案情简介
　　中鼎开发公司称，荣江建筑公司拒不按照图纸施工，致使工程面积超出图纸面积700多平方米，原审保护荣江建筑公司违法施工工程款确有错误。
　　最高人民法院裁判观点
　　关于中鼎开发公司是否应当支付一标段超面积施工部分工程款的问题。案涉工程一标段的中标面积和备案合同面积为24289。77平方米，而实际施工面积为25062。77平方米，超出中标面积773平方米。原审中，中鼎开发公司既没有提供证据，证明超出图纸的面积属荣江建筑公司擅自更改图纸或增加工程量所致，又无法明确超图纸施工的具体位置。为平衡各方当事人利益，原审根据中标合同的固定总价，计算一标段工程每平方米单价，进而确定超面积施工部分的工程款，并无不当。
　　法律评析
　　固定总价合同，俗称“闭口合同”、“包死合同”。所谓“固定”，是指这种价款一经约定，除业主增减工程量和设计变更外，一律不调整。所谓“总价”，是指完成合同约定范围内工程量以及为完成该工程量而实施的全部工作的总价款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。根据此规定的理解，签订固定总价的建设工程施工合同的价款，除业主增减工程量和设计变更外，一律不调整的，本案的特殊性在于无法查明合同与实际施工面积的差异在何处，法院为平衡各方当事人利益，原审根据中标合同的固定总价，计算一标段工程每平方米单价，进而确定超面积施工部分的工程款。在实践中，人民法院还是坚持公平原则的。
　　海林市中鼎房地产开发有限公司、海林市荣江建筑安装有限公司建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书（2019）最高法民申1830号

应对美国新冠疫情，哈佛，耶鲁，MIT，斯坦福。。。学生开始撤离哈佛大学校园新冠病毒刚刚在中国慢慢平静下来，全球却陷入了恐慌。……逃税罪案件证据不足不起诉案例及无罪辩点何观舒：虚开增值税专用发票罪辩护律师、税务犯罪辩护律师《刑事诉讼法》第一百七十五条第四款规定：“对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当……古代宫中选秀如何鉴别处女的？盘点检验处女奇葩方法到令人脸红！什么是处女？狭义上来说处女指没有发生过性行为的女子，即未让男性阴茎插入过阴道的女子。广义上来说指某种新鲜的感受，代表一种初次体验的。不包含任何不健康的思想，是对生命、物质、物品……新闻早餐来了：20203212020032107：21要闻外交部：中国已宣布向82个国家和国际组织提供援助外交部20日表示，中国政府已宣布向82个国家和世界卫生组织、非盟提供援助，包括检……“湖北人今年太难了，请善待他们”Mar。20：尊重武汉人，就是尊重我们自己作者李颖01：大仲马曾在《基督山伯爵》中写过人类的一切智慧都包含在“等待”和“希望”四……夫妇俩到江西，却瞒报境外旅居史记者从市涉外疫情防控工作组获悉，新余市于近日查处一起境外来余人员瞒报境外旅居史案件，市有关部门正依法依规依纪对相关人员进行严肃处理。据了解，某夫妇入境来新余，未主动向该市……最高院案例借用资质、违法转包问题应重。。。案情简介四友公司称，赵建伟挂靠合立公司承包工程，与合立公司并非转包关系，与四友公司之间亦不存在合同关系，原审判决任意突破合同相对性原则，让四友公司承担工程款支付责任，以及……印度人为什么会聚众喝牛尿，带你了解不一样。。。近日，大家一定被印度聚众“喝牛尿抗病毒”刷屏了，一时间人们把它当成了一种“猎奇事件”，不少人觉得印度人太奇葩了，能做出这么荒诞的事。但任何事情都不是空穴来风，势必有其缘由。……这场困难，正催生出一个更强大的中国！近日，多个国家拉响警报，全球不容乐观。停工停业，一触即发。就连兰博基尼也传来消息，要停业两周以上。有人预测，将持续到7、8月份。然而此时，中国却无限回归正常。其实，推动这场奇迹……最高院案例工程不具备鉴定条件或认为不。。。案情简介李军民称，本案系双方对已完工程造价产生的争议，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条的规定，当事人因客观原因不能自行收集上述证据而申请鉴定后，人民法院应委托具……连云港入选首批国家级旅游改革创新先行区近日，国家旅游局发布首批旅游业改革创新先行区名单，连云港与敦煌、青岛等20个旅游城市入选。此次国家旅游局批复的……最高院案例无法证明图纸或工程量更改，。。。案情简介中鼎开发公司称，荣江建筑公司拒不按照图纸施工，致使工程面积超出图纸面积700多平方米，原审保护荣江建筑公司违法施工工程款确有错误。最高人民法院裁判观点……