安全生产合同

　　安全生产合同协议书
　　推荐度：
　　安全生产协议书
　　推荐度：
　　单位安全生产协议书
　　推荐度：
　　交叉施工安全生产协议书
　　推荐度：
　　出租厂房安全生产协议书
　　推荐度：
　　相关推荐
　　关于安全生产合同范文集合八篇
　　随着人们对法律的了解日益加深，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的安全生产合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
　　安全生产合同篇1
　　甲方：岳阳市通衢兴路公司G107与S308跨线互通立交工程项目部
　　乙方：（以下简称乙方）
　　为在跨线立交桥工程施工合同的实施过程中创造安全。高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目部（以下简称甲方）与（以下简称乙方）特此签定安全生产合同：
　　一。此合同所称施工安全范围包括：施工机械。汽运车辆。机械操作人员。机械操作协助人员等安全。
　　二。施工机械。汽运车辆
　　1。项基本原则乙方应按照公路工程施工安全技术规程（JTJ07695）相关规定，向甲方提供书面汇报材料，并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标。保证提供材料真实有效，机械设备各项手续齐全。如有不符，甲方有权拒绝机械上路作业。
　　2。乙方机械和汽运车辆应自觉遵守交通安全法规，不得违章行驶。
　　3。乙方机械和汽运车辆在作业时应注意观察并避让其他车辆和行人，不充许随意停靠，影响其他车辆通行。。
　　4。乙方机械和汽运车辆应服从甲方人员的管理和指挥，不得私接与本项目无关的其他业务。起土场地遇到外地人员妨碍施工，甲方负责协调。但不负责乙方机械和汽运车辆的误工损失。
　　5。乙方机械在作业时和汽运车辆在运土过程中，或因操作及其他原因造成的一切事故，甲方概不负责。
　　6。乙方机械和汽运车辆在本工程内必须做好防盗。防自燃等工作，如发生遗失。火灾等事故，甲方概不负责。
　　三。机械操作人员及协助人员
　　1。乙方必须接受安全技术教育，熟知和遵守本机械和汽运车辆的各项安全技术操作规程，所有证照必须齐全。
　　2。乙方应注意安全文明操作，遵守安全规程，不得与地方及其他人员。过往车辆发生矛盾，如有特殊情况应立即与项目部联系，不得将事态扩大。
　　3。乙方应注意自身安全，不得疲劳操作。带病操作。否则由此造成的一切后果由乙方自行负责。
　　4。在施工期间该机械和汽运车辆所发生的一切安全责任事故及经济赔偿和法律责任由乙方自行承担，甲方概不负责。
　　四。项目单价。及付款方式
　　1。土方装车及运输，每方为参元整，乙方负责运到自定废土场。
　　2。土方工程完工之前，甲方必须付给乙方工程款50，完工验收后，二个月时间内付清乘余50。
　　本合同一式二份，双方各持一份。本合同经双方签字盖章后生效。
　　甲方（盖章）：岳阳市通衢兴路公司G107与乙方（签字）：
　　S308跨线互通立交工程项目部
　　年月日年月日
　　安全生产合同篇2
　　发包单位：
　　承包单位：
　　为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
　　一、承包工程项目
　　1工程项目名称：
　　2工程地址：
　　3承包范围：
　　二、工程项目期限
　　年月日至年月日。
　　三、协议内容
　　1甲乙双方必须认真贯彻国家、和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
　　2甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。
　　3甲乙双方在施工前要认真勘察现场，制定有针对性的安全技术措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
　　（1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计。
　　（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施工计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
　　4甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。
　　5施工前，甲方应对乙方的管理，施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理，施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全，防火等规章制度及要求；乙方必须检查，督促施工人员严格遵守，认真执行。根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。
　　6施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系，检查督促乙方执行有关安全，防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全，防火工作，共同预防事故发生。
　　7乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促，检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产，防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。
　　8在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
　　9甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。
　　10机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，甲方应会同乙方共同按规定检查验收，并作好验收及交付使用的书面记录，严禁在未经检查或检查不合格的情况下投入使用。否则由此发生的后果概有擅自使用方负责。
　　11在施工期间所使用工具乙方自备，甲乙双方如需相互借用或租赁，甲乙双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管，维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由使用方负责。
　　12甲乙双方的人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。
　　13特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。进施工的外省市特种作业人员还须经有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
　　14甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
　　15乙方需用甲方提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。
　　16贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果由有关方负责。
　　17甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
　　18乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉到有关部门办理相关手续。
　　19贯彻谁施工谁负责安全的原则。在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括甲、乙双方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行抢救伤员和保护现场，按国务院及有关事故报告规定在事故发生后的廿四小时内及时报告各自的上级主管部门及市，区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，应按责任协商解决。
　　20本协议订的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和本地区有关法规不同则按国家有关规定执行。
　　21本协议经立协议双方签字、盖章有效，作为合同的附件一式七份，乙方二份，、、财务、工管部、监督部各一份。
　　22本协议同工程合同同时生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
　　23未尽事宜，双方根据具体情况另行协商。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：
　　现场负责人（签字）：现场负责人（签字）：
　　经办人（签字）：经办人（签字）：
　　年月日年月日
　　安全生产合同篇3
　　建设工程施工现场安全生产责任协议书甲方：
　　乙方：（土建施工队负责人）
　　身份证号：
　　工程名称：
　　为了加强亳州市各基站市政工程建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程安全生产管理条例》及《安徽省建设工程质量和安全生产管理条例》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、严格贯彻执行国家、省、市有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、由甲方主管安全人员监督乙方人员进行班组入场安全教育，必要时进行各种培训，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面监督，乙方负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
　　4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　6、严格审查乙方聘用人员的相关上岗证件。
　　7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架等要由甲方验收合格后方可使用。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
　　1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
　　3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
　　4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施
　　工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担全部责任。因工伤工亡事件发生的索赔问题，乙方应当尽力调解处理并就发生的事情及时上报甲方，因乙方处理不力或者无故拒赔致使甲方受牵连而赔赔的费用也由乙方承担。
　　5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方施工承包责任人具体负责建设工程施工现场的安全生产。
　　6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
　　7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　10、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　11、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　12、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗
　　证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　13、必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　14、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
　　15、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　16、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　17、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　18、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
　　20、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
　　21、乙方对于其施工队所聘任的劳务人员，应当按劳动法规定签订劳动合同，办理社会保险、人身损害意外险等，因乙方疏忽没有办理由乙方承担劳动法上的用人单位劳动保障责任。
　　三、其它：
　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明：
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
　　五、补充条款：
　　补充条款如下：
　　1、根据相关法律法规及建设方强制要求，为防范和化解建筑工程施工安全风险、保障施工人员合法权利、维护社会稳定，尽量减少可能发生的意外损失，乙方应为现场管理及施工人员办理意外伤害保险，手续由甲方代为办理，乙方提供投保人员的相关证件，相关费用由甲方在工程完工后结算时在合同总价中扣除。若因乙方未提供相关证件而未能办理意外伤害保险，由乙方承担全部责任，并承担上级主管单位或建设方对甲方的处罚。
　　安全生产合同篇4
　　甲方：
　　乙方（员工）：
　　签订日期：年月日
　　甲方：
　　法定委代表人或托代理人：
　　乙方（员工）：性别：
　　工种（职务）：文化程度：
　　出生日期：年月日
　　参加工作时间：年月日
　　根据《中华人民共和国安全生产法》和《xxx安全生产管理规定》，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。
　　一、合同期限
　　本合同期限：自年月日起，至年月日止。
　　二、甲方的权利和义务
　　（一）甲方的权利：
　　1、有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。
　　2、对经培训考核不合格、安全技能不具备所在岗位要求或认定身体条件不适应所在岗位要求的乙方，有权停止工作或调换其工作岗位。
　　3、对乙方执行安全生产法规、标准、规章、制度，履行安全职责情况，有权进行检查、监督、考核。
　　4、对乙方在生产作业活动中的违法、违规、违章行为有权进行制止和纠正，并按相应规定进行处理。
　　5、组织或参与调查本单位发生的事故，并有权按有关规定对事故责任者进行处理。
　　（二）甲方的义务：
　　1、依法建立健全本单位安全生产操作规程、安全生产规章制度和事故应急预案，并告知乙方和检查落实。
　　2、提供符合有关规定、标准的劳动安全卫生设施、条件和防护用品；对从事有职业危害作业的乙方按有关规定组织健康检查。
　　3、对乙方进行安全生产教育和安全生产技能培训，对岗位可能存在的危险、危害告知乙方。
　　4、对女性乙方按照国家规定实行特殊劳动保护。
　　5、对本单位发生的事故应立即组织抢险、抢救，并按有关规定进行事故统计、报告。对乙方的工伤确认，按照国家和集团公司有关规定办理。
　　6、甲方应依法按照有关规定为乙方进行工伤保险。
　　7、对乙方在安全生产中做出的特殊贡献者，按本单位考核规定给予表彰和奖励。
　　8、接受工会、群众和新闻媒体的监督，对提出的建议和意见，及时答复和处理。
　　三、乙方的权利和义务
　　（一）乙方的权利：
　　1、参与安全生产管理，有权对安全生产管理工作提出合理化建议或改进意见。
　　2、有权拒绝执行管理人员违章指挥、强令冒险作业；有权拒绝进入劳动保护条件不完备、事故隐患未排除、不具备生产作业条件而危及生命安全的作业场所。
　　3、对本单位安全生产状况进行监督，发现事故隐患或其他不安全因素，有权要求本单位组织整改；对危及生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告，单位不得因此而降低其工资等待遇或解除劳动合同。
　　4、有权了解本岗位存在的危险因素、防范措施和应急救援措施。
　　5、发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施撤离危险场所避险，并立即向管理人员报告。
　　6、有权享受国家、集团公司和本单位规定的劳动保护。
　　7、根据有关规定有权享受工伤保险。
　　（二）乙方的。义务：
　　1、熟悉并严格执行各项安全生产规章制度、标准及操作规程。
　　2、接受安全教育培训，具备识别、控制与本岗位工作有关危险点源的能力，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案，掌握本职工作的安全知识和安全技能；对于国家规定需要取得职业资格证书后方能上岗的，应事先取得相应的职业资格证书后方可上岗。
　　3、服从甲方管理，认真履行安全职责，互相关心、帮助和监督，制止违章冒险行为；按照有关规定做好所在岗位职责要求的安全检查，发现事故隐患、重大险情，应及时报告，并采取有效措施。
　　4、熟悉与本岗位有关的安全、卫生和消防设施、设备及器材部位，掌握其使用方法，并按规定进行维护。
　　5、当发生事故时，及时采取有效措施，避免事故进一步扩大，并及时报告，保护事故现场及有关记录等资料。
　　6、从事生产经营管理岗位的乙方，除应履行本合同乙方义务条款外，还应按照本单位安全生产规章制度中有关管理岗位的职责要求，承担相应的义务和责任。
　　四、违约责任及处理
　　（一）安全生产中发生的事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家、集团公司、指挥部和本单位有关规定进行，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　（二）违约但没有造成事故的，按国家和本单位有关规定处理。
　　（三）甲方违约造成的责任事故，甲方承担相应的责任，并按相关规定追究有关人员的责任。
　　（三）乙方违约造成的责任事故，乙方承担相应的责任（包括：、行政处罚、赔偿经济损失、解除劳动合同等）。
　　（四）甲、乙方双方共同违约造成的安全生产责任事故，根据双方各自违约责任的大小，分别承担相应的责任。
　　（五）由于不可抗力造成的事故，由甲方依法承担相应责任。如由于乙方原因导致事故损失的，乙方就损失扩大部分承担相应责任。
　　（六）乙方的违规、违章行为，进行批评教育，并按照本单位专项考核办法视情节轻重给予处罚。
　　（七）乙方具有下列情况之一造成自身伤亡的，甲方将不予认定乙方工伤和承担赔偿及其他相关责任：
　　1、蓄意违章；2、酗酒、吸毒；3、自杀或自残；4、法律、法规规定的其他情形。
　　五、合同争议解决办法
　　因履行合同而发生的任何争议纠纷，当事双方应协商解决；协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解，也可以向xx指挥部劳动争议调解委员会或辖区的劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁不服的或劳动争议仲裁委员会做出不予受理决定的，可以向当地人民法院提起诉讼。
　　六、合同的解除和终止
　　具有下列条件之一，员工安全生产合同应终止：
　　（一）劳动合同终止或解除的；
　　（二）依法解除安全生产合同的；
　　（三）双方当事人协商同意解除安全生产合同的。
　　七、其它
　　（一）本合同是劳动合同的补充，与劳动合同具有同等法律效力。
　　（二）本合同未尽事宜或与今后国家法律、法规及上级部门的有关政策、规定相悖的，按有关法律、法规、政策、规定执行。
　　（三）本合同用钢笔或碳素笔填写，一式二份，甲乙双方各持一份。
　　甲方（盖章）：
　　法定委代表人或委托代理人（签章）：
　　乙方（签章）：
　　签订日期：年月日
　　安全生产合同篇5
　　甲方：
　　乙方：
　　为了进一步贯彻落实“安全
　　1。分包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用由分包方承担、非非包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；
　　2。分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁发实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
　　3。分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任、
　　4。分包方必须执行下列安全管理制度：
　　4。1安全技术方案报批制度：分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包方自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。
　　4。2分包方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。
　　4。3分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；
　　4。3。1分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认证后方可组织施工；
　　4。3。2分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加总包方组织的
　　安全年审考核，合格者办理《安全生产资格证书》，持证上岗；
　　4。3。4分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件（原籍地、市级劳动部门颁发）和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。
　　4。3。5分包方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；
　　4。3。6分包方必须执行周一安全活动一小时制度。
　　4。4分包方必须执行总包方的安全检查制度：
　　4。4。1分包方必须虚心接受总包方以及上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担；
　　4。4。2分包方必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；
　　4。4。3分包方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
　　4。5分包方必须严格执行检查整改制度；
　　4。6分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检查制度；
　　4。6。1分包方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；
　　4。6。2分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收，合格后方可使用。
　　4。6。3分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收，分包方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案记忆防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足总包方所在地方政府有关规定。
　　4。7分包方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。
　　4。8分包方必须执行本企业和当地政府行业主管部门对劳动防护用品的定点采购制度。
　　4。9分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
　　4。10分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
　　4。11分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度；
　　4。12分包方必须执行安全工作奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
　　4。13分包方必须执行安全防范制度：
　　4。13。1分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责；
　　4。13。2分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的。危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；
　　4。13。3分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；
　　4。13。4施工现场内，分包方必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提
　　供手提式照明设备；
　　4。13。5总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；
　　4。13。6施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；
　　4。13。7对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；
　　4。13。8分包方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、绝缘手套等的个人人身防护设备；
　　4。13。9分包方应在合同签约后15天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，以报总包方批准，但此批准并不减轻分包方的安全责任；
　　4。13。10分包方应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。
　　三、消防保卫工作要求：
　　四、现场文明施工及人员行为管理：
　　五、争议的处理：
　　六、其他补充条款
　　安全生产合同篇6
　　施工工程合同编号：
　　安全生产合同编号：
　　甲方（建设工程的项目法人）：
　　乙方（施工单位）：
　　为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据《中华人民共和同合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《水利工程建设安全生产管理办法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。
　　一、项目工程名称：
　　二、项目所在地：
　　三、工程内容：
　　四、合同履行期限：
　　五、本工程主要危险源：
　　六、双方的权利义务
　　（一）甲方的权利义务
　　1。甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。
　　2。甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。
　　3。甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔20xx〕478号）。
　　4。甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
　　5。甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。
　　6。在本水利工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。
　　7。甲方应当在拆除或者爆破工程施工日前，将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。
　　8。甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
　　9。甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则，即：同时设计，同时施工，同时投入使用。
　　10。甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
　　11。甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。
　　（二）乙方的权利义务
　　1。乙方应严格执行安全生产法律法规，水行政主管部门的规定，按照工程建设规范要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。
　　2。乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的《安全生产许可证》；本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。
　　3。为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专职的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每万元施工合同额配备名的比例，配备专职安全生产管理人员，每个标段不足万元的至少配备名；建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。
　　4。乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔20xx〕478号）。
　　5。乙方应认可其投标报价已包括（但不限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。
　　6。乙方参与本项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核实际操作技能考试合格，并取得有效的特种作业人员操作证书。
　　7。乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。
　　8。乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关规定，自觉接受当地公安部门的监管。
　　9。乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
　　10。乙方应当按照市水务局、市安监局《市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理（暂行）办法》的要求，对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案，并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。
　　11。乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。
　　12。乙方应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定的要求，及时上报有关部门，不得延误。
　　13。乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。
　　七、安全保证金的缴纳和退还
　　（一）乙方同意在签订工程承包合同的同时，按照工程中标价的，一次性向甲方缴纳安全保证金共计人民币：万元。甲方设立专门账户保管，不得挪作他用。
　　账号：，开户行：。
　　（二）安全保证金的使用范围为：
　　1。施工单位违约金的扣除。
　　2。施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作。
　　甲方单位：乙方单位：
　　法定代表人：法定代表人：
　　地址：地址：
　　电话：电话：
　　日期：日期：
　　安全生产合同篇7
　　为了确保工程项目的安全施工，根据《建设工程安全生产管理条例》、《昆明市建设工程项目施工现场安全监督管理办法》、《昆明市建设工程安全责任事故追究办法》等有关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本安全生产合同。
　　一、甲方的安全责任
　　（一）依法申请领取施工许可证。
　　（二）向施工单位提供施工现场相关资料。
　　（三）在建的建设工程因故中止施工时，应当按规定及时报告，并做好建设工程的安全管理。
　　（四）不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
　　（五）在编制或审核工程概预算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
　　（六）不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的。安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
　　二、乙方的安全责任
　　（一）勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。
　　（二）勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
　　（三）设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
　　（四）设计单位在编制工程概预算时，应当按照相关规定确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
　　（五）设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
　　（六）采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
　　（七）设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。
　　三、违约责任
　　违反本安全生产合同的，按照相关法律法规处理；造成安全责任事故的，依法承担法律责任。
　　四、本安全生产合同一式份，甲方执？份，乙方执？？份。
　　甲方：乙方：
　　（盖章）（盖章）
　　法定代表人或法定代表人或
　　其授权代理人：（签字）其授权的代理人：（签字）
　　地址：地址：
　　电话：电话：
　　日期：20xx年月日日期：20xx年月日
　　安全生产合同篇8
　　单位名称：江西赣基集团工程有限公司哈尔滨市松江地区道路及配套设施工程项目
　　松梅路、松木街道路及排水工程（保健路以北第二标段）（简称甲方）
　　单位（个人）名称：（简称乙方）
　　经双方协商，就安全生产管理方面的问题，达成如下协议：
　　一、双方应共同遵守的法律、法规及其他要求。
　　在施工生产过程中，双方应共同遵守下列法律、法规及其他要求：
　　《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、等其他相关的法律、法规、和其他要求。
　　二、甲方的职责与义务
　　及时传达上级有关安全生产方面新的法律、法规和其他要求；
　　负责进行定期或不定期的安全生产教育；并进行安全技术交底；
　　负责随时对乙方进行安全生产工作检查，对查出的隐患提出整改意见；
　　负责提供安全防护用品；
　　负责将本作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方；
　　负责对安全生产工作的统一协调和管理；
　　负责安全生产事故的报告工作。
　　三、乙方的职责与义务
　　遵守有关安全生产方面的法律、法规和其他要求，应自觉遵守甲方制定的各项安全管理制度和规定；
　　遵守规章制度和安全操作规程，服从管理；
　　正确佩戴和使用安全防护用品；
　　自觉接受培训和教育，熟练掌握本岗位的安全生产技能；
　　未经甲方同意，不得随意进入他人生产区域，如发生任何安全事故由自己负责。
　　发生安全、设备、火灾、车辆、治安等各类事故，按事故类别立即如实报告给甲方。
　　四、违约责任
　　双方要全面履行各自的。职责与义务，如果出现违约，本着谁违约，谁负责的原则进行处理。如果发生生产安全事故，轻伤、重伤事故由双方根据事故原因协商解决，协商不成可报仲裁机构进行仲裁，仍不能达成解决协议的可上诉法院判决。发生死亡事故，由主管部门进行裁决和处理。
　　五、其他
　　由于乙方或其他方责任引起的伤亡、火灾、车辆、物损、治安等各类事故，造成自身、甲方或第三方伤亡和财产损失的，应由责任方承担事故责任和经济赔偿，甲方不承担任何责任；甲方对发生的各类事故，尽力协助做好抢救工作，但所需费用由责任方承担。
　　乙方在施工期间有违反劳动纪律，岗位操作规程、做与工作无关的事情，造成的后果责任自负。乙方下班后，离开施工现场，发生任何事故由乙方承担责任。
　　需补充条款：保险金已包含在日工资中。
　　本协议自双方签字之日起生效。
　　本协议一式两份，甲方执一份，乙方执一份。
　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）
　　签字日期：年月日
　　有效日期：年月日