消防工程劳务承包合同

　　消防工程劳务承包合同
　　在人民愈发重视法律的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家整理的消防工程劳务承包合同，希望能够帮助到大家。
　　消防工程劳务承包合同1
　　甲方（劳务发包方）：
　　乙方（劳务承包方）：
　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的。情况下签定如下合同：
　　一、工程概况
　　工程地址：
　　工程名称：
　　工程内容：
　　二、承包价格
　　1。室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
　　箱体规格：1600x700x240，单价：元只
　　2。室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
　　喷头类型：下喷，单价：xx元只
　　3。消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（元米）。具体单价如下：
　　探头单价：元只
　　4。室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约xx米），不计配件等其他安装费用。共计xx元，土方开挖费用不包含在内。
　　5。开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：xx元只
　　6。由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付xxx给乙方。
　　7。消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计xx元。
　　8。消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计xx元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋
　　三、付款方式
　　1。甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方元作为当月生活费。
　　2。乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
　　四、材料及施工施工场地
　　1。工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
　　2。乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。
　　3。甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。
　　五、合同争议
　　1。出现争议甲乙双方先协商。
　　2。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
　　3。本合同一式两份，双方各执一份。
　　甲方代表（签字）：
　　乙方负责人（签字）：
　　消防工程劳务承包合同2
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：
　　一、工程名称：
　　二、工程地点及规模：
　　三、承包内容及范围：
　　1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。
　　2、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等（除塔吊、上人电梯外），一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例（文明施工所产生的工时由乙方负责），必须符合现行国家有关规定的规范。
　　3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。
　　4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。
　　四、承包单价及总价：
　　甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
　　五、工期
　　总工期天，年月日至年月日。乙方每延误一天罚款元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
　　六、付款方式：
　　每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至，其余工程款在工程质量保修期（2年）完后2个月内付清。
　　七、工程质量保修：
　　乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况，乙方负责维修，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接维修通知后，24小时内人员到现场维修，48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员维修，维修费用从乙方工程款中扣除。
　　八、安全文明施工
　　1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。
　　2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求，乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。
　　3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
　　4、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现安全事故，一切责任由乙方自行负责。
　　5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度，对工作人员加强安全教育，严格按照施工安全操作规范规程操作，乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任承担，甲方概不负责。
　　6、建立安全质量事故的处罚规定，在施工中如发生职工人身安全事故，医药费每人次在叁万元（含叁万元）以内的，则由乙方自行承担，超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。
　　7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。
　　8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。
　　9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款元。
　　10、严禁在无安全防护的外架上施工作业，乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员，在安全隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。
　　11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故，由此引起的相关损失全部由乙方承担。
　　十、安全管理及处罚细则：
　　（一）、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置安全工作事项，检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。
　　（二）、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检，发现隐患及时整改，把安全事故苗头消灭在萌芽状态。
　　（三）、安全管理处罚条例：
　　1。进入工地必须带好安全帽，发现未戴安全帽者每人每次罚款元次，班组长要负连带责任罚款元次。
　　2。高空作业要系好安全带，如不系安全带者，发现一人罚款元次。
　　3。高空作业，严禁打闹嬉戏，发现一人，罚款元次。
　　4。高空作业，严禁向下抛掷物品，发现一次罚款元次，发生安全事故由当事人和班组承担。
　　5。施工机械不准带病作业，如发现一次罚款机械操作人员元次。
　　6。施工现场严禁烟火。
　　7。施工用电应由专业电工负责，凡发现乱搭乱接电的现象，罚款当事人元次，并将电线全部拆除。
　　8。严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款元次。
　　9。楼层施工中严禁高空丢物，发现一次罚款当事人元，班组长元，并勒令该责任人退场。
　　10。施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员，对责任人罚款元，班组长罚款元，并勒令该员工退场。
　　11。员工居住的卧室，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款元。
　　12。每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款元，迟到元。该费用作为开会招待费用，延期缴纳按双倍罚款。
　　十一、现场文明施工处罚细则：
　　1。严禁在工地乱倒饭菜，每发现一次罚款元次。
　　2。不准在工地上随地大小便，特别是在建筑物内、院角，生活区处每发现一人一次罚款元。
　　3。有盗行为的，罚款当事人元次，罚款当事分包人元次。
　　4。不准在工地上打架斗殴，发现一起不论任何原因，双方班组罚款元次，由此所发生的伤残费用，由各自承担，情节严重者，送公安机关处理。
　　十二、甲乙双方的责任：
　　1、甲方的责任：甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方提供住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。
　　2、乙方的责任：
　　1）、必须按照甲方提供的技术交底内容，进度计划，验收规范及质量标准，精心组织技术力量施工，加强工人安全质量及技术教育，提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。
　　2）、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。
　　3）、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。
　　4）、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不承担任何连带责任。
　　5）、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。
　　6）、乙方无条件配合给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作，乙方不另计费。
　　7）、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发现一次，罚款元次。
　　8）、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不承担乙方所造成的一切损失。
　　9）、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的结算，乙方不得有异议。
　　十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日
　　消防工程劳务承包合同3
　　甲方（劳务发包方）：
　　乙方（劳务承包方）：
　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
　　一、工程概况
　　工程地址：
　　工程名称：
　　工程内容：
　　二、承包价格
　　1、室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
　　箱体规格：1600700240，单价：450元只
　　2、室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
　　喷头类型：下喷，单价：75元只
　　3、消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元米）。具体单价如下：
　　探头单价：70元只
　　4。室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
　　5、开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元只
　　6、由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
　　7、消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
　　8、消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
　　三、付款方式
　　1。甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
　　2。乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
　　四、材料及施工施工场地
　　1。工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
　　2。乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。
　　3。甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。
　　五、合同争议
　　1。出现争议甲乙双方先协商。
　　2。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
　　3。本合同一式两份，双方各执一份。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　消防工程劳务承包合同4
　　甲方（劳务发包方）：
　　乙方（劳务承包方）：
　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
　　一、工程概况
　　工程地址：
　　工程名称：
　　工程内容：
　　二、承包价格
　　1。室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
　　箱体规格：1600700240，单价：450元只
　　2。室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
　　喷头类型：下喷，单价：75元只
　　3。消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元米）。具体单价如下：
　　探头单价：70元只
　　4。室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
　　5。开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元只
　　6。由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
　　7。消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
　　8。消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
　　三、付款方式
　　1。甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
　　2。乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
　　四、材料及施工施工场地
　　1。工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的。施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
　　2。乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。
　　3。甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。
　　五、合同争议
　　1。出现争议甲乙双方先协商。
　　2。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
　　3。本合同一式两份，双方各执一份。
　　甲方代表（签字）：
　　乙方负责人（签字）：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　日期：
　　日期：
　　消防工程劳务承包合同5
　　发包人（全称）（以下简称甲方）
　　承包人（全称）（以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
　　第一条：工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：消防通风施工图纸，施工范围包括以下项目：
　　1、消火栓系统；
　　2、自动喷淋系统；
　　3、自动报警系统；
　　4、通风排烟系统；
　　5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。
　　施工范围包括以下项目：
　　1、管道穿墙穿板补洞；
　　2、消火栓箱洞口补洞；
　　3、室外管沟土方开挖回填；
　　4、高空搭设脚手架；
　　5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作；
　　6、积极做好工程过程中的工程签证；
　　5、做好消防竣工资料的收集、整理、编排。提供标准版面的消防验收资料。
　　第二条：合同工期
　　20xx年03月10日20xx年月日（具体以现场甲方定的工期为准）。
　　第三条：工程质量
　　1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。
　　2、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。
　　第四条：工程价款
　　1、本工程人工费报价如下：
　　消防喷淋管道
　　消火栓箱
　　自动报警系统
　　自动报警预埋
　　桥架
　　消防水泵房
　　风管制作安装
　　通风设备吊装
　　换气扇安装
　　以上项人工费总价为大写：
　　2、工程中发生的修改变更，以监理确认的签证为准，人工费按签证金额的计取。
　　3、工程人工费预付款为合同总价的
　　第五条：付款方式
　　1、由于本工程现也具备施工，在本合同签订后个工作日内，甲方一次性支付乙方工程预付款大写：元），乙方收到甲方的工程预付款后个工作日内进场施工工作。
　　2、根据工地进度情况，由甲乙双方协商，甲方根据施工进度支付乙方工程费用大写：元。
　　3、工程施工完工后，甲方支付人工费累计达总人工费的90，即元90元（大写：元正），含以前每个月所领工程人工费进度款，并于次月1日前发放到施工队。
　　5、工程调试完成并经有关部门验收合格后，甲方于10个工作日内支付工程费用元（大写：元正）。
　　第六条：材料
　　由乙方提请主材、辅材、耗材、劳保用品及产品资料的采购计划，原则上要确保采用甲方的产品供给。当甲方提供的报价高于乙方自行采购价时，按甲、乙方双方的报价的平均加减法，取中间值为定价的。原则执行。
　　第七条：违约及责任
　　合同签订后，双方均不得违约，否则违约方需支付守约方违约金，违约金为合同总价的5，并承担给对方造成的经济损失及相关责任。
　　乙方责任：
　　1、工程质量不符合规范规定质量要求的，乙方负责无偿修理及返工，费用由乙方承担；
　　2、施工过程中应同装修及其他专业积极配合，避免造成不必要的返工；服从公司现场管理人员的调度及安排；
　　3、工地现场安全教育由乙方负责，如出现任何安全事故甲方概不负责。
　　甲方责任：
　　1、甲方须提供3份图纸；
　　2、甲方须按时用现金支付工程款项；
　　3、工程中途停建、缓建及甲方材料原因，应采取措施弥补或减少损失，自己调节安排人员的工作；
　　第八条：安全施工
　　1、乙方必须加强现场管理，按现行的法律法规组织施工，由于乙方措施不力造成的事故，责任由乙方承担。
　　2、工地现场按安全要求购买的相关保险，其费用由乙方自行承担。
　　第九条：工程保修
　　自验收合格之日起，乙方对整套系统保修两年，保修金为合同总价大写：（小写：元）的5，即元5元（大写：元正），保修期满后7个工作日内付清。保修期间属于乙方施工质量问题，由乙方在24小时内到场维修，费用由乙方承担，乙方在24小时内不能到场的，由甲方和第三方安排维修，所产生的费用由乙方承担。属于产品问题或使用不当及人为损坏的，由甲方或者第三方承担所有费用，乙方负责修复，费用按实际发生结算，保修期满后，乙方提供终生有偿维修保养。
　　第十条：其它
　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；
　　2、本合同双方代表签字，加盖公章或按手印后即生效；
　　3、合同中未尽事宜，双方本着友好谅解的精神协商解决，如协商不成，双方同意向有关部门申请仲裁或诉讼；
　　4、双方身份证复印件或公司文件复印件做为附件附后。
　　甲方（签字盖章）：
　　乙方（签字盖章）
　　经办人：
　　经办人：
　　身份证：
　　身份证：
　　年月日：
　　消防工程劳务承包合同6
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将九峰还建社区二期三区B6、B7、B8、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：
　　一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6、B7、B8、B9楼及地下室
　　二、工程地点及规模：九峰王家店
　　三、承包内容及范围：
　　1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。
　　2、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等（除塔吊、上人电梯外），一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例（文明施工所产生的工时由乙方负责），必须符合现行国家有关规定的规范。
　　3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。
　　4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。
　　四、承包单价及总价：
　　甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
　　五、工期
　　总工期130天，20xx年3月20日至20xx年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
　　六、付款方式：
　　每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至80，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至90，其余工程款在工程质量保修期（2年）完后2个月内付清。
　　七、工程质量保修：
　　乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况，乙方负责维修，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接维修通知后，24小时内人员到现场维修，48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员维修，维修费用从乙方工程款中扣除。
　　八、安全文明施工
　　1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。
　　2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求，乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。
　　3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
　　4、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现安全事故，一切责任由乙方自行负责。
　　5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度，对工作人员加强安全教育，严格按照施工安全操作规范规程操作，乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任承担，甲方概不负责。
　　6、建立安全质量事故的处罚规定，在施工中如发生职工人身安全事故，医药费每人次在叁万元（含叁万元）以内的，则由乙方自行承担，超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。
　　7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。
　　8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。
　　9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款1000元。
　　10、严禁在无安全防护的外架上施工作业，乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员，在安全隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。
　　11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故，由此引起的相关损失全部由乙方承担。
　　十、安全管理及处罚细则：
　　（一）、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置安全工作事项，检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。
　　（二）、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检，发现隐患及时整改，把安全事故苗头消灭在萌芽状态。
　　（三）、安全管理处罚条例：
　　1。进入工地必须带好安全帽，发现未戴安全帽者每人每次罚款50元次，班组长要负连带责任罚款150元次。
　　2。高空作业要系好安全带，如不系安全带者，发现一人罚款200元次。
　　3。高空作业，严禁打闹嬉戏，发现一人，罚款150元次。
　　4。高空作业，严禁向下抛掷物品，发现一次罚款150元次，发生安全事故由当事人和班组承担。
　　5。施工机械不准带病作业，如发现一次罚款机械操作人员300元次。
　　6。施工现场严禁烟火。
　　7。施工用电应由专业电工负责，凡发现乱搭乱接电的现象，罚款当事人150元次，并将电线全部拆除。
　　8。严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款150元次。
　　9。楼层施工中严禁高空丢物，发现一次罚款当事人100元，班组长200元，并勒令该责任人退场。
　　10。施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员，对责任人罚款10005000元，班组长罚款10000。0元，并勒令该员工退场。
　　11。员工居住的卧室，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。
　　12。每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款100元，迟到50元。该费用作为开会招待费用，延期缴纳按双倍罚款。
　　十一、现场文明施工处罚细则：
　　1。严禁在工地乱倒饭菜，每发现一次罚款10元次。
　　2。不准在工地上随地大小便，特别是在建筑物内、院角，生活区处每发现一人一次罚款1001000元。
　　3。有盗行为的，罚款当事人1000元次，罚款当事分包人5000元次。
　　4。不准在工地上打架斗殴，发现一起不论任何原因，双方班组罚款5000元次，由此所发生的伤残费用，由各自承担，情节严重者，送公安机关处理。
　　十二、甲乙双方的责任：
　　1、甲方的责任：甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方提供住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。
　　2、乙方的责任：
　　1）、必须按照甲方提供的技术交底内容，进度计划，验收规范及质量标准，精心组织技术力量施工，加强工人安全质量及技术教育，提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。
　　2）、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。
　　3）、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。
　　4）、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不承担任何连带责任。
　　5）、如乙方施工的工程不能达到甲方的。要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。
　　6）、乙方无条件配合给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作，乙方不另计费。
　　7）、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发现一次，罚款5001000元次。
　　8）、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不承担乙方所造成的一切损失。
　　9）、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的60结算，乙方不得有异议。
　　十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日