纠纷奇闻社交美文家庭
投稿投诉
家庭城市
爱好生活
创业男女
能力餐饮
美文职业
心理周易
母婴奇趣
两性技能
社交传统
新闻范文
工作个人
思考社会
作文职场
家居中考
兴趣安全
解密魅力
奇闻笑话
写作笔记
阅读企业
饮食时事
纠纷案例
初中历史
说说童话
乐趣治疗

处理合同

8月24日 先锋客投稿
  房屋租赁合同纠纷处理方式
  推荐度:
  垃圾处理协议书
  推荐度:
  事故自行处理协议书
  推荐度:
  交通事故处理协议书
  推荐度:
  双方处理纠纷协议书
  推荐度:
  相关推荐
  有关处理合同模板锦集8篇
  随着人们法律意识的加强,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编为大家收集的处理合同8篇,希望对大家有所帮助。
  处理合同篇1
  发包人:
  承包人:
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本协议。
  第一条:工程概况
  一、工程名称:
  二、工程地点:
  三、工程内容:。具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。
  第二条:承包方式及承包范围
  一、承包方式:承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包所有税费、综合单价包干的方式承包。
  二、承包范围:。发包人有权视发包人开发建设情况、承包人的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包人的承包范围和工程量。
  第三条:工程质量标准
  一、承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工。
  二、其它条款按通用条款第9条执行。
  第四条:验收标准
  一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行,要求工程质量合格;需由有资质的检测机构出具的桩检测报告,并通过政府相关部门的验收。
  二、其它条款按通用条款第12条执行。
  第五条:质量保修期
  一、质量保修期为设计文件规定的本工程合理使用年限。
  二、其它约定按通用条款第13条执行。
  第六条:合同工期
  一、开工日期:本工程具体开工日期以发包人下发的开工令为准,因发包人原因导致工期延误则工期顺延。
  二、合同总工期:个日历天以内完成合同约定的所有工作,且完成所有设备离场、泥浆、土方等的清运工作。
  三、节点工期:。
  四、本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定期、休息日、暴风雨雾、高温、低温、冬歇期等天气在内。
  五、承包人须在发包人移交场地并通知进场施工后天内组织台(套)以上机械设备进场施工,并根据工程的进度增加机械设备,若承包人未能达到发包人的进度要求,发包人有权解除合同,承包方无条件退场。
  六、承包人从合同约定的开工日期起的第天开始须每天向发包人交出不少于根已经浇筑成型的桩。如承包人连续天不能完成相应的工作量,则发包人有权要求承包人增加机械设备,承包人须在天内达到发包人根据施工情况提出的新进度要求,若承包人仍未达到进度要求,发包人有权解除合同,承包方无条件退场。
  七、其它约定按通用条款第14条执行。
  第七条:合同价
  一、合同暂定总价:。
  二、各单项工程暂定总价如下:。
  三、包干单价及暂定工程量:具体见附件1。
  四、以上包干单价包含内容:
  包括但不限于完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、工程及材料所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗、材料场内二次运输费、桩机进退场、桩机安拆、桩机就位、护筒的埋设、成孔、加泥浆、泥浆制作、泥浆池的砌筑及拆除、泥浆外运、孔内钎探及障碍物排除(包括使用抽砂筒及反循环清渣等)、钢筋制作安装、浇捣桩成型、各种特殊地质的处理、各种原因导致的塌孔处理费、土方场内转运、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术处理费、技术措施费(包括雨季、冬歇期及其他异常气候施工措施费等)、安全措施费、文明施工措施费、临时设施费及其它措施费、施工现场排水、管理费、税费、利润、各种施工风险、市场风险和以下工作内容及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。
  褥垫层施工:平整场地、铺设石屑(砂、碎石)、压实
  入岩增加费
  桩间土开挖:开挖桩间土至设计标高
  土方外运
  桩头凿除及外运
  五、超声波检测管:
  如采用超声波检测方法,则由承包人负责埋设超声波检测管(检测管采用螺纹口连接,下端封闭,上端加盖),则检测管制作安装费用为10元米,此单价已包含检测管制作安装的人工、主材、辅材、材料价差、机械、市场风险、损耗、采保、运输及保修、税金等一切费用,结算时不再作任何调整。
  六、包干单价不因地质情况的变化、施工过程的实际充盈系数和超灌高度等不同、市场价格和政府税费的变化而作任何调整(除本合同第八条有约定的除外)。
  七、计量方式:
  (一)空桩:
  1、自桩顶设计标高以上1米至原自然地面标高(发包人提供工作面标高)为计价长度,乘以桩设计截面积以立方米计算。即空桩工程量(原地面标高设计桩顶标高1m)桩设计截面积
  2、桩顶设计标高至至原自然地面标高(发包人提供工作面标高)不足1米,则不计取空桩。
  (二)实桩:
  1、成孔:
  自桩底验收标高至桩顶设计标高为计价长度,乘以桩设计截面积以立方米计算。即
  成孔工程量(设计桩顶标高验收桩底标高)桩设计截面积
  2、混凝土浇筑:
  自桩底验收标高至桩顶设计标高为计价长度,乘以桩设计截面积以
  立方米计算。即
  混凝土浇筑工程量(设计桩顶标高验收桩底标高)桩设计截面积
  (三)褥垫层:
  按设计要求压实后以面积乘以厚度以立方米计算,按实方量计算。
  (四)桩间土开挖:
  按底面积乘以挖土深度以立方米计算。按实方量计算,超挖不计量,扣除桩头所占体积。
  (五)桩头凿除:按个计算。
  (六)检测管:自桩底验收标高起计至桩顶设计标高以上0。5米的长度为计价长度,超声波检测失败的不予计算检测管制作安装费。
  八、桩基检测的费用:
  (一)成品桩检测(如抽芯、静载等)合格则检测费用由发包人承包人承担;若检测不合格,由承包人须采取补强措施,直到合格为止,并承担不合格桩的检测费用及补桩费用。
  九、冬季施工混凝土浇筑增加费仅对采用了冬季施工措施(包括但不限于等措施)的桩基础混凝土浇筑部分进行计取。
  十、其它约定按通用条款第16条执行。
  第八条:调价方法及调价内容
  一、调价方法
  (一)钢筋制安、混凝土浇注综合单价调价方法:
  1、由于非承包人的原因,该施工段(批次)实际开工日期的钢筋、商品混凝土材料价格比合同签订日期的钢筋、商品混凝土材料价格涨幅或跌幅大于5(不含5)的,则钢筋制安、混凝土浇注综合单价可作调整。
  2、基准期价格及施工期价格
  以发布的(以下称“信息价格”)作为参考。
  (1)钢筋
  基准期价格:以合同签订当期的钢筋信息价格为计算基础(合同签订当期无信息价格的,以合同签订前最近一期信息价格作为计算基础),按实际使用不同规格的钢筋信息价格的加权平均价作为基准期价格。
  施工期价格:以实际开工当期的钢筋信息价格为计算基础,按实际使用不同规格的钢筋信息价格的加权平均价作为施工期价格;实际开工当期无信息价格的,钢筋制安综合单价不作调整。
  (2)商品混凝土
  基准期价格:以合同签订当期的商品混凝土信息价格作为基准期价格;合同签订当期无信息价格的,以合同签订前最近一期信息价格作为基准期价格。
  施工期价格:以实际开工当期的商品混凝土信息价格作为施工期价格;实际开工当期无信息价格的,混凝土浇注综合单价不作调整。
  3、具体调价方法
  (1)若钢筋、商品混凝土材料价格涨幅大于5:
  调整后的综合单价合同综合单价(施工期价格基准期价格1。05)
  (2)若钢筋、商品混凝土材料价格跌幅大于5:
  调整后的综合单价合同综合单价(基准期价格0。95施工期价格)
  4、由于承包人的原因导致该施工段(批次)实际开工日期比合同约定的开工日期延误超出一个月的:
  (1)若钢筋、商品混凝土材料价格上涨,综合单价不调整;
  (2)若钢筋、商品混凝土材料价格下跌;
  调整后的综合单价合同综合单价(基准期价格施工期价格)
  (3)发包人有权解除合同,且承包人需于24小时内无条件退场。
  (二)若本工程因设计变更导致设计桩端入岩工程量(以m3计,全风化岩、强风化岩不作入岩)有所增减,则由此引起的增减费用计算如下:
  增减费用合同成孔入岩增加费综合单价(最终设计桩端入岩工程量原设计桩端入岩工程量)。
  (三)其他调价方法:
  本协议书第八条第二款约定的调价内容依据以下原则进行计算:
  1、本合同附件报价表中有相同项目的,按相同项目的综合单价计算;
  2、本合同附件报价表中无相同项目,但有相近似项目的,则参考相近似项目的综合单价计算;
  3、本合同附件报价表中无相同项目,也没有相近似项目的,由承包人报价,经发包人审核后按审核单价进行结算;如双方无法达成共识,则发包人有权另行委托其他施工单位进行施工,且发包人有权要求承包人与分包单位签订相关的分包合同,承包人应无条件配合。
  二、调价内容
  (一)设计变更
  承包人收到发包人承包范围内工程的设计变更起5天内,向发包人提交相应报价书,发包人自收到承包人的报价书之日起7天内对其进行审核,双方自承包人收到发包人的审定意见后5天内共同核对完毕。承包人延期提交相应报价书的,当工程费用增加时,视为承包人放弃调价要求,当工程费用减少时,以发包人的预算造价为准。
  (二)签证
  1、发包人确认的签证的工程款支付:随整体工程进度款进行支付,发包人每次按该部分工作量的80支付进度款,随整体工程一同结算。
  2、单项累计签证金额在10万元(含10万元)以上的,必须签订合同。
  (三)委托工程
  1、工程造价在3万元以上10万以下的零星工程需办理工程委托。
  2、发包人另行委托的增加工程在施工前由发包人和承包人共同确定委托工程内容和费用。
  3、承包人自收到发包人现场代表的书面委托书之日起2天内,向发包人现场代表提交相应报价书,发包人在2天内对相应报价书给予审核,双
  方自承包人收到发包人的审核意见后2天内共同核对完毕。承包人延期提交相应报价书的,视为承包人同意免费完成委托或变更工作。
  4、增加工程费用按委托书规定的付款方式付款。
  5、造价在10万元以上的委托工程必须签订合同。
  三、除本条款约定的内容外,其余均不调整。
  第九条:付款时间、条件与付款方式
  一、每月支付至承包人完成合格施工工程量的80;
  二、(各单项工程)竣工验收合格并提交相关的资料后,承包人可提出申请结算,工程结算后两个月内发包人累计付款至(各单项工程)结算价的95,余结算造价的5作为工程保修金。
  三、保修金支付:自工程竣工之日起两年后无任何质量问题一个月内无息付清。
  四、施工水电费扣除:施工用水、用电量经发包人、总承包单位及承包人三方签字确认,水电费由发包人代缴后在承包人当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的,从承包人下期进度款或结算款中扣除。
  五、其它付款条款按通用条款第17条执行。
  第十条:现场移交标准
  一、场地移交可以全部或分段移交,以基本满足本工程合同总工期,各节点施工工期为前提;所移交的场地能基本满足施工要求。
  第十一条:材料、设备
  一、以下材料由发包人指定生产厂家、品牌,承包人自行采购:
  1、承包人在工程施工中使用的钢材,必须为所生产的钢材,若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替,承包人必须事先报发包人审核批准。
  2、承包人在工程施工中使用的水泥必须为以下产品:的产品,且禁止使用立窑水泥。若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替,承包人必须事先报发包人审核批准。
  3、承包人在工程施工中使用的商品混凝土,必须为所生产的商品混凝土,若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替,承包人必须事先报发包人审核批准。
  以上未列举的所有材料、设备由承包人按发包人确定的样板自行选择供应商采购。
  二、材料、设备进场检验
  1、材料、设备进场后,承包人应按规范要求或协议书的约定,向发包人提出报验申请。材料、设备经检验合格且由发包人下发了《材料、设备使用许可证》后,承包人方可在工程施工中使用;经检验后被确认为不合格的,承包人必须立即将相关材料、设备退出现场。在材料、设备经检验合格的前提情况下,发包人从收到承包人报验申请单后三天内须签发《材料、设备使用许可证》,否则,发包人按已签发了《材料、设备使用许可证》承担责任。
  2、根据国家、省、市的规范和相关规定要求,材料、设备在使用前必须进行检测的,承包人应承担完成材料、设备的全部检测工作,并在使用前将检测结果的正式报告提交给发包人。
  3、发包人有权制止承包人在工程施工中使用任何未通过法律、规范或合同要求检验与测试的材料、设备。
  4、发包人可以要求承包人进行规范及合同中未要求的但发包人认为必要的检验和测试,以证明材料、设备性能或证实材料、设备满足合同中技术规格、指标和标准的要求。若经检验和测试,证实材料、设备满足合同中约定的技术规格、指标和标准,则所发生的费用由发包人负责,因此延误的工期相应顺延;若经检验和测试,证实材料、设备不符合合同约定的技术规格、指标和标准,则所发生的费用由承包人承担,且因此延误的工期不予顺延。
  5、不因材料、设备的合格检验、测试或是检验报告的出具,而免除承包人应承担的合同约定的质量保修义务或其他义务。
  第十二条:双方现场代表
  一、发包人授权为现场管理代表,监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。
  二、承包人委派为项目经理,委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。
  第十三条:其它约定
  一、合同签订生效后超过三个月未施工的,发包人有权终止合同另行发包。若工程分期分批施工,后一期(批)部分的工程超过前一期(批)6个月未施工的,发包人有权调整承包人工程承包范围,终止后一期(批)部分的施工后另行发包。
  二、在履约过程中,如承包人有任何违约行为,发包人均有权终止合同,另行委托单位进场施工,承包人不得有异议。
  三、合同签订后7个日历天内,承包人应向发包人交纳履约银行保函履约保证金。
  四、合同签订后发包人根据现场施工进度需要分批或集中免费向承包人提供施工图纸份(其中包括竣工用图份),地质勘探报告份。
  五、施工组织设计中应有对特殊地质以及雨季、冬歇期及其他异常气候施工等的专项施工方案。
  六、在移交场地后,承包人自行负责施工场地内桩机移位、就位的场地处理(包括回填砖渣或碎石等),费用由承包人自行承担。
  七、若桩顶标高超过桩顶设计标高800mm,则超出部分桩头砼的破除由承包人负责;如果承包人不能按发包人的要求及时完成桩头砼破除或自动放弃,发包人有权直接委托其他单位完成该项工程,其费用由发包人与其他单位商定并直接在承包人的工程款中扣除。
  八、若由承包人原因造成桩质量问题须进行补强纠偏的,则补强纠偏的施工费、材料费、检测试验费等一切费用均由承包人支付。
  九、承包人须负责泥浆、土方的排放及清运,如承包人不及时清运,发包人有权责令停工,承包人承担一切后果;或由发包人委托第三方清运,所发生的清运等费用由承包人承担,该费用以发包人与第三方协商一致所确定的费用为准,且发包人有权在应支付给承包人的工程款中扣除。
  十、承包人负责采取安全防范措施确保施工期间周边建筑物安全,因承包人原因造成损失或损害的,由承包人承担赔偿及其他相关法律责任。
  十一、承包人在施工过程中,如出现异常情况不及时报告所引起的损失由承包人自行承担责任。
  十二、如现场无法提供市电,则发包人有权要求承包人自带发电机以满足施工的需要。
  十三、双方当事人在自愿、平等的基础上对本合同第二部分“通用条款”中的条款进行了协商。乙方对于“通用条款”的修改意见,已经完整地包含在本协议书中。双方自愿遵守“通用条款”中未修改的部分和本协议书。
  十四、关于杜绝发票的约定
  1、承包人提交虚发票,发包人有权解除合同。
  2、承包人提交的发票必须真实、合法、有效。若承包人提交虚发票,承包人必须在发包人规定时限内更换发票。发包人尚未支付款项的,发包人停止支付并按虚发票金额的20扣除承包人违约金直至承包人发票符合约定;发包人已支付款项的,发包人有权从次笔进度款或结算款中扣回已支付的款项并按虚发票金额的20扣除承包人违约金,承包人提供合法有效发票后发包人继续付款;对已完成结算并支付款项完毕,承包人拒不提供合法有效发票并按虚发票金额的20承担违约责任的,发包人将通过法律途径追究承包人相关责任。
  十五、关于杜绝银行保函的约定
  1、承包人提交虚银行保函,发包人有权解除合同。
  2、承包人必须保证履约保函的真实性与效力,如采用虚手段开具保函或因其他承包人原因导致保函无效或效力存在严重瑕疵的,承包人应按履约保函金额向发包人提交等额的履约保证金,并按合同总价(暂定总价)的3向发包人承担违约责任,否则发包人将通过法律途径追究承包人相关责任。
  第十四条:合同通用条款的修改
  一、通用条款3。1款、3。2款、3。3款取消。
  二、通用条款3。7款修改为:
  3。7合同履行过程中出现以下情况的,发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同,对此,承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求:
  (1)超过协议书规定或工程师指定的开工日期5天,承包人仍未进场的;
  (2)承包人虽已进场,但承包人未按协议书约定或工程师指定时间开始实际施工,并且在发包人或工程师给定的宽限期内承包人仍未开始实际施工的;
  (3)承包人实际施工进度,与协议书约定的工期、节点工期或承包人提交并经工程师审核认可的进度计划相比,延迟10天以上,且承包人没有采取切实可行赶工措施的;
  (4)承包人无合同依据且未经发包人同意中途退场的;
  (5)在验收过程中(含中间验收),承包人的工程施工质量被判定为不合格,承包人未在工程师指定的时间内开始整改,或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的;
  (6)对工程师或政府主管部门提出的安全文明生产整改要求,在指定期限内未予落实的;
  (7)承包人未经发包人同意擅自分包、转包的;
  (8)承包人伪造、虚报企业资质的;
  (9)承包人在合同的竞争和实施过程中有商业腐败和欺诈行为的;
  (10)有证据证明承包人组织民工向发包人聚众闹事等影响到发包人正常工作的;
  (11)协议书中规定的发包人有权解除合同的其他情形。
  三、通用条款4。2款修改为:
  4。2除非合同另有规定,承包人未经发包人的同意,不得将合同约定工程的任何部分分包给第三人,用于本工程的主要设备(如塔吊)或主要材料(如钢筋、混凝土、砌体)必须要承包人直接采购,不得由第三方采购,否则发包人视为承包人违规分包。
  四、通用条款12。9款修改为:
  12。9承包人承包工程的施工质量经竣工验收被评定为合格的,发包人应在3天内向承包人出具工程竣工验收合格证明文件,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期;承包人承包工程的施工质量被评定为不合格的,承包人必须在发包人限定期限内进行整改,整改完毕后,承包人应重新申请验收,重新验收合格的,以最后重新送交验收报告的日期为实际竣工日期。承包人工程施工质量经验收被评定为合格的,发包人无故不按时或不向承包人出具工程竣工验收合格证明文件,不影响本通用条款17。9款的执行。
  五、通用条款25。1款修改为:
  25。1承包人未能按合同约定工期如期竣工移交工程的,每延迟1天,承包人应按合同总价或合同暂定总价的1向发包人支付违约金。
  六、通用条款25。2款修改为:
  25。2承包人未能按合同约定节点工期如期完成合同约定区段完工移交的,每延迟1天,承包人应按合同总价或合同暂定总价的0。5向发包人支付违约金。承包人此项违约金的支付,不免除其应依照25。1条向发包人支付的工期延误违约金。
  七、通用条款25。3款修改为:
  25。3在每一期进度款申报期内,承包人工程施工实际进度落后于经工程师核准执行的进度计划目标的,每落后一天,承包人应按合同总价或合同暂定总价的1向发包人支付违约金。此种延误持续存在的,承包人应就每一期进度款申报期所存在的进度延误,分别向发包人支付违约金。承包人此项违约金的支付,不免除其应依照25。1、25。2应向发包人支付的工期延误违约金。若承包人最终通过努力,使总工期未延误的,发包人应将依据本款计取的违约金之100给予免除。
  八、通用条款25。5款修改为:
  25。5因3。7款中承包人之原因导致发包人解除合同的,承包人须按合同总价或暂定总价的30向发包人支付违约金,如上述违约金不足以弥补发包人的损失,则发包人有权对不足部分予以追偿。
  九、通用条款25。10款修改为:
  25。10除因发包人所欠承包人工程款金额巨大情况外,承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬,导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集的方式讨要工资或报酬事件的,每发生一次,承包人须向发包人支付违约金10万元;本款情形与第25。9款所述发包人直接支付工资或报酬的情形同时存在的,不免除承包人依该款向发包人支付违约金的责任,承包人须按25。9款和本款分别向发包人支付违约金。
  第十五条:合同生效
  一、本合同自双方签字盖章且收到承包人递交的履约保证金履约银行保函后生效。
  二、本合同未尽事宜,双方另行协商,签署补充合同。
  三、合同附表及附件与本合同具同等法律效力。
  四、本合同文本正本副本各贰份,发包人、承包人双方各执贰份,各份具同等法律效力。合同附表及附件与本合同具同等法律效力。
  发包人(盖章):承包人(盖章):
  签约代表:签约代表:
  签约日期:年月日签约日期:年月
  处理合同篇2
  供货方:(以下简称甲方)
  需货方:(以下简称乙方)
  担保方:(以下简称丙方)
  乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材,丙方对乙方合同义务进行担保,为明确各方的权利义务,经各方平等友好协商,订立以下条款。
  一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢材(注:合同签订后,甲方每一次送货后,乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知,则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材,即为违约),否则,甲方视乙方违约,
  乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方,同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。
  二、乙方根据工程进度的需要,分批向甲方购进所需钢材,乙方每次需货,应提前天以传真方式(传真需加盖乙方公司公章)通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值,该传真应经甲方书面确认,甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场,运费及吊装费由甲方承担。注:若乙方以电话方式通知甲方送货,则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准,甲乙双方对签收的送货单无争议。
  三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮元吨计算,并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。
  四、钢材接收验收方式:
  1、钢材交货地点为:
  2、乙方授权本公司工作人员名字,身份证号码,工作人员名字,身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单(或送货单),其签收视为乙方收货且对货款金额的确认,签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时,应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章,或由乙方单位法定代表人签字。
  3、乙方收货后应先检测后使用,如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在五日内换送合格钢材。
  五、付款方式及期限:
  1、乙方的工程于年月日开始至年月日止,()这期间总计钢材用量为吨全由甲方供货。
  2、甲方先期垫资吨钢材,以后每次送货到场后当场支付该批货款的,剩余的货款累计到满吨货款时,则甲方为乙方实际垫资了
  吨货款,该吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付;期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款,乙方应在当日以现金方式支付给甲方。
  如乙方未按前款规定如数支付材料款,甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回(注:乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费)并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款),同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的。违约金;另甲方有权就乙方付款不符(违反本合同付款规定)的行为单方解除合同。
  3、乙方应要求甲方在年月日开始供应钢材,乙方要求甲方供货总量不少于吨,若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材,乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失,乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款(按送货单确定的金额为准)为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。
  六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同,乙方违约造成甲方解除合同的,乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计的违约金。
  七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决,协商解决不成,提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
  八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保,担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。
  九、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,自三方签字盖章后生效。
  处理合同篇3
  甲方
  乙方
  签订日期年月日
  污水处理设计合同书
  编号:
  订立合同单位:建设单位:(简称为甲方)设计单位:(简称为乙方)
  根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规,为明确双方经济关系和职责,分工协作、互相制约、互相促进。经双方商定,特签订此合同双方共同遵守执行。
  一、工程名称:
  二、工程数量质量及主要内容:
  乙方以甲方提供的相关资料作为设计依据。
  1。工程处理规模
  处理规模:20m3d2。进水水质:
  3。工程内容:
  4。工程质量:
  出水达到《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB897896)二级标准,即
  三、工程地点:
  四、承包形式:
  五、工程总造价及内容:
  工程总造价大写:(人民币)整万元该造价包括:工艺、施工图设计费,设备安装技术指导费。
  六、付款办法:
  自签订此合同即日起,三天内甲方支付乙方工程预付款人民币:整(万元),乙方开始组织技术人员进行工程设计,待乙方完成工程设计及图纸后,将设计资料一次性交付甲方前,甲方再支付乙方人民币:整(万元)。
  七、工程期限:合同签定一周内完成设计图纸。
  八、工程变更:在施工过程中,如甲方提出工程变更,甲方应提前三日书面通知乙方,经双方协商,并由原设计人签字确认后方可进行变更。
  九、合同生效与终止:合同生效日期:合同甲、乙双方签字盖章后,合同即生效;合同终止日期:至双方款项结清后合同失效。
  十、合同份数:合同共四份,甲乙双方各执贰份。
  十一、甲乙双方责任:
  1、甲方必须为乙方严守技术秘密,未经乙方许可不得将乙方技术资料示于他人。
  2、甲方负责承担环保部门监测及验收费用。
  3、调试期间所发生的运行费用及环保部门厉行监测费用由甲方自理。
  4、乙方配合甲方进行设备采购,甲方采购设备需满足设计要求。
  5、乙方需保证满足设计要求的前提下,污水处理出水达到环保部门的要求。
  6、甲乙双方各自指定专人负责施工现场的联络工作。
  7、甲乙双方一方违反本合同条款均按《中华人民共和国合同法》承担责任。
  十四、其他条款:
  1、解决合同纠纷的方式:协商。
  2、工期顺延条件:不可抗力。
  3、未尽事宜,可进行协商补充。
  甲方(章)
  负责人
  银行帐号
  电话
  年月日
  乙方负责人银行帐号
  电话
  年(章)月日
  处理合同篇4
  解除劳动合同争议
  劳动争议处理机关在处理此类纠纷时应明确:
  解除劳动合同是否为合法有效,适用劳动法规是否得当,认定事实是否有偏差,是否有根据。
  将劳动合同的解除与行政处分区分开来,有些行政处分可以解除劳动合同,而有些行政处分则不能解除劳动合同。
  过失违纪一般不应解除劳动合同;违纪事实未查清的不能适用解除劳动合同的规定;初次轻微违纪未进行教育的,不适用解除劳动合同规定。
  把握违约与解除劳动合同的界限,解除劳动合同是因为用人单位或劳动者违约在先引起的,违约在先是解除劳动合同的法定条件。当事人一方违约在先,另一方据此解除劳动合同是合法的。如果一方故意制造违约条件,并据此解除劳动合同则是非法的。
  处理方式
  1、由劳动者与用人单位进行协商和解。这里的用人单位包括用人单位设立的工会或者用人单位设立的劳动争议调解委员会。
  2、由劳动者向用人单位所在街道或者政府部门指定的调解机构,例如街道下属的司法所或劳动争议调解委员会申请劳动争议调解。
  3、依法向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。劳动者在申请劳动仲裁时,应当明确几个问题:首先,案件由哪个仲裁机构或者哪级仲裁机构负责处理,也就是我们通常所说的管辖问题。以南京市为例,一般来说,用人单位是在区级工商部门设立登记的,劳动者与该用人单位发生的劳动争议案件应当由单位所在地的区级劳动争议仲裁委员会管辖;
  如若用人单位是在市级或省级工商部门设立登记或者是中外合资企业、外商独资企业的。,劳动者与该用人单位发生的劳动争议案件应当由市级劳动争议仲裁委员会管辖;
  目前,江苏省劳动争议仲裁委员会仅负责受理部分部署企业的劳动争议纠纷案件。其次,申请劳动仲裁需要书写《劳动争议仲裁申请书》,写明申请人及被申请人的相关自然信息(包括申请人的姓名、民族、住址和联系电话,被申请人的全名、法定代表人姓名、办公地址及联系电话),仲裁请求以及事实与理由并提供相关可以支持自己请求的证据。上述材料需要提供副本二份,其中仲裁机构一份,被申请人一份。
  4、依法向劳动监察部门举报和投诉。因目前南京市将劳动者可以主张的劳动权益依据职责划分分别交由两个部门(仲裁和监察)处理,导致劳动者为了维护自己的劳动权益必须同时向两个部门寻求解决和处理。
  因此,当劳动者主张未签订劳动合同的双倍工资以及补缴社会保险时,应当向劳动监察部门进行举报和投诉。由哪个或哪级劳动监察部门处理与上述劳动仲裁机构的管辖原则相同,在此不再赘述。劳动监察部门应当自受理举报或投诉之日起60日内处理完毕。
  处理合同篇5
  xxxx制造材料有限公司
  电厂25MW电站
  反渗透系统水处理技术要求
  甲方:沧州中铁电厂25MW电站
  乙方:
  一、目的及必要性
  25MW电站水处理车间因原水水质含盐量、氯离子、浊度以及金属离子含量较高,在水处理设备运行过程中,容易导致过滤器等预处理设备造成污堵,从而影响到出水水质,造成反渗透、混床等设备出水水质超标,混床树脂造成污染。为了保障设备的安全运行,降低生产成本,同时满足生产的需要,甲方通过招投标的方式,选择与乙方合作,为甲方生产提供良好的水处理服务。
  乙方作为一家专业的水处理服务公司,以提供反渗透处理药剂承包的模式对甲方的反渗透系统进行水处理技术承包工作,在承包期间,乙方负责提供反渗透系统的絮凝剂、阻垢剂、杀菌剂及反渗透清洗药剂等;要求乙方对我放反渗透使用药剂情况进行技术服务,药剂到货数量以公司过磅为依据,我方核实后签字,乙方负责反渗透清洗工作、定期提交服务小节,及时提供相关的水处理技术咨询服务,并定期对反渗透设备进行拆检,确认反渗透运行正常。若乙方药剂质量存在问题,我方可以随时报请公司,更换厂家。
  二、甲、乙双方权利及义务
  根据甲方提供的现有设计参数,甲、乙双方按以下条款履行各自职责。
  甲方权利
  1)乙方必须提前对甲方水质进行取样化验,提供一份全分析报告然后针对甲方的工业水水质情况及反渗透进水要求进行加药。
  2)乙方的水质化学处理方案的选择和调整必须由甲方进行确认。
  3)对乙方的水质化学处理效果做出评价和考核,并以甲方的检测数据作为评价和考核的依据。如果检测数据双方有异议,则请第三方复检(GBT121451999),资费由乙方负责。
  4)水质化学处理存在问题时,乙方应在2日内协助甲方清除乙方原因,甲方对乙方不合实际的水处理方案,有权停止使用,知道问题解决。
  5)乙方对本公司最新的水处理技术有义务下甲方提供。
  6)甲方对乙方提供的不合格药剂有权拒收,并要求退货或换货。有吃在成的直接经济损失由乙方承担。
  甲方义务
  1、提供繁盛头系统药剂处理的详细技术资料。
  2、协调好乙方和甲方个生产职能部门的关系。
  3、水系统出现非正常情况应及时向乙方通报。
  4、系统新增用水电应及时向乙方说明,并提供相应的水质要求。
  乙方权利
  1、乙方在保证水质的前提下,可以对处理方案做出修改及调整。但必须提前告知甲方,双方一致同意后方可实施。
  2、配合甲方由于生产工艺变化,从而进行反渗透水处理方案和部分指标的调整。
  3、可以参加甲方对乙方的水质指标考核和现场检测试验工作,并共同确认最终结果。
  4、对检测数据存在异议时,乙方可以参与分析,并由区级以上相应机构做最终确认。
  乙方义务
  1、保证生产的安全运行。
  2、预见反渗透水处理系统可能出现的问题并采取有效地预防措施,并及时告知甲方。
  3、按现场技术服务要求按时定期提供工业水、反渗透进水及出水的水质报告和各类技术服务报告。
  4、保证药剂按时按量供应,保证水处理药剂质量,因药品质量和技术方案处理不当,使膜元件受到坡缓及污染中造成的直接经济损失,由乙方承担全部损失。
  5、提供加入药品的主要成分说明,质量标准,加药方式等,提供现场指导,提供进口优质药剂及有关检验方法,及时推荐新技术。
  6、根据水质分析和性能分析结果,及时调整优化处理配方。
  7、乙方负责化验、监督。发现水质异常,乙方应立即采取有效措施,在24小时内解决。
  8、乙方提供与反渗透膜元件相匹配的絮凝剂、阻垢剂、杀菌剂及反渗透清洗剂等,如出现水质异常现象,免费对系统进行处理。
  9、因甲方生产工艺和其他人为原因和不可抗力在成的水质恶化状况,乙方及时提供应急处理方案并负责实施。
  10、乙方提供的药剂必须具有兼容性,针对性。不得有破坏膜元件的现象及操作存在。
  11、及时提供加药方案。对不利于加药的设施进行整改。
  12、负责人对甲方人员进行操作规程培训。提供完整的现场水处理方案和控制方法,加药方法。
  13、能够对甲方的系统改造提出建议及方法,帮助甲方有效地调整运行方式及清洗方式。
  14、更具运行情况及时进行反渗透膜的清洗,清洗由乙方进行,清洗方法及清洗时间必须有甲方同意方可进行。
  三、水质分析项目及检查标准
  1、乙方水质分析项目,分析频度如下:
  项目频度项目频度
  电导率1次工作日总碱度1次工作日
  PH1次工作日总铁1次工作日
  总硬度1次工作日浊度1次工作日
  氯离子1次工作日药剂浓度1次工作日
  总铜1次工作日SDI1次工作日
  2、水质管理及分析标准
  项目标准
  反渗透进水余氯0。1ppm
  反渗透进水SDI4
  最大进水浊度1。0NTU
  3、技术要求
  采用阻垢剂可以提高水中的难容物质的饱和度,要具有以下功能:1。抑制析出的作用2。分散作用3。晶格扭曲作用4。络合作用
  不仅要具有抑制水中CaCO3,CaSO4,BaSO4和SrSO4等无机檐沟和铁,铝胶体在膜上的沉积,同时也能有效抑制氧化硅的沉积,降低过滤器出口余氯含量,保证反渗透系统能够长期安全运行。如果反渗透经过长期使用后,出现膜表面结垢污染的情况,要根据RO膜元件被污染的类型及造成污染的原因,做到对症下药,在进行清洗,以恢复膜的原有特性,清洗后要对造成膜元件的原因进行分析,做出相应的预处理防护措施。
  本厂使用的反渗透装置为2台60th,膜元件为韩国世韩生产,系统回收率75,系统脱盐率99,在加入药剂合理的情况下,每年反渗透清洗的次数不大于3次。
  1)产水回收率达到75。
  2)每年至少对RO膜抽检一次
  3)RO新膜使用周期不小于5年
  3、因药品到货不及时,以及药品质量问题和技术方案处理不当等原因,导致反渗透出水水质不合格、设备受损,所造成的经济损失,由乙方全部承担,需由有关部门协调处理,请公司财务执行。
  处理合同篇6
  钢材供应合同
  需货方:(简称甲方)河南省第二建设集团有限公司
  供货方:(简称乙方)郑州市管城区超胜物资供应站
  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,经双方协商一致,就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下:
  一、工程名称及地点:平原新区凤湖人家16号楼项目部
  二、甲方购买产品名称、型号及厂家规定。
  1、物资名称:建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。
  2、规格型号:以需方预算规格为准。
  3、预算钢材数量:(1000吨)
  三、数量、运输、验收规定
  1、螺纹、圆钢均按国家理论计算核收,盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙方向甲方交货时,对于螺纹钢双方须当场清点支数,以现场确认的数量为准,若甲方现场不清点,则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结算,若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准;若超过负千分之三,双方重新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。
  2、未经检验合格,甲方不得动用钢材,否则乙方不承担甲方由于未经检测先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议,应在货到之日起七日内提出,并出示国家认可的检测机构的检测报告,乙方经确认后再第一时间内予以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告,视同此批产品全部合格。
  四、钢材价格及付款方式规定。
  第一款、该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至500吨(或自供货之日起70日,先到为准)的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑钢材价格行情”网上对应厂家型号,(规格12141618的螺纹以网价为结算基价,规格20222528及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价,盘螺、盘元均以济源钢铁的网价为
  结算基价)。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结清所有款项。若甲方未结清所欠款项,后续采购价格均以第一款结算基价为准,直至结清所欠款项。
  第二款、上述价格均为含运费不含税的价格。
  五、违约责任界定
  1、经双方协商,甲方所欠款项应在20xx年1月31日前结清,每次甲方需现款转账支付货款(甲方若使用银行承兑汇票付款,愿意承担为此产生的贴现利息),超过三天(3天)后未结清,乙方有权停止供货,结算款应每天每吨加收3元违约金,直至结清。
  2、乙方所供钢材如出现不合格产品,应积极地做出调换该批产品的工作,不得影响甲方的正常施工,否则视为违约,应承担该批产品总值的千分之二的违约金。
  3、甲、乙双方在履行本合同时,甲方不得擅自购进他人钢材,否则视为违约。甲方应向乙方支付合同总值的百分之三的违约金并清付所欠所有款项。
  六、甲方指定收货人、打欠条人、对账人,向乙方提供上述人员的身份证复印件,指定收货人为:身份证号:,打欠条人:身份证号:,对账人:,身份证号:。乙方以甲方出具的欠条为结算依据。上述人员均得到甲方的授权。
  七、争议的解决。
  1、
  2、双方如有异议,可采取协商达成共识后签定补充协议。若甲方中途终止合同,应立即付清所欠款项,并支付合同违约金拾万元整。
  八、其他事项
  1、
  2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。未尽事项另行协商。
  注:1、本合同签订地点为郑州市。
  2、自发货之日起生效。
  3、甲方付清货款后本合同自动作废。
  甲方(印章):乙方(印章):
  代表人:代表人:
  身份证号码:身份证号码:
  电话:电话:
  签订时间:年月日签订时间:年月日
  处理合同篇7
  一。劳动合同期限约定不明的处理
  对于劳动合同期满,劳动者继续在原用人单位工作,用人单位无异议,但未续签劳动合同的,有关部门规章及法律解释已明确规定了劳动合同推定办法。原劳动部《关于实行劳动合同制度若干问题的通知》第14条规定:“有固定期限的劳动合同期满后,因用人单位方面的原因未办理终止或续订手续而形成事实劳动关系的,视为续订劳动合同。用人单位应及时与劳动者协商合同期限,办理续订手续。”
  而未及时协商合同期限即发生争议的,可依据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第16条中规定“劳动合同期满后,劳动者仍在原用人单位工作,原用人单位未表示异议的,视为双方同意以原条件继续履行劳动合同”,认定合同期限与原劳动合同一致,合同期自原劳动合同期满之日起算。
  二。未约定合同期限的处理
  仅约定试用期未约定合同期的,有的地方性法规已明确规定劳动合同确定办法。如《上海市劳动合同条例》第13条规定:“劳动合同当事人仅约定试用期的,试用期不成立,该期限即为劳动合同期限。”尚未有明确法规规定的,可依原劳动部《关于实行劳动合同制度若干问题的通知》第3条及《中华人民共和国劳动法》
  第21条的规定来确定合同期限推定办法。
  如凡约定试用期为十五日以下的,可推定劳动合同期限为六个月;凡约定试用期为十五日以上三十日以下的,可推定劳动合同期限为一年;凡约定试用期为三十日以上至六十日的,可推定劳动合同期限为两年。参照相关规定,凡约定试用期为六十日以上至六个月的,可推定劳动合同期限为三年。凡约定试用期为六个月以上的,可推定劳动合同期限为三年,并应将试用期更改为六个月。合同期均自劳动者进入用人单位试用时起算。
  处理合同篇8
  委托方:苏州东吴美而高工艺服饰有限公司(下称甲方)受托方:苏州市湘城区东方污水处理有限公司(下称乙方)
  为明确双方经济责任,保护甲、乙双方的合法权益,经双方协商,就甲方委托乙方外运并处理乙方在生产过程中所产生的生产污水,达成协议并签订本合同。
  一、甲方委托乙方外运并处理其在生产过程中产生的生产污水,预计污量为010吨天,污水水质情况为:CODcr:1000mg1;SS:1000mg1;色度500倍。污水以实际签收数量计。
  二、污水处理单价为150元人民币每吨污水,甲方除承担处理费用外,不再承担其它费用。
  三、乙方负责将受托处理的污水运入其污水处理基地。乙方在运输过程中应防止跑、冒、滴、漏而污染环境,同时确保所处理污水达标排放。
  四、污水处理费用于每月25日凭签单结算,乙方将本月所处理的污水量通知甲方,并在每月30日前开具污水处理费发票给甲方,甲方自接发票之日起半个月内将污水处理费汇入乙方账户。甲方违约时,乙方将停止接纳甲方的污水,因此所造成的一切后果有甲方自负。
  五、本合同常年有效,一式两份,双方各执壹份,副本若干份,本合同经双方代表人签字鉴章并经环保部门鉴证后生效。
  甲方(盖章)代表(签字)
  乙方(盖章):苏州市湘城区东方污水处理有限公司代表(签字)
  鉴证方(盖章):
  签订日期:
投诉 评论 转载

农作物种合同农作物种合同推荐度:农作物种合同推荐度:农作物种合同推荐度:相关推荐关于农作物种合同集锦九篇随着法律知识的普及,合同对我们的约束……公司转让合同公司股份转让合同推荐度:公司股份转让合同推荐度:最新公司股份转让合同推荐度:公司股权转让协议推荐度:公司股权转让合同推荐度……工作合同工作合同推荐度:兼职工作合同推荐度:保姆工作合同协议书推荐度:合同管理专员工作职责推荐度:合同管理工作总结推荐度:相……处理合同房屋租赁合同纠纷处理方式推荐度:垃圾处理协议书推荐度:事故自行处理协议书推荐度:交通事故处理协议书推荐度:双方处理纠纷协议书……保洁合同保洁的合同推荐度:保洁合同推荐度:保洁合同补充协议书推荐度:保洁服务合同推荐度:保洁员合同推荐度:相关推荐【精……安全合同房屋安全合同推荐度:屋顶维修安全合同推荐度:安全合同协议书推荐度:拆房安全合同协议书推荐度:施工安全合同协议书推荐度:……苗木购销合同苗木购销合同推荐度:苗木购销合同推荐度:苗木购销合同推荐度:花卉苗木购销合同推荐度:园林苗木购销简单版的合同推荐度:……行纪合同行纪合同推荐度:行纪合同推荐度:行纪合同推荐度:相关推荐行纪合同范文锦集七篇随着法律知识的普及,越来越多事情需要用到合同,签订合……中外来料合同中外来料合同推荐度:中外来料合同推荐度:中外来料合同推荐度:相关推荐中外来料合同范文锦集九篇随着人们对法律的了解日益加深,越来越……电子商务合同电子商务运营合作协议书推荐度:电子商务合同推荐度:电子商务合同推荐度:相关推荐电子商务合同范文汇总5篇随着法律法规不断完善,人们……保密合同书保密合同书现今社会公众的法律意识不断增强,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编整理的保密合同……装饰合同装饰合同推荐度:家庭装饰合同推荐度:装饰工程合同推荐度:装饰维修合同推荐度:简易的装饰工程合同推荐度:相关推荐……
公司借款合同离婚协议书离婚协议书自愿离婚协议书装饰合同股权转让协议书离婚协议书房屋租赁合同国际货物买卖合同离婚协议书离婚协议书车辆免责协议
中国影帝那么多,为何只有成龙获奥斯卡,这三点足以说明!yeezy350黑天使搭配什么裤子好看椰子黑天使配什么袜子去英国旅游注意事项去英国旅游需要注意的事项蟑螂养殖关于蟑螂养殖宇宙射线的穿透力有多强边疆造句用边疆造句大全精品描写春季运动会的作文400字四篇金毛掉毛严重怎么办金毛掉毛严重如何处理回想那些年,自己也曾经是在农村漫无目的野蛮的生长经常熬夜,会对身体产生这些危害,请及时调整睡眠时间描写天气好的优美句子热文聚热点网 留守儿童遇到抢劫怎样自我保护

友情链接:中准网聚热点快百科快传网快生活快软网快好知文好找美丽时装彩妆资讯历史明星乐活安卓数码常识驾车健康苹果问答网络发型电视车载室内电影游戏科学音乐整形