如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理工作是目前我国在工作量清单计价实行后的重要任务。
　　2、从20xx年7月起，我国开始实施《建设工程量清单计价规范》（以下简称《规范》），标志着我国工程造价管理有望传统的“量价合一”的计划模式向‘量价分离’的市场模式的转变。
　　作为建设项目体系中重中之重的合同管理，在合同价款的确定及变更、工程结算环节，也相应与之相适应，制定清单计价模式下合同管理的相关措施。
　　国内目前实行的《建设工程施工合同（示范文本）》（gf19990201）对于目前实行的工程量清单计价方法针对性不强，在实施过程中遇到很多问题，亟需改进；由于fidic条款的计价模式与我国现实行的工程量清单计价模式都是单价合同，具有一定相似形，非常有借鉴意义，但同时，fidic合同条件中有这样一个基本原则，其中有一个受雇于业主，并作为独立的一方代表业主公正无偏地管理承包商的工作。〔1〕尽管fidic决定淡化工程师的地位，在新红皮书中虽然继续采用‘工程师’来管理合同，但它不再是独立的一方，而是属于业主的人员，同时删除了原来要求工程师‘行为无偏’一款。但我国在工程实施管理体制和管理方法的惯用作法与fidic实施的要求是不一致的；我国习惯于甲方管理项目、习惯于总价包干合同，工程建设监理不适应过程全方位进行项目管理的要求，其工作性质和工作水平并未突破以往局限于质量监理的格局，无法体现高智能服务这一宗旨。
　　因此，我国目前在新形势下对施工合同的改进既要借鉴国外成熟的合同形式，更要立足于本国的实际情况。由于工程量清单计价对于合同管理的影响主要集中在风险分配和计价方式的变化所带来的影响，因此本文也主要针对于合同管理当中涉及工程价款的确定及变更、工程结算环节内容进行介绍。
　　3、我国施工合同示范文本的编制建议
　　3。1“公正、平等”的基本编制理念在合同的履行过程当中，雇主的基本职责是按合同支付工程价款，雇主是否具备相应的资金能力直接关系到承包商的利益。而承包商的基本职责是按合同要求实施工程，承包商相应的履约能力直接关系到雇主的利益。〔2〕因此，为了项目的顺利实施，对于雇主的资金安排、履约担保以及风险分配等相应条款都应做到公正、平等。
　　我国目前适用于《建设工程工程量清单计价规范》的施工合同条件编制应本着“公正、平等”的编制理念。
　　（1）“公正、平等”是fidic施工合同条件的基本编制理念。施工合同当中，fidic的《施工合同条件》（简称cons）是目前国际上较通用的合同条件，此合同条件编制理念为“努力构建雇主和承包商之间公正、平等的权利、义务间的对价关系”，并在多年的实施、修改当中得到很好的效果并逐渐完善，因此，‘公正、平等’的编制理念是使得项目顺利实施的前提。
　　（2）在合同履行过程当中，努力实现“公正、平等”是国家颁布《建设工程工程量清单计价规范》的初衷，也是规范建设市场秩序，适应社会主义经济发展的需要。〔3〕工程量清单计价是市场形成工程造价的主要形式，工程量清单计价有利于发挥企业自主报价的能力，实现由政府定价向市场定价的转变；有利于规范业主在招标中的行为，有效避免招标单位在招标中盲目压价的行为，从而真正体现公开、公平、公正的原则，适应市场经济规律。
　　3。2工程量清单计价模式下的工程合同价款的约定与调整思路工程量清单报价是在建设工程施工招投标时，招标人依据工程施工图纸，招标文件要求，以统一的工程量计算规则和统一的施工项目划分规定，为投标人提供实物工程量项目和技术措施项目的数量清单；投标人根据自身的综合实力，结合工程情况、市场竞争情况、并充分考虑各种风险因素，自主填报清单开列项目中包括工程直接成本、间接成本、利润和税金在内的综合单价与合计汇总价，并以所报综合单价作为竣工结算调整价的招投标方式。这样的招标人提供数量清单、投标人自主报价的方式区别于国内以往实行的定额报价，因此，总结工程量清单计价模式下施工合同的工程合同价款的约定与调整的思路如下：
　　1）发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的事项进行约定，大致可以包括以下内容：1）预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式；
　　2）工程进度款的支付方式、数额及时限；
　　3）工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式：
　　4）发生工程价款纠纷的解决方法；
　　5）约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法；
　　6）工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限；
　　7）工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限；
　　8）安全措施和意外伤害保险费用；
　　9）工期及工期提前或延后的奖惩办法
　　10）与履行合同、支付价款相关的担保事项。
　　（2）在我国现阶段，根据工程特点，发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用下列约定方式：
　　1）固定总价：合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。
　　2）固定单价。双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法，应当在合同中约定。
　　3）可调价格。可调价格包括可调综合单价和措施费等，双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法，调整因素包括：
　　工程合同篇5
　　承包人（全称）：（以下简称乙方）
　　一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：
　　二、施工工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天
　　三、质量标准工程质量标准：
　　四、合同价款金额（大写）（小写）
　　五、协议生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本协议双方约定：后生效。
　　六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：
　　七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。
　　八、本工程双方约定质量保修金金额为。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。
　　九、合同份数双方约定合同副本份数：
　　十、补充条款十
　　一、其他双方约定的其他工程质量维修事项：
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签）：法定代表人（签）：
　　年月日年月日
　　工程合同篇6
　　为加强水利工程合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，结合我市水利工程建设实际，制定本制度。
　　本制度适用于市水利局组建的项目法人或受项目法人委托与其他经济组织、自然人或相互之间签订的水利工程合同、协议等。
　　一、合同管理职责
　　1、项目法人的主要职责
　　1）、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，依法保护本局的合法权益。
　　2）、制定、修订本局合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。
　　3）、依法签订、变更、解除有关工程合同。
　　4）、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。
　　5）、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
　　6）、做好合同统计、归档、保管工作。
　　7）、监督、检查合同签订、履行情况。
　　8）、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。
　　9）、依法处理合同纠纷。
　　10）、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。
　　2、财务部门的主要职责
　　1）、加强与项目法人及现场管理机构等的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
　　2）、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。
　　3）、配合项目法人做好合同管理工作。
　　二、合同审签管理
　　1、本局对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以本局名义对外签订合同。
　　2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。
　　3、合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。
　　4、所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。
　　5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。
　　6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。
　　7、对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。
　　8、订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同，应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。
　　对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。
　　9、对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本局所在地人民法院管辖。
　　10、法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。
　　11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
　　三、合同审签程序
　　1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。
　　对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。
　　对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、经济组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及注册地。
　　2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。代理人职务资格证明及个人身份证；被代理人出具的授权委托书；
　　代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。
　　3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。
　　4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。
　　5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。
　　名片；厂家介绍、产品介绍等资料；各类广告、宣传资料；各类电话机等通讯工具号码；
　　对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。
　　6、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。
　　四、合同履行、变更和解除
　　1、合同履约管理
　　1）、法定代表人或指定的委托人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。
　　2）、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对相对方的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。
　　3）、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度规定和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。
　　4）、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。
　　5）、凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。
　　对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。
　　我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。
　　2、合同的变更和解除
　　1）、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
　　2）、我方当事人遇有不可抗力或者其他客观原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
　　3）、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向法定代表人报告。
　　4）、我方当事人因不便掌握，应明确变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
　　五、合同纠纷处理
　　1、合同纠纷管理
　　1）、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。
　　2）、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。
　　3）、合同承办部门、人员应配合好参加仲裁或诉讼。
　　4）、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。
　　5）、合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资格的代理人参与处理纠纷。
　　6）、解决合同纠纷的申请书、起诉状、证据、答辩状、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交备案。
　　2、合同纠纷处理程序
　　1）、发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导和本局领导，合同承办部门、财务部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。
　　2）、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。
　　3）、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。
　　4）、向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。
　　六、合同资料管理
　　1、档案资料内容
　　下列资料可以作为合同档案：
　　谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；
　　对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；
　　对方当事人履约能力证明资料复印件；
　　对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；
　　我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；
　　登记、见证、鉴证、公证等文书资料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的验收记录；
　　交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
　　2、合同资料归档、统计与管理
　　1）、本局所有合同都必须统一编号，由办公室妥善保管。
　　2）、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交办公室。
　　本制度自公布之日起执行，本制度解释权归本局办公室所有。
　　工程合同篇7
　　订立合同双方：
　　建设单位，，以下简称甲方；
　　拆迁户（单位），市（县）区（镇）街（路）号房主（代表人），以下简称乙方。
　　根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
　　一，乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于一九年月日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。
　　二，乙方应于一九年月日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。
　　三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
　　1，乙方自行找房周转，每人每月补助元；
　　2，由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助元；
　　3，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
　　四，甲方安置乙方的住房位于，共套间，层号，配有等设备。
　　五，乙方家庭的全部成员（18岁以上者）等人一致签字同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。
　　六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付元的。违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
　　乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
　　七，其它：。
　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，交市（县）房地产管理局，建设银行，建委，计委等单位各留存一份。
　　建设单位（甲方）：（公章）
　　地址：
　　代表人：
　　电话：
　　银行帐户：
　　拆迁户（乙方）代表人：（盖章）
　　家庭18岁以上成员：（盖章或签名）
　　地址：
　　（乙方如系单位，则应有单位公章，地址，代表人，电话，银行帐户）
　　一九年月日订
　　工程合同篇8
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。合同法
　　第一条工程项目
　　（一）工程名称：
　　（二）工程地点：
　　（三）工成内容：层栋，建筑面积平方米，其它
　　（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：
　　（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
　　（六）承包方式：
　　第二条工程造价
　　（预算或概算）人民币大写：万元，其中土建万元，安装万元。
　　工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
　　第三条工期
　　（一）按定标规定工期为天（日历天），自年月日至年月日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
　　（二）开工前天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为
　　在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工
　　第四条工程质量标准和保修期
　　（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范
　　（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。
　　第五条材料设备供应
　　（一）工程所需材料及设备由方采购供应至场地（仓库）。
　　（二）工程所需材料及设备由方采购供应至场地（仓库）。
　　（三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
　　（四）工程材料和设备差价的处理办法：
　　（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
　　第六条工程款支付和结算
　　（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：
　　帐号：
　　（二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：
　　1建筑工程按当年计划工作量35；
　　2安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价值）的40；
　　3
　　（三）工程款支付方式：
　　1工程进度达到50以前（保括50），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50时，每次按当月完成工程工作量的付（收）款。
　　2工程累计进度达到时，按合同工程量付（收）款；进度达到时付（收）款；进度达到时付（收）款；进度达到时付（收）款，其余工程进度款由备料款抵充，余额待验收后结算万元待保修期满后天内付清。
　　每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办、银行审查后天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的。数额，请求办理支付进度款或结算款。
　　第七条双方责任
　　（一）甲方责任：
　　1办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸份，机电设备安装图份及有关资料份，地质勘探报告份，（其中包括竣工用图套）。
　　2开工前天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
　　3审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
　　4对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。
　　5委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
　　6如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
　　7组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
　　8在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。
　　（二）乙方责任：
　　1收图后，在开工前天内完成施工图会审，在天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
　　2按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
　　3委派为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
　　4做好施工原始记录。每月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。
　　工程合同篇9
　　甲方：湖北晟鑫金属制品有限公司
　　乙方：
　　甲乙双方就公司综合楼室内地面的地砖、内墙砖、卫生间地面及墙面、工程本着公平、公正、相互合作的原则，一致达成如下协议：
　　一、工程单价：
　　1、内墙工程计量方式：按规格实际粘贴的工程量。。卫生间地面及墙面铺贴，按实际面积计价。其它踢脚线按实际完成工程量以米计算。
　　2、工程综合单价：地砖18元m2，，墙砖、卫生间地面及墙面25元m2，踢脚线5元m。（含材料转运）
　　二、付款方式：
　　1、单体工程施工面完成验收合格后付已完工程量的50，
　　2、工程竣工验收合格后付工程款80。
　　3。剩余款项工程竣工后一年内付清。
　　三、甲方权责
　　1、在施工过程中，甲方发现乙方在人员组织及工程质量上不能达到甲方对工程进度及质量要求时，甲方有权更换施工班组。
　　2、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有危害人生安全的部位，有权立即停工要求整改。
　　3、甲方提供电源、水源。
　　四、乙方权责
　　1、乙方必须听从甲方的统一安排及指挥；
　　2、乙方必须在甲方安排的工期内保质保量的完成施工任务；
　　3、乙方必须做到工完料清，负责对施工的建筑垃圾清除；
　　4。、乙方必须配合甲方，乙方提供墙地砖施工必须的工具；
　　5、乙方必须对每班的施工的墙地砖清理并经甲方验收合格，对甲方验收不合格的地方应及时整改清理。
　　6、所有材料的室内转运、砂灰的拌制及转运所有用工均由乙方负责。墙砖乙方必须采用白水泥勾缝，勾缝用工乙方负责。
　　五、安全责任
　　1、因乙方造成的安全事故由乙方全部负责经济、民事及法律责任；
　　2、乙方在施工时必须佩戴安全帽，甲方检查到如果未佩戴，对每人每次处以50元罚款，罚款在工程款中扣除；
　　六、工程质量控制
　　1、墙砖、地砖、质量控制：立面垂直度2mm内，表面平整度
　　1。5mm内，阴阳角方正2mm内，接缝直线度2mm内，接缝宽度2mm内。不能出现空鼓现象，发现一处要求返工并赔偿两倍的材料损失费。
　　2、因乙方施工原因造成返工，乙方承担一切经济赔偿责任。
　　七、工程工期：自20xx年10月20日至20xx年11月20日，30天内完工，因乙方原因不能按期完工每延误一天罚款500元。
　　八、未尽事宜经甲乙双方共同协商另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
　　九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程竣工验收后结清余款合同自行终止。
　　甲方：代表签字
　　乙方签字：
　　20xx年10月20日
　　工程合同篇10
　　甲方：XX镇人民政府
　　乙方：XX镇XX村
　　为维修好XX镇XX村主要进村公路，经甲乙双方协商签订如下条款，双方共同遵守。
　　一、维修路段：XX村委会槟榔村至国营XX农场水泥路，约10公里。
　　二、维修标准：
　　1、水毁路段用片石铺垫后用沙石土铺平压实。
　　2、凹凸不平的路段和沙石土填平压实。
　　三、维修时限：工期从20xx年8月12日至8月30日。
　　四、工程造价：工程由乙方包工包料，工程总造价伍万元。
　　五、验收：维修工程完工后，由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
　　六：付款方式：维修工程由乙方垫资施工，工程经验收后3天内甲方一次性给乙方付清工程款。
　　七、权利和责任
　　1、乙方每天至少派一部挖机和一部推土机进场施工，每天工作时间至少10个小时，确保按时按质按量完成维修任务。
　　3、乙方必须按合同要求采用片石和河石土铺垫路基和路面并压密压实，如不按要求施工，甲方有权拒绝验收，拒付工程款。
　　4、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
　　5、维修工程验收合格后，甲方必须在30天内一次性付清工程款，如拖延一天追回500元。
　　6、如遇不可抗拒的自然灾害造成维修公路再次大面积损毁，双方可重新商议维修合同条款。
　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日