劳务的合同

　　劳务合同
　　推荐度：
　　扩大劳务合同
　　推荐度：
　　工厂劳务合同
　　推荐度：
　　临时劳务合同
　　推荐度：
　　企业劳务合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　劳务的合同【精】
　　随着法律知识的普及，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家收集的劳务的合同，希望对大家有所帮助。
　　劳务的合同1
　　发包人：（以下称甲方）
　　承包人：（以下称乙方）
　　遵照建设部、省、市建委关于加强建筑市场管理和改革用工制度的有关文件精神。根据（发包人：甲方）与业主签定的“工程名称”项目《建设工程施工合同》的有关条款规定，经甲乙双方协商一致，达成如下分包合同条款：
　　第一条：工程概况与承包范围
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程工期：
　　4、承包范围：主桥及接线工程的土建、安装工程（沥青路面、园林绿化工程、照明工程、交通工程等专业工程除外详图纸。
　　第二条：结算方法
　　本工程由已方实行包工不包料方式承包，结算方法按本合同项下第三条约定执行。
　　第三条：结算方法
　　1、本合同价款暂定为人民币元（暂定为人民币元整）（含税包干价）。
　　2、本工程涉及的税费除另有约定外，均由乙方负责交纳并按规定向甲方提供有关凭证。另按税法规定由甲方代扣代缴的按有关规定执行，代扣代缴金额从工程款中扣除。
　　第四条：付款方法
　　1、甲方根据业主拨付的进度款扣除有关税费后余额，全部付给乙方，并结合乙方实际结算款付款，每次付款前乙方必须先提供正式。
　　2、工程竣工验收达到约定要求后，乙方须及时完成该项目的各种要求资料后，方可办理工程结算。
　　第五条：施工工期
　　1、开工日期：年月日
　　2、竣工日期：年月日
　　3、工期顺延、延误按原合同相应条款执行。
　　第六条：工程质量
　　乙方必须严格按照本工程施工图纸（含设计单位提供的设计变更通知）、图纸会审纪要、施工组织设计等技术资料和现行的国家、建设部、本地区有关建筑施工规定、规程、质量验收规范等文件组织施工及验收、并工程质量达到原合同中业主要求的质量标准，若达不到原合同中业主要求的质量标准，乙方应予以返工，直至达到原合同中业主要求的质量标准为止，由于达不到原合同中业主要求的质量标准引起的一切费用和责任由乙方负责，且工程质量安全管理及奖罚办法就符合甲方的有关规定。
　　第七条：双方职责
　　（一）甲方职责：
　　1、负责现场的。工程质量、安全、进度检查控制，检查、监督乙方的合同履行情况。
　　2、按照合同规定支付工程价款。
　　（二）乙方职责：
　　1、乙方必须按照国家和地方法律、法规、部门规章制度及甲方的工程施工程管理制度和总公司颁布的《质量、环境和职业健康安全管理手册》的贯标程序进行工程全过程的施工管理。
　　2、乙方所招聘的劳务人员必须持有“身份证”、“计划生育证”、“务工证”、“上岗证”。乙方负责对其进行安全生产、文明施工、计划生育、城管交通、环境保护和遵守纪律等方面的管理和教育，对劳务人员进出、上岗培训教育须进行动态管理及时对在岗劳务人员造册盖章，并向工程所在地的机关办理暂住户口登记手续，接受管理部门和其他有关部门的监督检查，凡违反有关规定引起的罚款和刑事责任均由乙方承担。
　　3、乙方必须按照安全生产、文明施工相关规定组织施工并确保安全生产、文明施工及临近建筑物、构筑物的安全，做好各项安全防范措施落实等工作，确保劳务人员人身安全并负责由此产生的经济和法律责任。
　　4、乙方必须接受业主、甲方、监理单位以及上级质检部门和安全监察部门的监督、检查，共同把好质量关。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
　　5、乙方按甲方要求的时间。及时申报甲方所需资料，否则甲方有权拒付工程价款。
　　甲方：
　　乙方：
　　劳务的合同2
　　甲方：
　　法定代表人或委托代理人：
　　注册地址：
　　通讯地址：
　　邮政编码：
　　乙方姓名：
　　性别：
　　居民身份证号码：
　　出生日期：
　　家庭住址：
　　邮政编码：
　　户口所在地：
　　通讯地址：
　　邮政编码：
　　电话：
　　鉴于乙方为退休人员，不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。
　　第一条本合同期限为年。
　　本合同于年月日生效，至年月日终止。
　　第二条乙方承担的劳务内容、要求为：。
　　第三条乙方提供劳务的方式为：
　　第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本合同第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。
　　第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：
　　。
　　第六条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：
　　。
　　第七条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。
　　第八条发生下列情形之一，本合同终止：
　　一、本合同期满的。
　　二、双方就解除本合同协商一致的。
　　三、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。
　　第九条甲、乙双方若单方面解除本合同，仅需提前一周通知另一方即可。
　　第十条本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。
　　第十一条甲乙双方约定，甲方为乙方购买一张新华人寿保险股份有限公司意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。
　　第十二条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。
　　第十三条依据本合同第九条、第十条约定终止或解除本合同，双方互不支付违约金。
　　第十四条因本合同引起的。或与本合同有关的任何争议，均提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
　　第十五条本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本合同中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。
　　若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。
　　第十六条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
　　甲方：乙方：
　　代表人：乙方身份证号：
　　甲方地址：乙方地址：
　　联系电话：联系电话：
　　日期：年月日
　　劳务的合同3
　　甲方：
　　身份证：
　　乙方：
　　身份证：
　　甲方在南涪高速公路土石方运输，方量大约15万方，乙方负责承包运输，经甲乙双方共同协商，平等互利的原则，达成如下协议。
　　一、运输里程和单价：
　　1、四公里以上五公里以内单价为：18方的运输车每车230元，16方的运输车每车205元。
　　2、五公里以上六公里以内单价为：18方的运输车每车268元，16方的运输车每车238元。五百米以内的内转单价另行协商。
　　3、若六公里以上的价格另行协商。
　　二、运输车的方量按货箱的实际方量计算。
　　三、运输费用和付款方式：每个月的10号结算和扣除当月的运输油款，15号以前付清当月的一切运输费用。
　　四、甲方必须保证负责运输过程中的柴油供应，柴油的单价按6元升计算，若在运输过程中发现驾驶员偷卖柴油，发现一次重罚5000元。
　　五、乙方的所有运输车辆在运输过程中：运管、路政、交警、派出所、政府安办的一切罚款由甲方承担。
　　六、甲方必须保证乙方的运输道路畅通，保证运输工作时间：早上七点必须准时装车，晚上必须加班到十点，乙方也必须保证车辆的正常运输。
　　七、安全责任：
　　1、乙方的车辆如在运输过程中，驾驶员操作问题发生的一切安全责任与甲方无关，由乙方的车辆自行承担。
　　2、若因挖机装车、掉渣所发生的安全事故或因路基沉降发生的安全事故，由甲方全权负责。
　　八、其它：
　　1、乙方车辆必须在甲方指定路线行驶和指定料场进行卸载，否则对出现的一切后果自行负责。
　　2、乙方必须保证甲方的车辆运输，若三台挖机装载，乙方必须保证15台运输车辆以上。
　　3、若天气变化乙方的车辆能运输的情况，甲方必须保证乙方的车辆正常运料。
　　4、乙方必须保证甲方此工地的土石方运完，不得半途故意停止运输和加价，甲方也不准另行安排其它车辆运输。
　　九、本协议经甲乙双方签字生效，并产生法律效力，本协议一式两份，甲乙双方各式一份。若一方违约则需支付违约金5万元。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　劳务的合同4
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　根据甲乙双方共同商议，甲方将所承建的住宅楼工程项目中的钢筋工分项工程以包工的形式发包给乙方施工。参照有关经济和劳动合同条例、依据国家劳动法及其他相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
　　第一条工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程量：
　　第二条承包范围及注意事项
　　1、施工内容
　　从基础钢筋至工程交工全过程（施工蓝图及技术说明、工程联络单等范围内）以及承包范围保修期内发生的保修工程量（模板工、泥工、油漆涂料、屋面防水、水电暖安装以及塔吊司机工资除外，临时设施搭设除外但包括拆除及材料利用）。
　　2、施工质量
　　必须达到国家验收标准并通过验收。严格按各分项工程验收规范规定控制工程质量，杜绝质量通病。特别注意梁板柱钢筋绑扎工作质量。因施工质量问题返工所造成的一切损失由乙方负全责。
　　3、甲方根据乙方计划和要求及时组织材料。本着节约的原则，乙方应遵守职业道德，严禁随心所欲浪费材料。
　　4、积极配合各工种合理安排劳动力，保证工期（按总进度控制工期），必要时要加班。
　　5、积极配合监理和上级质量部门的质量检查工作，施工中严禁使用砂浆王。
　　第三条安全文明施工
　　1、乙方应遵守国家有关安全文明生产条例，执行甲方有关安全文明施工的规定，严格执行操作规程，材料堆放有序，积极配合上级部门的各项检查，做到安全文明施工。
　　2、进入施工现场，必须戴好安全帽，在无安全防护的高空危险地段作业时必须系好安全带，如有违反，所发生的罚款由乙方负责，在结算时扣除相应金额。
　　3、施工中因违章指挥、违规操作所发生的。一切安全伤亡事故由违反方负责。
　　4、严禁酒后上岗，违者劝退。
　　5、乙方管理好自己的工人，特别是在有矛盾激化发生争斗时，应迅速阻止处理。工地上严禁打架斗殴，如有发生，一律交送派出所处理，由乙方承担一切责任，同时对乙方处元罚款。另外，任何人不准随意拿走工地上的任何财物，凡发现有未经允许拿走或准备拿走工地财物的行为视为偷窃，并处以被窃物价值倍的罚款（最低不少于元），当事人工资不够处罚时直接扣乙方工资。
　　6、特别提醒：施工现场外的一切安全事故甲方概不负责。各自看管好自己的代步车辆，如有丢失和损坏甲方概不负责。
　　第四条工资价格及发付比例
　　1、面积计算：（固定面积包干）以户型面积户数结算，即户。
　　2、价格计算：以元计算。
　　3、结算比例：
　　按进度（最后一栋完成时间）分批次付款，以总价的（约元）为付款基数。基础完工给付元。
　　主体期间每层（四栋）结构完后给付万元。
　　主体完工后验收合格后即付万元。
　　春节前能交工，工资付至，余款待结算后结清（或双方另行商议）。如工程跨年，春节前工资付至实际进度的。来年复工后按本条款给付工资。
　　第五条违约责任
　　因违约方责任造成经济损失的由违约方负全责，乙方因质量、安全等其它问题被第三方（监理及主管部门）罚款和强制解除时，乙方承担经济损失，并终止合同，甲方按实际进度的支付乙方工资。
　　第六条未尽事宜双方协商解决，可补充协议。另订安全生产合同书
　　本合同一式份，甲方份，乙方份，甲方公司份，经签字生效。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日
　　年月日
　　劳务的合同5
　　甲方：
　　法定代表人：
　　乙方：
　　根据法律规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议。
　　第一条劳务协议期限
　　本协议期限自年月日至年月日。
　　第二条劳务内容、工作要求及工作时间
　　1、工作内容：
　　2、工作要求：
　　3、甲方根据业务需要安排乙方工作，乙方应根据工作安排尽职工作。
　　第三条劳动报酬
　　甲方按元天向乙方支付劳务报酬。协议期满后由甲方一次性支付给乙方。
　　第四条劳务协议终止与解除的情形
　　1、本劳务协议期满的。
　　2、双方就解除本劳务协议协商一致的。
　　3、乙方由于健康原因不能履行本劳务协议内容的。
　　4、乙方不能胜任本协议工作内容的。
　　第五条安全责任
　　乙方在协议期内的行为应当一切听从甲方的安排，遵守甲方制度和工作纪律同，外出时必须请假并且必须二人以上同行。
　　第六条双方的。责任
　　1、本协议终止解除后，乙方应在3天内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失，应给予赔偿。
　　2、甲乙双方约定，乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害，由甲乙双方依据国家有关规定协商解决，医疗期内甲方不再向乙方支付劳务费。
　　第七条争议解决办法
　　因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由甲乙双方协商解决，协商不能解决的，当事人可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
　　第八条其他事项
　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字确认后生效。
　　甲方（盖章）：
　　乙方：
　　代表人（签字）：
　　身份证号码：
　　年月日
　　年月日
　　劳务的合同6
　　甲方（用人单位）：
　　乙方（职工）：
　　甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）和国家、省市的有关规定，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用原则，订立本合同。
　　一、合同期限
　　（一）合同期限
　　甲、乙双方同意按以下第1种方式确定本合同期限：
　　1、有固定期限：从年月日起至年月日止。
　　2、无固定期限：从年月日起至法定的终止条件出现时止。
　　3、以完成一定的工作为期限：从年月日起至工作任务完成时止，并以为标志。
　　（二）试用期限
　　双方同意按以下第种方式确定试用期期限（试用期包括在合同期内）：
　　1、无试用期。
　　2、试用期从年月日起至年月日止。
　　（合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；合同期限在一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的合同或合同期限不满三个月的，不得约定试用期。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。）
　　二、工作内容和工作地点
　　（一）乙方的工作内容：
　　（二）乙方工作内容确定为（填“是”）：管理和专业技术类工人类。
　　（三）甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。
　　（四）乙方工作地点：
　　（五）甲方在合同期内可根据生产经营需要或其他原因调整乙方的工作地点和工作岗位双方签字按变更合同办理。
　　三、工作时间和休息休假
　　（一）甲、乙双方同意按以下第种方式确定乙方的工作时间：
　　1、标准工时制，即每日工作小时，每周工作天，每周正常工作不超过40小时，并至少休息一天。
　　2、不定时工作制，即经劳动行政部门审批，乙方所在岗位实行不定时工作制，每周至少休息一天。
　　3、综合计算工时工作制，即经劳动行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：年（）、半年（）、季（）或月（）为周期的综合计算工时工作制。
　　（二）甲方执行法定的及用工单位依法自行补充的有关工作、休息、休假制度，按规定给予乙方享受法定休假日、丧假等带薪假期，并按本合同约定的工资标准支付工资。
　　四、劳动报酬
　　（一）乙方正常工作时间的工资标准（计算加班工资基数），按下列第种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。
　　1、计时工资：元月（元周）；
　　2、计件工资：（70以上职工在正常工作时间内可以完成的，本项约定方为成立）；
　　3、其他形式：
　　（二）乙方试用期工资为元月（不得低于第（一）款约定工资的80或单位同一岗位最低档工资，并不得低于本市最低工资标准）。
　　（三）甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。
　　（四）工资必须以法定货币支付，不得以实物或其他有价证券等形式替代货币支付。
　　（五）甲方与乙方可以依法根据本单位的经营状况、物价指数情况，经过双方协商或者通过集体协商，确定工资正常增长的具体办法。
　　（六）甲方给乙方发放工资的时间为每月日（或周）。如遇节假日或休息日，应提前到最近的工作日支付。
　　五、社会保险
　　（一）甲、乙双方按照国家和省、市有关规定，参加社会保险，缴纳社会保险费，乙方依法享受相应的社会保险福利待遇。
　　（二）乙方患病或非因工负伤，甲方应按国家和地方的规定给予乙方医疗期和享受医疗待遇，并在规定的医疗期内支付病假工资或疾病救济费。
　　（三）乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的，甲方应按国家和省市的工伤保险法律法规的规定办理。
　　六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
　　（一）甲方按国家和省、市有关劳动保护规定为乙方提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。如乙方工作过程中可能产生职业病危害，甲方应如实告知乙方，并应切实按《职业病防治法》的规定，保护乙方的健康及其相关权益。
　　（二）甲方按国家有关规定，发给乙方必要的劳动保护用品，并按劳动保护规定每（年季月）安排乙方进行体检。
　　（三）甲方按国家和地方有关规定，做好女职工和未成年工的劳动保护工作。
　　（四）如甲方或用工单位违章指挥、强令冒险作业危及人身安全的，乙方有权拒绝，并可以随时解除本劳动合同。对用人单位及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为，乙方有权要求改正并向有关部门检举、控告。
　　七、劳动合同的变更、解除、终止
　　（一）符合《劳动合同法》规定的条件或者经甲、乙双方协商一致，可以变更劳动合同的相关内容或者解除固定期限合同、无固定期限合同和以完成一定工作为期限合同。
　　（二）除因乙方不胜任工作，甲方可以依法适当调整其工作内容外，变更劳动合同，双方应当签订《变更劳动合同协议书》。
　　（三）《劳动合同法》规定的终止条件出现，终止本劳动合同。
　　（四）符合下列条件之一的，本合同即告终止（有固定期限的合同除外）：
　　1、本合同所约定的工作任务已经完成；
　　2、；
　　3、；
　　八、经济补偿金、医疗补助费的发放
　　解除或者终止本合同，经济补偿金、医疗补助费等发放按《劳动合同法》和国家、省、市有关规定执行。
　　九、通知和送达
　　甲乙双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均可以当面交付或以本合同所列明的通讯地址履行送达义务。一方如果迁址或变更电话，应当及时书面通知另一方。
　　十、因履行本合同发生纠纷的解决办法
　　乙方认为甲方侵害自己合法权益的，可以先向甲方提出，或者向甲方工会反映，寻求解决。无法解决的，可以向就近的劳动行政部门投诉。属双方因履行本合同发生争议，应当先协商解决；协商不成的，可自争议发生之日起30日内向甲方劳动争议调解委员会申请调解，或者60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
　　本合同的条款与国家、省、市的新颁布的法律、法规、规章不符的，按新的法律、法规、规章执行。
　　双方需要约定的其他事项
　　（一）、在试用期内，乙方被证明不符合录用条件的，甲方有权随时终止劳动合同。所谓试用期不符合录用条件包括：
　　1、乙方被证实不符合录用条件的；
　　2、乙方在30日前未能提供入职规定应提交的相关资料的；
　　3、乙方不能达到所担任岗位的绩效指标或者相应要求的；
　　4、乙方在试用期内请假次数超过5天或者迟到早退超过6次的；
　　5、乙方的背景调查或者在履历中发现有弄虚作假行为的；
　　6、乙方在工作期间发生殴斗行为或违反企业规章制度的；
　　7、其它损害公司及派遣公司利益的行为。
　　（二）、招聘岗位要求及应履行职责。
　　（三）、甲、乙双方应当严格遵守国家的各项法律、法规。甲方及用工单位依法制定的各项规章制度和劳动纪律要告知乙方，乙方要予以遵守并服从甲方及用工单位的管理。
　　乙方严格遵守甲方及用工单位的企业规章制度，绝不将甲方及用工单位的经营情况和业务情况向第三方泄露；不将业务档案、业务凭证等资料复制、泄露或转借给第三方。
　　（四）、违反本合同的责任：
　　1、甲方有下列情况之一的，应当承担违约责任：
　　、违反法律、法规规定，单方面解除本合同的；
　　、甲方未按本合同监督用工单位约定支付劳动报酬的；
　　、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的。
　　2、乙方有下列情况之一的，应承担违约责任并无偿解除（终止）劳动关系：
　　、泄露甲方及用工单位商业秘密，给甲方或用工单位造成损失的；
　　、违反甲方或用工单位规章制度、业务规程或劳动纪律，符合按照甲方及用工单位内部理制度应当予以辞退情形的或乙方有《劳动合同法》第三十九条之一的或违反其他相关法律法规符合解除劳动关系的；
　　、乙方存在虚假欺骗行为（包括但不限于其假工作经历、假学历证、假身份证明等），使甲方违背真实意思的情况下与乙方订立合同的；
　　、乙方无故连续旷工3天，年累计旷工5天或未办理任何交接手续擅自离职的，将按自动离职处理；给甲方或乙方所服务的用工单位造成损失的，甲方有权依法追究乙方相关法律责任。
　　3、赔偿金：赔偿金按违约方实际造成的损失计算。赔偿的范围包括：竞业限制、专项培训（具体参见《竞业限制协议》、《专项培训服务协议》）。
　　4、无论因何种原因致使双方解除或终止合同，乙方均应按甲方要求及时与甲方所服务的公司办理离职手续，按规定办理工作交接手续，包括且不限于工作中的未尽事项、文件、资料、各种办公物品、软件、专卖店图纸、账册、项目报告、客户资料等，须全部清点移交用工单位指定人员并填写办理《离职会签单》。
　　5、凡涉及到甲方或有关联公司的人事、财务、技术、战略、软件、蓝图、软件构思、开发策略和方法等方面的信息均属于甲方的商业秘密，无论乙方在职或离职，如乙方泄露了与甲方建立合作关系的用工单位商业秘密或者侵犯甲方知识产权的，并造成损失时，乙方需赔偿相关损失，并同时向甲方支付同等违约金和赔偿金。
　　6、除特别规定的情况外，工资（含奖金）将由用工单位直接汇入员工指定的银行帐号或以现金形式发放。发薪后的3个工作日内员工如对工资无疑议，则视为支付完成。
　　7、乙方应遵守国家有关计划生育政策规定，如未在规定时间内提供计划生育证件、提供虚假证明或受其他部门追究法律责任时甲方有权与乙方立即解除劳动关系，由乙方承担一切法律责任。
　　8、本合同自签字之日起生效，合同期满前十五天甲方应向乙方发出《续、终止合同通知书》，若双方均未提异议，可签订续约本合同。
　　本合同（含附件）一式两份，双方签字后，各执一份，均具有同等法律效力。
　　附件：
　　1、附加声明书
　　2、派遣员工劳动合同补充协议书
　　甲方：（盖章）乙方：（签名）
　　年月日年月日
　　劳务的合同7
　　甲方：联系方式：
　　乙方：联系方式：
　　甲、乙双方就承建的工方案的相关事项，经协商达成一致意见，为明确责任，相互促进，现依据我国《合同法》有关规定，特签定本合同。
　　一、工程名称：
　　二、施工地点：
　　三、按施工图纸施工：
　　四、砼路面承包施工范围
　　1、本工程为路面混凝土浇筑施工。
　　2、提供混凝土路面施工的各种设备。
　　3、具体施工范围：搅拌、运料装模、振捣、收面压纹、伸缩缝设置。
　　五、甲方负责事项
　　1、提供与混凝土有关的所有施工材料路面买草、盖草及电、水、路三通；提供混凝土材料配比数据。
　　2、提供乙方的生活住所，水电费用。
　　3、砼路面浇筑现场用电提供至米内，搅拌机场地用电、水供给至搅拌机。
　　4、甲方现场施工管理人员与业主协调，放线、打桩、路床、整平按业主要求整平后交乙方施工。
　　5、搅拌场地与路面浇筑现场最远距离不得超过米，如超过米甲方应增加运输费用。如转移搅拌场地，甲方承担机械劳务费用。
　　6、材料质量，砂、卵石杂质过重，水泥“安定性”不合格（龟纹、丝口重则混凝土不成型）业主要求返工，所产生的一切费用由甲方承担。
　　7、停工、停工待料所产生的劳务费用由甲方承担。
　　8、乙方每天浇筑砼路面成型后交甲方看护、伸缩缝填料。乙方如不按甲方指导的材料配比施工所引起的质量问题由乙方负责。
　　六、乙方负责事项
　　1、按甲方提供的图纸施工，按甲方提供的混凝土材料配比数据施工，确保施工质量。
　　2、保障施工安全，负责安全生产。
　　3、按甲方施工管理人员的指导施工。乙方具体负责搅拌、装模、振捣、收面压纹、伸缩缝的质量。养护由乙方负责。水泥袋子由乙方处理。
　　4、负责提供与混凝土施工有关的各种设备及施工人员。
　　5、保证施工工期（如雨天工期顺延）。
　　七、付款方式
　　1、乙方设备进场，甲方付进场费万元开工。
　　2、以分段付款方式，在施工中以分段付款方式付款。
　　3、全砼路面工程浇筑完工，按实收立方米（包括进场费在内），按合同立方米单价，一次性付清全部余款，施工款付清后，本合同终止。
　　八、其它事项
　　1、工程开工至工程竣工，如有其它部门收费情况，由甲方承担费用。因业主的软路基或坑槽过大，过多所引发的无规则断裂，一千米内允许断裂三块板，如业主要求返工所产生的费用由甲方承担。
　　2、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
　　3、本合同一式份，甲乙双方各执份，甲乙双方签字后生效。
　　甲方：乙方：
　　年月日年月日
　　劳务的合同8
　　甲方（聘用单位）：
　　乙方（受聘人）：
　　身份证号码：
　　联系电话：
　　根据中华人民共和国相关法律、法规的有关规定，甲、乙双方经平等协商，一致同意签订本合同，共同遵守。本合同性质为劳务合同。
　　第一条：工作内容及规章制度
　　乙方同意在被聘用期间，根据甲方工作需要，在工作。
　　具体内容如下：
　　1、工作地点由甲方指定在。
　　2、工作内容以甲方安排为主。
　　3、工作时间为。
　　4、特殊情况需提前一周通知甲方。
　　5、上课时需统一着工作服，不允许在上课时间接听电话、发送短信及玩弄手机。
　　6、课程教案内容由甲方提供，乙方负责辅助教学。
　　第二条：协议期限
　　1、本协议有效期自年月日起，至年月日止。合同期满聘用关系自然解除。
　　第三条：劳动纪律和规章制度
　　1、乙方在被聘用期间必须按照甲方规定时间工作。
　　2、乙方必须尽职尽责完成甲方规定的劳动内容。
　　3、乙方不能以甲方的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动，否则一切后果由乙方自己承担，同时甲方保留追究其法律及经济责任的权利。
　　4、乙方在聘用期间，应遵守甲方的各项规章制度及劳动纪律，爱护甲方的财产，遵守职业道德。
　　5、乙方违反纪律及各项规章制度的，甲方可视情节轻重，给予扣款或提前解除本合同。
　　6、合同工作时间期间，乙方必须押有效证件，身份证复印件和学生证复印件。
　　第四条：劳动时间与报酬
　　1、时间与报酬：上课时间由甲方及乙方协商拟定，并严格遵守。甲方将在协议期满后以人民币形式向乙方支付劳动报酬，乙方的薪金标准为100元天。
　　2、甲方不承担乙方任何劳动福利待遇，并且不负责承担乙方的任何医疗保险费用。
　　第五条：其他
　　1、因履行本合同发生的纠纷，双方通过友好协商解决，协商不成的，先申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可向当地法院提起诉讼。
　　2、本协议自签订之日起生效，本协议未尽事宜，按国家有关规定执行。必要时，经甲乙双方协商一致后方可对本协议进行修改或补充。对本协议的任何修改或补充，经双方签字、盖章后方可生效，并且有与本协议同等的法律效力。
　　3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
　　甲方（盖章）：
　　20xx年xx月xx日
　　乙方（签字）：
　　20xx年xx月xx日
　　劳务的合同9
　　合同编号：
　　甲方：建筑公司
　　乙方：
　　第一条：合同目的
　　甲方聘用乙方在建筑公司从事劳务工作，本公司现招聘建筑工人（钢筋工、木工、瓦工），双方经充分协商达成一致，在甲乙双方自愿的情况下签订以下合同。为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行此合同。
　　第二条：聘用工种聘用期
　　甲方聘用乙方为工种或其它，乙方能够胜任的工作聘用期为2到5年自合同签订之日至合同结束，具体工作期限应依照工程项目的进展而定，乙方应无条件服从甲方安排，甲方不能私自延长及停留，如有发生，甲方将承担违约责任。
　　第三条：工作任务和时间及工资支付方法
　　1、甲方每月按乙方的实际出勤结算工资，每月月初结算一次工人工资，如果因甲方原因停工工资正常发放，每月休息4天发放全部工资，每月元人民币，如有技术的工人或手艺好者可加薪水（元到元人民币），可甲方负责乙方的吃住。
　　2、每月15日结算，甲方必须按月发放工资，如果甲方资金不到位，甲方加付工资30的违约金。
　　3，甲方冬季时安排工人室内修建工作，如乙方冬季想回国由甲方提供回国费用以及来年时的往返费用。
　　第四条：旅费及交通费
　　甲方负担乙方从到国的一切费用，国内一切费用由乙方自己承担。
　　第五条：安全责任
　　甲方安全劳动保护措施必须到位，如不到位一切后果甲方承担，甲方负责乙方人身保险。由于自然因素或不可抗拒造成原因，甲方负责乙方基本保底工资。
　　第六条：乙方责任
　　1、乙方到国必须遵守当地的法律法规，打架、斗殴、旷工、喝酒、偷盗财物等一切后果自负。
　　2、乙方工作失误造成重大工程质量问题（如木工方面跑模胀肚影响工程进度，损失工期及材料根据情况而定，责任由乙方负责）。
　　3、乙方必须保证工程质量、进度，按时交工，如不能按时完成，甲方根据情况而定。
　　第七条：违约责任
　　任何一方不履行本合同的责任和义务时，另一方有权依法追究违约方的责任，索赔因对方违约造成的损失。
　　第八条、附则
　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签订之日起生效。
　　2、如在工作当中有其它更改或增加的事项，甲乙双方协商解决。
　　甲方：建筑公司乙方：
　　年月日
　　劳务的合同10
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量和安全，经甲乙双方友好协商，在市高新区村委旁，项目：南山旅游观光点，土方运输任务一事，达成以下合同条款：
　　1、甲方在20xx年和卸土点，乙方车辆进厂后由甲方即日安排工作时间、工作地点及正常拉运，以后需要更换或增加挖装地点，需甲方提前通知，经甲乙双方运距价格认可为宜。
　　2、价位按照单车里程计算，运输价位按运距以内车上虚方元立方计算，此价格均为税后价，超过三百米外每百米增加元立方计算，税费由甲方承担，乙方不再纳税，油价按现实为准，如油价上调，甲方补平油价。
　　3、乙方只负责运输，进入工地装车，到卸渣土的场地平整，推压均由甲方负责。
　　4、每月统计结算，以双方现场委托的统计员签字单据为工程结算依据，具体单拓以原件为准。
　　5、甲方应确保乙方运输费用按甲方指定每月账，此日扎帐后拉运方数视为下月方量，30日前结算付清本月工程款（除第一个月外，扣押工程款的20视为保证金，此工程款完工时全部结清），此后每月按以上付款方式付款。
　　6、甲方不能按时结算付款，逾期约。乙方有权停工，由此停工造成的损失由甲方赔偿，如因甲方原因无故造成乙方运输的停工、误工，由甲方赔偿乙方车辆每天每台
　　7、乙方车辆到工地后，甲方提供车辆加油、维修、餐费、以乙方管理人员签字为准。每月结算时从工程款内扣除。
　　8、甲方负责乙方免费住宿，
　　9、甲方负责路保（交警、路政、超载、路障、抛洒、扰民罚款等）及社会上的外界纠纷，如因此而造成乙方不能正常运行，给乙方造成经济损失的由甲方负责赔偿乙方，按以上第6条为准赔偿，并解决现场装卸过程中出现的。问题，乙方不承担任何费用（不可抗拒因素除外），乙方负责自身的安全问题，如出现安全事故由乙方自负，与甲方无关。如发生扣车现象，甲方必需确保当天要回车辆。但车辆出入范围应在甲方限止范围内，否则乙方自负。
　　10、甲方确保乙方施工的路况平整（如不平整或不利于车辆安全行驶，甲方应根据实际情况随时维修），维修时间超过1天，影响乙方施工进度，甲方应以上按第6条规定赔偿乙方，确保乙方车队24小时营运（不可抗拒因素除外）。
　　11、乙方应该严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中违规操作事故的责任。
　　12、本合同期限壹年，合同期满后双方续签，乙方有优先权，合同另行签约。
　　13、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。
　　甲方：乙方：
　　电话：电话：
　　身份证号：身份证号：
　　年月日年月日
　　劳务的合同11
　　甲方：有限公司项目部
　　地址：
　　乙方：
　　地址：
　　依照《中华人民共和国合同法》有关规定；甲方将混凝土浇筑工程委托给乙方施工，为了明确双方责任、权利和义务结合本工程具体情况，双方经协商签订本合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　二、承包方式
　　包工不包料（包任务、包安全、包浇筑质量、包进度、包工具、包劳保用品、护）。
　　三、劳务费用及付款方式
　　1、水池垫层按元平方，其他按元立方。共计劳务费：元。
　　2、劳务费，甲方通过委托银行转账支付给乙方账户。
　　四、承包内容
　　本项目非分包的所有构造物建筑物的垫层基础、底板、立柱、屋顶、楼面等所有混凝土浇筑工程。
　　五、质量要求
　　1、乙方必须按照施工图纸、施工组织设计方案、技术交底进行操作施工，在施工过程中甲方技术人员应跟随指导。不能出现蜂窝及露筋等现象。如发生这样的现象，必须在甲方的指导下及时处理，并处以一定份额的经济处罚。必须符合国家建筑工程规范。验收规范，安全规范等。
　　2、乙方必须严格按照混凝土施工规范施工，确保质量。如有质量问题造成损失由乙方全权负责。甲方可以再乙方的工程款中自动扣除，若余款不足，甲方保留向乙方追索的权利。
　　3、混凝土浇筑振捣时，乙方必须有专人跟随管理，防止漏振等情况，同时应派专人负责清理散落的混凝土。
　　4、模板拆除后若发现问题，未得到甲方同意，不得私自处理，一经发现处以重罚。
　　5、浇筑壁板和立柱混凝土时，每浇筑完成一处，应立即清理干净粘在柱模和现浇板上的混凝土，浇筑完毕后，乙方应负责清理现场，正常养护不低于7d，后浇带不低于14d。
　　六、双方责任
　　1、甲方必须落实专门的管理人员，乙方不得雇佣身体残疾、高龄和体弱的人员，进入施工现场，根据工作量配备相应的操作人员。
　　2、乙方应严格根据甲方的施工进度，组织人员施工。其施工必须符合甲方的施工设计方案、施工组织计划及国家的各项规范。满足进度、质量、安全要求。如擅自变更，或者质量达不到相应的要求，造成返工的一切损失由乙方全额赔偿，并负责返工达到要求为止。
　　3、乙方必须遵守安全规定，禁止违章作业，甲方应达到相应的防护安全，乙方在浇筑前，应对甲方的安全防护措施进行复查，发现问题要求甲方及时整改。所有安全问题由乙方全面负责。
　　4、协议生效后，如乙方以各种理由中途退场，甲方有权拒绝支付为结算的工程款，乙方不得有任何异议。甲方无故让乙方中途退场，甲方支付乙方全部的工程款。
　　5、由于他人违章作业而造成乙方的损害，其经济损失由肇事者负责，甲方负责追究伤者费用，且暂由甲方垫付。
　　6、凡操作者违反操作规程和工地有关规定及盲目施工所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。伤者不管何因均由乙方负责。
　　七、其他
　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，至工程结束款项结清时终止。
　　2、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。协商一致的，可签订补充协议供双方执行。协商不成的，任何一方均可提请甲方所在地的人民法院解决。
　　甲方代表：
　　开户行：
　　账户：
　　签订时间：年月日
　　乙方代表：
　　身份证号码：
　　开户行：
　　账户：
　　签订时间：年月日
　　劳务的合同12
　　工程项目部（以下简称甲方）聘用木工（以下简称乙方）身份证号：，
　　甲方分配乙方从事“”工程支模、拆模工作，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本协议。
　　一、协议期限：
　　本协议有效期限自年月日起至年月日或该工程支模、拆模工作结束止。
　　二、用工约定：
　　1、劳务用工协议期满，如甲方继续留用乙方，可续签协议。甲方不再留用，劳务用工协议即时终止；
　　1、劳务协议期内乙方要求辞职，应提前三十日以书面形式通知甲方。
　　三、工作职责：
　　1、要听从甲方的工作安排，服从分配，按甲方确定的岗位职责按时、按量完成工作；
　　2、要自觉遵守甲方的各项规章制度和政府法律、法规规定；
　　3、要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》、《安全防火制度》，杜绝各类事故发生。如违反安全操作规程、违规作业，出现工伤事故，本人应负一定责任；
　　四、工作时间：按甲方工程现场实际需求参加劳务工作；
　　五、劳动保护和劳动条件：
　　甲方根据工作需要，向乙方提供必要的劳动工具和劳保用品，乙方调出时需将劳动工具归还甲方。
　　六、劳动报酬：
　　1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则；
　　2、执行定时工作制的乙方为甲方工作，甲方每月以货币的形式支付乙方工资，工资标准每月元。
　　七、有下列情形之一，甲方可解除本协议：
　　1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的；
　　2、因乙方失职，给甲方利造成损失的；
　　3、不服从分配，有违法、违纪行为者；
　　4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》、《安全防火制度》，造成质量和安全防火责任事故者；
　　5、隐瞒身体健康情况并影响工作者；
　　6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的；
　　九、其它：
　　1、双方必须严格遵守履行本协议，任何一方不履行协议，根据情况给予经济补偿；
　　2、本协议经甲、乙双方签字后生效；
　　3、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后；进行修补和补充；
　　4、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
　　甲方：乙方：
　　代表：
　　年月日
　　劳务的合同13
　　发包人：（以下称甲方）
　　承包人：（以下称乙方）
　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
　　一工程概况
　　工程名称：望城才子城。
　　工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
　　建筑面积：（B地开工面积约总建筑面积的平方米。
　　住宅建筑面积平方米
　　住宅商业建筑面积平方米
　　地下室面积平方米
　　二承包方式及承包内容
　　承包方式：实行包工，包水电安装。
　　承包内容：
　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
　　专变部分：（不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。）
　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱（不含）至各级分箱，至用电设备。（设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。）
　　弱电：（消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。）给排水部分（主楼及商业。）
　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，（不含立管安装）预留给水立管套管。
　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
　　三施工工期
　　总日历天数为天。具体以阶段施工进度计划为准。（标准层施工，正常情况下必须保证4天层楼）。
　　四承包单价
　　地下室及商铺按建筑面积每平方元。住宅按建筑面积每平方米元包干。（按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
　　五工程质量
　　乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
　　严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
　　项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90。
　　本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
　　六工程付款方式
　　工程造价计算方法：
　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。（达到标准化工程奖励1元）。
　　设计变更及工程量增加部分超5日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
　　定额外用工。（计时工）按每日元计算。
　　变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
　　七结算及付款方式
　　主体部分，工程进度达到楼面付至已完成工程量的70，以上每月付款一次。按元乘以当月实际完成主体部分施工面积。（一次预埋（每层）按元，二次预埋（每层）按元。
　　装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元乘以当月实际完成主体部分施工面积。
　　余额在全部验收合格后，三个月内付到95，剩余5作为质保金，一年期满后一次付清。
　　八双方职责
　　乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
　　乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
　　乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
　　乙方自行提供必要的劳保用品。
　　乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
　　材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元次罚款。
　　甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
　　甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
　　甲方及时提供工程所需的各种材料。
　　甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
　　甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
　　甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
　　甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
　　乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
　　十工伤事故责任分担
　　元以内安全事故，由乙方承担。
　　元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
　　十一一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
　　十二争议解决
　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
　　甲方：乙方：
　　年月日年月日
　　劳务的合同14
　　甲方（提供劳动服务方）姓名：
　　住址：
　　乙方（接受劳务方）名称：
　　法定代表人（或委托代理人）：住址：
　　为了明确双方在劳务用工期间的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，按照公平、诚信、互利的原则，经双方自愿和协商一致，签订和履行本协议。甲、乙双方在劳务用工期间不具备劳动法律关系的主体资格。
　　第一条、协议期限
　　本协议自年月日起至年月日止。
　　第二条、劳务内容
　　甲方向乙方提供劳务；
　　第三条、劳务标准
　　1。甲方在协议期间，根据劳务内容要求，按照乙方提供劳务内容的相应标准为其提供劳务；
　　2。甲方在提供劳务时应当遵守国家的法律、行政法规、政策，遵守乙方依法制定的与其所提供劳务内容相应的规章制度；
　　3。甲方在提供劳务时，应当服从所在单位或部门与其提供劳务内容相应
　　的管理；
　　4。甲方在提供劳务期间，应当爱护乙方的财产设备；
　　5。甲方在提供劳务期间，与乙方同岗位人员执行相同的工作时间。
　　第四条、劳务费
　　1。甲方总劳务费用32000元（叁万贰仟元），为了保障甲方的正常生活，乙方实行按工作量支付甲方劳务费的。办法；
　　2。为了保证甲方能按协议内容履约，乙方在协议生效之日起只发甲方劳务费的50，其余50作为履行协议保证金。甲方按乙方要求完成劳务内容后，乙方一次性全额返还甲方的履行保证金；若甲方不能按乙方要求完成劳务内容，乙方有权拒发履行保证金；
　　第五条、支付办法
　　1。乙方与甲方协商同意后，乙方因生产经营或流动资金困难不能按期支付甲方劳务费，可以延长60日予以补发；
　　2。乙方因劳动服务需要，延长甲方提供劳务时间的，乙方可安排甲方补休。
　　第六条、协议的变更
　　有下列情形之一的，可以变更协议内容
　　1。由于乙方劳动服务需要，调整甲方提供劳务单位或劳务内容的；
　　2。因不可抗力因素或一方当事人虽无过失，但因客观原因，致使协议无法履行或部分条款无法履行的；
　　第七条、协议的解除
　　（一）甲方有下列情形的，乙方可以解除协议
　　1。甲方在协议期间不能按乙方劳务内容标准提供劳务的；
　　2。甲方违反本协议第三条内容之一的；
　　3。甲方在提供劳务期间，对乙方有不良行为或者侵害乙方合法利益造成人身、财产损害的；
　　4。甲方利用工作之便徇私舞弊或因自己的行为给乙方利益造成损害的；
　　5。甲方由吸毒或触犯法律、行政法规被司法、行政拘留，或被追究刑事责任的。
　　（二）乙方有下列情形之一的，甲方可以解除协议
　　1。乙方不按照协议约定强迫甲方提供协议以外的劳务（服务）的；
　　2。乙方不按照协议约定，不能为甲方提供相应的劳动条件，或经国家有关部门确认因劳动条件恶劣，严重危害甲方身体健康的；
　　3。乙方除第四条第四项约定外，不按协议规定按时支付甲方劳务费用的；
　　（四）经甲、乙双方协商可以解除本协议的。
　　第八条、协议的终止
　　1。本协议期满，即终止执行；
　　2。双方可以协商终止；
　　第九条、双方议定的事项
　　1。乙方为了便于甲方提供劳务，根据甲方所提供劳务的内容需要，向甲方提供相应的劳动条件；
　　2。甲方在提供劳务期间，因为自己行为损害乙方财产、公物的，应当
　　根据损坏程度按照《甘肃省交通科学研究所有限公司资产管理办法》进行赔偿；
　　3。在劳务期间，乙方不负担甲方的社会保险费用；
　　4。乙方按照日劳务费的50支付甲方因病、事请假期间（110天）的劳务费，其他任何费用乙方不再承担，超过10（当月累计）天的，乙方不予支付甲方假期期间的劳务费；
　　第十条、违约责任
　　1。乙方不按照协议约定为甲方提供相应条件，致使甲方不能按照协议约定为乙方提供劳务的，视为甲方正常向乙方提供劳务，乙方应按照协议约定的劳务费数额，支付甲方的劳务费用；
　　2。因乙方违约给甲方造成经济损失的，乙方应赔偿甲方的经济损失；
　　3。甲方在乙方按照协议约定提供相应劳务条件后，不能按照协议约定向乙方提供正常劳务的，乙方可以不向甲方支付本协议约定的劳务费；
　　第十一条、协议的生效
　　本协议自甲、乙双方签字盖章之日起即具法律效力；
　　第十二条、争议的处理
　　双方因履行协议发生争议，先由双方协商解决，或申请人民调解组织调解，调解不成的，一方或双方可以向当地人民法院起诉
　　第十三条、提前终止合同
　　任何一方提出终止合同，需提前十天书面通知对方，经双方协商后签订终止合同。
　　甲方：
　　年月日：
　　乙方：
　　年月日：
　　劳务的合同15
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就武隆工业物流中心项目的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）
　　（1）室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；
　　（2）室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；
　　（3）室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；
　　（4）室内照明灯具及开关预埋及安装；
　　（5）从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；
　　（6）防雷接地安装；
　　（7）消防所有管网预埋及设备安装；
　　（8）弱电预埋及设备安装；
　　四、工期要求乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
　　五、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
　　六、工程承包方式：包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。
　　七、合同价款本合同价款为人民币：23。00元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
　　八、付款和结算方式
　　1、由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；
　　2、当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20；
　　3、当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60；
　　4、当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15
　　5、总劳务费的5作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。
　　九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
　　十、材料设备供应
　　1、本合同工程所有用于水电主材（未计价材料）均由甲方采购供应，所有辅料（计价材料）由乙方自行负责。
　　2、水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
　　十一、双方职责
　　1、甲方职责（1）按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计、设计变更中涉及的。（2）甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关。（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。（4）甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。（5）按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
　　2、乙方责任（1）土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。（2）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。（3）施工现场水、电材料上下车及现场转运。（4）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。（5）现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。（6）在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。（7）乙方食宿自理。（8）乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。（9）乙方现场负责人：
　　十二、违约责任
　　1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
　　2、乙方违约责任（1）如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50后作为结算价款付给乙方。（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2向乙方收取违约金。（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元次向乙方收取违约金。（6）乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50后作为结算价款付给乙方。（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元次向乙方收取违约金。（8）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
　　十三、安全文明施工
　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。
　　2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
　　4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
　　5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
　　十四、其它管理制度
　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗（含缺席、迟到、旷工等现象），甲方按200元天（次）向乙方收取违约金。
　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。
　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
　　甲方：乙方：
　　身份证号码：身份证号码：
　　联系电话：联系电话：
　　日期：年月日日期：年月日
　　安装劳务合同三
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。
　　一、工程项目概况
　　工程名称：明发城市广场EF地块C标段
　　二、承包范围
　　19、21楼一梯三户（包括公共部位）开墙槽、配管、前期问题处理（不包括原预埋管穿线问题）、配强弱电箱安装、垃圾清理。
　　三、承包方式
　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
　　四、承包单价及工作内容
　　包干单价按1300元层计。
　　五、结算方式
　　配管配箱完成经内部验收合格支付工程价款80，剩余20部分穿线完成一个星期内付清。
　　六、工程质量
　　达到甲方交付验收合格水平，满足国家及地方规范要求。
　　七、施工安全
　　人员进场必须做好工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度。若发生安全事故均由乙方承担相关责任及及其相应赔偿，甲方不承担任何责任及相应赔偿。
　　八、乙方权利与义务
　　1。对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，服从甲方管理，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；乙方必须持有劳务公司或企业有效证件
　　2。乙方在施工过程中，必须服从甲方、监理、业主代表对质量、进度、安全等全方位的管理，各项施工管理应严格按照甲方企业的质量保证体系的规定标准实施，为确定各项工作的管理质量和力度，如因乙方人员违反安全操作规程和文明施工规定等非因甲方原因所造成的一切责任事故，乙方应自行承担全部法律责任及经济损失，如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的一切经济损失。所有损失甲方自行在工程款中扣除。
　　3。如乙方违约或中途退场，不管何种原因中途退场，不得以任何理由索取退场费用及补偿，对所完成工作量按50的结算工程款支付给乙方，另50作为违约索赔处理。未完成的零星工作量，在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。
　　4乙方进入工地绝对不准打架、斗殴，否则甲方有权对打架、斗殴双方各处以不少于10000元的违约索赔；若甲方不按期支付工程款，乙方造成停工停电等一切后果由甲方负责。甲方只对乙方签约者负责，不同工人发生任何经济方面关系，如乙方管理不善，造成工人闹事到甲方，每发生一次违约索赔1000～10000元，如发生严重后果，乙方应负一切责任。
　　5。甲方所提供乙方使用的大型机械，如不是正常使用的损坏，而是乙方人为损坏，按维修费用加15管理费从乙方劳务费中扣除。
　　6。如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥，甲方有权对乙方进行1000～10000元次的违约索赔。情节严重者，甲方有权终止合同，所完成的工作量按50结算。
　　7。乙方应按工程进度向甲方提供材料计划，材料进场后由乙方及时领用并按甲方要求堆放、保管，不得随意堆放；未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。对甲方所供材料，乙方应限额领用妥善保管，节约使用，甲方定期对乙方所用材料进行核算（加定额损耗），超出部分加15管理费从乙方工程款中扣除，节约部分予以奖励。
　　8。乙方负责对自身完成的所有成品及半成品进行必要的保护，但不另外记取费用。
　　9竣工交付及其他工序完成后，发现本分包工程发生施工质量问题时，乙方应及时派人修改、处理，所发生的费用由乙方自理。如乙方修改、处理后仍不能达到国家工程验收标准时，甲方有权委托他人完成修改工作，发生的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。
　　10。乙方不得让与施工无关人员进入施工现场及生活区，不得在生活区留宿家属及无关人员，绝对不能入住儿童。否则一经发现，对乙方每留宿一人一天（或一人一次）违约索赔100～1000元次。
　　11。乙方不得擅自在现场、生活区开火做饭，擅自在宿舍接驳电线，否则一经发现，违约索赔200～1000元次，并没收炊具、灶具及大功率用电电器。
　　12。乙方因人员技术达不到甲方要求，甲方可以无条件要求乙方撤场。
　　九、合同有效期
　　本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。本合同自双方代表签字并加盖公章（或代表人按手印）之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满并在乙方充分履行保修义务后终止；
　　十、解决合同纠纷的方式
　　本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采用以下第种方式：（1）向仲裁委员会提请仲裁，（2）甲方所在地人院提起诉讼，（3）向工地所在地的人民法院提起诉讼。
　　甲方：乙方：
　　甲方代表签字：乙方代表签字：
　　日期：日期：
　　安装劳务合同四
　　甲方：电话：项目负责人：职务：
　　乙方：电话：
　　依照《中华人民共和国合同法》和建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，本着公平、公正的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严肃执行。