分包合同

　　劳务分包合同
　　推荐度：
　　工程分包合同
　　推荐度：
　　土建分包合同
　　推荐度：
　　工程劳务分包合同
　　推荐度：
　　拆除工程分包合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　分包合同锦集六篇
　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家整理的分包合同6篇，欢迎阅读与收藏。
　　分包合同篇1
　　甲方：
　　乙方：
　　根据工程需要，经双方协商同意，由甲方承建的齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园3538楼工程的水暖工程承包给乙方施工。
　　第一条工程名称：齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园3538楼工程。
　　第二条承包范围及内容
　　括室内外给排水，地热盘管、苯板、钢丝网、镀铝聚酯薄膜敷设等。
　　第三条合同工期
　　第四条承包方式和合同价款
　　1、协议价款为：。
　　2、乙方必须保证进场作业人员及相应管理人员满足现场施工需要。否则，甲方有权处罚或将其清除出工地。
　　2。1承包方式：包工包料。劳务单价一次性包死，单价中包括：施工现场内水暖工程的所有零用工，水暖工程成品保护用工，所有办证费用（如暂住证、做工证、健康证、上岗证等），所有乙方的车旅费、办公费、招待费等；除合同另有规定外甲方不再支付其他任何费用。
　　2。2乙方在施工现场的住宿用房由乙方自行租赁，费用由乙方自行承担。
　　2。3现场水暖工程施工人员，必须持证上岗，由乙方负责管理，但必须无条件听从甲方管理人员的调度和统一安排。
　　3、协议价款包括以下内容：乙方按照协议约定的范围完成全部工作并承担违约责任的全部费用。
　　第五条协议价款的结算和支付齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园3538楼工程水暖工程的所有内容，包
　　1、协议价款的结算：。
　　1。1乙方按时完成承包的全部工程内容，经验收为符合合同约定的标准。
　　2、协议价款的支付：乙方自行垫付至主体工程完工，工程竣工后预留总造价的5作为质保金，剩余一次性支付给乙方。
　　第六条质量要求
　　本工程为合格标准，乙方必须严格按图纸及规范要求规定配合土建工程组织施工，质量必须达到合格标准，如乙方施工的质量达不到规范要求，影响甲方其他工程的施工进度、质量或延误甲方其他工程的竣工验收，其一切经济损失均由乙方承担。施工过程中的质量管理按牡丹江大东建筑总公司《施工现场质量管理处罚条例》执行。
　　第七条安全生产、文明施工及施工管理
　　1、乙方在施工过程中，必须严格按安全生产操作规范施工并听从现场管理人员指挥，严禁违章操作，如发生事故一切均由责任方负责。
　　2、乙方在施工过程中不得自行拆除安全装置，必须拆除时，应征得安全员同意后方可拆除，但每天收工时必须恢复原样。
　　3、乙方施工人员必须服从甲方管理，严禁打架斗殴、滋事，否则每发生一次，罚款1000元。
　　第八条工期要求
　　为了双方共同利益，双方在施工中因互相密切配合，尽量满足建设单位的工期要求。如乙方未能按计划工期完成工程任务，每拖延一天罚款1000元。
　　第九条违约责任
　　1、乙方违约
　　乙方发生下列情况之一，视为乙方违约：
　　违反本合同第九条规定的；
　　乙方施工人员及技术力量不足，不能按进度计划保质、保量完成施工任务的；
　　不能按合同工期竣工的；
　　乙方在合同履行期间没有正当理由而中止的；
　　2、甲方违约
　　甲方无故单方解除合同的，承担5000。00元（人民币）的违约金。
　　第十条甲乙双方工地代表
　　本工程甲方代表：负责日常施工的管理、协调工作，有现场办理洽商变更的权利。
　　本工程乙方代表：为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
　　第十一条附则
　　1、合同的生效和终止：本协议经双方法定代表签字后生效，结清工程尾款后，即宣告终止。
　　2、本合同一式两份，双方各执一份。
　　3、未尽事宜，双方另行协商，在本合同之外签订协议，与本合同具有同等法律效力，内容与本合同相抵触者按本合同相关规定执行。
　　4、甲、乙双方如发生经济纠纷，以协商解决为主，如协商未达成一致意见，可到施工所在地当地法院申诉解决。
　　甲方单位公章：乙方单位公章：
　　甲方法定代表：乙方法定代表：
　　身份证号码：身份证号码：
　　电话：电话：
　　签订日期：签订日期：
　　分包合同篇2
　　劳务发包人：
　　劳务承包人：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　一、劳务承包工作对象及劳务内容
　　工程名称：
　　工程地点：
　　分包范围：
　　质量标准：质量评定等级为合格
　　二、工作期限
　　开始工作日期：年月日；
　　结束工作日期：年月日；
　　总日历天数为：天。
　　三、劳务价款
　　1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：
　　根据20x年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元工日，取机械费定额总价的50。
　　2、劳务价款的支付
　　（1）合同生效即支付预付款30000元；
　　（2）进度款支付：
　　每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60；
　　（3）最终支付：
　　工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95；劳务结算总价款的5作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。
　　四、合同文件及解释顺序
　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　（1）本合同；
　　（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）；
　　（3）本工程施工总承包合同；
　　（4）本工程施工专业承包合同。
　　五、图纸
　　劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前，向劳务承包人提供图纸2套。六、劳务发包人义务
　　1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；
　　2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
　　（1）在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的。施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；
　　（2）在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
　　（3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料；
　　（4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）；
　　（6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管；
　　3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
　　4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
　　5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；
　　6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　七、劳务承包人义务
　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；
　　3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；
　　4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
　　八、工程量及点工的确认
　　1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；
　　2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；
　　3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
　　九、争议解决
　　合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：
　　（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。
　　十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
　　十一、合同份数
　　本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。
　　十二、补充条款
　　十三、合同生效
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定签字、盖章后生效。
　　劳务发包人：（公章）劳务承包人：（公章）
　　住所：住所：
　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：
　　电话：电话：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　邮政编码：邮政编码：
　　分包合同篇3
　　发包方：建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协
　　商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
　　一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：
　　该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。
　　二、本合同期限：
　　从年月起至年月止。
　　三、工程质量标准：
　　所有分项工程质量确保优良
　　四、劳务管理费的上缴及付款方式：
　　1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
　　付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。
　　五、乙方的职责
　　1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
　　协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
　　六、乙方的职责：
　　1、全面履行公司与建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
　　2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。
　　七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
　　八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
　　甲方：
　　乙方：
　　甲方代表：
　　乙方代表：
　　分包合同篇4
　　施工项目名称：
　　总包单位（甲方）：
　　分包项目部（乙方）：
　　为了保证在工程施工期间杜绝各类质量事故的发生，确保在施工程的正常进行；经双方协商一致，订立本协议：
　　第一条：甲乙双方都必须严格执行以下法律法规及规章制度。《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招投标法》《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）《建筑工程质量验收统一标准》GB5030020xx《建筑安装工程施工工艺标准》DBJT012620xx
　　第二条：本协议的期限自工程开工之日起至工程竣工验收。
　　第三条：质量管理：甲方确认为项目经理、为质量检查员，代表甲方对工程质量进行全面管理。乙方确认为项目经理、为质量检查员，代表乙方对工程质量进行全面管理。甲方技术质量部对工程质量的控制过程进行监督检查。
　　第四条：甲方责任及义务：
　　1。甲方负责施工现场的统一管理，负责监督检查乙方在工程质量控制过程中的一切活动。
　　2。甲方负责组织协调各单位在工程开工前编制完成施工组织总设计及工程质量保证措施，必要时进行现场指导。
　　3。甲方负责向乙方发放图纸、设计变更、洽商。
　　4。甲方在施工过程中发现乙方不按图纸、施工方案、技术交底组织施工，违章蛮干严重危害工程质量时，有权制止，并对乙方进行经济处罚；情节严重的，甲方有权终止合同。
　　5。甲方有权对未经自检的工程进行验收。
　　第五条：乙方的责任及义务
　　1。乙方在施工过程中必须严格按国家颁发的规程、规范施工，工程质量必须达到合同规定的标准。
　　2。在工程开工前，乙方须将内部质量管理体系、质量保证措施，报甲方施工现场代表。质量管理人员必须与现场人员相符，必须持证上岗。
　　3。乙方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工，要随时接受甲方的质量监督检查。
　　4。乙方在施工过程中如需进行代表代换，必须经甲方同意后方可进行，严禁擅自做主。
　　5。乙方在施工过程必须严格执行三检制做好工程施工中的自检、互检、交接检工作并做好检查记录。并报予甲方存档。
　　6。乙方必须配合甲方和监理工程师做好验收工作，及时处理验收过程中存在的问题。
　　7。如出现质量问题或发生质量事故，乙方要及时通知甲方，不得隐瞒，必须按处理措施或方案进行整改，严禁私自处理。
　　8。对于甲方不按协议要求进行违章指挥，乙方有权拒绝进行施工。
　　第六条：处罚：
　　1。乙方质量管理体系人员不在岗或备案人员资质与现场实际在岗人员不符，被甲方检查发现后，罚款10002000元。
　　2。乙方未按要求组织施工，每发现一次罚款20xx5000元；造成质量问题或质量事故，加倍处罚，所造成的损失均由乙方自行承担。
　　3。乙方在施工过程必须严格执行三检制做好工程施工中的自检、互检、交接检工作并做好检查记录，未做到，每发现一次罚款2000元。
　　4。乙方未配合甲方进行验收工作，每发现一次罚款20xx5000元；影响下道工序施工的，罚款10000元。
　　5。乙方必须按要求及时处理施工过程中存在的问题，凡是未按要求处理，影响下道工序施工的，罚款20xx5000元。并承担给甲方造成的一切损失。
　　6。对尚未构成质量事故，但已造成质量问题或缺陷，视情节轻重对乙方罚款20xx5000元；造成质量事故时，视损失金额情况罚款500010000元，同时承担由此给甲方造成的一切损失。
　　7。因工程质量低劣，受到质监部门或甲方上级部门通报批评、处罚的，对乙方进行20xx5000元的处罚；处罚金额由乙方承担。
　　10。乙方项目经理、质量管理人员必须参加甲方组织的工程质量联检及专业会议，无故不参加的罚款500元。
　　第七条：其它
　　1。乙方在接到甲方的罚款通知单后，如拒绝签字或接到通知后三日内未提出异议，即视为同意罚款。
　　第八条：本协议作为分包合同的附件，和合同具有同等法律效力。
　　发包人主管单位：（盖章）承包人：（盖章）
　　负责人：负责人：
　　签订时间：年月日
　　分包合同篇5
　　甲方：
　　乙方：
　　为确保优质高效地完成段桥梁施工任务，乙方在充分阅读理解A1标段招标文件、技术规范、桥涵规范和设计图纸的基础上愿意承担劳务任务。根据《中中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》，结合本工程实际情况和甲方施工任务需要，遵循平等、自愿、诚信的原则，经甲乙双方充分友好协商，为明确职责双方达成如下协议，希双方共同遵守。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、劳务分包工程项目：
　　四、劳务分包工作内容：
　　（一）基础工程
　　1。钻孔灌注桩钢筋：钢筋笼、检测管制作、安装等。其中：钢筋、机械接头、检测管原材料及费用由甲方提供。
　　2。砍桩头：抽水、砍桩头、外运、钢筋调直等；
　　3。开挖土石方（含水下）：开挖、抽水、支撑、防护等措施；
　　4。砼基础：模板制安、浇筑砼、振捣、养护、基础回填、平整等。其中：商品砼（含费用）由甲方提供。
　　以上工作内容包含所有工序，除明示外，其余未明示工作内容及费用均包含在各相关细目号中均不再单独计量计价。
　　（二）下部工程
　　1。下部结构钢筋：除结构主材钢筋、机械接头、预埋件由甲方提供外，其余场地硬化、装卸车、钢筋制定（含接头镦粗攻牙）。所有水平运输。垂直吊装机械、标准化加工设备、水电、临时安全支架等所有工序费用均由乙方负责。
　　2。下部砼（含垫石）：除商品砼（含费用）由甲方提供外，其余钢模板、脚手架、浇筑砼所需机械设备、养生等所用工序和费用均由乙方负责。
　　（三）上部结构
　　1。T梁预制、安装工作内容：除结构钢筋（含钢模板）、机械接头、钢绞线、锚具、波纹管、商品砼、永久性支座8中材料由甲方提供外，其余所有工序及费用均包含在T梁预制和安装中。
　　如：
　　钢模板制作、安装及拆除（含钢模板及加工费用）；
　　钢筋制作、安装（含含接头镦粗攻牙、如果有）；
　　钢绞线制作、张拉、压浆（膨胀剂、减水剂、水泥甲方负责）、封锚（含锚具、波纹管安装）；
　　预制场地建设：含硬化、底座、砼、龙门吊、架桥机及相关配套设施；
　　临时支座；
　　养护（采用淋喷设施、覆盖土工布养护等措施）；
　　T梁出坑、堆放、运输、安装；
　　临时设施费、水电费等；
　　场地清理恢复。
　　2。现浇箱梁工作内容：除8种主材（同上）由甲方负责及钢筋制定和钢绞线张拉单独计价外，其余工作内容参照T梁，及包括地基处理（含换填及硬化费用）、满堂支架、贝雷支架（假如需要的话）、支架预压（含预压材料）。除明示外，其余未明示工作内容工、料、机等费用均包含在现浇箱梁砼单价中。
　　3。桥面系（含湿接缝、顿顶现浇、桥面铺装）及防撞护栏工作内容：除结构商品砼、钢筋（含预埋钢板）原材料、伸缩缝、泄水管由甲方提供外，其余所有工序及费用均由乙方负责，不再单独计价。
　　4。预制场地特别条款工作内容：本项目根据实施性施工组织设计，因赶工必须建设两个预制场，其中：段；段。乙方承诺无条件按照甲方要求的日期、规模标准化投入。否则甲方有权采取一切措施，所产生的一切费用均由乙方承担。
　　（四）乙方郑重承诺
　　1。以上工作内容及所有工序除合同（第四条）约定明示外，其余未明示工、料、机等可预见或不可预见费用均已包含在相关分项细目中，均不再提出单独计量计价要求。
　　2。本标段内发生工程变更而造成桥梁上下部结构个细目号的工程数量增加或减少（包含新增桥梁引起工程数量的增减等），乙方将履行本合同所有条款及各细目号劳务单价。
　　3。在本合同范围和单价内，包含乙方完成业主、监理要求的工地标准化建设所做的一切工作，如硬化、围墙、钢构雨棚等，不另行计价。
　　五、机械设备
　　乙方必须进场液压架桥机2套、龙门吊2套、16T以上吊车不少于4部，150KW发电机组2台以上，并依据项目的进度需要或监理、业主的指令要求，乙方必须配合做好增加各种机械设备数量的要求。若乙方的机械设备数量不能满足甲方的要求时，甲方权采取一切措施，所产生的一切费用均由乙方承担。
　　六、工期
　　1。工期：从合同生效至年月日止。甲方应在年月日交地（预制场地），乙方必须在年月日前（含10日）完成预制场建设，并预制第一片T梁。
　　2。孔桩完工后（最后一根桩浇筑砼时间为准），乙方必须在75天之内完成下部、桥台所有砼结构（含盖梁、垫石、桥头耳墙等）；
　　3。孔桩完工后（同上），乙方必须在天之内完成所有桥梁下部、上部（预制、安装、现浇箱梁）、桥面系（含防撞护栏）桥头撘板等；
　　4。奖罚办法：若乙方保质保量按期完成本条款（第2、3点），甲方给予元（元整）奖励；否则，甲方处罚乙方元（元整）。同时，没拖延一天另罚人民币元，以此类推。（因甲方原因工期延长）
　　七、工程质量
　　1。工程质量：必须满足业主招标文件、技术规范、监理手册及交通部现行设计施工规范和工程质量验收标准的要求；同时，工程质量必须满足甲方的创优规范、目标要求。
　　2。混凝土由甲方负责搅拌并运达预制场或现浇可达到的施工便道，乙方在浇筑时必须确认混凝土的质量，若不能满足浇筑的要求时，乙方应立即向甲方提出更换混凝土，否则乙方的浇筑视为合格的混凝土，出现砼构件的浇筑缺陷时均由乙方负责处理并承担相关赔偿及罚款费用（砼标号达不到合格由甲方负责）。
　　3。甲方每月暂扣乙方计量款的1作为优质工程保证金，待工程竣工通车后退还乙方。缺陷期的有关规定按业主文件办理。期间如有维修，一切费用由乙方负责，若乙方不愿意配合维修时，甲方有权安排材料、劳力进场处理，七费用从乙方保修金或质保金中扣除。
　　八、承包单价
　　乙方完成承包范围内桥梁上下部结构工程所有内容，并履行其应尽的责任，各明细号均采用劳务包干综合单价，今后不论因设计变更等原因而增减工程量或市场物价的涨幅或政策调整。乙方已充分考虑到履约过程中应履行的各项职责和应承担的法律责任。详见附件工程量清单所示的劳务单价，其中，工程量按业主计量批复为准。
　　1。乙方所有的混凝土数量采用设计图纸的实际工程数量和现行施工定额标准进行系数核算。如砼超方（总量控制）按260元m3扣款，砼节约按260元m3给予乙方奖励。
　　2。刚才损耗率按业主计量的1。5（定位筋按设计计算图纸数量，但不计价。）如钢筋超量按市场价120扣款，节省给予乙方50奖励。
　　3。钢绞线损耗率按2（定位筋和钢绞线按设计计算图纸数量，但不计价。）如钢绞线超量按市场价120扣款，节省给予乙方50奖励。
　　4。各计件单价中已经包含工费、除甲方提供材料（仅提供砼、钢筋、钢筋套筒接头、钢绞线、永久性支座、泄水管、预埋件原材料、PVC管、波纹管、锚具材料）以内的材料设备机具费用、水电费、所有材料装卸运输费、小型临时设施费、冬雨季节夜间施工措施费、进出场费、管理费、合理利润、安全作业环境及措施费、已完工程及设备保护费、场地清理费、各种培训费用、保险费用、除工程营业税地方收取的各种费用等，完成该项工程合同所明示或暗示所有责任、义务、风险的费用。
　　5。乙方的施工电费按时进行扣款，单价由供电局提供。乙方在施工过程中不得偷窃用电，一经发现视为盗窃行为，并视情况给予至少5000元的处罚，重者移交有关部门处理。
　　6。业主要求的一套钢筋数控机床（总价66万元）甲方给予乙方补助33万元，设备余款33万元由乙方在签订合同后付清，由甲方负责购买，在确定乙方交情设备款项并完成本合同工程后该全套设备所有权归乙方所有。
　　7。本合同的钢筋场、预制场、围（墙）栏等建设，均按甲方、业主和监理的要求进行实施，不能满足要求乙方必须无条件返工改造直至满足要求，返工所需的费用概由乙方承担。经双方协商，对本条款的标准化建设甲方同意给予乙方一次性补助36。9万元，在业主对标准化建设验收通过后给予计量支付。
　　8。因工程建设项目的实际需要，工地现场搭设足够的活动房工棚时，乙方需采用崭新的材料，不得采用旧工棚材料。此项目工作费用已含在乙方的综合单价中，甲方不另行计量。
　　9。工程所需的机械、材料、机具以及燃料均由乙方自行采购，其费用均含在劳务单价中。乙方自行采购的。材料必须保证为合格材料，并且提供出厂证明和合格证，并经甲方抽检合格后方可用于工程施工，不合格的材料杜绝用于本工程中，负否则甲方有权视情节每次处罚10005000元，同时造成的后果概由乙方承担。
　　九、计量支付
　　1。原则：本工程结算与支付方式与业主同步，月进度款付90，当工程款累计达合同总额的50时，剩余50工程计价款按100支付月度款，5为保质金，待2年缺陷责任期（保修期5年）满并在业主退回甲方帐后七天内退回乙方。
　　2。如果因乙方中途违约并经确认，甲方有权清场，双方在此约定以下清算办法：按已完成的数量作为结算依据，单价按本协议的60进行结算，其余40款作为补偿甲方的后续施工班组的补偿，质保金仍按本协议执行。在清单期间，乙方不得影响甲方后续班组进场及正常施工，否则视乙方违约论处并承担由此的一切后果。
　　3。因业主未能及时计量的项目，乙方不得要求甲方提前支付，乙方应自备周转资金。
　　4。乙方在承包范围内的任何作业内容，由于乙方原因导致的任何源自业主和监理工程师方面的罚款，由乙方全额承担，甲方可在任何一期验工计价支付款或履约担保金中直接扣除。
　　十、甲方的责任和义务
　　1。负责提供承包工程范围内乙方所需的施工图和其他相关资料，并进行相关的技术交底。
　　2。负责修筑施工便道喝横向便道、三通一平，提供预制场地、钢筋加工棚、工棚用地，主便道喝施工场内便道的养护，测量和内业。
　　3。按合同条款办理乙方款项支付和结算工作。
　　十一、乙方的责任和义务
　　1。必须严格按照施工图及招标文件、技术规范要求组织施工。
　　2。按合同规定和乙方的承诺组织相关的机械设备、人员进场，确保本工程的进度和质量。乙方所有进场人员、机械未经甲方书面同意，乙方不得随意调离，施工队长及主要管理人员必须确保在工地26天月以上，否则，甲方视情况给予警告或处罚。
　　3。在施工中服从甲方现场技术员及监理工程师的要求及指导。乙方应建立健全保质量和安全管理保证体系。
　　4。承担因未严格履行合同所规定的业务而造成的工程、财产损失和人力伤害的全部责任所发生的费用：自行聘（雇）用职工，负责支付其工资福利等费用。
　　5。乙方负责提供T梁XX记录等现场资料，配合甲方进行计量工作。
　　6。乙方应有自愿参与项目部统一办理本工程：建筑工程团队人身意外伤害保险，并承担保费。因乙方忽视安全生产、违规操作造成安全事故，责任由乙方承担。
　　7。乙方必须遵守附件的有关农民工工资支付的规定；本工程业主展开劳动竞赛活动，乙方应无条件配合，其奖罚措施按甲方项目部的文件执行，乙方不得以此的理向甲方提出增加费用。
　　8。乙方须派出配合甲方的若干名桥梁工程师，测量人员配合甲方，并配备水平仪器。
　　9。场地清理：乙方最后一片T梁吊装或寄存（转移）后，预制场地必须在15天之内（日历）拆除设备运出施工红线内（含底座清理），两个预制场均单独确认。
　　10。钢筋及钢绞线由甲方运送到工地指定加工场地，乙方负责卸车，并负责保管（按标准化要求），保管由乙方负责，卸车及保管费已含综合单价内，不另计量。
　　十二、合同变更解除
　　1。经甲乙双方协商一致可变更或解除合同；
　　2。因不可抗力情况得发生致使合同不能实现的可终止合同；
　　3。若乙方不能满足业主对工程的工期要求或造成工程质量安全事故的，甲方通知限期整改仍未能达到要求或拒不整改的甲方有权解除合同；
　　4。因业主原因或工程变更而造成成本工程的取消或缓建等，不属于甲方违约责任，乙方不得因此向甲方提出任何索赔；工期顺延。
　　5。任何乙方提出变更或解除本合同，应以书面形式向对方发出通知。
　　十三、争议解决
　　甲乙双方发生合同纠纷时，双方应本着公平合理，实事求是的原则协商解决，协商不成时，可提请上级有关部门调解，也可直接向工程所在地人民法院起诉。
　　十四、其他
　　1。保险：工程一切险和第三责任险由甲方负责，机械和人员的各种保险费由乙方负责。
　　2。本合同作为合同组成部分。
　　3。签订合同时，乙方向甲方提交履约保证金100万元人民币，待乙方机械按合同规定进场并T梁预制10片梁后，甲方如数退还乙方保证金（无息）。
　　4。生效：本合同甲乙双方代表或授权人签字并交清履约保证金之日生效。
　　5。本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　工完帐清，工程款付清后协议自然失效。
　　6。本合同壹式肆份，其中甲方执叁份，乙方执壹份。本合同未经对方同意，任何一方均不得向第三方泄露本合同有关内容，否则，需赔偿受害方经济损失。
　　附件：
　　1、工程量清单（劳务）
　　2、福建省高速公路项目农民工工资支付管理暂行规定
　　甲方：乙方：
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　分包合同篇6
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程工期：年月日至年月日
　　二、承包范围及方式：
　　1、承包范围：
　　2、承包方式：包人工、包小型机具（手提式工具）、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。
　　3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋（或拉结筋、构造柱预埋）的预埋工作（如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担）。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。
　　三、合同价款
　　1、合同单价为：按实砌体积元M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
　　2、承包范围外的零星用工单价为元工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。
　　四、工程结算与支付
　　1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。
　　2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。
　　3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
　　4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元人，饭票由财务会计领取。
　　5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5工程质量保修金，结算工程款的70，余款年底（农历）一次付清。
　　（总价款实际完成工程量综合单价零星用工单价签证工日数量）
　　5、工程款支付条件
　　1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。
　　2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。
　　3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
　　以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。
　　6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
　　五、双方责任
　　（一）甲方
　　1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。
　　2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。
　　3、甲方提供施工现场临时用水用电。
　　4、甲方提供安全帽和安全带。
　　（二）乙方
　　1、乙方驻现场管理人员：（乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元）。
　　2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
　　3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
　　4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
　　5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。
　　6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。。
　　总包方提供乙方施工人员使用的机具，乙方负责包干使用，不得带离施工现场，由于使用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要，总包方不再提供。若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取使用，完工后如数归还，对借用的机具要严格按操作规程使用，加强维
　　7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100。进场前必须递交特殊工种上岗证。
　　8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
　　六、工期、质量、成品保护
　　1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按20xx5000元天支付违约金。
　　2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。
　　3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
　　七、安全生产
　　1、进入公司上班前，必须做好三级教育，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。
　　2、总包方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活
　　3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
　　4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
　　八、文明施工及环境保护
　　1、文明施工：乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作2002000元的罚款。在施工现场大小便者发现一次罚款500元。
　　2、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。
　　九、劳动合同的解除
　　经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：
　　1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的；
　　2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；
　　3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；？
　　4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失；
　　5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外，还须承担全部工料损失；
　　6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。
　　十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
　　十一、纠纷的解决
　　1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给总包方造成直接和间接
　　2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责承担。
　　3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权给予处罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。
　　4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担，从结算款中扣除。
　　5、每次材料转运、施工完成后，乙方必须做到工完场清。否则，视具体情况对乙方处以2001000的罚款，从工程结算款中直接扣除。
　　6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。
　　7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的20倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
　　十二、双方约定其他事项
　　十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，签字盖章后生效，结算完成后失效。十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。
　　甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：
　　现场负责人：现场负责人：
　　身份证号：
　　银行账号：
　　电话：电话：
　　年月日年月日