工程施工合同、

　　工程施工合同
　　推荐度：
　　工程施工的合同
　　推荐度：
　　部门工程施工合同
　　推荐度：
　　工程施工合同
　　推荐度：
　　建设工程施工合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　工程施工合同、
　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的工程施工合同、，欢迎大家分享。
　　工程施工合同、1
　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致，订立本合同。
　　第一条工程概况及承包内容
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程承包内容：屋面防水施工工程
　　屋面防水采用改性沥清B防水材料（3厚），面积。
　　第二条施工工期乙方在接到甲方通知后日内开工，个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。
　　第三条承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。
　　第四条工程造价
　　屋面B防水每平米元；（含税金）
　　总价款整（工程量按实结算）。
　　第五条材料规格及质量标准
　　5。1材料规格：（本工程屋面防水等级为级）屋面防水采用B防水卷材，厚3。
　　5。2材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何，是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。
　　5。3施工质量标准：防水施工必须具有二级以上防水施工的资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。
　　基层必须干燥，含水率要求在8以内。
　　基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。
　　复杂部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30c，搭接为810c。
　　上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。
　　天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900，并用密封材料嵌填封严。
　　卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25c。
　　防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于48小时。
　　乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格按照国家规范（GB50345）、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。
　　第六条安全生产文明施工
　　1、安全生产：乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导，无条件配合建设主管部门的。各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产，对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。
　　2、文明施工：乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施，乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并无条件满足需要，达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施，对不认真履行的，甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事。
　　第七条工程验收
　　进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工，施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）和合同规定验收。
　　第八条违约责任
　　8。1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程，则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。
　　8。2工程质量标准或检测不符合要求的，则甲方有权责令乙方在日内整改，因整改造成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5作为违约金。
　　8。3因乙方原因终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款20的违约金。
　　第九条付款方式
　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，工程完成30支付合同价款的10，完成至60支付合同价款的30，工程全部完成支付合同价款的70，验收合格后支付合同价款的95，余款5待工程保修期满后付清，保修期为XXXX年。
　　第十条其他约定
　　10。1本合同的签定地点为市。
　　10。2在履行协议过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人由市仲裁委员会仲裁，也可向市人民法院提起诉讼。
　　10。3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　负责人：电话：负责人：电话：
　　XXXX年月日XXXX年月日
　　工程施工合同、2
　　发包人：
　　承包方：
　　住所：
　　住所：
　　电话：
　　电话：
　　1、工程地点：
　　2、工程内容及做法：。
　　3、工程承包方式：包工包料。
　　4、工程期限：天，开工日期：年月日，竣工日期年月日。
　　5、发包人义务：
　　（1）开工前天，为承包人进场施工创造条件（包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则）；
　　（2）提供施工期间的水源、电源。
　　（3）负责协调施工队与邻里之间的关系。
　　（4）不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
　　（5）参与工程质量和施工进度的。监督，负责材料进场、竣工验收。
　　6、承包人义务：
　　（1）施工中严格执行安全施工操作规范、防水规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
　　（2）严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
　　（3）保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道
　　（4）保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施行工现场。
　　7、工程变更：工程项目及施工方式如需变更，双方应一致签订书目变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
　　8、合同工程款：本合同工程为RMB：，（大写）。
　　9、付款方式：双方约定按经下方式支付工程款：
　　（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
　　2、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人，发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时间时向承包人结算工程尾款。
　　10、附则：
　　（1）本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
　　（2）本合同壹式两份，双方各执壹份，签字后生效。
　　发包人（签字）：
　　承包人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　工程施工合同、3
　　按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：
　　第1条工程概况
　　1。1工程名称：甲方名下私房拆除及修建
　　1。2工程地点：本市桥口区太平洋
　　1。3承包范围：旧房拆除，新房重建
　　1。4承包方式：包工包料
　　1。5建设工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工
　　1。6工程质量：参照国家房屋质量有关要求
　　1。7合同价款（人民币大写）：叁佰叁拾元每平方米（根据建筑施工完成后实际面积结算）
　　第2条甲方工作
　　2。1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。
　　2。2指派〔〕为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。
　　2。3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。
　　第3条乙方工作
　　3。1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划〔附件一〕，交甲方审定。
　　3。2指派〔〕为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3。3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。
　　3。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
　　3。5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第4条关于工期的约定
　　4。1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　4。2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
　　4。3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　4。4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
　　第5条关于工程质量及验收的约定
　　5。1本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　5。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
　　5。3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
　　5。4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　5。5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
　　第6条关于工程价款及结算的约定
　　6。1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。
　　本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30，计人民币元；
　　第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10，实际面积的差价与此同时结算。
　　6。2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。
　　第7条关于材料供应的约定
　　7。1本工程乙方负责采购供应的材料〔附件二〕，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
　　7。2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　第8条有关安全生产和防火的约定
　　8。1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
　　8。2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，规范。
　　8。3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
　　第9条奖励和违约责任
　　9。1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。
　　9。2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。
　　9。3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　第10条争议或纠纷处理
　　10。1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　10。2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
　　第11条附则
　　11。1本合同正本两份，双方各执一份。
　　11。2本合同履行完成后自动终止。
　　甲方：乙方：
　　日期：日期：
　　附件一：施工图纸或作法说明
　　附件二：乙方提供材料及施工质量要求
　　1。水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号；
　　2。水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；
　　3。内外墙粉砌厚度不得少于MM；地坪厚度不得少于MM；
　　3。钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；
　　4。任何墙壁厚度不得小于240MM；
　　5。其他约定：
　　延伸阅读：工程质量验收效果生产安全
　　工程施工合同、4
　　发包方（以下简称甲方）：
　　委托代理人（姓名）：
　　民族：
　　住所：
　　身份证号：
　　联系电话：
　　手机号：
　　承包方（以下简称乙方）：
　　营业执照号：
　　住所：
　　法定代表人：
　　联系电话：
　　委托代理人：
　　联系电话：
　　建筑资质等级证书号：
　　本工程设计人：
　　联系电话：
　　施工队负责人：
　　联系电话：
　　依照中华人民共和国合同法a；及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
　　第一条工程概况
　　1、1工程地点：
　　1、2工程装饰装修面积：
　　1、3工程户型：
　　1、4工程资料及做法（见报价单和图纸）；
　　1、5工程承包，采取下列第种方式：
　　（1）乙方包工、包全部材料（见附表三）。
　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方带给其余部分材料（见附表二、三）。
　　1、6工程期限日（以实际工作日计算）；
　　开工日期年月日；
　　竣工日期年月日。
　　1、7工程款和报价单
　　（1）工程款：本合同工程造价为（人民币）金额大写：
　　（2）报价单应当以四川家庭装饰工程参考价格a；为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。
　　（3）报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。
　　第二条工程监理
　　若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同a；，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
　　第三条施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书
　　3、1施工图纸采取下列第种方式带给：
　　（1）甲方自行设计的，需带给施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。
　　（2）甲方委托乙方设计的，乙方需带给施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。
　　3、2双方带给的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书务必贴合民用建筑工程室内环境污染控制规范a；（gb50325）的要求。
　　3、3双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。
　　3、4双方不得将对方带给的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。
　　第四条甲方工作
　　4、1开工日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。
　　4、2无偿带给施工期间的水源、电源和冬季供暖。
　　4、3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。
　　4、4遵守物业管理部门的各项规章制定。
　　4、5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。
　　4、6不得有下列行为：
　　（1）随意改动房屋主体和承重结构。
　　（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。
　　（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。
　　（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
　　（5）强令乙方违章作业施工的其他行为。
　　4、7凡务必涉及
　　4、6款所列资料的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。
　　4、8施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。
　　4、9参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
　　第五条乙方工作
　　5、1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程资料。
　　5、2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：
　　（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。
　　（2）不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。
　　（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿的职责。
　　（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈X的保护。
　　（5）保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
　　（6）保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。
　　5、3透过告知网址、统一公示等方式为甲方带给本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。
　　5、4甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。
　　第六条工程变更
　　在施工期间对合同约定的工程资料如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。
　　第七条材料供应
　　7、1按由乙方编制的本合同家装工程材料、设备明细表a；所约定的供料方式和资料进行带给。
　　（1）应当由甲方带给的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。
　　（2）应当由乙方带给的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收，由甲方确认备案。
　　（3）双方所带给的建筑装饰装修材料，务必贴合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准a；，并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。
　　（4）如一方对对方带给的材料持有异议需要进行复检的，检测费用由其先行垫付；材料经检测确实不合格的，检测费用则最终由对方承担。
　　（5）甲方所带给的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后，在施工使用中的保管和质量控制职责均由乙方承担。
　　第八条工期延误
　　8、1对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：
　　（1）工程量变化或设计变更；
　　（2）不可抗力；
　　（3）甲方同意工期顺延的其他状况。
　　8、2对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：
　　（1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；
　　（2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；
　　（3）因甲方职责造成工期延误的其他状况。
　　8、3因乙方职责不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　8、4决定造成工期延误以双方认定的文字协议为确定双方职责的。依据。
　　第九条质量标准
　　9、1装修室内环境污染控制方面，应当严格按照民用建筑工程室内环境污染控制规范a；（gb50325）的标准执行。
　　9、2本工程施工质量按下列第项标准执行：
　　（1）四川家庭居室装饰工程质量验收标准a；（db143）；
　　（2）四川高级建筑装饰工程质量验收标准a；（db0127）。
　　9、3在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证；认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由职责方承担。
　　第十条工程验收
　　10、1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：
　　（1）材料验收；
　　（2）隐蔽工程验收；
　　（3）竣工验收。
　　10、2工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。
　　10、3双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
　　10、4双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。
　　10、5竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订解决竣工验收遗留问题协议（作为竣工验收单附件）后亦可先行入住。
　　10、6本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为年。
　　第十一条工程款支付方式
　　1、1合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：
　　支付次数支付时间工程款支付比率应支付金额
　　第一次开工日前50
　　第二次工程进度过半45
　　第三次竣工验收合格5
　　1、2工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。
　　1、3工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。
　　1、4工程款全部结清后，乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。
　　第十二条违约职责
　　2、1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿职责；因违反有关法律规定受到处罚的，最终职责由职责方承担。
　　2、2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由职责方承担因合同解除而造成的损失。
　　2、3甲方无正当理由未按合同约定期限支付第
　　二、三次工程款，每延误日，应当向乙方支付迟延部分工程款2的违约金。
　　2、4由于乙方职责延误工期的，每延误日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2的违约金。
　　2、5由于乙方职责导致工程质量和室内空气质量不合格，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付：
　　（1）对工程质量不合格的部位，乙方务必进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按12、4的标准支付违约金。
　　（2）对室内空气质量不合格，乙方务必进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误，按12、4的标准支付违约金。
　　（3）室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方职责的，乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款；甲方对不达标也负有职责的，乙方可相应减少返还比例。
　　第十三条争议解决方式
　　本合同项下发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调解解决不成时，向人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
　　第十四条附则
　　4、1本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。
　　4、2本合同签订后工程不得转包。
　　4、3双方能够书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的职责的，仍应以本合同为准。
　　4、4因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。
　　4、5乙方撤离市场的，由市场主办单位先行承担赔偿职责；主办单位承担职责之后，有权向乙方追偿。
　　4、6本合同履行完毕后自动终止。
　　第十五条其他约定事项
　　甲方（签字）：乙方（盖章）：
　　法定代表人：委托代理人：
　　年月日年月日
　　市场主办单位（盖章）：
　　法定代表人：
　　委托代理人：
　　联系电话：
　　年月日
　　工程施工合同、5
　　甲方：
　　乙方：
　　依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、结构层次：四间三层，从填层地梁一直到顶
　　4、建筑面积：
　　二、工程承包范围：
　　方案图所示的土建工程
　　三、工程设施：
　　施工所用的水电由甲方负责，施工所用的工具、器械由乙方负责
　　四、工程承包形式：
　　承包形式：包清工（立木模、脚手架、钢筋工、泥水工、砌砖工、粉刷、盖瓦片、做地与台阶、清理）
　　五、合同工期：
　　开工日期：年月日（一实际开工日期为准）
　　竣工日期：年月日（一实际竣工日期为准）
　　合同工期总历天数天
　　六、合同价款：
　　金额（大写）：（人民币）元
　　七、工程结算及支付办法：
　　完成总工程量的，支付总工程款，全部工程完成经验收合格后，再付总工程款的，余额待保修期壹年内经复验合格后付清。
　　八、质量要求：
　　工程质量标准：合格（墙面平直，上下不得超过公分）。如果不合格，翻工所需材料及工钱由乙方自负。
　　九、其他要求：
　　1、乙方不得将该项工程转包他人施工。
　　2、施工期间造成安全等事故均与乙方自行负责，施工人员必须保险，保险费由乙方负责。
　　3、乙方缴纳建设保险金元，其保证金待工程竣工验收合格后不计息退还。
　　十、以上不尽事宜，由甲方协商解决。
　　十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，镇财政所一份。
　　十二、合同生效
　　合同订立时间：
　　本合同双方约定签字、盖章后生效。
　　甲方：乙方：
　　代表：代表：
　　年月日年月日
　　工程施工合同、6
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
　　工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
　　一、工程概况
　　1。工程名称：。
　　2。工程地点：。
　　3。工程立项批准文号：。
　　4。资金来源：。
　　5。工程内容：。
　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
　　6。工程承包范围：。
　　二、合同工期
　　计划开工日期：年月日。
　　计划竣工日期：年月日。
　　工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
　　三、质量标准
　　工程质量符合标准。
　　四、签约合同价与合同价格形式
　　1。签约合同价为：
　　人民币（大写）（元）；
　　其中：
　　（1）安全文明施工费：
　　人民币（大写）（元）；
　　（2）材料和工程设备暂估价金额：
　　人民币（大写）（元）；
　　（3）专业工程暂估价金额：
　　人民币（大写）（元）；
　　（4）暂列金额：
　　人民币（大写）（元）。
　　2。合同价格形式：。
　　五、项目经理
　　承包人项目经理：。
　　六、合同文件构成
　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：
　　（1）中标通知书（如果有）；
　　（2）投标函及其附录（如果有）；
　　（3）专用合同条款及其附件；
　　（4）通用合同条款；
　　（5）技术标准和要求；
　　（6）图纸；
　　（7）已标价工程量清单或预算书；
　　（8）其他合同文件。
　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
　　七、承诺
　　1。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
　　2。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
　　3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
　　八、词语含义
　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
　　九、签订时间
　　本合同于年月日签订。
　　十、签订地点本合同在签订。
　　十一、补充协议
　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
　　十二、合同生效
　　本合同自生效。
　　十三、合同份数
　　本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
　　发包人：（公章）承包人：（公章）
　　法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
　　（签字）（签字）
　　组织机构代码：
　　组织机构代码：
　　地址：
　　地址：
　　XX编码：
　　XX编码：
　　法定代表人：
　　法定代表人：
　　委托代理人：
　　委托代理人：
　　电话：
　　电话：
　　传真：
　　传真：
　　电子信箱：
　　电子信箱：
　　开户银行：
　　开户银行：
　　账号：
　　账号：
　　日期
　　工程施工合同、7
　　发包方：
　　承包方：
　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
　　第一条工程项目
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、承包范围和内容：钢结构的设计与施工，二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。
　　四、工程造价：
　　五、建筑面积：
　　第二条施工准备
　　一、发包方：
　　1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。
　　2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。
　　3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的。事务，如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收，办理中间工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。
　　4、按合同规定及时付款。
　　二、承包方：
　　1、负责办理应由承包方办理的各项手续。
　　2、按照《钢结构设计规范》（50017）的要求完成本工程的钢结构施工图纸设计；
　　3、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》（50300）及《钢结构工程施工质量验收规范》（50205）、《建筑钢结构焊接技术规程》（81）等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程。
　　4、编制施工组织设计，并送交发包人批准，检查、做好各项施工准备工作，并严格按审批的施工组织设计施工。
　　5、施工过程中，如发现设计有误，应迅速通知发包人处理，承包人无权擅自变更设计。
　　6、工程竣工后向发包人提供三套竣工资料（包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料）。
　　7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证（合格证等）。
　　第三条工程期限
　　一、本工程自年月日开工至年月日止，共天（日历天）。
　　二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
　　1、发包方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件（通水、通电）的施工场地，影响进场施工；
　　2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
　　3、发包方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
　　4、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；
　　5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期。
　　第四条安全施工
　　1、应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。
　　2、发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日
　　工程施工合同、8
　　单位（甲方）：
　　施工单位（乙方）：
　　根据市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
　　一、工程名称：。
　　二、施工地点及范围：本工程位于，绿地总面积为平方米。
　　三、工程内容
　　1。乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；
　　2。绿地深翻厘米，加工厘米（包括土地平整、造地形等）；
　　3。工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种。种植起算）；
　　4。施工过程中，由于甲方原因需要返工的。，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；
　　5。种植质量应根据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。
　　四、工程造价：工程总造价为人民币元整，一次性包干。
　　五、付款方式
　　1。第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的；
　　2。第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的；
　　3。第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的；
　　4。余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
　　六、施工期限：本工程自年月日至年月日竣工。
　　七、甲方委托，乙方指派负责施工现场的管理协调工。
　　八、其他约定
　　。
　　九、本合同一式份，甲乙双方各执份，图纸预算各份。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　年月日年月日
　　工程施工合同、9
　　甲方（全称）：
　　乙方（全称）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
　　第一条工程概况
　　一、工程名称：临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属工程
　　二、工程地点：校园内
　　三、承包范围：
　　（一）工程承包内容：
　　1、新建围墙。
　　2、围墙外水沟。
　　3、拆除水塔、水槽。
　　4、新建水槽。
　　5、安装水管及水龙头。
　　6、学生宿舍的窗子安装挡雨棚。
　　7、原水塔、水槽处及周边的地面硬化。
　　（二）工程量和计价办法。
　　1、新建围墙按2。8高、每隔2米加柱和两面粉糊进行施工，每米长按元计价，共计48米工价及运费。
　　2、学生宿舍围墙外水沟，加盖板，盖板厚度为米，每米元，长35米造价是5600元。
　　（1）拆除旧水塔、水槽工价及运费4200元。
　　（2）新建水槽靠围墙边砌，长5米，高0。8米。造价元
　　（3）安装水槽水管大小为每隔共计个，连通进出水管，小计。
　　（4学生宿舍的窗子安装铝合金雨棚，长2。4米，宽0。6米，每米105元，共计长63米，造价6615元。
　　（5）原水塔、水槽处及周边的地面硬化8公分厚，每平方米65元，估计为220平方米，计14300元。
　　（6）校内新做水沟米，加盖板，盖板厚度为元，长20米造价是5000元。
　　3、总价约为：59535元。具体结算以各项实际完成工程量为准核算。
　　四、承包方式：包工包料。
　　五、工期：本工程自20年7月20日开工，于20年8月20日竣工。
　　第二条甲方工作
　　一、开工前2天，向乙方提供经确认的施工资料或做法说明，并向乙方进行施工现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
　　二、指派张立新为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。
　　第三条乙方工作
　　一、乙方委派汪其驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　二、严格执行施工规范、安全操作规程、安全规定、环境保护规定。严格按学校要求或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。
　　三、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、校园设施不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好施工过程中的安全隐患。
　　四、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第四条关于工期及安全责任的约定
　　一、甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意。
　　二、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。
　　三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延，乙方负责经济损失。
　　四、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗自然因素影响，导致停工工期相应顺延。
　　五、施工过程中若出现安全事故，造成的政治、经济等责任一概由乙方负责。
　　五、乙方对施工人员应经常进行安全教育，采取严格的安全防护措施，施工区域必须与教学区域隔离，修建围墙时施工区域必须用隔离网与校外的区域隔离，及若不能完全分离的，应安排专人看护和维护秩序，防患于未然，乙方应承担施工过程中由于自己安全措施不力造成的安全及伤亡事故的全部责任。
　　第五条关于工程质量及验收的约定
　　一、本工程以甲方验收约定文件与设计要求为质量评定验收标准。按照学校要求的全部工程达到合格标准，并确保无安全隐患
　　二、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　三、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。
　　第六条关于工程价款及付款方式的约定
　　一、采用包工包料方式。
　　二、合同价款：由甲方验收核准工程量后结合双方约定的各项单价作为合同总价。材料费、工价等费用不因市场价格变化而变动。
　　三、经验收合格，交清相关资料和建安票据，上级专项经费拨到学校后，学校按上级相关要求拨付到乙方账户。
　　第七条关于材料供应的约定。
　　一、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　二、材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。
　　第八条附则
　　一、本协议一式三份，甲方乙方各执一份，学校上级主管部门一份。
　　二、本合同履行完成后自行终止。
　　第九条未尽事宜可经甲乙双方协商解决
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　甲方法人代表签字：乙方代表签字：
　　时间：年月日时间：年月日
　　工程施工合同、10
　　合同编号：
　　施工合同发包方（甲方）：
　　住所地址：
　　联系方式：
　　手机号（b机号）：
　　施工合同承包方（乙方）：
　　单位地址：
　　法定代表人：
　　工程监理人：
　　联系电话：本工程设计人：
　　联系电话：
　　本工程项目经理：
　　联系电话：
　　依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下条款：
　　第一条工程概况
　　11工程地点及面积：
　　12工程造价：元，大写（人民币）：
　　13工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。
　　（1）乙方包工、包全部材料。（见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表）
　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表）；
　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表）。
　　14工程期限天；开工日期年月日竣工日期年月日
　　第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方（或乙方）与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方（或甲方）。
　　第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：
　　31甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为月日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸）；
　　32甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸），设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）；
　　33施工图纸双方签字后生效。
　　第四条甲方义务
　　41开工前天，为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部份腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈XX采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”；
　　42开工前将原有的电话设备拆除；提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项；
　　43负责协调施工队与邻里之间的关系；
　　44禁止拆动室内承重结构，如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续；根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线；
　　45参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；
　　46工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关材料。
　　第五条乙方义务
　　51施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；
　　52在甲方未正式提供有关部门的审批文件前，严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等，否则应承揽相应责任；
　　53严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
　　54保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；
　　55保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；
　　56因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担；
　　57乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。
　　第六条工程变更
　　61为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》（见附件七：家庭装饰装修工程变更单），同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效；凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担；
　　62合同签订后，甲方工程减项超过总工程款5以上时，须向乙方支付减项总额8的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费；
　　63甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目100的工程款后方予以施工。
　　第七条材料的提供
　　71由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表）。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担；
　　72由乙方提供的材料、设备的（见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提；
　　73甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购），在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费（材料款的）材料运输费（根据实际情况确定）；若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任；
　　74除合同注明外，五金（门锁、拉手、水龙头等）、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场；若需要乙方代购，加收所购材料款的采购费及运输费。
　　第八条工期延误
　　81对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
　　（1）工程量变化和设计变更；
　　（2）不可抗力；
　　（3）甲方未按时参加阶段验收而造成的停工；
　　（4）甲方同意工期顺延的其他情况。
　　82因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；
　　83甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；
　　84因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承提，工期不顺延。
　　第九条质量标准
　　91双方约定本工程施工质量按下列第项标准验收：
　　（1）《市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》
　　（2）其它验收标准：
　　92施工过程中双方对工程质量发生争议时：
　　（1）可向市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或市建筑装饰协会投诉进行调解；
　　（2）如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
　　第十条工程验收和保修
　　101双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：
　　（1）水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；
　　（2）油漆、面层涂料施工前验收；
　　（3）竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单（见附件八：工程验收单）。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担。
　　102工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续（见附件九：工程结算单），并填写工程保修单（保修期为年）（见附件十：工程保修单）。
　　第十一条工程款支付方式
　　111双方约定按以下第种方式支付工程款：
　　（1）合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方财务支付工程款：
　　（2）支付次数支付时间付款比例支付金额
　　第一次合同签订之日
　　第二次隐蔽工程验收后日内
　　第三次竣工验收合格后日内
　　（3）其他支付方式：
　　113甲方应将工程款直接交乙方财务部。工程款全部结清后，乙方应穨甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失，责任由甲方自负。
　　第十二条违约责任
　　121合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的。，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；
　　122工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利；
　　123甲方未按期支付
　　第二（三）次工程款的，乙方有权停工，每延误日向乙方支付工程总造价2的违约金；
　　124由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
　　125由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误日由责任方向对方支付工程总造价的2作为违约金。
　　第十三条合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第种方式解决：
　　（1）向仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向人民法院起诉。
　　第十四条几项具体规定
　　141工程地在区以外的装饰工程，乙方加收工程总造价的310的远程施工费；
　　142因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点，甲方应支付垃圾清运费用（人民币）元，（此费用不在工程款内）；
　　143施工期间，甲方将外屋门钥匙把，交给乙方施工负责人负责保管。工程竣工移交后，甲方负责提供新锁把，由乙方当场负责安装好交付甲方使用；
　　144施工期间，乙方每天的工作时间为：上午点分至点分；下午点分至点分。
　　第十五条附则
　　151本合同签订后工程不得转包；
　　152甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各持一份；
　　153凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关部门签字（盖章）后生效，三方各持一份；
　　154合同履行完后自动终止；
　　155本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
　　156合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
　　第十六条其它约定条款
　　甲方（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　乙方（盖章）：
　　委托代理人（签字）：
　　年月日
　　家庭装饰装修市场合同认证意见（商场合同认证章）：
　　委托代理人（签字）：
　　联系电话：
　　年月日
　　合同附件：
　　一：家庭装饰装修工程施工项目确认表附件
　　二：家庭装饰装修工程内容和做法一览表附件
　　三：家庭装饰装修工程报价表附件
　　四：甲方提供装修装修材料明细表附件
　　五：乙方提供装饰装修材料明细表附件
　　六：家庭装饰装修工程设计图纸附件
　　七：装饰装修工程变更单附件
　　八：工程验收单附件
　　九：工程结算单附件
　　十：工程保修单
　　工程施工合同、11
　　建设单位（甲方）：
　　地址：
　　邮码：
　　电话：
　　法定代表人：
　　职务：
　　安装承包单位（乙方）：
　　地址：
　　邮码：
　　电话：
　　法定代表人：
　　职务：
　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
　　第一条总则
　　一、工程名称：
　　二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书，初步设计、总概算等文件号。
　　三、工程编号：
　　四、工程地点：
　　五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。
　　六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。
　　第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
　　二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；
　　三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
　　第三条施工准备
　　一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于年月日向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。
　　二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
　　第四条物资供应
　　一、本合同全部所需材料按下列第（）项供应方式办理：
　　1特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；
　　2统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应
　　3包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；
　　4
　　二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工）。
　　三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。
　　四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。
　　五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。
　　第五条工程款结算
　　一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（）项办理：
　　1以施工图预算加增减变更预算进行结算；
　　2按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；
　　3按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；
　　4包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算；
　　5
　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在日内按工程造价总额元的一次
　　拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的的尾款，待工程竣工验收后全部付清（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
　　第六条施工与设计变更
　　一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；
　　二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：
　　1施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；
　　2施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；
　　3在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。
　　三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
　　四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
　　五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。
　　第七条竣工验收、结算与保修
　　一、乙方在单项工程竣工前日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。。
　　二、竣工工程经检验合格，从验收之日起天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。
　　三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据
　　四、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
　　五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
　　六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：
　　1增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；
　　2隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；
　　3提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。
　　七、乙方在单项工程竣工验收天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据此拨款。
　　八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。
　　第八条奖励、惩罚与仲裁
　　一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，归乙方，归设计单位。
　　二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由乙方偿付给甲方万分之的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之的奖励。奖
　　金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。
　　三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。
　　四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第（）项方式处理：
　　（1）申请仲裁委员会仲裁；
　　（2）向人民法院起诉。
　　第九条工程负责人和工伤事故
　　一、甲方派为驻现场负责人，乙方派为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。
　　二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。
　　第十条合同份数及有效期
　　一、本合同一式份。其中正本两份，甲乙方各执一份；副本一式份，报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。
　　二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
　　第十一条附则
　　一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
　　二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。
　　第十二条合同附件（均略）
　　一、工程项目一览表
　　二、全部施工图纸
　　三、施工图预算表
　　四、甲方负责供应材料、设备一览表
　　五、国家或省、自治区、市政政府等有关单位对工程的批准投资计划、计划任务书等份文件。
　　第十三条其他条款
　　建设单位（甲方）：
　　代表人：
　　年月日
　　安装承包单位（乙方）：
　　代表人：
　　年月
　　篇三：建设工程施工合同模板
　　合同编号：
　　工程名称：
　　签订日期：
　　签订地点：
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对
　　签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
　　具体保修的内容双方约定如下；
　　包括但不限于《建设工程质质量管理条例》涉及的结构工程、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。
　　二、质量保修期
　　1双方遵循《建设工程质量管理条例》及有关规定，以下工程的质量保修期按不低于如下时间约定：
　　（1）结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限：
　　（2）电气管线、给排水管道、没各安装工程为1年：
　　（3）供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期；
　　（4）其他质量保修期限约定如下：工程竣工后1年。
　　（5）屋面防水保修期为1年。
　　2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
　　三、质量保修责任
　　l、属于保修范围、内容的项目，承包入应当在按到修理通知之日起3天内派入修理。承包人不在约定期限内派人修理或经历两次合（两次）以上维修仍然不能解决问题的。发包人可委托其他人员修理。维修总价〔含税金）在承包人质保金中扣除，同时，发包人可在维修总价基础上加扣15的管理费。质保金不足的，发包入有权向承包人追偿。
　　2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事敌现场抢修。
　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
　　4、承包人对维修的质量负责，维修项目完成后要经业主或发包人验收签字方可，所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。否则，即使保修期满，也应该继续维修，相应的质量保修金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题后方可支付。
　　四、保修费用
　　质量保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
　　五、质量保修金的返还
　　保修责任不予减免。
　　质量保修金返还时，由于部分项目质保期未满，因此，承包人须向发包人开具与工程项目质量保修金等额的保函。最长质量保修期满后且无质量问题时退还其保函。
　　六、其他
　　双方约定的其他工程质量保修事项：无
　　若质量保修期间发生工程质量维修事件时，承包人必须在2天或48小时一内到现场维修处理，每延误一天则按合同暂估价的千分之三承担违约金。
　　如因工程质量缺陷或承包人维修不及时以及维修过程中给房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方向发包人提出赔偿要求时，发包人有权向承包人追偿。
　　本工程质量保修书，由施工合同发包人，承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。
　　发包人（公章）：承包人（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　授权代理人（签字）：授权代理人（签字）：
　　年月日年月日
　　工程施工合同、12
　　发包人（甲方）：
　　承包人（乙方）：
　　乙方承担甲方B地块小区大门及部仹房屋的修建，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规之规定，双方本着平等、自愿，诚实守信的原则，经协商一致，就该工程单包工订立以下合同。
　　一、工程承包方式包工丌包料。乙方承担B地块小区大门及部仹房屋的修建，甲方负责提供修建所需的原材料。
　　二、工程承包范围砼基础、钢筋制作、主体工程、内墙粉水、外墙贴砖、屋面水泥沙浆找平、焊接、管线预留预埋、屋面排水管、室内排污管、外墙脚手架等。未说到的，以设计施工图及双方约定为准。
　　三、工程质量合格。
　　四、工期从年月日至年月日，工期共天。因下雨和丌可抗力的自然突害造成的停工，按实际停工天数顺延。
　　五、工程量按实际完成的工程量结算。
　　六、承包价格单包工承包价格为每平方米元。
　　七、安全责仸乙方必须严格按照工程建设相关的安全规定组织施工。加强对现场作业人员的安全教育，对施工的全过程进行安全监督和检查，杜绝一切丌安全隐患。如因管理丌善和违规操作所造成的伤亡事故和经济损失概由乙方负责。
　　八、违约责仸甲、乙双方仸何一方违约，处工程合同总价款5的违约金。
　　九、付款方式工程量完成60以上，按完成工程量的总价款的60支付工程款，工程完工，十日内付清全部工程款。
　　十、本合同一式两仹，甲、乙双方各持一仹，经双方代表签字和盖章后生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　工程施工合同、13
　　甲方：
　　乙方：
　　龙港花园三期J12B住宅楼的地暖工程铺设、安装（含主材）由乙方承包，特订立合同条款如下，以资双方共同遵守执行。
　　一、工程名称：龙港花园三期J12B住宅楼的地暖工程铺设工程
　　二、工程地点：鲅鱼圈区龙港花园
　　三、工程承包范围：龙港花园三期J12B住宅楼地热管铺设、安装、保温处理、碎石混凝土找平层等地暖工程所需的施工全部内容（含材料、人工费及材料运输等）以及相关的检验、调试、验收；成品、半成品保护和现场卫生清理等完成该分项所有的工序。
　　四、承包方式：按照套内实际面积一次性包干，单价为拉毛70元M，一次性压光75元M。
　　五、承包单价及工程量结算依据：
　　每平米包干拉毛70元M，一次性压光75元M，价格包含制作、安装等费用，但不包含税金，如中途有施工相关变动经甲乙双方协商后价格随之调整。
　　六、质量标准及工艺要求：
　　1、乙方应严格执行国家质量标准、施工规范、规程及设计图纸和标准图集要求施工，产品质量应符合国家标准，工程质量等级应达到合格以上；
　　2、地热管材及配件采用的品牌为“金德”牌系列管材及配套管件等。具体规格型号：
　　3、技术要求：
　　管材铺设间距150mm，管材技术性能指标应达到国家标准。
　　保温材料采用聚苯乙烯保温板，容重20kgm3，厚度20mm。
　　七、安全方面：
　　1、乙方应严格遵照国家现行颁发的建筑安全生产有关管理规定，严格按照国家现行颁发的安全生产条例组织施工，杜绝违章作业，确保安全生产。对本分项工程的施工安全负全部责任。（包括经济、法律等）
　　2、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的建筑安装工程、安全技术操作规程进行施工；认真采取有效措施，强化安全管理；按所颁发的标准执行；确保安全生产、文明施工，杜绝安全事故的发生。
　　七、甲乙双方责任：
　　1、甲方责任：
　　（1）、向乙方提供设计施工图纸，对本工程实施监督管理。检查乙方的工程质量和工程进度，协调与其他施工班组等相关部门的配合；
　　（2）、负责对图纸不符合要求进行技术性变更。
　　（4）、在工程全部验收完毕后3日内甲方应全部结清该工程项目的全部费用。
　　2、乙方责任：
　　（1）、乙方应向甲方提供相关的施工材料产品合格证、原材料合格证、并负责在工程竣工后，清理现场，做到工完场清。
　　（2）、因乙方的产品质量或安装质量不能符合相关质量标准，乙方负完全责任。
　　十、工程工期：
　　1、依照甲方及现场施工要求，合同签定后，待甲方通知三日内乙方必须进场并开始施工。乙方的工程进度应满足甲方的施工进度计划要求。
　　2、乙方必须遵照甲方总体工期安排、规划要求不得拖延。
　　十一、付款方式：
　　1、合同签订后，甲方预付定金人民币陆仟元整。
　　2、全部工程完成，乙方应当向甲方提交竣工验收申请，验收合格后甲方应支付剩余款。
　　十二、售后服务：
　　该分项工程终身维修，保修期内，因产品或其他质量问题，乙方应免费维修，由于使用不当造成的损坏，乙方不负任何责任。
　　十三、合同未尽事宜，双方协商解决，若协商不成，任何一方均可向工程项目所在地仲裁机构提起诉讼。
　　十四、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，签字盖章后生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法人代表或授权委托人：法人代表或授权委托人：
　　经办人：经办人：
　　时间：年月日时间：年月日
　　工程施工合同、14
　　发包方（以下称甲方）：
　　承包方（以下称乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
　　第一条工程项目
　　一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
　　二、工程地点：麻城宋埠
　　三、承包方式：包工、包机械、包安全
　　第二条工程期限
　　一、合同工期总日历天数10天
　　第三条工程价款、结算及付款方式
　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元组（一组24块电池板）。
　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。
　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
　　第四条甲乙方责任
　　1、甲方需把料运至安装现场。
　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
　　第五条安全施工
　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
　　第六条奖惩责任
　　1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW50000元标准进行结算。
　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20向守约方支付违约金。
　　第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
　　第八条附则
　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
　　甲方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　工程施工合同、15
　　发包人（全称）：（以下简称甲方）
　　承包人（全称）：（以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：职工食堂装饰工程
　　2、工程地点：
　　3、工程内容：食堂改造装饰装修（包括拆除工程；地面、墙面、天棚装饰工程；水、电安装工程等改造装修项目）。
　　二、资金来源：自筹
　　三、合同工期：开工日期：20xx年7月15日；竣工时间20xx年10月15日；总工期90天。
　　四、质量标准：达到国家现行装饰工程、安装工程施工验收规范合格标准
　　五、工程价款：
　　本工程预算总价为：380000。00元（大写：叁拾扒万元整）
　　六、竣工决算：
　　1、按现场实际竣工验收合格工程数量计算。
　　2、竣工结算单价：以预算综合单价为准，材料涨跌不予调整。施工期间如遇人工费等政策性调整依据相关文件予以调整。结算时预算书中缺项项目执行20xx《省建设工程量清单计价定额》及相关配套文件，材料单价按预算材料单价计算，预算中没有的材料单价按甲乙双方签证价格计算。
　　七、资金支付：工程开工进场时拔付5万元，工程进度达80时拔付10万元，竣工结算办理后拔付工程结算总造价的95，余下的5作为质保金，自竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。
　　八、施工安全
　　乙方进场施工期间必须服从甲方相关人员指挥及管理，不得胡乱施工，在施工过程中发生的一切安全、质量事故概由乙方承担责任。
　　九、违约责任
　　本合同中关于承包人违约的具体责任如下：因承包人原因未能按本协议约定的工期完成承包人需向发包人支付3000元天（30日内），超过30天按6000元天计算。双方约定的承包人其他违约责任：按国家相关法律规定执行。
　　十、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日