正规工程居间合同

　　工程居间合同
　　推荐度：
　　工程的居间合同
　　推荐度：
　　消防工程正规合同
　　推荐度：
　　建筑工程居间合同
　　推荐度：
　　居间合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　正规工程居间合同（精选10篇）
　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的正规工程居间合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
　　正规工程居间合同篇1
　　甲方：
　　乙方：
　　发包方决定，将程发包给承包方施工，为确保双方权利和义务，经甲乙双方共同协商达成以下协议，以便双方共同遵照执行。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程承包内容：办公楼内木作天棚、门套、窗帘盒、窗套、踢脚线与铝质天棚、轻钢龙骨纸面石膏板、型龙骨矿棉板、标准门制安、执手锁、门吸及卫生间隔板拆除、安装，涉及班组的全部清洁按发包方要求进行清除，做到工完场清。
　　四、工程承包方式：包所有人工单包方式。
　　五、工程结算方式：按木作天棚（元），门套（元），窗帘盒（元），窗套（元），踢脚线（元），铝质天棚（元），轻钢龙骨纸面石膏板（元），矿棉板（元），标准门制安（元套），执手锁（元把），门吸（元个），卫生间隔板拆除、安装（元楼层），付款方式按施工完成工程量的支付工程进度款，工程全部竣工经甲方验收合格后付清工程款。
　　六、工程开竣工时间：开工时间：年月日，竣工时间：年月日，施工总日历天数：天。
　　七、工程违约责任：承包方必须在本合同约定工期内保质按期完成本工程全部施工内容，其中在施工中因天气和施工机具故障及其他任何原因影响工期均由承包方自行调节施工人数，加班加点完成所耽误的工期。发包方对施工工期概不顺延，均应由承包方负责。
　　八、工程安全施工责任：承包方必须按照建筑工程安全操作规程，组织工人施工，做好工人的39；安全教育工作，杜绝违章作业，在正常施工中所发生的一切伤亡事故，由发包方和承包方协商处理，如因违章作业而造成的伤亡事故则由承包方负责，发包方一概不予承担任何责任。
　　九、其它事宜：若承包方中途由于施工人员不到位，经发包方给予限期完成施工任务警告后，承包方的人员仍未到位，拖延工期，发包方有权撤换承包方施工资格，承包方将无条件限期撤出施工现场。承包方所剩的工程款将用来支付发包方的损失。
　　十、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，工程完工后本合同自动失效。
　　甲方（签字）：乙方（签字）：
　　年月日
　　正规工程居间合同篇2
　　（以下简称甲方）
　　（以下简称乙方）
　　经甲乙双方友好协商，甲方现将峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台（附有钢化玻璃）的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：
　　一。单价及材料要求
　　1。不锈钢楼梯扶手：单价为90元米；采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管；
　　2。不锈钢观光阳台：单价为220元米；采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管，并镶嵌12毫米厚钢化玻璃（佩304品质不锈钢夹）；
　　以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。
　　二。质量乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工，乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负则；乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。
　　三。工期乙方自年月日进场施工，到年月日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。
　　四。安全本单项工程属远地面帯电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段（部位）作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。
　　五。其他乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。
　　六。付款
　　七。质保金与税金乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金元，质保期为月，然后乙方凭票据按合同约定结清工程余款。
　　本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效
　　甲方签字：
　　乙方签字：
　　日期：
　　正规工程居间合同篇3
　　甲方（委托人）：
　　乙方（居间人）：
　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1。1乙方接受甲方委托，负责就有限公司厂区建设工程项目（以下称该工程项目），推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。
　　1。2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。
　　二、乙方的义务
　　2。1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。
　　2。2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
　　2。3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。
　　三、甲方义务
　　3。1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。
　　3。2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3。3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。
　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
　　根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：
　　4。1本项目居间费用为工程造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额（税后）作为酬金。甲方应无条件地按照事
　　先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的计万元（税后），作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。
　　4。2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割50居间服务费，计万元；工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔25的居间服务费，计万元；当工程完工验收后10天内兑现最后25的居间服务费，计万元（按工程审结价进行调整后支付）。
　　4。3甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：
　　五、特别约定：
　　5。1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施；本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条；追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5滞纳金；按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。
　　5。2居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
　　5。3本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。
　　六、保密事项
　　6。1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。
　　6。2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。
　　七、合同终止
　　7。1本合同签字生效后，如果年12月30日，乙方仍未完成居间任务
　　的，本合同自动终止。
　　7。2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
　　7。3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
　　八、争议解决方式
　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。
　　九、其他事项
　　9。1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。
　　9。2本合同双方签字盖章后生效。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　法定代表人或委托代理人：居间人或委托代理人：
　　联系电话：联系电话：
　　合同签订地：
　　合同签订日期：
　　正规工程居间合同篇4
　　甲方：（发包方）
　　乙方：（承包方）
　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
　　第一条：工程概况
　　1、工程地点：
　　2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包。
　　3、工期年月日至年月日。
　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
　　第二条：关于材料供给的约定
　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
　　第三条：关于工程质量及验收的约定
　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G20和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G20并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
　　4、本工程由方设计施工方案。
　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
　　1、布局开槽完工后，支付工程款的50给乙方，水电完工后支付工程款的30，整体竣工验收合格后支付20。
　　2、本工程保修期年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
　　3、双方款项住来均应出具收据。
　　4、工程结算方式：水路米，电路米
　　5、乙方承包内容：
　　1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；
　　2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
　　3、水电施工穿墙、打孔、切割；
　　4、开关插座面板安装；
　　5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；
　　7、其他收费项目另计。
　　第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
　　第七条：全同的变更和解除
　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款支付违约金，并办理终止合同手续。
　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
　　第八条：其它约定
　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元次的劳务费。
　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
　　第九条：附则
　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
　　2、本合同签订后工程不得转包。
　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　4、合同有效期至。
　　5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
　　甲方签字（盖章）
　　乙方签字（盖章）年月日
　　年月日
　　正规工程居间合同篇5
　　发包方（简称甲方）：
　　承包方（简称乙方）：
　　根据民法典、建筑法的有关法律规定。甲乙双方以平等、自愿、公平和诚实信用原则，为确保工程质量，工程进度，为明确双方权利和义务，双方共同签订本合同。
　　一、工程名称濮阳二期工程外墙抹灰、保温。
　　二、承包内容万利财富广场第六层至楼顶所有外墙抹灰及保温。
　　三、质量要求在施工过程中所有施工质量标准必须符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。
　　四、工程量计算与价格外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量，抹灰每平方米定价为元，保温每平方米定价为元。
　　五、施工责任在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和安全操作过程，甲方有权责令乙方整顿，否则造成的经济损失由乙方负责，施工中必须做到成品保护，安全用电的管理工作，做到文明施工的要求。
　　六、违约责任当发生下列情况下，乙方承担违约责任：以上合同内容经签订生效后，任何不遵守或违背合同内容的都视为违约。乙方如自身原因在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。乙方无条件退场或施工过程中自动放弃，甲方不支付任何费用（即施工工程量视为零）。乙方行为或结果对甲方造成损失的，乙方必须全部承担甲方所有的损失。
　　七、付款方式乙方人员入场施工部分工程量后开始支付生活费，工程施工分项完成50后，支付合同价款的40，工程施工全部完成后付合同价款的80，剩余20待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后，等外墙腻子刮完后付清。
　　八、安全事故施工过程中出现的安全事故、红伤事故全部由乙方自行承担。
　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效，望双方共同遵守。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　正规工程居间合同篇6
　　甲方：
　　身份证号码：（以下简称甲方）
　　乙方：
　　身份证号码：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供耒阳市永济镇农副产品批发大市场施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬，双方约定如下：
　　第一条合同事项
　　1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包，施工等真实信息资讯，协助乙方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。
　　2、甲方做好协调工作，及时传达第三方发包条件及要求，努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。
　　第二条报酬
　　乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。
　　第三条付款方式
　　1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。
　　2、在乙方收到第一次工程款后的3日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。
　　3、待主体工程全部竣工后的日内，乙方需第三次向甲方支付万元劳动报酬。
　　如果乙方不按规定及时支付劳动报酬，则按未按时支付金额的，即向甲方承担违约金万元，甲方同时有权要求第三方在项目工程款中优先扣除。
　　第四条违约责任
　　（一）甲方违约责任
　　1、在本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得将本项目再次介绍给任何的第三方（施工队伍）。
　　2、甲方应跟踪服务，如约定期不能按时开工，劳动报酬需一次性退还给乙方。
　　（二）乙方违约责任
　　1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
　　2、乙方与第三方签约生效后，即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与第三方达成签约，仍视为甲方居间服务报酬，若乙方后续与第三方签约，支付甲方居间服务报酬亦同。
　　第五条保密事项
　　甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。
　　第六条合同终止
　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
　　2、如果居间服务成功，本合同完成履行完毕后终止。
　　第七条争议解决方式
　　如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
　　本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖章（印）之日起生效。
　　甲方（章印）：
　　乙方（章印）：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　身份证号码：
　　身份证号码：
　　甲方鉴证人：
　　乙方鉴证人：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　身份证号码：
　　身份证号码：
　　年月日
　　年月日
　　正规工程居间合同篇7
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下：
　　第一条：合同事项
　　1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会，促成签定合同媒介服务。
　　2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。
　　第二条：报酬
　　乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额作为居间劳务报酬。（以主合同签定的总金额为准）
　　第三条：付款方式
　　第四条：特别约定
　　1、甲方末促成合同成立，所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。
　　2、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
　　3、甲方向乙方提供信息必须属实，方可促成合同签定；若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同，视为居间人促成合同成立；乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬，否则甲方有权向人民法院申请强制执行。
　　第五条违约责任及合同生效
　　1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费，视为乙方违约；除继续承担应付款项外，同时还承担逾期支付的违约责任，按甲方应得劳务报酬总额的乘以逾期天数计得金额，作为罚金迫加支付给甲方。
　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字盖章（印）之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件（委托人盖章签字）一份，委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。
　　乙方（章印）甲方（章印）
　　法人代表：
　　法人代表：
　　授权代理人：
　　授权代理人：
　　身份证号：
　　身份证号：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　年月日
　　年月日
　　正规工程居间合同篇8
　　甲方（委托人）：
　　乙方（居间人）：
　　联系地址：
　　联系地址：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1、乙方接受甲方委托，负责就引荐衡阳市天嘉置业发展有限公司“天嘉。翰廷”消防工程项目给甲方和衡阳市天嘉置业发展有限公司单位直接洽谈，（以下“衡阳市天嘉置业发展有限公司”简称“天嘉置业”）向甲方提供“天嘉置业”的重要信息，并最终促成甲方与“天嘉置业”签订消防工程合同。
　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与“天嘉置业”公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。
　　二、乙方的义务
　　1、乙方必须向甲方提供有关天嘉置业公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对“天嘉置业”公司进行实地考察。
　　2、乙方承诺向甲方提供的关于“天嘉置业”公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。
　　3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成“天嘉置业”公司将消防工程承包给甲方。
　　三、甲方义务
　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料。负责和“天嘉置业”公司单位进行合同谈判。
　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和“天嘉置业”公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
　　1、本项目居间报酬为30万元。
　　2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬10万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与“天嘉置业”公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。
　　3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方没有促成甲方与“天嘉置业”公司签订工程承包合同，视为乙方居间不成功，乙方应将居间报酬万元退还甲方。
　　4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动。在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
　　5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条。乙方完成居间任务，实际取得居间报酬后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。
　　五、居间报酬的承担
　　居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。
　　六、诚信原则
　　1、如果甲方与公司在本合同委托期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与公司进行协商并签订股份转让协议，否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
　　2、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与公司签订股份转让合同，居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
　　3、本合同的有效期（委托期）为20个工作日（自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算）。居间方在此期间必须积极推动公司与甲方进行实质洽谈，并协助甲方和公司达成实质成交合同。
　　七、本合同解除的条件
　　1、当事人就解除合同协商一致。
　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的。
　　3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。
　　4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行。
　　5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
　　八、合同终止
　　1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。
　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
　　九、争议解决方式
　　如发生合同争议，双方协商解决。协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。
　　十、保密事项
　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
　　十一、其他事项
　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
　　甲方（盖章）：
　　乙方（盖章）：
　　法定代表人或委托代理人：
　　法定代表人或委托代理人：
　　合同签订地：
　　合同签订日：
　　正规工程居间合同篇9
　　委托方：
　　居间方：
　　身份证号：
　　身份证号：
　　居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关装修工程项目居间服务等事项，经协商一致，签订本合同。
　　1、合同标的物
　　居间方向委托方提供珠江新城装修工程，合同标的物具体情况
　　2、居间方义务
　　A、居间方应积极、认真地介绍装修项目基本情况，并及时沟通情况；
　　B、居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；
　　C、居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图；
　　D、居间方应协调有关矛盾，促成委托方与该装修工程项目方成功签约。
　　3、委托方义务
　　A、委托方承诺一旦本装修工程项目方与委托方签订合同，委托方即应承担向居间方支付服务费义务。
　　B、委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题，委托方不能以任何理由拒付及拖延居间服务费。
　　4、居间服务费
　　A、居间服务费（即是中介服务费）的标准；
　　B、委托方与装修工程方签订的针对本装修工程项目合同总金额（不论何种形式）的6，此居间费包括所有居间人的费用在内。
　　C、居间服务费支付方法：
　　委托方与装修工程方签订合同后各委托方收到该项目工程费达到总造价10以上时，委托方支付居间服务费30，委托方收到工程费达到50以上时，付居间服务费30，委托方收到工程费达到70，付居间服务费40（即付清）。
　　5、诚信原则
　　（1）、委托方在本合同委托期内，没有征得居间的书面同意，委托方不能与该人项目方进行协商中签订项目转让合同，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
　　（2）、委托方不能以相关企业或其子公司及一切转让工程名义转让合同。居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
　　（3）、委托期内委托方未能与该项目达成协议时，委托方将不支付居间服务费。
　　（4）、委托方在签订装修工程，在施工期间或之后，该项目增加工程量时委托方按工程量增加部分支付居间方服务费。
　　6、本合同经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意，任何方不得擅自修改本合同。
　　违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议一式二份，双方各执一份。
　　委托方：
　　居间方：
　　代表人：
　　代表人：
　　联系地址：
　　联系地址：
　　年月日年月日
　　签订地点：
　　签订地点：
　　正规工程居间合同篇10
　　委托人（以下简称甲方）：
　　居间人（以下简称乙方）：
　　甲、乙双方经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成本合同。
　　第一条甲方因与建设工程施工合同（以下简称建设工程施工合同），委托乙方提供居间服务（以下简称居间服务）。
　　第二条甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份（加盖甲方公章）给乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。
　　第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务。
　　甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日。
　　第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。
　　第五条乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。
　　1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬；
　　2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报酬；乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。
　　第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行。
　　第六条本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决；协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
　　第七条如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　第八条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　日期：