分包合同

　　劳务分包合同
　　推荐度：
　　工程分包合同
　　推荐度：
　　土建分包合同
　　推荐度：
　　工程劳务分包合同
　　推荐度：
　　拆除工程分包合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　关于分包合同模板汇总八篇
　　随着法律观念的深入人心，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是最有效的法律依据之一。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编整理的分包合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
　　分包合同篇1
　　劳务发包人：
　　劳务承包人：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　一、劳务承包工作对象及劳务内容
　　工程名称：
　　工程地点：
　　分包范围：
　　质量标准：质量评定等级为合格
　　二、工作期限
　　开始工作日期：年月日；
　　结束工作日期：年月日；
　　总日历天数为：天。
　　三、劳务价款
　　1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：
　　根据20x年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元工日，取机械费定额总价的50。
　　2、劳务价款的支付
　　（1）合同生效即支付预付款30000元；
　　（2）进度款支付：
　　每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60；
　　（3）最终支付：
　　工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95；劳务结算总价款的5作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。
　　四、合同文件及解释顺序
　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　（1）本合同；
　　（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）；
　　（3）本工程施工总承包合同；
　　（4）本工程施工专业承包合同。
　　五、图纸
　　劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前，向劳务承包人提供图纸2套。六、劳务发包人义务
　　1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；
　　2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
　　（1）在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；
　　（2）在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
　　（3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料；
　　（4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）；
　　（6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管；
　　3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
　　4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
　　5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；
　　6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　七、劳务承包人义务
　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；
　　3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；
　　4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
　　八、工程量及点工的确认
　　1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；
　　2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；
　　3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
　　九、争议解决
　　合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：
　　（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。
　　十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
　　十一、合同份数
　　本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。
　　十二、补充条款
　　十三、合同生效
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定签字、盖章后生效。
　　劳务发包人：（公章）劳务承包人：（公章）
　　住所：住所：
　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：
　　电话：电话：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　邮政编码：邮政编码：
　　分包合同篇2
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　根据甲方的有关要求和乙方的承诺，为进一步明确双方的责、权、利，并在平等互利的原则下，双方协商一致，达成以下条款，签订本合同，共同遵守执行。
　　一、承包形式
　　甲方将承接的民发世界城二期41楼及商铺工程的砼浇捣单项劳务发包给乙方。由乙方组织劳动力（包括自负、自供工护具、低值易耗品、劳保用品、材料费、小型电动工具、部分机具等），在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务。
　　二、工程概况
　　1、工程名称：民发世界城二期41楼及商铺
　　2、建筑面积：
　　3、工程结构：框剪结构29层
　　三、承包范围
　　本工程所有基础、基础梁、地下室主体结构及上部主体结构混凝土浇筑、捣固及表面找平成型等的全部工作内容。（不含地下车库分区部分）
　　四、质量要求
　　本工程基础、主体及围护结构的混凝土施工质量按国家的相关《混凝土工程施工质量验收规范》GB5020420xx及相关规范、标准执行；且必须达到验收评定的合格标准。并保证振捣密实和不开裂，不得出现蜂窝、麻面、苟洞等缺陷。表面标高、平整度及密实度必须达到质量验收标准的要求（特别是阳台、卫生间、厨房地面、楼梯踏步及空调板等），如未达到要求，所造成的人工剔打、打磨、砼缺陷的修补发生的人工费、材料费、机械费等一切费用均由乙方负责。如因乙方工人操作不当造成的材料浪费及后续的清理费用均从乙方工程款中扣除。
　　五、工期
　　工期要求严格按照甲方确定的时间完成；为确保工期，乙方要合理安排组织施工，并做好工人思想工作，安排好换休，同时安排好工人节日期间的生活。
　　六、安全
　　无重伤、死亡事故，轻伤频率控制在7以内。施工中，操作人员严格使用“安全三宝”，不准任何人在高处抛弃物品，违者罚款5001000元次。在施工过程中，安全要求按甲方现场管理人员要求执行，违反安全操作规程的按“安全技术交底”的规定处罚。
　　七、文明施工
　　固定人员保证现场清洁、文明。按施工现场标化工地管理规定，做到工完料尽场清。分项内容达不到规定要求，且不认真整改，除赔偿所浪费材料外，每次罚款200～500元。检查累计三次以上仍达不到要求，则甲方有权另行安排人员进行整改，其所发生的实际费用
　　按1。5倍在乙方劳务款中扣除。如因现场不文明施工而受到政府有关部门的罚款，乙方除承担相应费用外并自愿接受甲方双倍的罚款，其所有费用在乙方工程款中扣除。
　　八、综合治理
　　按公司内部治安管理条例执行，凡违反治安管理条例，后果由乙方或当事人自行负责，对打架、斗殴者罚款200元，并立即退出现场。若发生偷盗行为（按实际的加倍赔偿），情节严重的移交当地派出所处理或按甲方“内部治安管理条例”处罚。
　　在施工过程中，班组非生产原因（如打架斗殴，不按承包合同执行闹情绪等），造成停窝工的损失，由乙方负责按实际计算赔偿甲方，并要求该班组立即退场。
　　九、承包单价及包干范围
　　混凝土工程的浇灌架搭设、跳板铺设、泵管的拆除、清洗、清堵泵管、堵管混凝土的二次转运及处理，混凝土振捣密实，混凝土表面的找平和收光，落地或漏浆混凝土的收捡及二次利用，，按每立方米8元（基础部分）、16元（汽车泵送部分）、18元（地泵及屋面塔吊浇灌部分）人工费包干。其中包括：
　　1、浇混凝土前的提前润模费；
　　2、层高的加高（层高3。60米以上）增加费；
　　4、模板内的杂物清理及清扫费；
　　5、混凝土的振捣密实及表面找平、收光费；
　　6、现场零星混凝土的收捡、运输及处理费；
　　7、简易浇灌脚手架的搭设、钢管架料的扣件拆除和清洗维修费；
　　8、文明施工费；
　　9、现场二次转运材料用工费；
　　10、工具、个人防护用品费；
　　11、铁铲、灰桶、扫把、抹灰工具等易耗品费；
　　12、安全施工费；
　　13、管理及不可预见用工费。
　　14、现场除现有垂直运输设备以外的水平或垂直运输及二次转运材料用工费。
　　十、包干工作内容及要求
　　1、该工程按标准化文明工地管理，达到标准化文明工地要求，文明施工及创标化工地包括在包干单价内。
　　2、按混凝土立方米体积包干，不扣除钢筋所占体积，但堵管混凝土的处理也不增加费用，具体方量以混凝土送货单为准。浇筑混凝土的浇灌架钢管、跳板搭设及拆除和运输直至指定地点堆放，混凝土振捣及表面找平、收光和混凝土表面遮盖养护等、工护具（软、硬靠尺、灰桶、灰盆、灰盘、砂板、广线、铲子等）、低值易耗品（元钉、安全帽、扫把）。不可预见用工费（如停水、停电、机械故障、材料短时供应不上和资金暂不到位或雨季施工等临时造成停、窝工费用及人工费五佰元以下的。设计变更等均由乙方自行调整劳动力）。
　　3、浇捣范围内所需的临时跑道，放料、安放溜槽、清补模板缝
　　及模内杂物的清理、润模、安放垫块、预埋件的安装及保护，收捡落地砼、墙、柱脚模板座浆、砼传递、捣实、抹平、覆盖及养护。按设计规范规定处理好施工缝，配合试验员做试块。砼浇筑完毕后负责场地清洁。
　　4、在施工过程中，不分工程量（面积）大、小，不分操作中的难易程度，不分材料、不讲任何条件，总之，凡属于本工程施工的工作内容及施工围墙内的工作项目均执行以上包干价。
　　十一、甲方责任
　　1、严格审查乙方的施工能力，审查按合同进场人员的思想和技术素质，对乙方所有进场人员进行分类建档。
　　2、积极为乙方创造必要的施工条件，严格审核乙方计划数量后按计划、品种及日期及时配备供应材料和大型机械。
　　3、负责及时提供设计资料，施工图纸并进行施工组织设计，安全、质量及文明施工的交底和施工进度计划安排的交底。熟悉图纸和规范，做好轴线和标高的测量，并将轴线、标高用划线的方式提供在楼面或已浇筑混凝土的柱上。
　　4、负责乙方进场时的安全、质量教育及施工过程中的安全质量监督，发现乙方在施工中的安全质量问题，甲方有权责令返工修整，如乙方不在限期内整改，甲方有权罚款或停止乙方施工，直至中止合同，并对乙方予以清退，由此造成的经济损失全部由乙方负责。
　　5、根据现场的情况，为乙方提供住宿，搭设现场需要的食堂及娱乐设施。
　　分包合同篇3
　　甲方（发包方）：
　　乙方（承包方）：
　　因工程建设需要，甲方将及附属工程的模板制作，安装分项发包给乙方，为了明确双方的权利、责任、义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经双方协商签订如下条款：
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地址：
　　3、工程情况：全框架，剪力墙结构，以实际面积为准。
　　二、承包范围、方式、内容
　　（一）承包范围：本工程施工图（建施、结施）及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础，标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。
　　（二）承包方式：本单项工程采用大包干式，即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等，具体是：
　　包工：乙方自行组织足够的有操作证的技工，对本工种承包范围内的用工总承包，同时必须保证工程质量，进度要求。
　　包料：甲方提供模板的安装主要材料，其余耗材如（铁丝、元钉、打磨用的机具及磨片等）施工工具和生活用具等由乙方自己承担。
　　包质量：本工程主体为优质结构，同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求，必须对梁、柱、模板的。爆模移位，垂直度进行修补、打磨。
　　包工期：乙方满足进度要求，满足建设方、监理方、甲方要求。
　　包安全：乙方负责安全教育、安全检查、安全督促，如不按国家安全相关规范施工，乙方承担全部经济责任和法律责任。
　　（三）承包内容：
　　1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。
　　2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。
　　3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运，同时在施工方指定地点进行堆码，如不按甲方要求，一切费用由乙方负责。
　　4、乙方不按甲方所说的规范去做，后果由乙方全部承担。
　　5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。
　　6、乙方承担元丝、元钉、墨斗、墨汁、广线等全部工具。
　　（四）其它约定
　　1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。
　　2、在楼层掉运完后不准有木工的任何杂物。
　　3、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，如发现没有人护模，每一次按100元计算。
　　4、不准乱锯门条、木板，如被施工方发现，造成金额由乙方承担。
　　5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工，若产生的损失由乙方全部承担。
　　6、模板拼缝密实，梁柱节点不允许凹凸不平现象，若发现必须立即修改，梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度，只能在5mm内，梁柱节点（含内外墙面）不能出现流浆。
　　7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿，吊模位置陷入砼的由自己处理砼缺陷。
　　8、工地上严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准打架斗殴，酒后闹事及偷盗行为，按损失额加倍赔偿，情节严重送公安机关。
　　（五）工程单价和付款方式：
　　1、工程单价
　　根据以上乙方承担的工程范围和要求，结合甲方的实际情况，本单项工程模板制作安装，单价定为模板接触面积为元m2计算）。m2计算，安全按2、付款方式：采用乙方先垫支做完所有楼层，甲方阶段性的付生活费，乙方不得故意，以工资原因停工和其它原因停工和在中途离去，给甲方带来一切困难和经济损失，甲方按工程款余付给乙方工资，撤出现场和撤出合同。其作为违约金。
　　2、付款方式（略）
　　三、如上述不违规，甲方在全体完工后一个月内付清所有工资。
　　四、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
　　甲方：代表：
　　乙方：
　　签计地址：
　　签订日期：年月日
　　分包合同篇4
　　承包人：（简称甲方）
　　劳务分包人：（简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库；
　　二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：x天。
　　三、劳务报酬
　　1、本工程的劳务报酬金额约为；
　　2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。
　　四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
　　五、质量标准
　　1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级；定标准》
　　2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
　　（1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现；
　　（2）合理使用周转材料，杜绝浪费；
　　（3）拆除模板应经施工技术人员同意；
　　（4）操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒；
　　（5）拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚；
　　（6）在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失；
　　（7）甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。
　　六、施工验收及工程量的确认
　　1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准；
　　2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
　　七、双方责任和义务
　　甲方责任和义务（一）
　　1、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：
　　（1）在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求
　　（2）在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置；
　　2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收；
　　3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；
　　4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要；
　　5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　乙方责任和义务（二）
　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；
　　3、投入足够的人力、物力、保证工期；加强现场管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款；
　　4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量；
　　5、乙方必须加强所属人员的安全教育，认真执行安全技术规范；施工过程中出现任何安全事故，均由乙方自行负责；
　　6、严格遵守甲方要求的作息时间（施工中可根据实际需要调整工作时间），有事须向甲方提前请假；
　　7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架，如违者出现任何事故，当事人自行负责；
　　8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失；
　　9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
　　10、工程施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。
　　八、施工变更
　　1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关要求进行施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据；
　　2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延；
　　3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。
　　九、违约责任：由过错方承担违约责任。
　　十、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。
　　十一、合同有效期及份数
　　1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止；
　　2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。
　　甲方：（公章）乙方：（公章）
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　年月日
　　分包合同篇5
　　【摘要】市政工程作为城市建设中最为基础的设施工程，其质量好坏与市民的出行安全以及社会公共利益密切相关，所以提高市政工程管理工作十分重要。而提高工程管理最直接有效的做法即加强市政工程分包及合同管理工作。
　　【关键词】市政工程；工程分包；合同管理工作
　　前言
　　随着市政行业的蓬勃发展，市政设施项目的增加，但市政工程分包及合同管理工作仍存在不少缺陷。市政工程建设工期短，工程量大，对资金投入的需求量也较大，且业主对工程质量的要求也在不断提高，故需要做好一个建设项目依靠施工单位自身的能力较难实现，而对工程实行分包管理占据重要地位。而发包方与承包方为实现他们的工程建设目标以及相关的详细内容就需要签订合同，从而确定双方之间的权利义务关系。合同也将成为确定当事人在市政工程项目建设中开展相关工作的最直接标准，也是明确双方经济活动范围、平衡双方工作关系以及处理合同争议的法律根据。因此加强企业分包工作及合同管理工作至关重要。
　　1市政工程分包存在的合同问题
　　1。1分包人为不适合主体
　　依照我国现行的建设工程法律法规的相关规定，分包人为违法主体将造成分包合同无效，存在以下两种情况：没有取得建筑施工单位资质或者超越资质等级的单位或个人；没有资质的单位或个人借用有资质的建筑施工单位名义订立合同。由于分包方资质条件的缺乏，其不具有民事权利能力以及民事行为能力，将导致总包方需要承担分包合同无效的民事责任。假如出现分包工程质量、安全问题或是导致总包合同工期被耽误等问题，总包方需要向业主承担违约和赔偿的连带责任。但在具体的工程实践里，总包方由于各种原因经常在责任承担之后难以在分包人处获得真正的赔偿。
　　1。2分包合同内容、形式不符合法定要件
　　根据《建筑法》第29条第1款和《合同法》第270条之规定：“主体结构的施工必须由承包人完成”。依民法的基本原则，业主将市政工程交付给总包方进行施工，是其对总包方的各方面履行合同能力及对其资质审查之后的信任为基础，总包方在制定分包合同时有必要先得到业主的认同许可，且要能保障工程项目的主体结构建设内容由本单位施工完成。反之，就合同本身来说即属于重大违约行为，以法律角度来说虽属于一般合同行为，但其内容维法。
　　1。3违法分包
　　不仅在总承包合同协定的内容之外进行的分包属于违法分包，没有经过业主许可的分包行为也属于存在风险的违法分包。虽然在许多市政工程项目里，业主的招标文件和总包合同里都详细规范了禁止分包，然而许多总包方却忽视该点规定，一些甚至把工程项目的主体结构也分包出去。目前，我国在工程建设领域立法及监督管理等执法工作尚未完善，加上各种复杂社会因素，例如发包方法律意识、合同意识淡薄，导致承包人的违法分包行为难以查出，或者虽然被查出，由于立法执法系统的缺陷而没有受到应有的惩罚，这些无疑放任了承包方的违法行为，使得违法分包现象频发。
　　1。4转包和拆解后分包或分包人再分包行为
　　根据《建筑法》第28条之规定，可知，承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程拆解之后凭借分包的名义分别转包给他人为禁止性行为，第29条第3款规定可知，分包方将其承包的工程进行再分包也为禁止性行为。此外，《合同法》和《招标投标法》对该类行为也有相同的禁止性规定。在具体操作中，一些施工单位就连项目经理都缺乏足够的合同意识，经常为了获得额外管理费将其承包的项目转包或者拆解以后挂分包的名头转包给其他单位或个人或是分包人对工程进行再分包。某些单位看似开设了项目经理部门，却在实施具体管理工作的时候只安排一两个人进行现场监管，不负责任的行为是直接不安排监管人员，全部交给接受转包的单位进行施工与监管。这些行为无疑给工程质量带来巨大隐患：不但总包合同的工期、质量与安全很难得到保障，还经常导致总包方所承担的实际亏损远超出其获得的管理费用。
　　1。5分包合同签订格式不规范，必备条款遗漏
　　根据法律签订的正规合同是明确并约束合同双方权利义务关系的法律根据。目前，施工单位经常更重视的是合同的成功签订，却忽视对分包合同的格式以及条款等认真审查，对于合同工期、质量监督、施工安全以及竣工验收、违约责任等经常出现约定不明或是未作约定，导致分包合同无法顺利完成，例如当合同一方违约形成纠纷后，另一方因没有合同约定，而无法追究违约方的违约责任。
　　2市政工程项目分包及合同管理工作具体措施
　　2。1加强对市政工程分包合同文本的。制定、分析工作管理
　　签订合同前，合同的文本形式应尽可能选择合同示范性文本。在具体操作时，由于合同格式不规范而出现经济争议的实例屡见不鲜。因此如果不是发生特殊情况，应尽量避免选择由发包方和承包方私自制定的合同文本形式，从而实际避免其制定的合同文本存在大量不平等条款和存在必备条款遗漏等现象。与此同时，还能加强行政管理部门对分包合同监督管理工作的顺利进行，便于仲裁机关以及人民法院快速解决争议，使得合同双方的合法权益得以保障。对于制定合同文本的具体内容，合同管理者一定要对工程项目的进度进行深入考察，从而使得所制定的合同有一定的预见作用，此外还要对合同做详细探讨，防止其制定的合同条款存在分歧。与此同时，要能够保证订立一个合法分包合同的各项材料完善、合同条款无遗漏、合同用语精确以及能充分预见工程分包中可能出现的不合理现象。
　　2。2完善市政工程项目分包及合同管理系统
　　加强合同管理工作，完善分包及合同管理制度至关重要。合同管理步骤十分复杂，包含合同的协商、草拟、审核、订立、责任拆分、履行监控、变更、中止、解除以及终止等，建设单位要加强本单位的合同管理工作，第一步要做的即在合同管理过程中的每个步骤都贯穿完善的管理制度形成系统，从而让合同的管理工作有依据有约束。在合同订立以后，合同管理者需要向各阶层的项目管理者以及每个工作小组的责任人完成合同交底工作，对合同的重要条款进行解释与阐明，使合同交底制度更加完善。
　　2。3对市政工程分包合同进行实时管理
　　目前，在工程进行中合同变更现象愈加频繁，而合同的变更通常会造成索赔争议，故在签订合同以后，合同管理者应加强对市政工程分包合同实施实时监管，主要体现在以下几点：（1）严格管理现场签证。在依据合同条款履行义务时，要避免提前、超量签证，尤其是在合同变更添加条款的签证要特别小心，签证一定要按照有关的合同条约来确定，能够实现互相制衡。特别不能忽视设计更改以及施工图失误，这种签证只要求签更改或者是改正的部分。（2）迅速记载、收集并清理项目有关的所有材料，审核并详细研究对合同变更内容。在具体操作时，合同变更需和索赔的提出同时完成，要业主和承包方形成统一观点之后再完成合同的变更。（3）迅速解决停工的亏损（包含因承包商原因外造成的停工亏损），合同双方应按照合同协议的期限用书面形式，根据正规步骤签字确认和停工有关的详细事项。（4）对于定额的约定应该严格遵守，没有对定额进行约定时，需按照工程具体情形或是参照同等类的定额标准与相关的规定进行弥补。
　　2。4加强相关人员法律意识
　　对于市政工程合同管理者而言，要提高法律学习能力，加强工程分包的法律风险防范意识。建设单位要不断加强所属员工尤其是各级领导、项目经理以及和经营财务等相关的工作人员的法律意识以及风险防范意识。使相关工作者能积极利用法律武器，保障施工单位的合法利益，在思想、制度以及组织上建立一道有效避免分包合同法律风险屏障。
　　3结束语
　　综上所述，合同管理作为市政工程分包工作的关键，市政工程管理的每部分工作都应该以它为中心实施，市政工程分包的合同管理工作现已是国内市政工程建设实现可持续规范发展、严格监管的关键工作。不能让市政工程分包的合同管理变成死板的格式化管理，它作为一个实时变化的工作，在进行管理时要运用合理的方案及方法，重视管理的灵活性。故，应以重点明确市政工程分包的合同管理以及深入了解其重要性为基础，在具体操作中摸索并迅速总结市政工程分包合同管理的特点，探索出新的方案，防范风险，从而使参与工程建设的每一方都主动完成工程分包合同商定的条约，以此减少市政工程建设市场的风险，维持建设市场秩序稳定，保障市政工程项目能在工期内圆满完成。
　　参考文献
　　〔1〕工程分包管理中存在的风险及应对措施〔J〕。中国招标，20xx（01）：3031。
　　〔2〕栾筱艳。试述市政工程项目中的合同管理〔J〕。企业科技与发展，20xx（06）：5759。
　　分包合同篇6
　　1。定义
　　1。1在合同中下列词语，除上下文另有说明外，具有本款所赋予的含义：
　　（1）发包人：协议书中指明的将工程项目委托给承包人完成的当事人。
　　（2）承包人：协议书中指明的接受发包人委托并完成工程项目的当事人。
　　（3）协议书：发包人与承包人结合工程实际，经协商一致后，对通用条款所做的具体化、补充或修改。
　　（4）规范：与合同履行相关的政府强制性标准、规范，以及发包人和承包人在合同中约定适用的其它标准、规范和技术规程。
　　（5）图纸：按照协议书的约定，发包人负责设计时向承包人提供的施工图纸、设计变更、计算书和类似性质的技术资料，以及由承包人负责设计时向发包人提供的所有图纸、设计说明、计算书、操作和维修手册以及类似性质的其它技术资料。
　　（6）工程师：由发包人指定并根据其授权履行合同管理职责的人员。
　　（7）工程：发包人与承包人在协议书中约定的，发包人委托承包人完成的全部施工内容之总称。
　　（8）区段：发包人与承包人在协议书中约定节点工期或约定先行验收、移交的工程任何特定部分。
　　（9）验收：对承包人履行合同义务的全部或部分结果进行评价，以判定承包人履行合同义务是否符合合同约定标准。
　　（10）竣工：承包人履行完毕合同约定全部义务（质量保修义务除外）并经验收合格。
　　（11）完工：承包人完成协议书特别约定的任何区段的施工并经验收合格。
　　（12）开工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人开始履行合同义务的绝对或相对日期，协议书中约定由工程师签发开工令确定开工时间的，则为工程师签发开工令上指定的日期。
　　（13）竣工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人应将工程竣工的绝对或相对日期。
　　（14）完工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人应将协议书特别约定的区段完工的绝对或相对日期。
　　（15）节点工期：协议书特别约定的区段，从其开工日期起至该区段完工日期止的时间。
　　（16）现场：由发包人提供的用于工程施工的场所以及在合同中指定为现场组成部分的任何其它场所。
　　（17）进场：承包人为履行合同义务而将人员、机械、材料组织进入现场。
　　（18）材料：将构成工程组成部分的，承包人在工程施工过程中所采用的一切设备、制品、构（配）件、成品、半成品、建筑原料等各种主辅材料。
　　（19）发包人代供代扣代付材料：协议书中约定的由承包人委托发包人负责供应并委托发包人在工程款中扣除材料（成品、半成品）、设备款直接支付给供应商的材料（成品、半成品）及设备。
　　（20）技术资料：协议书中约定的，为保障设备的正常运作与有效维护，承包人应随同设备一起提供的使用说明、维护手册、技术参数、线路图及其它相关资料。
　　（21）服务：协议书中约定由承包人所承担的设备安装、调试、质量保修及提供技术援助、培训等义务。
　　（22）样板：由发包人和承包人共同确认的材料、施工方法及施工效果的验收标准。
　　（23）竣工验收资料：法律法规规定或发包人与承包人约定的，工程竣工后，承包人负责整理与提交的竣工图、施工技术档案、施工管理资料、材料试验与检测报告、工程结算书等工程施工相关文件资料。包括但不限于：工程竣工验收申请、工程竣工验收记录、开工令、施工组织设计、施工小结、单位工程施工质量技术交底卡、隐蔽工程验收记录、工程材料构配件设备报审表、检验批质量验收记录表、竣工图。
　　（24）合同价：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人履行合同义务，发包人所应支付的款项。
　　2。合同文件及解释顺序
　　2。1除协议书另有约定外，组成合同的文件及其优先解释顺序如下：
　　（1）发包人与承包人签订的相关《补充协议》；
　　（2）《合同协议书》；
　　（3）《合同通用条款》；
　　（4）图纸；
　　（5）规范、标准；
　　（6）招标文件；
　　（7）投标文件或工程报价单。
　　3。合同的变更与解除
　　3。1除法律法规明确规定可单方变更合同及3。4款规定情况外，对合同的任何其它变更，除非清楚地以书面形式并由各方签字盖章，否则不发生合同变更之效力。
　　3。2在合同履行过程中出现下述情况之一时，发包人与承包人均有权解除合同：
　　（1）因国家法律法规的修改，导致合同的继续履行违法的；
　　（2）因政府征收、规划调整，导致合同无法继续履行的；
　　（3）因出现不可抗力，导致合同无法继续履行的；
　　（4）符合法律规定的其它解除合同条件的。
　　3。3在合同履行过程中，合同一方申请或被申请破产的，合同对方有权解除合同。
　　3。4合同履行过程中出现以下情况的，发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求：
　　（1）超过协议书规定或工程师指定的开工日期5天，承包人仍未进场的；
　　（2）承包人虽已进场，但承包人未按协议书约定或工程师指定时间开始实际施工，并且在发包人或工程师给定的宽限期内承包人仍未开始实际施工的；
　　（3）承包人实际施工进度，与协议书约定的工期、节点工期或承包人提交并经工程师审核认可的进度计划相比，延迟10天以上，且承包人没有采取切实可行赶工措施的；
　　（4）承包人无合同依据且未经发包人同意中途退场的；
　　（5）在验收过程中（含中间验收），承包人的工程施工质量被判定为不合格，承包人未在工程师指定的时间内开始整改，或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的；
　　（6）对工程师或政府主管部门提出的安全文明生产整改要求，在指定期限内未予落实的；
　　（7）承包人未经发包人同意擅自分包、转包的；
　　（8）承包人伪造、虚报企业资质的；
　　（9）承包人在合同的竞争和实施过程中有商业腐败和欺诈行为的；
　　（10）有证据证明承包人组织民工向发包人聚众闹事等影响到发包人正常工作的；
　　（11）协议书中规定的发包人有权解除合同的其他情形。
　　3。5发包人不按合同约定支付工程款（进度款）超过30天，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。连续停止施工超过30天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
　　3。6一方依据3。2、3。3、3。4、3。5款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第27条的约定处理。
　　3。7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人的要求将承包人的所有临时建筑物、机械、工具、设备和物料迁离工地。
　　3。8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　　3。9除3。2、3。3、3。4、3。5款情况外，发包人与承包人任何一方欲解除合同时，均须事先与对方协商达成一致。
　　4。合同转让与分包
　　4。1未经双方协商一致，发包人与承包人均不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。
　　4。2除非合同另有规定，承包人未经发包人的同意，不得将合同约定工程的任何部分分包给第三人，用于本工程的主要设备（如塔吊）或主要材料（如钢筋、混凝土、砌体）必须要承包人直接采购，不得由第三方采购，否则发包人视为承包人违规分包。
　　4。3发包人任何有关分包的同意，不免除承包人根据合同应担负的责任或应尽的义务，承包人对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。
　　4。4承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如承包人选择的分包商不具备相应资质的，发包人有权撤销承包人的分包决定。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失，承包人应负全额赔偿责任。
　　4。5当分包商就其所承包部分工程的施工质量向承包人保证的质量保修责任期限超过发包人与承包人之间合同规定的质量保修期限时，承包人应在与发包人合同规定的质量保修期结束后，将其对分包商的该项权利无偿转让给发包人。
　　5。工程师的权力
　　5。1工程师既可为发包人委托的独立监理公司人员也可为发包人之员工，具体人员名单与分工由现场管理代表在协议书或向承包人出具的授权书中明确。现场管理代表可随时单方对前述授权进行变更或解除，此种变更或解除自通知到达承包人后即时生效。
　　5。2发包人与承包人一致同意，除合同中另有规定外，在合同履行过程中，工程师享有下述权力：
　　（1）组织设计交底、图纸会审；
　　（2）巡视和监管现场；
　　（3）纠正承包人的错误施工方法；
　　（4）判定检验报批及分部、分项工程施工质量；
　　（5）隐蔽验收；
　　（6）各区段完工后的施工质量验收；
　　（7）指令承包人在限定的时间内，对被判定为质量不合格的工程任何部分进行拆除、整改；
　　（8）指令承包人对现场施工安全隐患等进行整改；
　　（9）指令承包人在限定的时间内，提交合同履行相关方案与计划；
　　（10）指令承包人制定或执行相关的赶工措施；
　　（11）验收承包人进场材料、设备并批准或拒绝其进场使用；
　　（12）指令承包人在规定期限内，将不合格材料、设备予以更换；
　　（13）组织召开合同履行相关会议并指定承包人参加人员；
　　（14）指令承包人向在现场的其他承包人提供施工配合条件；
　　（15）指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项零星工作。
　　5。3除5。2款中所明确的权力外，工程师还可行使为保证合同正常履行而必然隐含的权力。但是，工程师就下述事项所做出的决定或签署之意见，如未经发包人现场管理代表的书面认可，对发包人不发生效力：
　　（1）签发开工令、停工令与复工令；
　　（2）审核与批准承包人提交的施工组织设计（方案）、施工进度计划等；
　　（3）工程进度与结算付款审核；
　　（4）指令承包人撤换不能胜任、玩忽职守的施工人员或班组；
　　（5）竣工验收；
　　（6）免除、减轻承包人的任何合同义务；
　　分包合同篇7
　　发包方（以下简称甲方）：身份证号：
　　承包方（以下简称乙方）：身份证号：
　　甲方现有工程委托乙方劳务包干，为明确双方各自的权利、责任和义务，甲、乙双方结合本工程具体情况友好协商，订立本合同，双方必须共同遵守。
　　第一条工程概况
　　1。1工程地点：
　　1。3工程内容：
　　4。1承包方式：劳务包干（含人工、辅材、机械、吊装、二次搬运、装卸车等）
　　4。2工程造价：人民币元（人民币整）；
　　3。1合同工期：个历天。
　　第二条甲方责任
　　工程开工前，甲方向乙方进行相关的质量、安全、技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教育和交底，并为乙方提供住房；甲方保证材料及时供应，不得因材料供应不及时而影响施工，及时对已完分项工程进行质量验评和检查，并按合同规定及时足额支付工程款。
　　第三条乙方责任
　　乙方严格按甲方的各项要求，做好进入施工现场前的准备工作，遵守甲方工地各项合理的管理制度，配合工地管理；在现场必须戴好安全帽及安全绳，严格执行安全操作规程和有关安全规定，由于乙方自身原因造成的安全事故，费用和责任由乙方自负；乙方需按有关质量要求进行施工，并接受甲方的监督检查。
　　第四条付款方式
　　合同签订后即付人民币元（人民币元整）作为进场及相关辅料的费用；完成第二层钢楼梯及电梯井即付人民币元（人民币元整）作为进度款；完工后，甲方2天内组织验收，如有问题需当场提出整改，否则当验收合格，需即支付人民币元（人民币元整）
　　第五条合同生效和终止
　　本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，双方履行完毕合同全部义务，竣工结算款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同除保修条款外即告终止。若工程施工中因各种原因出现停工现象，如因甲方原因造成停工的，由甲方承担责任，工期相应顺延及作出适当的补偿；如因乙方原因造成停工的，由乙方自行承担责任，工期不予顺延。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　分包合同篇8
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则：双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同：
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：松原市锦绣江畔龙栖湾小区26、27楼
　　2、工程地点：吉林省松原市宁江区
　　3、建设单位：松原市盛恒祥房地产开发有限公司
　　4、工期：20xx年4月15日至20xx年10月30日
　　5、质量要求：合格品。
　　6、建筑面积：
　　1、商业裙房2层3151。62m2
　　2、26楼120xx。37m2
　　3、27楼8304。33m2
　　4、地下室4655。81m2
　　最终工程量以决算建筑面积为结算依据。
　　二、承包范围：
　　脚手架工程：主体工程、二次结构及附属工程要求真双排架子，全部脚手架及吊架工程的安装、支撑、加固、成品保护、拆除。架管架扣的摆放及分类沾油。现场文明施工，场内安全生产、文明施工等所需全部零星用工。
　　三、承包方式：
　　包工不包料，包劳务、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工。
　　四、承包价格及结算付款方式
　　1、承包价格：13元m2（建筑面积）关于本工程所有脚手架工程均以此单价计算。付款方式及现场管理要求见邀标公告。
　　五、技术、质量要求：
　　1、乙方应配备技术全面大局观强的管理人员，配备懂图纸、熟练掌握国家现行施工规范的技术人员以及相应的成熟施工组织、管理人员。
　　2、严格执行相关施工规范，工程质量必须合格。达不到标准而返工的。，工料费由乙方承担，并不予顺延工期。
　　3、任何原因的暂停施工，乙方应无条件妥善保护已完工程。视停工原因，甲乙双方相应承担由此发生的费用。
　　六、安全生产：
　　1、本工程安全目标位0事故。乙方严格执行国家安全生产规定，杜绝违章操作，强化安全教育。现场发生的一切安全事故责任全部由乙方承担。乙方人员在施工现场外发生的一切安全事故与甲方无关。
　　2、乙方必须按规定配置合格的劳动保护用品。
　　七、文明施工
　　1、提供作业场地及施工图纸，乙方负责施工期间维护。
　　2、材料分类，架管整齐、码垛、堆放、卡扣分类及装袋（油托）。做到“工完料净场地清”。并保证施工现场及周边环境整洁卫生。甲方若安排清理，所发生的费用由乙方承担。
　　3、严禁在施工现场嘻戏打闹，严禁酒后作业对打架斗殴及酒后作业的甲方将予以重罚。
　　4、生活用水电、施工用电严格按照甲方要求施工，恶意浪费水电，甲方将视情节予以重罚。
　　八、材料设备管理：
　　1、材料供应计划由班组提报至甲方技术负责人审批，转公司材料部门购进。材料进场，由甲方库保员及用料班组共同验收，同时出库给用料班组。
　　2、材料消耗超出定额含量部分，由乙方承担。
　　3、合理使用材料，班组应积极保护、看护材料，减少损失浪费。对恶意破坏材料、严重损失浪费、偷盗行为，一经发现，甲方将对乙方的管理疏漏予以处罚。
　　4、乙方操作人员应按操作规程使用、操作甲方提供的机械设备。
　　九、其它约定：
　　1、当下列情况发生时，甲方有权单方解除合同，并拒绝支付前期已完工程的人工费，乙方无条件撤出，同时承担一切损失：
　　、短期形象进度拖延3天以上；
　　、不服从甲方安全生产、文明施工、质量要求的管理，多次整改仍不能到达甲方要求；
　　、乙方劳动力不足，达不到甲方要求。
　　2、当乙方形象进度拖延但又不应撤出，同时甲方认为乙方无能力赶工时，甲方有权高价另行临时发包给其他劳务队一部分施工内容，以利赶工。乙方必须接受并予以支持，并无条件承担此部分人工费用。
　　3、甲方指派乙方完成本工程以外的工程、工作时，乙方应无条件接受并完成甲方的指派。所发生的人工费另行计算并计入本合同结算价款。
　　4、由于甲方原因，造成的关键线路工期延误，工期予以顺延。由此引起的乙方窝工等经济损失，甲方予以补偿。
　　5、乙方必须按时及时足额发放劳务人员工资。如果不能及时发放有没有充分理由及证明材料，甲方将从乙方工程款中代为乙方发放劳务人员工资，该部分工资将从乙方工程款中双倍扣回。
　　十、本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充合同。
　　甲方与建设单位的《建筑工程施工合同》以及甲方与其他分包单位的施工合同，包括甲方有关材料的租赁合同等作为本合同的附件。附件与补充合同与本合同效力等同。乙方无条件承担甲方在《建筑工程施工合同》中对建设单位所承诺的义务。
　　十一、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
　　双方签字生效，至工程完成，保质金给付完毕，自动失效。甲方对本合同享有最终解释权。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日