工程项目居间合同

　　工程项目居间合同
　　推荐度：
　　工程项目居间合同
　　推荐度：
　　工程项目居间合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　工程项目居间合同（集锦15篇）
　　随着法律观念的深入人心，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的工程项目居间合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
　　工程项目居间合同1
　　委托人（甲方）：
　　居间人（乙方）：
　　依据《》及相关法规、规章的规定，承租人与房地产经纪机构在平等、自愿的基础上，就房屋承租居间的有关事宜达成协议如下：
　　第一条委托事项
　　甲方委托乙方为其居间寻找符合以下条件的房屋：
　　。
　　第二条委托期限
　　自年月日至年月日。
　　第三条现场看房
　　本合同签订后乙方应陪同甲方到房屋现场看房。陪同看房后，乙方（是否）可向甲方收取合理的看房成本费，每次不得超过元。乙方为甲方寻找的房屋不满足甲方提出的必备条件的，甲方有权拒绝支付看房成本费。
　　第四条甲方义务
　　（一）应出示身份证、营业执照、等真实的身份资格证明；
　　（二）应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合；
　　（三）应对乙方提供的房屋资料保密；
　　（四）不得在委托期限内及期限届满后日内与乙方介绍的出租人进行私下交易。
　　第五条乙方义务
　　（一）应出示营业执照、房地产经纪机构备案证明等合法的经营资格证明；
　　（二）应认真完成甲方的委托事项，按照本合同第一条甲方提出的条件为甲方寻找房屋，将处理情况及时向甲方如实汇报，并为甲方看房和与出租人签订房屋租赁合同提供联络、协助、撮合等服务；
　　（三）应保证为甲方提供的房屋资料已经事先核实，并且甲方满足出租人提出的特别条件要求；
　　（四）不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益；
　　（五）应保证为甲方介绍的出租人具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明及身份证、营业执照等身份资格证明；
　　（六）收取看房成本费、必要费用、佣金的，应向甲方开具合法、规范的票据；
　　（七）本合同签订后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的预用；。
　　第六条佣金
　　委托事项完成后，甲方应按照实际月租金的（此比例不得超过100）向乙方支付佣金。佣金应在甲方与出租人签订房屋租赁合同后支付。佣金的支付方式：，委托事项未完成的，乙方不得要求支付佣金。
　　第七条费用
　　委托事项完成的，居间活动的费用由乙方承担，甲方支付的看房成本费抵作佣金。非因乙方过失导致委托事项未完成的，甲方应向乙方支付必要费用如下（必要费用包含已收取的看房成费。
　　第八条转委托
　　甲方（是否）允许乙方将委托事项转委托给第三人处理。
　　第九条本合同解除的条件
　　。
　　第十条违约责任
　　（一）甲方未如约支付佣金、看房成本费、必要费用的，应按照的标准支付违约金；
　　（二）甲方与乙方介绍的出租人进行私下交易的，应按照的标准支付违约金，甲方与出租人私下成交的，乙方还有权取得约定的佣金；
　　（三）甲方违反保密义务的，应按照的标准支付违约金；
　　（四）乙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的，除退还已收取的佣金外，还应赔偿甲方因此受到的损失；
　　（五）乙方为甲方介绍的出租人不具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明或身份资格证明的，由此造成的甲方一切损失，均由乙方承担。
　　第十一条合同争议的解决办法
　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第种方式解决（以下两种方式只能选择一种）：
　　（一）提交委员会；
　　（二）依法向有管辖权的人民法院起诉。
　　第十二条其他约定事项
　　本合同在双方签字盖章后生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
　　委托人：
　　居间人：
　　年月日
　　工程项目居间合同2
　　甲方（委托人）：
　　联系人：
　　联系地址：
　　身份证号码：
　　乙方（居间人）：
　　联系电话：
　　身份证号码：
　　甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1、乙方接受甲方委托，负责就公司工程（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息（该项目总造价约元），并最终促成甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包合同。
　　2、居间成功是指甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包完合同签订完成。该工程执行市计价定额及其配套文件和工程施工期间政府下发的相关配套文件，取费标准按一类工程一级取费不下浮，材料价格和未计价材料价格按工程施工期间程造价信息单价执行。
　　二、乙方的义务
　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目信息，内容包括合同条件、工程量及总价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考查。
　　三、甲方的义务
　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和发包单位进行合同洽谈。
　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的向乙方承担违约金。
　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
　　1、本项目居间费用以甲方与重庆XX公司签订的工程合同金额的计算。
　　2、居间成功后，在甲方和发包单位签订合同后支付居间费万元（暂定价）。甲方进场时应先支付乙方万元整，剩余金额从施工开始，根据甲方收到的每笔工程款比例支付；竣工结算完毕时，日内全部结清（乙方提取的款项，税收、管理费由乙方负责）。
　　3、甲方以劳务现金的方式支付。
　　五、乙方的承担
　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
　　六、其他约定
　　本合同一试四份甲乙双方各留二份具有同等法律效力
　　七、合同终止
　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
　　2、如果居间成功本合同完全履行完毕后终止。
　　八、争议解决方式
　　如发生合同争议，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地市区中级人民提起民事诉讼。
　　九、其他事项
　　本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。
　　甲方：（盖章）乙方：（签字）
　　法定代表人法定代表人：
　　年月日年月日
　　工程项目居间合同3
　　甲方（委托人）：
　　联系地址：
　　联系电话：
　　乙方（居间人）：
　　联系地址：
　　联系电话：
　　甲乙方根据《》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
　　2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
　　二、甲方义务
　　1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的向乙方承担违约金。
　　三、乙方的义务
　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
　　3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
　　1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的万元。
　　2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
　　五、居间费用的承担
　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付万元，做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担；居间人未促成合同成立的，有权不予返还居间活动费用。
　　六、保密事项
　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
　　2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
　　七、合同终止
　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
　　八、争议解决方式
　　如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地委员会。
　　九、其他事项
　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
　　合同签订地：
　　甲方：
　　乙方：
　　法定代表人或委托代理人：
　　法定代表人或委托代理人：
　　年月日
　　工程项目居间合同4
　　委托方：（以下简称甲方）
　　法定代表人：
　　通讯地址：
　　联系方式：
　　银行户头：
　　银行卡号：
　　居间方：（以下简称乙方）
　　法定代表人：
　　通讯地址：
　　联系方式：
　　银行户头：
　　银行卡号：
　　甲、乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，经双方充分协商，本着自愿、平等、互利互惠、诚实守信的原则，特订立如下协议，以资共同遵守。
　　第一条委托事项
　　1、甲方计划承接乙方接洽的工程项目，甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方委托。
　　2、乙方应尽力为甲方撮合促成该工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同之日起甲方第三人签订工程合同日止。
　　第二条居间人的权利和义务
　　1、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍公司的相关情况，但甲方书面确认是商业秘密的除外。
　　2、乙方应该认真完成甲方的委托事项，按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
　　3、乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。
　　4、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方承担责任。
　　5、乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。
　　第三条甲方义务
　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料。
　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和第三方所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3、如果居间成功则由甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
　　第四条居间费用及支付方式
　　1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程施工（承包）合同金额的百分之四点五（）酬金。支付方式为：账户划账。作为乙方的佣金、劳务费等居间费。上述甲方支付给乙方的费用为税后费用，税费甲方自愿承担。
　　2、付款时间：甲方与第三方签订正式施工承包合同之日支付人民币元，作为居间首期款，其余居间费根据发包方工程进度比例分次支付，所收款以收据或转账凭证为凭。
　　3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用）乙方自行承担。
　　第五条合同的解除
　　1、委托期限届满，约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除。
　　2、本合同约定目的实现，乙方收到甲方按照本合同第四条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除。
　　3、委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同约定目的不能实现的。
　　4、当事人有其它违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
　　5、在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用），因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。
　　第六条违约责任
　　甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额的金额作为违约金，乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。
　　第七条声明及保证
　　甲方：
　　1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有能力签署并履行本合同。
　　2、甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效。
　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
　　4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人（需有法人委托授权书），本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
　　5、甲方保证自有资质的真是性及合法性。
　　乙方：
　　1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
　　2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
　　3、本合同的签署是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
　　第八条保密
　　甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密）予以保密。为经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务或有损客户利益的活动。
　　第九条争议的处理
　　如甲乙双方发生合同争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意向方所在地人民法院提起诉讼解决。
　　第十条合同解释、补充及附件
　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等的法律效力。
　　第十一条合同效力
　　本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。本合同正本一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。
　　第十三条备注
　　如工程量增加，则居间费用可依照增加工程量的工程款，按百分之四点五支付居间费。
　　委托方（公章）：
　　居间方（公章）：
　　法定代表人（签章）：
　　法定代表人（签章）：
　　年月日
　　年月日
　　工程项目居间合同5
　　委托方：
　　居间方：
　　第一条：事项确认
　　委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与矿主方xx县xx矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。
　　第二条：委托方责任
　　1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。
　　2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。
　　第三条：居间方责任
　　1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。
　　2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与矿主方xx县xx矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。
　　3、在施工期间，居间方应积极配合委托方处理，施工事务时，以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
　　第四条：委托方与矿主方xx县
　　巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。
　　1、委托方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的开挖。
　　2、委托方重晶石石方每立方，土方硅矿。
　　第五条：付款方式
　　1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。
　　2、委托方得到建设方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。
　　3、该工程完工之后，委托方得到建设方支付的结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。
　　第六条：如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。
　　委托人：
　　居间人：
　　年月日
　　工程项目居间合同6
　　甲方：（居间人）
　　联系地址：乙方：（委托人）联系地址：
　　甲乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1、甲方接受乙方委托，向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的。专业承包合同。
　　二、甲方的义务
　　1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息，并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。
　　2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。
　　三、乙方义务
　　1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
　　2、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。
　　3、如果居间成功或提供工程信息有效，则乙方应按本协议约定，向甲方支付居间报酬。
　　四、居间报酬金额、支付时间和支付方式
　　1、项目居间费用总额项目信息费项目提成。
　　A、项目信息费
　　装修面积300700（含）项目，1000元项目；装修面积700项目，1500元项目。
　　B、项目提成：净合同额的3，5
　　1）居间人仅提供工程信息，不引荐和建设单位直接洽谈，居间成功提成3。
　　2）居间人，引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中，居间成功提成5。
　　3）净合同额指除去建设单位等返点，3。41税金后的合同额。
　　4）居间人能协助洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。
　　2、项目信息费发放：乙方参与建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。
　　3、项目提成发放：项目签订合同后按照进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕后一次性发放，具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。
　　4、乙方可以转帐或现金的方式支付。
　　五、保密事项
　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
　　六、协议终止
　　1、本协议签字生效后，有效期一年。
　　七、其他事项
　　1、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。
　　2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人或委托代理人：联系方式：联系方式：
　　协议签订地：协议签订日：
　　工程项目居间合同7
　　甲方（委托人）：联系地址：
　　乙方（居间人）：联系地址：
　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1、乙方接受甲方委托，负责就新疆省昌吉州吉木萨尔县工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的。信息并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
　　二、乙方的义务
　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
　　三、甲方义务
　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按报酬总金额的每天10向乙方承担违约金。
　　四、居间报酬金额、支付时间和支付方式
　　1、本项目居间费用为元。
　　2、居间成功后，在甲方与建设方签订完施工合同后当日向乙方支付的居间报酬。
　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
　　五、保密事项
　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
　　六、合同终止
　　1、本合同签字生效后，在甲方支付完乙方居间酬金后本合同自动终止。
　　七、其他事项
　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）
　　法定代表人或委托代理人：
　　合同签订地：
　　合同签订日：年月日
　　工程项目居间合同8
　　甲方（委托人）：
　　联系地址：
　　乙方（居间人）：
　　联系地址：
　　联系电话：
　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1市工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同。
　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的。，均视为委托事项未完成。
　　二、乙方的义务
　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
　　2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
　　3、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
　　三、甲方义务
　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
　　1；如居间不成功，则乙方需在3个工作日内退还甲方该活动费。
　　2本项目居间费用为工程结算造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额作为酬金。
　　2、居间成功后，在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内，按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。
　　3、甲方以转帐的方式支付。
　　五、居间费用的承担
　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项。
　　六、保密事项
　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
　　七、合同终止
　　1、本合同签字生效后，如果至年月居间任务的，本合同自动终止。
　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
　　八、争议解决方式
　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
　　九、其他事项
　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
　　甲方：（盖章）：
　　乙方（盖章）：
　　法定代表人或委托代理人：
　　合同签订地：
　　合同签订日：
　　工程项目居间合同9
　　甲方（委托人）：
　　乙方（受托人）：
　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　乙方接受甲方委托，负责就工程项目，土方工程量约万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
　　二、乙方的义务
　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
　　三、甲方义务
　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。
　　2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的向乙方承担违约金。
　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
　　1、本项目单价：土方为每方；石方为每方。
　　2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。
　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
　　五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。
　　六、其他事项
　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
　　2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　工程项目居间合同10
　　甲方（居间人）：
　　乙方（委托人）：
　　甲、乙双方根据《》，依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1、甲方接受乙方委托，负责就项目（以下简称“该工程项目”），向乙方提供关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该工程项目的合同。
　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
　　二、居间期限
　　从年月日至年月日。
　　三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
　　1、本项目居间报酬为项目签订的工程施工合同（以下简称“施工合同”）金额的5。
　　2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50，并在收到第二笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50居间报酬。
　　3、乙方应以的方式支付居间报酬。
　　四、居间活动费用的承担
　　居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除；居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。
　　五、双方的权利和义务
　　1、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。
　　2、居间成功的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。
　　六、保密事项
　　1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的。商业秘密，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。
　　2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。
　　七、合同变更、解除和终止
　　1、经双方协商一致，可以变更或解除本协议。
　　2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。
　　3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。
　　八、违约责任
　　1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，应向乙方支付违约金人民币元。
　　2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的向甲方支付违约金。
　　3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的向甲方支付违约金。
　　4、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金。在前述违约金支付完成后，双方应继续履行本合同。
　　九、争议解决方式
　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一致的，双方应提请北京XX委员会按照该会规则进行裁决是终局的，对双方均有约束力。
　　十、其他事项
　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
　　甲方：（盖章）：
　　乙方：（盖章）：
　　年月日
　　年月日
　　工程项目居间合同11
　　甲方（委托人）：
　　乙方（居间人）：
　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1、乙方接受甲方委托，负责就项目（以下称该项目），引荐甲方和项目的建设单位直接洽谈推荐参与工程项目，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。
　　2、“居间成功”是指甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。甲方与建设单位未签订书面的工程合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
　　二、乙方的义务
　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的基本信息或获取项目基本信息的渠道，并尽可能提供和协助获得资料。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
　　2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成承包合同，那么在甲方的工程执行过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
　　3、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
　　三、甲方义务
　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同签订。
　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和项目委托单位所签订的工程（设计咨询等）合同。甲方因履行工程（设计咨询等）合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
　　四、居间报酬的计算方法、支付方式
　　1、本项目居间报酬为甲方与建设单位签定项目合同金额的。
　　2、居间成功后，居间报酬按甲方与建设单位签定的合同支付方式同比例进行支付。
　　五、居间费用的承担
　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。
　　六、保密事项
　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。
　　七、合同终止
　　1、本合同签字生效后，如果未完成居间任务，本合同自动终止。
　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
　　八、争议解决方式
　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交深圳市仲裁委员会仲裁。
　　九、其他事项
　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
　　2、委托主体和最终项目签合同主体为同一主体。
　　3、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
　　甲方（委托人）：
　　乙方（居间人）：
　　年月日
　　工程项目居间合同12
　　经委托方和居间方当事人协商一致，本着诚实信用、互惠互利的原则，双方订立以下合同条款，共同遵守并执行。
　　委托方：
　　居间方：
　　工程名称：
　　工程地点：
　　第一条：事项确认
　　委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与矿主方龙里县公司签订该项目施工合同的居间人。
　　第二条：委托方责任
　　1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。
　　2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。
　　第三条：居间方责任
　　1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。
　　2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与矿主方龙里县公司签订该工程项目的承建施工合同。
　　3、在施工期间，居间方应积极配合委托方处理，施工事务时，以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
　　第四条：委托方与矿主方龙里县
　　公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。
　　1、委托方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的开挖。
　　2、委托方重晶石石方每立方，土方硅矿。
　　第五条：付款方式
　　1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。
　　2、委托方得到建设方的进度款时，在个工作日内向居间方支付居间费。
　　3、该工程完工之后，委托方得到建设方支付的结算款后，个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。
　　如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。
　　委托人：
　　身份证：
　　电话：
　　居间人：
　　身份证：
　　电话：
　　年月日
　　工程项目居间合同13
　　甲方（委托人）：
　　地址：电话：
　　法定代表人：
　　乙方（居间人）：
　　地址：电话：
　　法定代表人：
　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1、乙方接受甲方委托，负责就秦俑馆综合服务楼改造项目标段1建筑改造施工标段工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项：甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
　　二、乙方的义务
　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等与工程相关的信息及资料。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金万元。
　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
　　5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
　　三、甲方义务
　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的3向乙方承担违约金。
　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的15。
　　2、居间成功后，在甲方签订合同时向乙方支付整，正常施工的一个月内，应向乙方支付元整；在正常施工的两个月内，应支付；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。
　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
　　五、居间费用的承担
　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。
　　六、保密事项
　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
　　3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。
　　七、合同终止
　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
　　八、争议解决方式：如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地人民法院依法解决。
　　九、其他事项
　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　工程项目居间合同14
　　根据中华人民共和国合同法第二十三章居间合同协议书第四百二十四、第四百二十六条规定，经委托方和居间方当事人协商一致，本着诚实信用、互惠互利的原则，双方订立以下合同条款，共同遵守并执行。
　　委托方：居间方：工程名称：工程地点：
　　第一条：事项确认
　　委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。
　　第二条：委托方责任：
　　1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。
　　2、能与居间人签订该工程项目的。居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。
　　第三条：居间方责任：
　　1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。
　　2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。
　　3、在施工期间，居间方应积极配合委托方处理，施工事务时，以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
　　第四条：委托方与矿主方龙里县
　　巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。
　　1、委托方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的开挖。
　　2、委托方重晶石石方每立方，土方硅矿。
　　第五条：付款方式
　　1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。
　　2、委托方得到建设方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。
　　3、该工程完工之后，委托方得到建设方支付的结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。
　　第六条：如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。
　　委托人：居间人：
　　身份证：身份证：
　　电话：电话：
　　年月日
　　工程项目居间合同15
　　根据中华人民共和国民法典第二十三章居间合同协议书第四百二十四、第四百二十六条规定，经委托方和居间方当事人协商一致，本着诚实信用、互惠互利的原则，双方订立以下合同条款，共同遵守并执行。
　　委托方：居间方：
　　工程名称：工程地点：
　　第一条：事项确认
　　委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与矿主方公司签订该项目施工合同的居间人。
　　第二条：委托方责任：
　　1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。
　　2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。
　　第三条：居间方责任：
　　1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。
　　2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与矿主方公司签订该工程项目的承建施工合同。
　　3、在施工期间，居间方应积极配合委托方处理，施工事务时，以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
　　第四条：委托方与矿主方
　　有限公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。
　　1、委托方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的。开挖。
　　2、委托方重晶石石方每立方，土方硅矿。
　　第五条：付款方式
　　1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。
　　2、委托方得到建设方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。
　　3、该工程完工之后，委托方得到建设方支付的结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。
　　第六条：如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。
　　按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。
　　委托人：居间人：
　　身份证：身份证：
　　电话：电话：
　　年月日