屋面防水施工合同

　　旧屋面防水施工合同
　　推荐度：
　　屋面防水施工合同
　　推荐度：
　　屋面防水施工合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　关于屋面防水施工合同
　　在人民愈发重视法律的社会中，合同的用途越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的关于屋面防水施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
　　关于屋面防水施工合同1
　　甲方：：
　　乙方：
　　依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
　　一、工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
　　1、工程地点：市区下马槽宜化循环经济工业园区
　　2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
　　3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎3厚，15a；de），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
　　二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
　　三、主材选用及工程价款等：
　　1、选用材质：3B防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
　　2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）
　　3、施工厚度要求：采用外3厚B防水卷材
　　4、全部包工包料，单价为27元平方。
　　6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
　　四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
　　五、工程质量：
　　1、工程质量标准：合格工程质量标准。
　　2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材（GB18242），防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为年。
　　六、合同价款与支付方式
　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
　　在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。
　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
　　七、工程款支付办法：
　　1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90计量，余下10作质保金。
　　2、承包人剩余10的工程款转作保修金，在保修期满后的日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
　　十、安全施工文明施工
　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
　　十一、工程转包和分包
　　本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
　　十二、保险
　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
　　十三、工程质量保修
　　本防水工程的保修期为年；
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的。，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　十四、违约责任：
　　1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
　　2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20的违约金。
　　3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
　　4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20的违约金。
　　5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
　　6、在保修期间（保修期为年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
　　7、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
　　8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
　　十五、其他事项：
　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
　　2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：签约日期：
　　关于屋面防水施工合同2
　　建设单位：省省直属机关事务管理局（以下简称为甲方）
　　承包单位：（以下简称为乙方）
　　为保障甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：省法制办屋面防水改造工程。
　　2、工程地点：督院街。
　　3、工程内容：
　　A、屋面：结构层上重新找坡（兼保温层）、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。
　　B、墙面：、找平层、新做B防水卷材、保护层压光。
　　C、具体做法详见施工图。
　　二、工期和质保期：
　　1、按甲方要求，遇雨顺延。
　　2、防水工程质量保修期年。
　　三、承包方式：
　　1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。
　　2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。
　　四、甲方责任：
　　1非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
　　五、乙方责任：
　　1。因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
　　2。乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的。一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
　　六、合同价：
　　合同价暂定：8。5万元（大写：壹拾捌万伍仟元整），最终以审计审定金额为准。
　　本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）及其配套文件和年《省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《市建设工程造价信息》所列的单价（包括厂商报价）执行。
　　七、付款方式：
　　合同签定乙方进场后，按工程总造价的30工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97，剩余总造价的3在工程竣工年以后支付。
　　八、违约责任：
　　甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。
　　九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。
　　甲方：甲方代表签字（盖章）：
　　乙方：乙方代表签字（盖章）：
　　年月日
　　关于屋面防水施工合同3
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　按照《中华人民共和国民法典》的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。
　　一、工程地点：
　　二、工程名称：
　　三、工程内容：
　　1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
　　2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。
　　四、工程量计算及工程造价
　　1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积（大约3000）。
　　2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。
　　3、卫生间天沟按20元结算。
　　五、付款方式：
　　屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90，年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10，与乙方结清工程款。
　　六、甲方义务：
　　1、提供乙方用于本工程的有关图纸。
　　2、地屋面的。找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。
　　七、乙方负责：
　　1、必须按照施工图纸及施工方案施工。
　　2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。
　　3、防水保修期为年，如屋面有漏水现象，由乙方维修。
　　八、其他：
　　1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
　　2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。
　　甲方（盖章）：
　　乙方（盖章）：
　　年月日