监理合同

　　监理合同
　　推荐度：
　　工程监理合同
　　推荐度：
　　装修施工监理合同
　　推荐度：
　　建设工程监理合同
　　推荐度：
　　监理合同示本
　　推荐度：
　　相关推荐
　　监理合同模板锦集八篇
　　在人们愈发重视契约的社会中，合同出现的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编整理的监理合同8篇，希望对大家有所帮助。
　　监理合同篇1
　　甲方：
　　地址：邮码：电话：法定代表人：职务：
　　乙方：
　　地址：邮码：电话：法定代表人：职务：
　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。
　　第一条监理项目范围
　　甲方委托乙方，按本合同书要求进行工程项目的施工监理，监理范围：质量控制、进度控制和投资控制工作。
　　第二条期限费用
　　服务期限为年月至年月。总费用为：万元。
　　第三条条款定义
　　1。甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
　　2。甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
　　乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。
　　3。本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。
　　4。本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。
　　5。在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。
　　第四条本合同书的开始、完成与变更。
　　1。按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。
　　2。监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
　　3。监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
　　4。如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
　　5。如果如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
　　6。合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
　　第五条甲方的权力与责任。
　　1。甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
　　2。甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。
　　3。对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
　　4。甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
　　5。甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
　　6。甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
　　7。甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
　　8。甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。
　　第六条乙方权力与责任。
　　1。乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。
　　2。乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
　　3。在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。
　　4。乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录C中规定。
　　5。乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。
　　6。监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。
　　7。乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
　　8。乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
　　9。乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计
　　监理合同篇2
　　（以下简称“业主”）与（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。
　　1。业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
　　工程名称；
　　工程地点；
　　工程规模；
　　总投资；
　　监理范围。
　　2。本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。
　　3。下列文件均为本合同的组成部分：
　　（1）监理委托函或中标函；
　　（2）工程建设监理合同标准条件；
　　（3）工程建设监理合同专用条件；
　　（4）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。
　　4。监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
　　5。业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。
　　本合同的监理业务自年月日开始实施，至年月日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，
　　各执份。
　　业主：（签章）监理单位：（签章）
　　法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）
　　地址：地址：
　　开户银行：开户银行：
　　账号：账号：
　　邮编：邮编：
　　电话：电话：年月日签于年月日签于
　　监理合同篇3
　　委托人与监理人，经双方协商一致，签订本合同。
　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称本工程）概况如下：
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程规模：
　　总投资：
　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
　　三、下列文件均为本合同的组成部分：
　　1、监理投标书或中标通知书；
　　2、本合同标准条件；
　　3、本合同专用条件；
　　4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
　　本合同自年月日开始实施，至年月日完成。
　　本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
　　委托人（盖章）：监理人（盖章）：
　　住所：住所：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　开户银行：开户银行：
　　账号：账号：
　　邮编：邮编：
　　电话：电话：
　　签订地点：签订地点：
　　年月日年月日
　　附件
　　第一部分标准条件
　　词语定义、适用范围和法规
　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
　　（1）工程是指委托人委托实施监理的工程。
　　（2）委托人是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
　　（3）监理人是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
　　（4）监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
　　（5）总监理工程师是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
　　（6）承包人是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
　　（7）工程监理的正常工作是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
　　（8）工程监理的附加工作是指：委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
　　（9）工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
　　（10）日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
　　（11）月是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
　　第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
　　第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
　　监理人义务
　　第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
　　第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
　　第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
　　第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
　　委托人义务
　　第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
　　第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
　　第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
　　第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
　　第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。
　　第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
　　第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：
　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
　　第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值管理费）。
　　第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。
　　监理人权利
　　第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
　　（1）选择工程总承包人的建议权。
　　（2）选择工程分包人的认可权。
　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
　　（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
　　第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
　　第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
　　委托人权利
　　第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
　　第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
　　第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
　　第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
　　第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的。赔偿责任或连带赔偿责任。
　　监理人责任
　　第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
　　第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。
　　第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。
　　第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
　　委托人责任
　　第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
　　监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。
　　第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
　　合同生效、变更与终止
　　第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。
　　第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。
　　第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。
　　第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。
　　变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
　　第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，（）可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。
　　第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。
　　第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。
　　第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
　　监理报酬
　　第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
　　第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
　　第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
　　第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
　　其他
　　第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
　　第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
　　第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
　　第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
　　监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
　　第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
　　第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
　　争议的解决
　　第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
　　第二部分专用条件
　　第二条本合同适用的法律及监理依据：
　　第四条监理范围和监理工作内容：
　　第九条外部条件包括：
　　第十条委托人应提供的工程资料及提供时间：
　　第十一条委托人应在天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
　　第十二条委托人的常驻代表为
　　第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施：
　　监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：
　　第十六条在监理期间，委托人免费向监理机构提供名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。
　　第二十六条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：赔偿金直接经济损失报酬比率（扣除税金）
　　第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：（报酬附加工作日数合同报酬监理服务日）
　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：
　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：
　　第四十一条双方同意用支付报酬，按汇率计付。
　　第四十五条奖励办法：奖励金额工程费用节省额报酬比率
　　第四十九条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
　　委托人（盖章）：监理人（盖章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　签订地点：签订地点：
　　监理合同篇4
　　1、按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（）三类。
　　A、建设工程监理合同
　　B、建设工程采购合同
　　C、建设工程分包合同
　　D、建设工程施工合同
　　答案：D。
　　解析：按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
　　2、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。
　　A、物
　　B、行为
　　C、智力成果
　　D、货币
　　答案：A。
　　解析：合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
　　3、下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。
　　A、代理的民事责任由被代理人承担
　　B、代理人以自己的名义实施代理行为
　　C、被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
　　D、代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
　　答案：B。
　　解析：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征包括：代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；代理人以被代理人的名义实施代理行为；代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示；被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
　　4、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。
　　A、只能要求债务人履行债务
　　B、只能要求保证人履行债务
　　C、不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
　　D、可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
　　答案：D。
　　解析：连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
　　5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用子清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。
　　A、A银行4000万元，B银行1000万元
　　B、A银行3300万元，B银行1700万元
　　C、A、B银行各2500万元
　　D、A银行3000万元，B银行20xx万元
　　答案：D。
　　解析：同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿；抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。
　　6、（）担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。
　　A、保证
　　B、抵押
　　C、留置
　　D、定金
　　答案：C。
　　解析：由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
　　7、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。
　　A、保证
　　B、质押
　　C、留置
　　D、定金
　　答案：A。
　　解析：施工合同的履约保证，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或者违约，并弥补给发包人造成的经济损失。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。
　　8、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
　　A、业主自行承担全部损失
　　B、业主和保险公司协商分担损失
　　C、保险公司承担全部损失
　　D、保险公司承担一半损失
　　答案：C。
　　解析：建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：自然事件，指地震、海啸、雷电、庵风、台风、龙卷风、风基、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
　　9、建筑工程一切险保险合同于20xx年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为20xx年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于20xx年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为（）。
　　A、20xx年3月1日
　　B、20xx年3月20日
　　C、20xx年3月10日
　　D、20xx年3月18日
　　答案：C。
　　解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。
　　10、下列选项中，不属于招标准备阶段工作的是（）。
　　A、划分标段
　　B、确定招标方式
　　C、资格审查
　　D、编制招标文件
　　答案：C。
　　解析：招标准备阶段的工作包括划分标段、确定招标方式、选择招标代理机构、编制招标的有关文件。
　　11、全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（）。
　　A、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少
　　B、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多
　　C、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少
　　D、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多
　　答案：A。
　　解析：合同包的数量多好还是少好不能简单地一概而论，应结合项目的施工特点、建设资金的到位计划、可能参与投标竞争的施工承包人的数量和能力进行统筹考虑。发包的数量少，合同管理相对单一。由于要求承包人的施工能力强，因此有能力参与竞争的投标人相对较少，投标竞争的激烈程度相应降低。
　　12、下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（）。
　　A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
　　B、有丰富的政府机关人脉
　　C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力
　　D、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”
　　答案：B。
　　解析：发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的。技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关事宜。选择招标代理机构时，既要审查是否具有相应资质，还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历，以便判断代理招标的能力。
　　13、在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。
　　A、应发给全体投标人，但不必说明问题来源
　　B、只对该投标人有效
　　C、应发给全体投标人，并说明问题来源
　　D、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
　　答案：A。
　　解析：投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，以保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。
　　14、如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间（）前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
　　A、10天
　　B、10个工作日
　　C、15天
　　D、15个工作日
　　答案：C。
　　解析：如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
　　15、需要重新进行招标的情形是（）。
　　A、投标截止时间，投标人少于3个
　　B、招标人对所有中标候选人均不满意
　　C、重新招标后投标人仍少于3个
　　D、重新招标后所有投标被否决
　　答案：A。
　　解析：招标过程中出现如下情形之一时，招标人应当重新招标：（1）在投标截止时间止，投标人少于3个的；经评标委员会评审后否决所有投标的。
　　16、资格预审申请文件的内容包括（）。
　　A、资格预审办法
　　B、申请人基本情况表
　　C、申请人资格要求
　　D、申请人须知
　　答案：B。
　　解析：资格预审申请文件包括：（1）资格预审申请函；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书。本次招标不接受联合体投标或申请人不组成联合体，则不需提供；（4）申请人基本情况表；（5）近年财务状况表；（6）近年完成的类似项目情况表；（7）正在施工和新承接的项目情况表；（8）近年发生的诉讼及仲裁情况；（9）其他材料，在申请人须知前附表内要求提供的材料。
　　17、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。
　　A、投标文件没有加盖公章
　　B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致
　　C、投标担保金额多于招标文件的规定
　　D、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认
　　答案：B。
　　解析：投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
　　18、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。
　　A、施工
　　B、设备采购
　　C、设计
　　D、材料采购
　　答案：C。
　　解析：设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。
　　19、招标人采用邀请招标方式的，应保证有（）个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。
　　A、2
　　B、3
　　C、4
　　D、5
　　答案：B。
　　解析：招标人采用邀请招标方式的，应保证有3个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。
　　20、材料设备采购中划分合同包时的考虑因素不包括（）。
　　A、有利于投标竞争
　　B、市场供应情况
　　C、考虑资金计划
　　D、尽量提前工程进度
　　答案：D。
　　解析：材料设备采购中划分合同包主要考虑的因素包括：（1）有利于投标竞争；（2）工程进度与供货时间关系；（3）市场供应情况；（4）资金计划。
　　监理合同篇5
　　委托人与监理人监理有限责任公司经双方协商一致，签订本合同。
　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称本工程）概况如下：
　　工程名称：工程
　　工程地点：
　　工程规模：
　　监理范围：
　　二、本合同中的。有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
　　三、下列文件均为本合同的组成部分：
　　本合同标准条件；
　　本合同专用条件；
　　在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
　　本合同自年月日开始实施，至合同范围内工程全部完成结束。
　　本合同一式十份，具有同等法律效力，委托人七份，监理人三份。
　　委托人：监理人：监理有限
　　责任公司责任公司
　　住所：住所：
　　法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）
　　授权代表：授权代表：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　邮编：邮编：
　　电话：电话：
　　监理合同篇6
　　委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。
　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程规模：
　　总投资：
　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
　　三、下列文件均为本合同的组成部分：
　　监理投标书或中标通知书；
　　本合同标准条件；
　　本合同专用条件；
　　在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
　　本合同自年月日开始实施，至年月日完成。
　　本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
　　委托人：（签章）xx监理人：（签章）xx
　　住所：xx住所：xx
　　法定代表人：（签章）xx法定代表人：（签章）xx
　　开户银行：xx开户银行：xx
　　账号：xx账号：xx
　　邮编：xx邮编：xx
　　电话：xx电话：xx
　　本合同签订于：年月日
　　监理合同篇7
　　本协议书由（以下简称“业主”）为一方，与（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。
　　鉴于业主已委托监理单位为工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益兹就以下事项达成协议：
　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
　　1公路工程施工监理中标函或委托函
　　2公路工程施工监理合同通用条件
　　3公路工程施工监理合同专用条件
　　4《公路工程施工监理规范》
　　5公路工程施工监理招、投标文件
　　6双方签认的补充或修正文件
　　7其它文件
　　8附件：
　　附件监理服务的形式、范围与内容
　　附件业主提供的监理工作条件
　　附件监理服务的费用与支付
　　其它附件
　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
　　五、本协议书经双方签字盖章后，自年月日生效，至年月日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
　　六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本份，双方各执份。
　　业主：（盖章）监理单位：（盖章）
　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
　　单位地址：单位地址：
　　邮编：邮编
　　电话：电话：
　　传真：传真：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：公路工程施工监理合同通用条件。
　　1定义与解释
　　11定义
　　下列词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。
　　111项目业主建造工程和委托监理单位提供监理服务的对象，具体情况在专用条件中指明。
　　112工程为完成项目所实施的一项或若干项永久工程（包括向业主提供的物资和设备），其概况在专用条件中说明。
　　113服务监理单位根据监理合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务和额外的服务，亦称监理服务。
　　114业主委托监理单位提供监理服务的单位或其合法继承人或其合法受让人。
　　115监理单位受业主委托提供监理服务并具有监理资质的法人或其合法继承人或其合法受让人，根据上下文的内容，亦指监理单位根据监理合同派驻到项目所在履行监理服务的机构。
　　监理合同篇8
　　委托单位（甲方）：CCCCCCCC苑社区监理单位（乙方）：XXXXX爆破有限公司甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》（GB672220xx）、公安部关于《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》等有关法律法规。为切实加强爆破物品管理，确保爆破施工生产安全，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程委托的安全监理服务协商一致，订立本合同，以利共同双方遵照执行。
　　一、工程名称：CCCCCC础石方爆破工程
　　二、工程地点：CCC县板CCC路与莲CCC山路交汇CC西北角
　　三、爆破施工单位：XXXXXXX
　　四、监理范围：石方控制爆破安全监理工作
　　五、监理内容：按照经公安部门认定及专家评审确认的控制爆破等级进行爆破安全监理。
　　六、监理期限：自爆破工程开工之日起至爆破工程结束。
　　七、合同价款与付款结算方式：
　　1、监理费用：根据《爆破工程消耗量定额》GYD10220xx，合同签订时，暂按合同额的6。0收取工程爆破安全监理费。如果工程变更、工程量增加、环境因素发生变化，则甲方需向乙方支付增加部分工程量的工程爆破安全监理费。
　　2、付款方式：委托合同签订时一次性向乙方支付合同额对应的安全监理费用。
　　八、委托单位权利与义务：
　　1、负责处理外部协调工作。
　　2、支持配合监理单位的工作，对监理单位所作出的指令、批复、通知等有关文件及时签认。
　　3、督促施工单位向现场监理人员提供与本工程相关的各类资料。
　　4、负责现场监理人员的办公生活、交通差旅及出发补助等费用。
　　5、及时支付监理费，由于委托方延迟付款时间而导致监理合同中止，责任完全委托方承担。
　　九、监理单位权利与义务：
　　1、负责本工程爆破施工的安全监理。
　　2、指派一名爆破监理技术人员常驻现场，严格按照相关的规程、设计、评审、审批的内容及监理规范的条款实施监理工作。
　　3、监督爆破施工单位按审批的施工方案进行施工。若发现施工单位的爆破作业不符合相关规定，可立即要求其改正、整改或停工，并报告委托单位和当地公安机关。
　　4、查验爆破有害效应是否控制在设计范围内，审验爆破作业人员资格，制止无资格人员从事爆破作业。监督民用爆破物品领取、清退制度的落实情况。
　　5、根据施工需要，定期或不定期召开例会，提出并解决施工中相关的问题且做好各种资料的签证工作。
　　6、负责本合同范围内监理工作的内部资料收集管理和归档工作。
　　十、其它
　　1、本合同签字盖章后生效，如有变更由双方签订补充协议确定。双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。
　　2、未尽事宜，双方协商解决。
　　3、本合同一式贰份，委托方、监理方各执一份。
　　委托单位（章）：监理单位（章）：
　　委托单位代表（签章）：监理单位代表（签章）：
　　年月日年月日