安装合同

　　监控安装合同
　　推荐度：
　　设备安装合同
　　推荐度：
　　管道安装合同
　　推荐度：
　　木门安装合同
　　推荐度：
　　水电安装合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　实用的安装合同锦集九篇
　　在当今不断发展的世界，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是非常有必要的行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编帮大家整理的安装合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
　　安装合同篇1
　　工程名称：
　　甲方：
　　乙方：
　　经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：
　　一、施工范围和施工材料：
　　乙方施工范围为：
　　1、铺设隔热层
　　2、铺设钢丝网（加热管下部），规格：2200200；
　　3、pexa盘管（牌）；
　　4、安装全铜分水器（吕丰牌）；
　　5、安装热力箱至分水器之间的ppr供回水管道（乙方提供阀门两个、过滤器一个，其它连接用材料由甲方提供）；
　　二、施工方案及验收标准：
　　施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。
　　加热管间距确定为：卫生间：200；
　　厨房：300；
　　卧室：楼头和顶层200；其他250
　　客厅、餐厅：250。
　　三、施工现场管理
　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。
　　2、乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。
　　3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
　　4、为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。
　　5、施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。
　　四、工程造价和结算方式
　　1、合同造价
　　该工程地暖实际铺设面积约为：平方米，结算价格为元平方米，工程总价约为元（）。
　　地暖施工完毕后，甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定，并在十日内进行最终结算。
　　工程量核定方法约定：按实际铺设面积核定，具体办法为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准计算面积，卫生间和厨房如果铺设地暖按全部面积计算。
　　2、结算方式
　　以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30，后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80，工程竣工付至总价的90，保修期为二年，第一个采暖期结束后10天内付到95，第二个采暖期结束后10日内付清余款，终生负责维修。
　　五、施工工期：按照甲方要求工期施工，以不耽误后续工程为原则。
　　六、质量保证：地暖使用寿命保用50年，乙方对安装工程免费保修二个采暖期，终生负责维修。
　　七、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。
　　八、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
　　甲方：（公章）乙方：（公章）
　　签字：签字：
　　年月日年月日
　　安装合同篇2
　　编号：
　　发包人：
　　承包人：
　　分包工程名称：
　　施工地址：区（县）
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
　　第一条工程概况及承包工作内容
　　1。1工程名称：
　　1。2工程概况：
　　1。3分包工作内容：
　　范围包括：
　　1。4工程监理单位（全称）：
　　第二条作业人员
　　承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共名。
　　第三条合同工期
　　开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。
　　第四条合同价款
　　4。1合同价款为：元（人民币）大写：元
　　4。2合同价款的确定原则（在确认的方式前划）：
　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
　　（）4。2。1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
　　（）4。2。2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：
　　定额工资单价为：
　　瓦工元工日；结构木工元工日；装修木工元工日；钢筋工元工日；
　　砼工元工日；油工元工日；抹灰工元工日；架子工元工日；
　　水暖工元工日；电工元工日；壮工元工日；；；；
　　按建筑面积确定承包价元平方米；其中，地上结构：元平方米；地下结构：元平方米；初装修：元平方米；水电：元平方米；；；
　　分项工程承包：
　　外墙面砖：元平方米；屋面防水：元平方米；
　　水磨石地面：元平方米；水泥砂浆：元平方米；
　　内墙普通抹灰：元平方米；；；。
　　4。2。3定额工以外发生的零星用工单价元工日；（以实际发生，书面签证资料为准）
　　4。2。4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按标准补偿。
　　4。3对合同价款内容的明确：
　　第五条合同价款的结算和支付
　　5。1结算、决算资料：
　　5。1。1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
　　5。1。2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
　　5。1。3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
　　5。2合同价款的结算和决算：
　　5。2。1发包人应于每月日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
　　5。2。2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
　　5。3合同价款的支付：
　　5。3。1合同价款分期支付：在年月日付款元，在年月日付款元。
　　5。3。2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
　　5。3。3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
　　5。3。4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
　　第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
　　6。1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
　　6。2重大伤亡及其他安全事故处理：
　　6。2。1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
　　6。2。2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
　　6。3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：。
　　第七条工程质量、验收与保修
　　7。1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
　　7。2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
　　7。3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
　　7。4对本工程的质量标准，双方约定如下：。
　　第八条工期延误
　　8。1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
　　a。因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
　　b。设计变更和工程量增加；
　　c。发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
　　d。承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
　　e。一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
　　f。发包人同意工期顺延的其他情况。
　　8。2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
　　8。3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：
　　第九条文明施工
　　9。1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
　　9。2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
　　9。3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：。
　　第十条材料机具供应
　　10。1本工程由发包人提供的机械设备为：
　　承包人自备的工具为：双方确认防护用具由承担。
　　10。2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
　　10。3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
　　10。4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：
　　第十一条文物保护
　　对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。
　　第十二条发包人的权利及义务
　　12。1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
　　12。2负责于年月日提供施工图纸套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
　　12。3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
　　12。4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
　　12。5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
　　12。6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
　　12。7负责组织工程的验收工作。
　　12。8本工程发包人施工代表为，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
　　第十三条承包人的权利和义务
　　13。1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
　　13。2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
　　13。3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于，服从发包人的统筹安排，统一调动。
　　13。4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
　　13。5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
　　13。6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
　　13。7承包人确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
　　第十四条违约责任
　　14。1发包人违约责任
　　14。1。1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
　　14。1。2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
　　14。1。3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
　　14。1。4发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
　　14。2承包人违约责任
　　14。2。1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
　　14。2。2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
　　14。2。3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
　　第十五条合同争议的解决
　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“”）：
　　1。向北京仲裁委员会申请仲裁。
　　2。向人民法院起诉。
　　第十六条合同的生效与终止
　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
　　第十七条
　　本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本份。
　　第十八条
　　本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日
　　年月日
　　安装合同篇3
　　供方（以下简称“甲方”）：
　　需方（以下简称“乙方”）：
　　乙方为甲方的位于的厨房提供设备并免费安装调试及1年内的零部件免费维护。甲乙双方经过友好协商后，订立以下条款，以兹共同遵守。
　　一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、交货时间、交货地点：
　　1、所有设备费用总价：圆整。）
　　2、未经甲方书面同意，不得擅自变更上述费用。若甲乙双方协商后需变更价格的，应当签订“补充协议”。
　　二、质量技术标准：
　　1、甲方保证并承诺，甲方所出售的产品不低于国家及行业的技术质量标准。产品不侵犯任何第三人之合法权益。
　　2、上述产品的质保期为年。
　　三、交货时间、交货地点
　　1、交货时间：本合同签订后（时间）之内，甲方将上述设备全部运送至乙方指定地点。
　　2、乙方的收货地点为：
　　四、运输方式和费用负担：
　　1、甲方采用方式运输货物。为保证货物途中的运输安全，甲方为乙方代为投保运输险。运输费和保险费用由甲方承担。
　　2、甲方应在发货前两（2）个工作日向乙方提供详细发货清单及装箱单和物流托运情况等收货信息，方便乙方验收货品。
　　五、货物验收
　　1、乙方收到甲方提供的物品并不意味着乙方对甲方提供物品的最终接受，只是表明物品进入乙方接收、检验阶段。在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、质量等不合规定或者产品包装破损、产品受损等情况，乙方有权拒绝接收。
　　2、乙方对于已经验收的商品发现存在质量问题，应当在质量保证期内提出。甲方知道或者应当知道其所提供的商品不符合约定的，不受前述提出异议时间的限制。
　　六、产品的附属资料：
　　甲方应当提供的产品附属资料有：设备的《保修卡》、《使用手册》
　　七、货款支付方式及期限：
　　1、本合同签订后个工作日内，乙方支付50的设备款，即元人民币（大写：）。
　　2、所有设备如期运送到并检验合格，设备安装完毕、经调试后可以正常运作，乙方支付剩余50的设备款，即元人民币（大写：）。
　　3、乙方以甲方开户行：开户账号：
　　八、甲方的义务
　　1、甲方免费为乙方提供设备的安装服务。设备运送至乙方指定地点后，甲方在三个日内派安装人员至安装地点进行设备安装。甲方须在三日内完成所有设备的安装，并保证所有设备可以正常运作。
　　2、甲方免费为乙方提供1年内的零部件免费维护。产品出现质量问题时，甲方负责在24小时内进行处理（如免费上门维护、修理、退货、换货）。若设备经过两次维修仍不能正常使用时，甲方负责在2日内免费为乙方调换新的同型号同规格的设备；同型号同规格商品停产的，调换新的不低于原产品性能的同品牌设备。若甲方既无同型号同规格设备，又无不低于原产品性能的同品牌设备的，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。
　　3、甲方员工在安装过程中遭受任何人身、财产损害，或者甲方员工造成任何第三人的人身、财产损害，由甲方承担全部责任。
　　九、违约责任：
　　1、甲方逾期交货的，每逾期一天，应当支付货款总额的1的违约金，违约金从货款中扣除。超过15天未交货的，则乙方有权单方解除本合约，并要求甲方支付违约金
　　2、甲方所交产品品种、型号、规格、质量、外包装等不符合本合同约定的，如果乙方同意利用，应当甲乙双方可协商酌情降低产品的价格；如果乙方不同意利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
　　3、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
　　4、如因甲方提供的产品存在质量问题，导致乙方或任何第三人遭到人身、财产损害的，甲方应承担全部责任。
　　十、不可抗力
　　甲方因不可抗力不能履行本合同时，应当及时通知乙方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明。否则不能减轻或免除甲方的履行义务。
　　十一、合同争议解决方式
　　本合同发生争议时，由双方协商解决。协商或调解不成的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
　　十二、其他
　　1、乙方需新增设备时，新增设备的安装及报价的具体内容需经双方协商后签订“补充协议”。
　　2、在合同执行过程中出现未尽事宜，双方进行协商。协商结果以“补充协议”的形式作为本合同的附件，与本合同有同等的法律效力。
　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　安装合同篇4
　　立协议单位：发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》及电力建设安装工程的有关规定，乙方受甲方委托，承担配电工程的全过程承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程项目单位：
　　四、工程内容（范围）：
　　五、合同总价：
　　六、承包方式：
　　七、支付与结算
　　八、工程期限：商定工程工期自年月日开工至年月日竣工验收。
　　九、施工准备
　　1。甲方：
　　（1）配电间土建完工并经验收合格，年月日前具备进场条件电源及道路等，满足乙方施工进场的条件。
　　2。乙方：
　　（1）编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划，材料设备等进场计划；
　　（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
　　十、工程质量要求
　　1。工程质量应符水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》；
　　2。工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。
　　十一、施工与设计变更
　　1。本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料，及设计交底和会审纪要，作为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。
　　2。如要变更设计，须经原设计单位及有关技术部门同意，双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。
　　3。因设计重大变更等原因造成乙方停工、返工、窝工等损失，由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。
　　4。甲乙双方对工程变更所作出的书面通知，对方应在5日内予以确认，否则，该书面通知即视为已被确认。
　　十二、设备材料供应：工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。
　　十三、安全责任
　　1。乙方应在工程施工过程中，加强现场安全教育，采取必要的安全措施。
　　2。如因乙方原因在工程施工中引致人员伤亡和财产损失而招致的要求、诉讼成本、费用和开支，由乙方承担；甲方有提供协助抢救之责。
　　3。如有必要，双方可另行签订安全协议。
　　十四、工程验收
　　1。工程竣工验收，以水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》、国家有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
　　2。分项验收（包括隐蔽工程），乙方应在48小时前通知甲方参加，除非双方有约定，分项验收应在通知期满时开始。
　　3。甲方应在收到竣工验收通知书后7天内进行竣工验收，否则乙方将有权组织竣工验收，其验收结果视为甲方已确认。
　　十五、质量保修
　　1。乙方应按国家有关规定对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担保修责任。
　　十六、工程管理
　　1。本工程甲方委派为项目经理，为驻工地代表；
　　乙方委派为项目经理，为驻工地代表。
　　2。双方项目经理、驻工地代表在工程进行中签署的备忘录、工程内容和设备证等文件均为本合同的组成部分。
　　十七、违约责任
　　1。甲方的违约责任：
　　（1）未能按照本合同第九条规定履行责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
　　（2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
　　（3）未能按照本合同第七条和第十一条规定履行支付和补偿义务的，按违约金额的每日万分之一偿付违约金。
　　2。乙方的违约责任：
　　（1）因施工造成工程质量不符合本合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期的或未能按合同规定的工期如期完成的逾期一天按合同总价的万分之二偿付违约金。
　　（2）工程末能按本合同规定的工期如期完成，造成甲方损失的，除按上述规定偿付逾期违约金外，还应赔偿甲方由此造成的实际损失。
　　十八、合同争议的解决方式
　　1。本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。
　　十九、本合同经双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。工程竣工验收、结清合同价款后终止。
　　二十、本合同一式4份，甲乙双方各执2份。
　　甲方：
　　法定代表人：
　　或委托代理人：
　　地址：
　　电话：
　　日期：年月日
　　乙方：
　　法定代表人：
　　或委托代理人：
　　地址：
　　电话：
　　日期：年月日
　　安装合同篇5
　　发包人：（简称甲方）
　　承包人：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司（简称乙方）
　　签订时间：xxx年xx月xx日
　　根据我国《合同法》相关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。
　　一、工程项目
　　工程名称：室内LED屏安装
　　承包范围和内容：单元板现场拼接，整屏安装调试（控制机至屏体间电源和信号传
　　输线路的铺设以及现场安装环境由发包方提供）。
　　工程造价（大写）：xxxxxxxx（xxxxxx圆整）
　　二、权利、义务和责任
　　（一）发包方
　　甲方必须配合乙方将设备安装前的电源及信号线路布线到位。
　　甲方负责接通施工现场所需的施工及调试用电源，及安装台等满足相关施工需要的
　　条件。
　　本合同范围外的工程费用由甲方承担。
　　甲方若发现乙方安装的设备与合同不符合（规格、型号），有权要求乙方予以更换。
　　甲方负责对设备的日常维护（如耗材更换、清洁设备卫生、硬件和软件设置等非须专业技术人员完成的工作）
　　甲方应为乙方的施工创造条件，凡因甲方原因致使工程延期，则应赔偿乙方由此造成的经济损失。
　　（二）承包方
　　本合同签订后一天内，由乙方按设备清单订购硬件设备，并依工程进度需求提前一日通知对方配合人员到场。
　　乙方不得安装与本合同不相符的设备，否则应负责更换。
　　乙方对安装的屏体实行一年免费保修，因在市郊，故每次上门收取50元车费。（安装时间为20xx年4月8日保修期至20xx年4月8日）。乙方应对明显硬件故障负责并立即上门解决；对非明显的硬件故障，由乙方会同硬、软件的供货商共同解决。
　　乙方对甲方在使用中出现的各种技术问题提出咨询时，应迅速、及时解答。
　　三、工程验收
　　由甲、乙双方认可的第三方与双方共同验收，以本合同和设备清单的有效附件为依据进行验收。
　　四、工程价款的支付与结算
　　乙方安装调试完七日内，甲方付清全部工程款给乙方。
　　五、施工与设备变更
　　甲方需要设备或改变施工计划，如果设备材料已经采购或线路已经布置，则必须征得乙方同意；如果前述行为尚未发生或部分发生，则由双方另行协商处理，并由甲方赔偿乙方实际损失（含退货费用、差旅费、人工工资等）
　　六、违约责任
　　乙方违反本合同第二条第（二）项的第，，条约定，则由乙方负责无偿修理或者返工，并偿付甲方违约金（按工程款项计算）。
　　甲方违反本合同第二条第（一）项约定，除竣工日期得以顺延外，并偿付乙方违约金（按工程款项计算）。
　　七、其它约定
　　甲方后期新增设备及其工程施工，由双方另行协商。本合同一式二份，双方各持一份，双方代表签字起生效。
　　八、本合同在履行过程中发生的争议，由当事双方协商解决；协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。
　　九、附件设备清单
　　LED电子屏清单
　　甲方：乙方：xxxxxxxxxxx有限公司
　　签字：签字：xxxxx电话：电话：xxxxxxxxxxx
　　地址：地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
　　安装合同篇6
　　签订合同双方：
　　征用土地单位：，以下简称甲方
　　被征土地单位：，以下简称乙方
　　根据（审批权利机关）批准的建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和省（或自治区，直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和县（或市，省）人民政府审查批准，经甲乙双方实地查看，反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。
　　一、征用土地数量及方位
　　甲方征用乙方土地共亩，其中，稻田亩，水塘亩，菜地亩，坡地亩，宅基地亩，林木亩共有树木株。所征土地东起，南起，西起，北起。
　　二、征用土地的各类补偿费和安置补助费
　　1根据省（或自治区，直辖市）政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地（包括菜地）按该地年产值的倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地，鱼塘，藕塘，苇塘，宅基地，林地，牧场草原等的补偿标准，按省）自治区，直辖市政府制定的办法执行；征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。）
　　2根据省（或自治区，直辖市）政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的补偿，所征土地上的水井，林木，水塘等附着物资按办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物，树木和抢建的设施甲方一律不予补偿。
　　3各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定，稻田按平均亩产大米为斤，每斤计价元，年产值每亩核定为元；旱地按平均亩产玉米（或小麦）斤，每斤计价元，年产值每亩核定为元；菜地按平均亩产大白菜斤计算，每斤计价元，年产值每亩核定为元。
　　4根据《国家建设征用土地条例》的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量计算，共计人；甲方对乙方农业人口的安置补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算（年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的十倍）；征用宅基地不付安置补助费（征用园地，鱼塘，藕塘，林地，牧场，草原等土地的安置补助费，按省，直辖市，自治区政府制定的标准计算）。
　　甲乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界，定立永久性界桩后日内，甲方向乙方一次（或商定于某段时期内几次）支付全部各类补偿费和安置补助费共元（其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍），付款均通过建设银行转帐托付。
　　三、减免公、余粮交售任务
　　甲乙双方按照人民政府的规定，根据被征土地的亩数，向人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量，以人民政府的批文为准。
　　四、安置办法
　　乙方因被征用土地造成农业剩余劳力，甲方应向有关单位联系，采取以下第（）项办法解决：
　　1发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤，兴修水利，改善耕作条件；在可能和合理的条件下，经县，市土地管理机关批准，适当开荒，扩大耕种面积；也可由甲方结合工程施工帮助造地，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
　　2发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下，甲方帮助乙方因地制宜，兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。
　　3迁队或并队。土地已被征完或基本征完的生产队，在有条件的地方，可以组织迁队；也可按照自愿互利的原则，与附近生产队合并。甲方要积极为乙方迁队或并队创造条件。
　　（按照上述途经确实安置不完的剩余劳动力，经省或自治区或直辖市人民政府批准，在劳动计划范围内，符合条件的可以安排到集体所有制单位就业，并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位；甲方如有招工指标，经省或自治区或直辖市人民政府同意，也可以选招其中符合条件的当工人，并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完，又不具备迁队，并队条件的，乙方原有的农业户口，经省或自治区，或直辖市人民政府审查批准，可转为非农业户口或城镇户口，乙方原有集体所有的财产和所得的补偿费、安置补助费，由县、市以上人民政府与有关社队商定处理，用于组织生产和不能就业人员的生活补助）。
　　乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资，社队能够解决的，由社队自行解决；社队不能解决的，由当地政府协助解决；地方无法解决的少数统配部管物资，经县（或市）土地管理机关审查核实后，由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配，物资价款由乙方支付。
　　五、甲方的责任
　　1甲方征用土地上有青苗的，在不影响工程正常进行的情况下，应当等待乙方收获，不得铲毁；凡在当地一个耕种收获期内尚不需要使用的土地，甲方应当与乙方签订协议，允许乙方耕种。
　　2甲方已征用二年还不使用的土地（铁路沿线以及因安全防护等特殊需要，符合国家规定的留用土地，不得视为征而未用的土地），除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外，当地县（或市）人民政府有权收回处理，甲乙方均不得擅自侵占或处理。
　　3甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费，乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付，并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。
　　六、乙方的责任
　　1自本合同订立之日起，乙方有责任告知所属社员不得在征用土地内种植作物，不得砍伐林木和损坏其他附着物，有违反者，乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征地上种植作物的，乙方应统一安排，不得逾期。
　　2乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线，兴修沟渠等，应经甲方同意，乙方应在不影响建设工程的前提下动工，否则按侵犯公有财产报请有关部门处理。
　　七、工程临时用地
　　甲方在工程施工过程中，需要建设材料堆场、运输通路和其它临时设施的，应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的，由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请，经批准后，同乙方签订临时用地协议，并按乙方前三年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满，应当恢复乙方土地的耕种条件，及时归还乙方，或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。
　　八、其它
　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，双方协商不能解决的，可报请建设工程管理部门和县（或市）政府调解，调解不成的，可报请合同管理机关仲裁，也可提请有管辖权的人民法院裁决。
　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，送人民政府，计委，建委，建设银行，农委各留存一份。
　　征用土地单位（甲方）：（盖章）
　　地址：
　　代表人：
　　联系人：
　　电话：
　　银行帐户：被征土地单位（乙方）：（盖章）
　　地址：
　　代表人：（盖章）
　　联系人：
　　电话：
　　银行帐户：年月日订
　　安装合同篇7
　　（以下简称甲方）
　　建设单位：
　　（以下简称乙方）
　　施工单位：陈文财
　　为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
　　第一条：工程名称：中卫市医院
　　第二条：工程范围：不锈钢制作及安装
　　第四条：承包方式：清工
　　1、工程造价按元，面积暂定，总造价人民币元（大写）
　　如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。
　　第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。
　　第六条：工程结算
　　1、本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付万元。
　　2、不锈钢材料进场开始制作前，付总价的计万元。
　　3、不锈钢框架焊接完毕，安装前付总价的计万元。
　　4、工程完工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程款计万元
　　5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。
　　6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。
　　第七条：工程质量验收
　　1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收组织为准）。
　　2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。
　　第八条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续。
　　第九条：补充条款
　　第十条：合同生效及分数
　　1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。
　　2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。
　　第十一条：附则
　　1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。
　　2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工。如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。
　　3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。
　　甲方（盖章）乙方（盖章）
　　代表（签字）代表（签字）
　　甲方负责人电话乙方负责人电话
　　年月日
　　安装合同篇8
　　发包方：房地产开发有限公司（简称：甲方）
　　承包方：广告有限公司（简称：乙方）
　　甲方要安装的广告牌匾位于新城区全宁街与林西路交汇处，由乙方制作安装。经甲、乙双方协商同意，特制定本合同。
　　具体安装项目及效果以甲、乙双方约定核实（见附表）
　　一、关于工程价款及结算的约定：
　　1、工程总造价（包死价）：人民币贰仟捌佰元整，2800。00元
　　2、工程付款方式：首次付款人民币1400。00元，竣工验收后，当天结清余款人民币1400。00元。
　　3、承包方式：包工包料。
　　二、甲方的权利及义务：
　　1、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度及所用材料进行监督。
　　2、竣工以甲方验收合格为准。
　　三、乙方的权利及义务：
　　1、施工过程中发生的水电均由乙方自备。
　　2、在施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担。
　　3、乙方需在双方约定的工期内完工。
　　四、工期：
　　1、乙方应在甲方交付定金后三天内制作并安装完毕。
　　2、甲乙双方如有一方违约，违约方除承担给对方造成的损失外，按工程损失的的3支付违约金。
　　五、工程保修：
　　工程保修期为一年。工程款全部计清后，甲、乙双方的保修约定即能生效，乙方为整个工程质量保修，在保修期内出现任何质量问题，由乙方无偿维修，造成的经济损失由乙方承担。
　　六、本合同未尽适宜，根据工程实际由双方协商解决或签定补充规定，与本合同具有同等法律效力。
　　七、本合同经甲乙双方签字后生效，至保修期满终止。
　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方（签章）：
　　乙方（签章）：
　　委托代理人：
　　委托代理人：
　　法定代表人：
　　法定代表人：
　　电话：
　　电话：
　　签定日期：
　　年月日
　　安装合同篇9
　　甲方：哈尔滨科林科技有限公司签订地点：哈尔滨
　　乙方：哈尔滨中瑞大件运输有限公司签订时间：20xx年6月22日因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就设备搬迁由乙方吊装及运输事宜，本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本协议。
　　一、货物名称及数量：
　　1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。
　　二、卸货地点：
　　运输期限（20xx年6月29日至20xx年11月20日止）。
　　三、合同价款单价为：
　　1、吊车（1）8吨：元车次100元拖拉机
　　（2）50吨：元小时
　　（3）25吨：元小时
　　2、随车吊（1）6吨：元趟，厢长6米
　　（2）8吨：元趟，厢长8。5米
　　3、板车（1）半挂：元趟，厢长12米
　　（2）拖拉机；元趟，厢长9米
　　以上报价为含税价。
　　四、结算方式
　　甲乙双方在签订协议后，甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后（以双方确认的登记单为准），乙方提供全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。
　　五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备，确保甲方货物运输，在双方约定的运输期内，保质保量完成运输任务，及时将货物运到甲方指定地点。
　　六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整，乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方承担赔偿责任。
　　七、乙方负责吊装运输货物的安全工作，严格按安全标准组织吊装，并随时接受甲方负责人员监督，乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
　　八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
　　九、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
　　十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本协议双方共同遵守。
　　法定代表人：法定代表人
　　或委托代表人：或委托代表人：
　　联系电话：联系电话：
　　日期：日期：