2021年建设工程施工合同范本【通用版】

　　2021年建设工程施工合同范本【通用版】
　　发包方（甲方）：承包方（乙方）：
　　法定代表人：法定代表人：
　　电话：电话：
　　根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，为明确双方权利、义务及经济责任，加强双方的相互配合，保证工程顺利竣工。双方达成以下合同条款：
　　第一条工程项目
　　1、工程名称：；
　　2、工程编号：；
　　3、工程地点：；
　　4、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。
　　5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。
　　6、承包方式：。
　　第二条工程期限
　　1、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日历天），自年月日开工年月日竣工验收。
　　2、开工前天，乙方向甲方发出开工通知书。
　　3、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
　　（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
　　（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；
　　（3）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；
　　（4）因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
　　（5）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；
　　（6）非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
　　（7）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
　　（8）由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
　　4、工期提前。
　　施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容：
　　（1）提前的时间；
　　（2）乙方采取的赶工措施；
　　（3）甲方为赶工提供的条件；
　　（4）赶工措施的经济支出和承担；
　　（5）提前竣工收益（如果有）的分享。
　　第三条甲方责任
　　1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房；
　　2、提供施工用双排脚手架；
　　3、负责施工现场各施工单位间的协调工作；
　　4、严格监督施工质量，组织工程验收。
　　第四条乙方责任
　　1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料，如：材质单、合格证等；
　　2、认真组织施工，严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工；
　　3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任；
　　4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作；
　　5、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方承担。
　　第五条施工准备
　　1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于年月日向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。
　　2、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
　　第六条工程质量
　　1、本工程质量经双方研究要求达到：；
　　2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
　　第七条工程付款及结算方式
　　1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减，其费用依据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程总价款；
　　2、乙方带料进场开始施工日内，甲方拨付工程总价的工程款；
　　3、乙方安装完成，验收报告签字之日起日内，再拨付工程总价；
　　4、工程质保金为工程总价，质保期年。质保金在年后无工程质量问题时，于年月日付清。
　　第八条施工及竣工验收
　　1、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否则乙方有权拒绝施工。
　　3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。
　　第九条安全施工
　　1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。
　　2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
　　3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
　　第十条违约责任
　　1、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除违约金。
　　2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付元的违约金。
　　3、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除元违约金。
　　4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停止施工，工期顺延，乙方按每日元在甲方支付工程款时加罚违约金。
　　风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
　　第十一条争议纠纷解决处理
　　本合同项下发生的争议，由甲乙双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，可提请仲裁委员会仲裁或者依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
　　第十二条附则
　　1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。
　　2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
　　3、合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。
　　甲方：乙方：
　　签约人：签约人：
　　签约地点：签约地点：
　　签约日期：签约日期：
　　建设工程施工合同注意事项有哪些？
　　第一、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订具体的合同条款，更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。
　　第二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容。
　　第三、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。
　　第四、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化，便于操作，避免纠纷。
　　第五、明确约定监理工程师等各方管理人员的职责和权限。建设工程在施工过程中，发包人、承包人、监理人参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多，往往职责和权限不明确或不为他方所知，造成各方不必要的纠纷。
　　第六、应当明确约定材料设备供应。
　　第七、不可抗力要量化。合同“通用条款”对不可抗力发生以后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定。
　　第八、运用担保条款，降低风险系数。在签订合同时，可以运用法律制度中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。如承包人在向发包人提供履约担保的同时，发包人也应该向承包人提供工程款支付担保。
　　第九、约定违约条款应当注意的情况。应当约定违约金或赔偿金具体的数额和计算方式，要具有可操作行，以防止事后争议。
　　第十、约定争议的解决方式应当注意事项。争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，签约双方应达成一致意见。