监控安装合同 推荐度： 设备安装合同 推荐度： 管道安装合同 推荐度： 木门安装合同 推荐度： 水电安装合同 推荐度： 相关推荐 有关安装合同模板合集6篇 在人们的法律意识不断增强的社会，合同的法律效力与日俱增，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编帮大家整理的安装合同6篇，欢迎阅读与收藏。 安装合同篇1 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及《建筑安装承包合同条例》的原则，结合盛市有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一章工程概况 第一条工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程结构：框架 4、建筑面积：据实结算 5、设计单位： 6、建设单位： 第二条承包范围： 本工程施工图纸范围内的所有电气（室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线盒安装及穿铁丝，所有强电、弱电设备不安装），给、排水管（卫生间室内支管不安装）、雨水管、空调冷凝水管穿墙套管、管道沟挖填土方及管道洞砼处理等分项工程的安装施工，含所有小型施工机械及工具、照明用电线及灯具、工人所使用安全帽及雨具、以及该班组范围内所有文明施工等内容。甲方仅提供该班组相应材料及垂直运输设备，其余均由乙方自行提供。因乙方原因所引起质量问题由乙方自行处理并接受2002000元数额罚款。 第三条承包形式：按图纸所定的工程范围（量），以14。5元m2按实际面积计算包工不包料。 第四条工期要求：根据甲方与建设方签订的工期合同，拟定20xx 年月日开工至20xx年月日完工。 2、人员要求：按甲方施工计划，乙方根据进度需要自行组织人员。 第五条工程质量等级： 1、工程质量等级：工程质量达到国家质量验收标准优质工程等级。 2、工程安全等级：达到市安全生产委员会“建安”文件中规定的样板等级（无工伤等级），如达不到处罚5000元。 3、文明施工等级：创建市文明样板工地，如达不到处罚3000元。 第六条合同价款及结算方式： 1、甲方按施工段每栋主体封顶预埋完工付单栋每平方5元结算，以保证乙方工人的生活费。 2、安装工程完工后，按所完工程量的支付工程款，余款待工程竣工交业主后一次结清。 第二章双方责任及权力 第一条甲方责任： 1、乙方工人进场前准备好工人住的宿舍、保障在遵守国家法律法规和各级制度规定下从事合法生产。 2、工人施工时所需用的大型机械设备，甲方负责准备就位。 3、施工前的道路、水、电的架设，进场前甲方准备好。 4、负责基础的定位、放线、抄平与检测工作。 5、负责工程材料的组织与管理。 6、组织乙方人员进行技术交底和解决施工中的技术问题。 7、负责指导施工现场的文明施工管理。 第二条乙方责任： 1、乙方工人进场，3天内向甲方报送工人花名册三份，身份证复印件、计生证、暂住证、务工证及照片三张。 2、乙方工人使用的个人工具，乙方自行配置，教育工人遵守甲方及有关部门对施工现场各项管理规定，节约用水、用电，讲究室内环境卫生，做好“三防”工作，负责派人配合甲方基础定位放线，并对主体工程定点定位、放线负责，甲方负责督促，负责施工时对机械的安全操作和爱护，人为损坏机械的行为将给予处罚，各项机械当天作业完成后要及时清洗干净，负责保持施工现场的。整洁，进场的材料按规格分类别堆放，作业面的各项材料做到人走场清。负责对工人进行安全教育和监督工作，负责施工现场临口、临边安全设施的设置、保护及遵守。负责对已完工程成品的保护，使用后的材料要及时归堆，做到爱护工地财产、合理使用各项材料。负责参加甲方组织的图纸会审和设计技术交底会议，提出合理化建议。负责维护企业形象，积极配合现场安全生产、文明施工、生活秩序，教育职工与人为善、和睦相处、说话讲文明、生产讲规范、行为讲规矩。乙方自进入甲方施工现场应无条件服从甲方的管理工作，不得有抵触和对抗情绪，如有发生视其情节严重给予100500元的罚款，直到合同终止。 第三条甲方权利： 1、甲方有权要求乙方组织各项工种的人员数量，指挥或安排乙方人员的具体工作，检查工程的质量，对于不合格的项目责令乙方进行返工或停工，合同范本《安装工合同》。 2、如发现乙方人员在施工中浪费甲方材料，甲方管理人员有权进行经济处罚（浪费材料，按定额基价加50）。 3、乙方人员在施工中违反操作规程，违反安全规定的，甲方人员有权责令其停工，并给予处罚，直至终止合同。 4、对乙方违反国家法律、法规和影响社会治安和人员甲方有权交司法部门处理。 第四条乙方权利： 1、乙方人员在遵守国家法律、法规和维护社会治安的前提下，从事施工作业。 2、乙方的劳动所得，乙方有权自行分配。 3、施工中乙方有权提出合理化建议，技术改造建议以新生产工艺，通过实践证明，新的工艺能保证质量、节约材料和缩短工期。甲方将视其效益给予奖励。 4、对违章指挥，乙方有权提意见。 第四章工程质量管理 甲乙双方必须坚持按设计施工图、现行施工规范进行施工。任何一方不得有意更改图纸或盲目施工，为此，双方必须做到： 1、甲乙双方都必须参加图纸会审，并提出合理意见。 2、甲乙双方都必须制定施工方案，会议后统一方案，并遵照执行。 3、乙方应严格按照标准，现行规范进行施工，并随时接受甲方的指挥及有关部门的检查。 4、乙方在施工中如出现违章，违规及质量不合格情况，应立即进行整改、返工。其发生的费用应在乙方决算中扣回，另外给予100500元罚款作为赔偿对甲方造成的损失。 5、乙方人员必须参加甲方在管理（分项）工程施工前的技术交底会议，各班组技术骨干进行技术交底，并传达到每个工人。 6、乙方负责人在上班前必须向工人讲清当天的工作量和技术要点，需请现场施工员参加。 7、甲乙双方联合定期对质量进行检评，达不到验收标准的分项工程，要及时整改，发生费用在结算中扣除。 8、工程完工后，乙方应根据国家制定的有关条款，对自己施工的项目一年内负责保修。 第五章材料、机械设备供应及管理 1、工程所需的材料（主材、辅材、大型机械设备）由甲方提供，其余小型设备和用具（包括小型机械电线、照明等）由乙方负责。 2、工程所需的大型机械设备，由甲方负责维护，小型机械设备和用具由乙方提供和维护。 3、乙方领用的各项材料，机具必须办理领用手续，用后归还，遗失、损坏的机具应照价赔偿。 4、施工场地各种材料、模板、竹跳板、支撑要归类堆放整齐。禁止用模板、竹胶垫路。 第六章文明施工及安全生产 第一条施工现场管理的好坏，直接体现了施工企业的管理水平和队伍的素质，为此，甲方制定的“现场文明施工管理制度”、“文明施工管理条例”及“文明施工管理处罚实施细则”三项文件为此合同附本与本合同同时生效。 第二条安全生产是企业效益的保证，为了加强生产安全方面的管理，特制定了“安全生产责任合同”“安全生产合同书”“安全生产纪律处罚实施细则”乙方在签订此合同时，应同时签订安全生产责任合同。安全生产合同书与本合同同时具有法律效果。 第三条乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。 第四条乙方不得损坏安全设施及外脚手架紧固件，否则处罚500元次。若影响施工必须由专业工种及项目部认可采取措施后才能动安全防护。 第七章其它 1、甲乙双方因合同发生争议，双方应即时协商，但职工不得停工，协商达不成统一意见，可向上级及业务主管申请调解。 2、乙方因质量，进度不能达到合同要求，甲方有权更换队伍，所做工程量只能按合同价的50结算，且结账付款，更不承担乙方任何损失。 3、乙方负责人未经甲方负责人许可不得擅自离开工地，有事必须请假，准假离开工地前，应将领导权委托给在场且信得过的技术骨干人员。未经请假，未经请假，离开工地一小时以上一次，甲方有权对当事人处以100元的罚款，累计三次者甲方有权责令退常 4、项目部每次组织乙方召开的例会和施工过程所签订的补充协议签字后具有与本合同同样的法律效力。 5、文明施工，安全生产有关文件见附件。 6、本合同签字之日起生效，工程完工，结算完毕，甲方支付合同规定的比例款后，除部分保修款仍然生产外，其它条款即告终止。 7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。 甲方：乙方： 项目部 年月日 安装合同篇2 于年月日，（简称甲方）与（简称乙方），签订安装的项目合同。 1、安装工程名称：。 2、工程地点：甲方港口。 3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4、完工期限：本安装工程将配合甲方在甲方港口建造工程完工后天内，完成安装工程，其中包括试验运行。 5、安装工程总价格：美元整。 6、安装工程付款进度： 第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15，即美元整。 第二期：甲方在港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15，即美元整； 第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10，即美元整。 第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40，即美元整； 第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10，即美元整； 第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10，即美元整。 7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1计算，即美元整。 8、增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。 9、监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。 10、工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。 11、工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。 12、工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好年。 13、附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。 14、附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。 附件包括：（1）图样；（2）估价单。 15、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。 16、附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对保养服务一年，每个月派员一次维护正常运行。 本合同按双方所签日期生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年月日年月日 签订地点：签订地点： 安装合同篇3 甲方： 乙方： 甲方将工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 5、合同价款： 6、质量等级： 7、工期：天（从进场安装之日起） 8、发生下列情况时，工期顺延： 不可抗力的自然灾害。（如下雨、大风、停电等） 设计修改后工程量增加。 二、双方责任 （一）甲方责任 1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底； 2、提供施工用水和用电接点位置； 3、指派为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。 4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。 （二）乙方责任 1、乙方须在合同签订前，与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。 2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书； 3、遵守法律法规和甲方的有关规定，（）按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用； 4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任； 5、加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生及占道，工程交工前要达到工完场清的要求； 6、负责已完工程的成品保护，承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。 7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。 8、质量：如果在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切费用由乙方负责，不顺延期工期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方承担。 因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。 9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千元。施工过程中，如遇人力不可抗拒的灾害，工期顺延。 10、转包：乙方不能转包，一经发现甲方有权终止合同，因转包造成的损失由乙方负责。 11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担，甲方拒付一切施工费用。 12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工，合同即告终止，甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员，由此造成的。一切损失由乙方承担； 13、其他施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，所有损失由乙方承担。 三、工程质量 1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。 2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。 四、工程验收 工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。 五、工程保修 工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。 六、付款方式： 序号拨款分次进行金额（元） 七、附则： 1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。 2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。 3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。 甲方：乙方： 代表人（签字）：代表人（签字）： 日期：年月日日期：年月日 安装合同篇4 发包方（甲方）： 注册地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮政编码： 开户银行： 帐号： 承包方（乙方）： 注册地址： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮政编码： 开户银行： 帐号： 甲、乙双方经对烧结机工程范围内的烧结冷却系统建筑安装工程的施工协商一致，签订本分包合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 11综合情况： 111工程名称：烧结机工程烧结冷却等系统（a标段）的建安工程。 112工程地点： 113项目业主： 114施工内容和范围： （1）包括烧结冷却室、机头电除尘、主抽风机室及控制室、电气楼、设备组装平台、循环水泵站及水池、混合加水泵站、、机电设备安装、材料采购、给排水、通风除尘、压气等工程施工。 （2）全厂电气、自动化仪表、计算机、通讯工程（下称三电工程）的施工。 （3）全厂室外氮气、压缩空气、蒸汽、室外煤气、天然气管道、区域内除尘管网（室外）的施工。 （4）上述车间和全厂三电工程的单机试车、空负荷联动试车，并配合业主进行热负荷联动试车。 115上述施工内容和范围与其他乙方的主要的交接点为：。场区管网等其他未予明确的交接点，待施工图设计完成之后由甲方具体指定。所有甲方另行外委安装的设备基础的二次灌浆由此子项土建结构施工方负责。甲方另行分包的设备安装工程与乙方的交接点由甲方指定。 116具体分包的工程内容按甲方提供的施工图纸和相关的指令确定。 117如乙方的工作确实达不到合同要求，甲方有权随时与其他施工单位商订合同，指定其进场施工发包方尚未指定或分承包尚未完成的项目和内容。乙方不得阻饶、刁难或拆除属于该施工单位的设施和装备。 118施工中甲方另行委托、不属于乙方施工的内容，其与乙方相关的调试及配合仍由乙方负责。 119本总承包工程有多家分包单位，具体施工中存在的相互协作配合的问题由乙方与对方协商解决，如仍有问题，由甲方共同协调解决。 12工程质量和安全： 121工程所用材料、构件必须满足国家及行业现行质量检验标准，建筑安装工程质量必须达到国家及行业现行质量验评标准，环保监测指标应符合《建设项目环境保护及设施验收监测技术要求》（国环发（XX）38）要求。 122未达到国家和冶金行业质量标准，由乙方负责整改，由此造成的工期拖延和费用增加由乙方负责；工程质量没有达到国家和冶金行业质量标准，甲方拒付建安工程质量保证金。 123乙方全面负责工程施工中的安全问题，承诺本工程因乙方原因发生的死亡重伤、重大火灾、重大设备事故为零，千人负伤率11000以下。若出现乙方施工范围内的安全事故，由乙方承担全部的责任和费用。 13工程工期： 131本合同工程内容总工期为日历工期天。年月日，乙方必须开工，至年月日完成空负荷联动试车并达到合格。本合同总工期中包含为配合其他各方面的正常工程所需要的必要的时间。 132主要工期须达到以下控制点及部分需提前完成的内容的工期： （1）年月日前完成所有子项的基础工程施工。 （2）年月日前完成土建主体工程施工。 （3）年月日开始设备安装。 （4）年月日前完成全部建筑安装工程施工，月日开始单机试车。 （5）年月日前开始空负荷联动试车。 （6）年月日前开始热负荷联动试车。 133上述工期除甲方责任造成的重大拖延可以顺延外，不再因任何因素进行调整。如甲方为保证总工期，要求乙方施工提前完成，乙方应按甲方要求进行赶工，并且不因此而增加费用。 134因乙方原因延误关键线路关键工程完工时间：与网络计划确定的完工时间比较，每延误一周的误期损害赔偿费为延误部分价格的千分之一，在合同履行期，若分承包人采取有效措施追赶回拖延的工期，甲方将已扣的工期延误补偿补发给乙方。 135因乙方原因延误完工、竣工时间：与合同规定的完工、竣工时间比较误期超出一周后第一周的误期赔偿费罚款相当于合同总价的千分之一，以后每延误一周误期损失赔偿费为合同总价的千分之一点五。 14工程价款： 141工程计价项目清单的综合说明（见合同附件一）； 142土建工程计价方式、综合单价说明及综合单价计价清单（见合同附件二及附表一）； 143安装工程计价方式、综合单价说明及综合单价计价清单（见合同附件三及附表二）； 144综合系数计价基础和综合系数（见合同附件四）。 第二条合同文件及解释顺序 21构成本合同的文件可视为是能互作说明和解释的，其组成和解释的优先次序如下： 211本合同书； 212双方协商同意的变更和洽商的纪要、协议； 213招标文件； 214图纸； 215工程规范； 216投标文件； 217其他有关文件。 22乙方应在现场保存一套完整的合同文件、施工文件、图纸、变更通知单、呈送或发出的其他往来文书以及工程规范文件。甲方有权在所有适当的时间使用上述文件。 23不论在何种场合，双方按规定呈送或发出通知、指令、同意令、批准书、证书或裁决书时，上述往来文书均应采用书面形式，且不得无故扣押或拖延。由甲方发给乙方的所有证书，通知或书面指令，以及由乙方发给甲方的所有通知，均应派人面交签收并取得书面收据。 第三条工程规范和图纸 31工程规范： 311本工程实施过程中，项目业主和甲方将按国家现行施工及验收规范对承包单位进行监督和验收，本工程要求满足设计和验收的标准要求。 312对按国家现行施工及验收规范进行施工须发生的工程内容，均已考虑在按工程实体计算的综合单价和综合系数的合同价款中。工程实施中不因承包单位按验收规范施工而额外增加费用。 313本工程的合同要求、设计、项目业主和甲方对乙方发出的指令的实际情况（这种实际情况的要求一般不应高于验收标准的要求）与验收规范不一致时，按实际情况执行，并且不调整工程投资。 14本工程的设备和建安工程的划分以冶金行业规定，即（1992）冶建文字第241号关于《冶金建设工程设备技术与材料划分规定》为基础，具体以甲方的施工图设计为准。 32图纸： 321本工程由甲方进行设计。甲方设计和提供的图纸、资料和变更等经项目业主认可后，交乙方4份作为施工的依据（竣工图3份由甲方在办理竣工时交乙方），乙方应严格按其进行施工。上述文件多于4份的，由乙方自费复制。 322设计中注明的国家和地区颁布的标准图、标准设计，由乙方自备。 323本工程的设计图纸由甲方根据对各分包单项工程的指定而及时分发。 324本项目的初步设计总平面图、建筑物一览表和工艺建筑物系统总平断面图仅作为乙方投标时的参考资料，不因其与施工图存在差异而对合同价款产生任何影响。 325凡属于本合同范围内的工作（包括设计变更等内容），不论何种情况乙方均不得以任何理由拒绝施工或以拒绝施工来要求调整综合单价和综合系数。 33设计变更： 331设计变更：指相对于本合同的施工图所发生的设计变更。 332变更权：在本合同有效期内，甲方可通过直接下指令或要求乙方提交建议书的方式提出变更。没有甲方的指令或乙方提交的建议书未经甲方核准，乙方不得对本工程作任何更改和改变。 333甲方的设计变更乙方应立即执行。设计变更引起的工程量变化按本合同规定予以计算，但综合系数和综合单价及工期均不因设计变更而变化。 第四条甲方的责任 41成立工程组织机构，委托甲方代表履行本合同规定的职责。 42负责项目总体管理和组织协调工作，负责组织工程开工会、工程例会。 43平衡资金，按合同规定时间，审核工程进度报表，拨付工程款。 44全厂需安装的生产设备由甲方提供。甲方对设备的制造质量负责。 45提供施工图、设计变更等施工文件4份，竣工图3份，及相应的设计施工服务。 46提供乙方进入和使用现场的权利。但是，此类进入和使用权不为乙方所独享。 47负责办理乙方营业税及附加代扣代缴事宜。 48负责组织对乙方工程的验收和交工。 第五条乙方的责任 51由乙方完成的工程，应完全与本合同一致、并符合本合同所明确的工程设计意图。本工程应包括为满足甲方要求所必需的或本合同隐含的以及由乙方义务而产生的任何工程，还应包括本合同虽未言及、但可以推断出对本工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程。本工程施工、竣工以及修补缺陷所需要的所有工人、工程设备、材料、临时工程及其他所有物资，不管是临时性的还是永久性的，均应由乙方提供，费用由责任方承担。乙方在开始施工之前，应清楚甲方要求。乙方应将发现的施工图纸要求中存在的不完整或其他缺点通知甲方，甲方在收到此通知后，应决定是否更正，并向乙方发出相应的通知。不管是否已经甲方批准或同意，乙方应对现场全部作业、所有施工方法与全部工程的完整性、稳定性和安全性承担施工责任。 52乙方承诺： 521本项目为重点施工管理项目，成立公司级项目管理部并委派副总级领导担任指挥长，负责项目的配制和总体管理工作。 522委派优秀项目经理任烧结项目部项目经理。 523项目经理有职、有权，能够保证材料、设备的供应，工人有正常收入。不挪用款项去干其他项目。 524施工过程中绝对不会因任何问题，未经甲方同意而停工。 525对承担的项目将全部自行组织施工，不转包。 526若因乙方原因达不到合同承诺的工期和品质，愿接受合同中明确的处罚，承担业主对甲方相应的有关经济责任。 527乙方愿意设立大型砼搅拌站，并在满足自营的前题下，满足兄弟施工单位的需要。如兄弟施工单位需要乙方提供砼，其价格与韶钢地区商品砼基本一致，可以参照建设的内部结算办法，税金、与规费由总包方协调。 528乙方将维护甲方与业主的权威性，服从指挥，听众安排，与其他参建承包商团结协作，顾全大局。积极主动地作好自己的工作，将在甲方的领导下，保证整个项目建设平稳、有序、协调地发展。 529施工过程中，会经常到工地主动征求甲方及业主的意见，督导兑现对甲方与业主的承诺。 5210乙方将在现场设立专用帐户，做到专款专用，允许甲方随时查询。若挪作它用，乙方将接受甲方对挪用资金额度的双倍罚款。 53乙方应负责工程范围内与其他方面的协调和正确施工，特别是工程。乙方应根据甲方要求，为本工程相关的其他承包单位从事其工作提供施工场地和水、电、气等方面应有的方便。乙方必须服从甲方从整体上对工程各个方面的协调和管理，积极配合工程其他方面的各项工作。 54乙方应根据甲方给定的原点、基准线和基准标高来放线、定位、测量。对由乙方原因造成的工程位置、标高、尺寸或定位方面存在的差错，乙方应自费加以纠正。 55乙方应对其自行取得的现场水文及地下情况等基础资料的解释负责。 56乙方应自行负责解决施工所需生产、生活大临设施（经甲方批准搭设）。乙方应被视为已确认，他所选用的进场道路是合适的、可供使用的。乙方应负责进场道路的养护，应提供他认为对引导其职员、工人及其他承包单位进场所必需的路标或方向标志。乙方应得到使用上述进场道路、路标和方向标志可能需要的、有关当局的许可。对于上述进场道路是否合适、是否可供使用，甲方不予保证。 57乙方在投标文件中已按招标文件第二章的要求提交了施工组织设计和工程进度计划，并进行了投标文件的澄清。在开工后10天内，乙方应按甲方对上述文件的审定意见和施工图纸，正式提交一式5份的施工组织设计和工程进度计划。本工程进度计划的编制应采用排序网络技术，标出最早开始、最迟开始、最早结束、最迟结束的日期。每次当甲方提出要求时，乙方均应以书面形式，提供一份为本工程的实施拟采用的工作安排与方法的总说明，供其查阅。在未通知甲方的情况下，乙方不得对施工组织设计、工程进度计划或上述工作安排与方法，作重大改动。若工程实际进度与本进度计划不符，甲方可指令乙方修改进度计划，并说明为在规定工期内竣工所需修改的内容。 58乙方应提供为完成本工程所需要的有关乙方设备。所有乙方设备，一旦运抵现场，都应被视作为本工程专用。 59乙方在其进场安排及现场作业过程中，应遵守国家现行的安全规范和业主的安全规章、条例，自现场开工至甲方接收本工程。乙方应提供： 591本工程的照明、保卫及看守； 592可能为毗连地段的所有人和占用人、公众或其他人员的便利和安全所需要的临时道路、人行道、警卫。 510乙方应采取各种适当措施，保护现场内外的环境，限制由其施工作业引起的污染及其他后果所造成的、对人员或财产的损害或滋扰。乙方应保证，在本合同有效期内，从现场排出的废气、地面排水及污水，不超过项目业主规定的排放标准以及法律规定的排放标准。 511因工程需要，乙方有权使用现场能提供的电、水、煤气及其他公共设施。乙方应按项目业主规定的价格付费给项目业主。施工用水、用电按项目业主确认的价格计算，其中施工用水元吨计取，施工用电按元kwh计取。乙方应提供为使用上述公共设施及测定耗用量所需的仪表，并承担相应的风险与费用。 512在本工程施工期间，乙方应保持现场没有不必要的障碍物，应妥善存放和处置乙方设备或多余材料。乙方应及时从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程，否则，甲方有权进行处置而无需征得乙方同意。接收证书一经签发，乙方就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有乙方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。乙方应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使甲方感到满意。若乙方未按上述要求运走所有剩下的乙方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，甲方可将上述物资出售或另作处理，有关费用由乙方承担。 513乙方应遵守国家有关劳动保护方面的法律，不因这些方面的原因影响到工程的进度和质量。 514乙方应将其各项作业限制在现场经甲方同意作为其作业范围的作业区域内。乙方应采取一切必要的预防措施，保证其人员与设备均处在上述作业区域范围之内，避免并禁止其人员与设备侵占邻地。 515乙方在撤消对乙方代表和现场主要管理人员的任命时，应事先与甲方协商。 516原则上不允许乙方自行更换项目经理，如遇特殊情况须更换时，应委托同等资质人替换，报甲方批准后方可更换，同时交纳更换项目经理人员费万元。 517乙方应使用工作认真和具有相应资格的、在其各自行业或职业方面有熟练技能和经验的人员。甲方可要求乙方撤换（或促使撤换）在本工程工作的、甲方认为有下列行为之一的人员，包括乙方代表： 5171工作中经常出差错； 5172无能力履行其职责或玩忽职守； 5173不遵行本合同的规定； 5174坚持有害于安全、健康或环保的行为。 518乙方应随时采取各种合理的预防措施，防止其职工或职工内部发生非法行为或扰乱社会治安的行为，并维持好治安、防止上述行为殃及本工程附近的人员和财产。 519乙方必须由一级项目部组织工程施工，除部分土建工程劳务经过甲方许可之后可以进行外包之外，不得再将工程整体或部分分包或转包给其他方。甲方一经确认乙方出现未经许可的分包或转包的情况，即可采取限期改正、罚款等方式予以纠正。如乙方不能按甲方的要求进行及时的整改，甲方将有权终止合同。由此造成的工期和费用的损失全部由乙方承担。 520在工程现场发掘出化石、有价值的文物等，乙方应立即采取适当的预防措施予以保护，并通知甲方和项目业主。 521乙方应负责办理施工许可证及进场施工所需进出厂、安全、防火、保卫、暂住、计划生育、爆破等一切手续并承担其费用。对于工程弃土按照执行。 522乙方应负责处理施工中与韶钢内部水、电、汽、路等各类交接，承担施工现场积水、降水并按甲方指定地点的外排，并承担其费用。 523乙方应负责做好施工现场地下管线的保护工作，不得危害邻近建、构筑物，若发生费用另行商定。 524甲方提供的需安装生产设备运抵现场后，乙方负责卸车、转运、清洗、保管等工作，费用已包含在安装综合单价内。乙方应与甲方共同清点，然后移交乙方管理。 525乙方应负责工程交工，并提供完整的竣工资料和竣工图各3套。在项目业主甲方要求的时间之内完成竣工资料移交，每推迟1个月，扣减工程款万元。 526工程付款未按合同要求办理，乙方享有催告权利。 527确属甲方工作人员，采取不正当手段有意刁难乙方事宜，乙方享有建议更换甲方工作人员的权利。 528乙方应按照业主的规定，与业主签订《安全管理协议书》，并按协议书规定向业主缴交安全履约保证金。 529乙方应自行安排从当地或其他地方雇佣所有职员和劳工，并负责他们的报酬、住房、膳食和交通。所付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于其从事工作地区同类工商业现行标准和条件。如果没有现成的标准或条件可以适用，给付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于从事类似工作的工商业业主所付的一般工资标准及遵守的劳动条件。乙方应遵守所适应于其雇员的相关的劳动法，向他们合理支付以及保障他们享有法律规定的所有权利。要求其全体雇员遵守与安全工作有关的所有适用的法律和规章。 第六条工程质量的监督与检查 61本工程业主委托监理公司负责对施工进行质量检查，乙方应接受项目业主、监理公司和甲方的质量监督检查。 62工程施工中，项目业主和甲方享有对工程进度、质量和其他方面的监督与检查的权利。甲方可根据工程实际情况发出有关设计变更和指令，或根据乙方施工情况作出停工、整改直至终止合同的。决定，除非按自然法则不能实施，乙方均应严格执行。 63乙方应建立一套质量保证体系，以证明其能遵行本合同的各项要求。遵循该质量保证体系并不免除乙方所承担的职责、义务和责任。分包方在任一单位工程开工前10天应向发包方提交该单位工程的施工组织设计（或方案）材质证明书、实验报告、特殊工种上岗证（复印件）混凝土、砂浆配合等通知书，并填写报验单，由发包方报监理和业主。在每一个施工阶段开始之前，乙方应将所有程序和执行文件的详细情况提交甲方，供其查阅。在向甲方提交上述任何一种文件时，应附上经签字的、该文件的质量说明。甲方有权对质量保证体系的任何方面进行审核，并有权要求采取纠正措施。 64建成本工程所需要的工程材料，除甲方要求另行委托外，均应由乙方负责采购。对没有合格证明的原材料、半成品、设备等，甲方有权通知乙方停止使用。 65分包方采购主要的建筑、安装材料，须得到总承包方对其供应商的资格的认定。 66项目业主（或当地质检部门）提出，砼搅拌及输送一定要在现场设置大型砼搅拌站或使用商品砼，并泵送至浇注点，乙方应遵照执行，并且由此可能发生的相对于现场搅拌砼的差价已含在综合单价和综合系数之中，不另调整。 67甲方有权参与按规范规定对工程和材料的质量进行检验、检查或试验，乙方应向甲方提供条件，在现场或其他工作地对工程和材料进行检验、检查、测量或试验费用由乙方承担。 68当已施工的工程准备覆盖或掩蔽之前，乙方应及时通知甲方。甲方会同主代表及时进行检验、检查、测量或试验，不得无故拖延；或通知乙方说明无需进行上述工作。如果乙方未按上述要求发出通知，那么，当甲方提出要求时，乙方就应除去上述工程上的覆盖物，随后再将其恢复原状，费用由乙方承担。 69如果甲方在施工规范之外还要求进行其他试验，那么，乙方应负责提供为进行上述试验所必需的所有文件和其他资料，还应提供为有效进行上述试验所需要的工人、材料、电力、燃料、试验用品、试验器械和仪器、仪表等。试验合格，费用由甲方承担；否则，由乙方承担。 610如果甲方根据检验、检查或试验结果判定，某工程或材料质量不合格，那么，甲方可拒收上述工程或材料，同时应立即通知乙方，并说明拒收的理由。乙方则应立即修复缺陷，并保证上述被拒收的项目符合本合同规定。如果甲方要求对上述工程或材料质量重新进行试验，那么，这些试验应按其原试验条件进行，若重新试验合格，费用由甲方承担；否则，由乙方承担。 611自各项工程和材料运抵现场，且已取得与有关工程和材料的价款相等的付款时，其财产权均应为甲方所有。 612工程竣工后，由甲方会同业主、监理、乙方对工程质量进行验收评定，由乙方将结果及有关竣工资料送甲方审核交业主存档。 613建筑原材料、半成品的抽检测试报告，应由有相应资质的质量检验中心或监督站提供。 614发生重大质量事故，乙方应在24小时内书面通知甲方，并及时组织质量事故调查分析，提出处理意见，并报有关部门备案。 第七条工程验收与保修 71竣工验收以施工图纸、说明书、设计变更、国家和冶金行业颁发的施工验收规范和质量标准为依据。 72竣工验收： 721乙方全部或部分工程施工完成后，负责组织单机试车及无负荷联动试车。试车合格后三方签署《无负荷联动试车合格证书》。 722项目业主负责组织负荷联动试车，甲方和乙方共同参加。乙方负责提供开车操作服务。试车过程中，如出现施工等属于乙方的问题，由乙方处理并承担其费用。负荷联动试车合格后，项目业主、甲方和乙方共同签署《负荷联动试车合格证书》。 723工程全部或部分具备了竣工验收的条件，乙方按国家工程竣工的有关规定，会同甲方一起向项目业主提供三套完整的竣工资料和竣工验收报告，并在三个月之内提供三套竣工图。项目业主在收到竣工验收报告后及时组织有关部门验收，并在验收后给予批准或提出修改意见，乙方按要求进行修改。修改合格后，甲方进行验收。验收后签署履约合格证，批准竣工验收报告，工程即已验收合格。 73工程保修期从竣工验收合格算起，按国务院第279号令第四十条规定执行。 74保修期内如因施工质量造成事故，乙方负责修理并承担其费用。 第八条工程费用支付 81合同签订30天内，乙方人员、机具进驻施工现场并正式开工以后，甲方支付乙方工程预付款万元。从甲方支付乙方全部款项达到一定额度（50左右）的当月起，甲方按平均额度分三个月从乙方进度款中扣回工程预付款。 82工程开工起，乙方应按合同的工程计价项目清单，编制工程预算书一式3份送交甲方审核，乙方应积极配合甲方的审核工作，审定的工程预算作为工程支付和工程结算的基础。乙方应按审定的工程预算编制每月一次的进度报告，一式3份，每月25日前提交给甲方。每一份进度报告应包括： 821甲方施工管理人员对工程质量和进度的签认单； 822施工的形象进展情况的报告（包括图表及详细说明、现场人员及乙方的设备记录、质量保证文件、材料的检验证明）； 823按施工图和合同价计算方法计算的本段工程投资计量表； 824支付申请表。 83甲方在下一个月15日前审定乙方报表，签发工程款支付证书并付款。乙方应积极配合甲方的审核工作。 84甲方审定的每月工程投资中的15为预留质保金，在每期工程款支付证书中扣除。工程竣工验收合格前，甲方支付到结算总价款的85。待工程竣工验收合格且热负荷试车通过后满三个月，一周内支付10。质保期满后，一周内付清结算部分质保金余额5。 85工程竣工验收合格后3个月内，双方办理竣工结算。 86在保修期内，因乙方质量原因造成质量问题，乙方无偿保修。 87出现乙方未达到施工计划、质量要求或不按甲方指令进行施工等情况，甲方有权单方面调整上述付款计划。 88乙方营业税及附加由甲方在每笔付款中代扣代缴，甲方应向乙方提供完税证明。 89奖励和处罚： 891奖励：根据乙方施工完成情况，甲方可能对感到满意的工程内容酌情给予一定的奖励。 892处罚：由于乙方不按合同执行，或以各种理由不完成分包工程内容的，甲方可按其对工程实际影响的范围和内容，处以两倍的罚款。 893奖励和处罚的费用在下一个月工程的工程付款中进行支付。 第九条不可抗力 91不可抗力认定标准：按国家或省主管部门有关规定。 92不可抗力发生，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况。 第十条履约担保 101乙方应在合同签定后6天内，向甲方提供由其银行出具的履约担保函。 第十一条争议 111发生争议由双方协商解决。 112如发生诉讼，应由工程所在地人民法院受理。 第十二条合同生效与终止 121本合同自双方签字、盖章后生效。 122在项目业主和甲方确认乙方无法按本合同工期、质量要求完成本项目的情况下，项目业主和甲方有权终止本合同，由此引起的损失由乙方承担。 123本合同自工程完全交工之日起，除84条有效外，其他条款即告终止。 124甲方支付完全部工程款后，有关保修条款自行终止。 125本合同未尽事宜，双方协商解决。 126本合同正本两份，由甲乙双方分别保存；副本12份，甲乙双方各6份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 甲方代表：乙方代表： 年月日年月日 签订地点：签订地点： 附件 附件一工程计价项目清单的综合说明 1工程计价项目清单应与合同条件及格式等文件一起使用。 2本综合说明与工程计价清单一起使用，两者互为说明，共同构成本合同的工程价款计算文件。 3对乙方的结算和付款以按施工图实际完成的工程量为依据，以实际工程量乘以合同价得出实际工程投资。 4工程计价项目清单为固定价，它不因工程各种因素实际情况的变化而调整。 5乙方确认，对现场情况已有了充分的了解和把握，对施工中可能出现的各种问题及措施已有了充分的预计，并已将这些因素考虑到投标报价中。 6乙方确认，对现场情况和工程内容及其总图布置，对大型烧结工程情况、特点、难易程度、工期要求已有了充分的了解和把握，对综合单价和综合系数中综合的工程内容已有了充分的预计，并已将这些因素考虑到投标报价中。 7工程实施中，各工程项目按确定的合同价套价，相近项目按相近的合同价套用，合同价中视为已包含了相近项目之间的差异可能带来的费用风险。 8本工程计价项目清单分为土建工程和安装工程（指机电设备和材料安装工程、管道安装工程、保温工程、电力、仪表、计算机、通讯工程等安装工程）两大部分。土建工程和安装工程均分为按固定综合单价、按定额取综合系数、按工程实际成本加规费和税金三种计价方式。三种计价方式之间的优先使用关系为： 81按固定综合单价计价方式：综合单价项目中所包括的项目均按其套用。 82按定额取综合系数计价方式：综合单价项目中未包括的项目，土建、装饰工程按套用，然后取综合系数的方式计算。套用上述各定额时，仅计算（人工材料机械）定额直接费部分，省建筑、装饰、安装定额中的管理费部分应包含在综合系数的报价中，不另计算。 83工程实施中，如确实出现上述两种方式均不能套用的情况（这种情况由甲方确认），则土建和安装工程均按照下列原则进行计算：采用甲方确认的工程实际施工需要的人工、材料、机械台班实物消耗量和相应的价格来计算工程实际成本，然后按的规定计取规费和正常的税金的方式来确定工程投资。其中人工单价、材料价格按市建设工程造价管理站颁布的现行最近的建筑、安装、市政工程材料市场信息价格，机械台班价格按《的价格执行，不足部分经甲方询价确定。 9按上述三种计价方式计算的工程投资均已包括： 91全部的定额直接费、其他直接费、现场管理费、临时设施费、企业管理费、财务费用、环境保护措施费、安全文明施工措施费、夜间施工费、二次搬运费、混凝土及钢筋混凝土摸板及支架、脚手架、已完工程及设备保护费、施工排水降水费、工程保险保修费、赶工措施费、预算包干费、劳动保险费、建筑垃圾外运费、利润、所有规费、各种地方税费、钢结构详图设计费、按规定计算的施工规费、定额管理费、税金。 92工程建设的全过程中人工、材料、机械台班的市场价格可能发生的变化。 93设备或由甲方代购的主材到现场时的吊卸、转运、出库，开箱清点、验收、清洗、保管直至运到施工现场。 94工程地质条件变化、外部条件变化等各种不可预见因素的变化。 95除本条中第10款规定之外的施工中需使用大型机械时的进出场费、安拆费及使用台班费；因场地不佳，有障碍物、沟、坑等所引起的设备、材料、机具等增加的搬运、装拆工作；为运输设备和器材而铺设的矿渣、砂、石、路基箱等；基础施工所需固定螺栓架；现浇砼的泵送；以及其他必要的施工措施所发生的费用。除双方在合同价中另有约定之外，不再计取任何施工措施费。 96由于工程不同而导致价差、人工、材料、机械消耗量可能发生变化的内容。 97由于业主（或当地质检部门）提出，砼的搅拌及输送一定要在现场设置大型砼搅拌站或使用商品砼，并泵送至浇注点，可能发生的相对于现场搅拌砼的差价。 98可能发生的政策性调整和特殊的地方收费。 99工期、业主特殊要求、设计、安全及各种原因造成损失等其他方面的所有风险和责任。 910垂直运输费已包含在相应各综合单价中，不再单独计取。 911按本招标文件其他条款应包含的内容。 10在土建工程和安装工程中允许另行计算的施工措施费用包括： 101按合理施工组织设计，经甲方审批的大于30吨的施工吊装机械，与原合同单价中施工吊装机械的差价； 102按合理施工组织设计，经甲方审批的塔吊进出场费、安拆费及基础固定费用。 此外，其他施工措施均包含在综合单价和综合系数的报价之中，不另计算。 11实际发生采用特殊材料的价格由甲方在工程实施中询价确定。 12计算工程投资时，如出现材料价差，其价差部分仅计正常的税金，不再计算其他费用。 13合同价在实际使用中如出现疑问，以甲方解释为准。 14综合单价项目中包括的项目不代表其是或者不是乙方施工的内容，具体按甲方提供的施工图纸和相关的指令施工。甲方将合同范围内的部分建筑物及设备安装等部分建安工作委托给甲方指定的其他单位进行施工时，本合同中的综合单价不调整，也不另计施工配合费及综合管理费。 15乙方不按合同执行，或以各种理由不完成分包工程内容的，甲方可按其对工程实际影响的范围和内容，处以两倍的罚款。 16乙方采购主要的土建、安装材料，须得到甲方对其供应商的资格的认定。本项目的业主以固定价格供应部分钢材，其价格按附件七。这部分材料供应乙方应提前15日报送采购计划，经甲方审批后按进度由乙方在业主处采购，每笔采购价款甲方另收5的采购管理费用。其采购价款和采购管理费用按工程款支付的进度在工程款支付中予以扣除。在工程结算中，将这部分材料采购价款一并冲抵。 17甲方提供的设备如存在运输变形等非技术性制作缺陷，乙方应同意接受处理。每台设备的处理费用不超过元，乙方不计取处理费，超过本额度的，按经过验证的人工、材料、机具动力的消耗量计算，然后计取规费和营业税及附加。 附件二土建工程计价方式和综合单价说明 1工程量：以施工图设计、设计变更和现场签证为依据，工程量按附表该综合单价子目的工程量计算规则计算。 2综合单价计价方式： 21综合说明： 211土建工程综合单价子目的工作内容，按省相关定额的各单价子目项说明（含定额解释）中包括和未包括的工作内容，即包括满足设计要求的该子目及与其相关的全部施工工序。 212除另有说明可以调整外，本综合单价不再进行调整。 22土建工程综合单价子目清单详见附表一。 23计算程序：土建工程造价（工程量综合单价） 3综合系数计价方式：工程实施中，如确实出现不能按综合单价套用的情况（这种情况由甲方确认），则按照下列原则进行计算： 31工程量：以施工图设计、设计变更和现场签证为依据进行计算。 32定额：原则上按土建工程按的（人工材料机械）定额直接费为依据计算，计取本次附件四所报的综合系数。 33综合系数：按附件四的规定计取。 34计算程序：土建工程造价工程量（人工材料机械）定额直接费基价综合系数。 4上述两种计价方式的几项调整说明： 41施工图设计中的砂浆配合比及砼强度等级和子目工程内容与综合单价取定不相符时，按中的相应配合比及强度等级计算后调整差价，然后计取综合系数。 42钢材的材质差，可按设计采用的钢材材质与本次钢材取定材质q235b（注明除外）进行比价，以本次报价后所确定的差价进行补差，然后计取综合系数。 43以单位工程（如整个配料室土建工程）为核算对象的施工图设计钢筋含量超出本扩大综合单价规定含量的10的部分可进行调整，10者不进行调整。可以调整的差价部分计取综合系数。如合同的一方提出对某个单位工程的钢筋用量进行核算，其应提供规范的钢筋用量计算书。对其的核算在单位工程其他结算审定完成之后进行。这期间不对工程支付进行任何调整，合同双方均不得因此影响工程的顺利进行。 44凡建筑物檐高在20m以上者，按综合单价中的超高建筑物增加费的相应子目计取。但其超高脚手架的搭拆、垂直运输机械等不另计。 5特殊情况的计价方式：工程实施中，如确实出现上述两种方式均不能套用的情况（这种情况由甲方确认），按照下列原则进行计算： 51工程量：经甲方确认的施工需要的人工、材料、机械台班实物消耗量。 52单价：人工单价、材料价格原则上按市建设工程造价管理站颁布的现行最新的建筑、安装、市政工程材料市场信息价格，机械台班费用按价格执行，不足部分经甲方询价确定。 53计算程序：土建工程造价（人工消耗量信息价材料消耗量信息价机械台班消耗量定额台班价）（1规费费率营业税及附加税率） 附件三安装工程计价方式和综合单价说明 1工程量：以施工图设计、设备铭牌、设计变更和现场签证为依据进行计算，工程量按附表该综合单价子目的工程量计算规则计算。 2综合单价计价方式： 21综合说明 211安装工程综合单价子目的工作内容，按《全国统一安装工程预算定额》各项说明（含定额解释）中已包括和未包括的工作内容，即：包括设备到现场时的卸车、出库（如果有）、场内转运、开箱清点、验收、清洗、注油、保管；所有设备、材料的合格安装、调试，设备单体试车，记录整理及现场清理，并负责空负荷联动试车的全部施工工序，试车记录以及配合负荷联动试车和修、配、改工作。 212除上述内容外，本综合单价的工作内容还包括： a、设备基础的验收、铲麻面，地脚螺栓孔的修整； b、按设计要求所需的刷漆和安全规范规定需要的防护色普通面漆等； c、投标单位确认的施工取费和必要的措施费。 213安装均包括与该分项相关的全部工序和内容及垂直运输，水平运输，超高增加费，高层建筑增加费，机械设备进出场与必要的脚手架搭拆。 214除另有说明外，所有安装均包括主材费，对含主材的综合单价，必须填报其中主材价。 215电气的小型电器适用于小型安全变压器、仪表、电笛、动力按钮、限位开关、继电器、端子板、熔断器、闸刀开关、转换开关、小型互感器等的安装。 216仪表设备的计量单位台套，是按工艺检测点的一套一次仪表（含该仪表至仪表盘柜的仪表、电缆、盘柜的安装、接线、校正、调试等）的数量来计算确定的。 217工业电视的一套，包括摄像头、防护罩、投光灯、声光报警、显示控制器及电缆等。 218火灾报警系统按一套检测点计算，含从报警控制柜至检测点的设备（包括检测设备、盘柜、隔离器、接线盒、配套的配件、附件，如地址编码底座、输入模块等）的安装、检测、调试。 219电缆、电线的计算长度一般按施工图中材料表计算，但双方均可要求就其中的某一项进行核算，核算原则按图示水平及垂直长度之和增加7的附加长度。 2110管道工程综合单价中的管件、法兰、刷油等内容含量均综合取定，如与实际不符时，不作调整。 2111随机械设备带来的电控设备由机械设备的施工单位一并安装，其安装单价按照本综合单价子目清单中的单价执行。 2112综合单价中的刷油均按普通油漆考虑，如设计要求耐高温油漆，另行计算其差价。 2113除另有说明外，所有安装均包括主材费。对含主材的综合单价，必须填报其中主材价；未包括主材费的项目，其主材可由甲方核价后交乙方采购，或由甲方直接向乙方供货。 2114本综合单价为固定单价，除另有说明外，不因工序、内容、地点等任何条件的不同而调整。 22安装工程综合单价子目清单详见附表二。 23计算程序：安装工程造价（工程量综合单价） 3综合系数计价方式：工程实施中，如确实出现不能按综合单价套用的情况（这种情况由甲方确认），则按照下列原则进行计算： 31工程量：以施工图设计图纸、设计变更和现场签证为依据进行计算。 32定额：安装工程：原则上以中的（人工材料机械）定额直接费为依据，之后确实不足部分以XX年《冶金工业建设工程预算定额》（简称冶金基价）中的基价为依据，计算定额直接费。 33综合系数：按附件四的规定计取，省定额和冶金定额分别报价确定综合系数。 34计算程序：安装工程造价工程量（人工材料机械）定额直接费基价（不含主材费）综合系数。 4特殊情况的计价方式：工程实施中，如确实出现上述两种方式均不能套用的情况（这种情况由甲方确认），按照下列原则进行计算： 41工程量：经甲方确认的施工需要的人工、材料、机械台班实物消耗量。 42单价：人工单价、材料价格原则上按市建设工程造价管理站颁布的现行最新的建筑、安装、市政工程材料市场信息价格，机械台班费用按价格执行，不足部分经甲方询价确定。 43计算程序：安装工程造价（人工消耗量信息价材料消耗量信息价机械台班消耗量定额台班价）（1规费费率营业税及附加税率） 安装合同篇5 发包人全称：（以下简称：甲方） 承包人全称：（以下简称：乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程（以下简称：本工程）； 工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处； 施工现场条件：以现场实际情况为准； 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下： a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1。5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。 三、合同工期： 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。 4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（：1000。00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。 安装合同篇6 供方：以下简称甲方 需方：以下简称乙方 乙方轻质保温内墙工程，由甲方提供产品及安装，为了明确双方的权利和义务，持互相合作的原则，订立本合同，具体条款如下： 一、地址： 二、承包方式及承包单价 设计图纸及乙方要求全部安装内容包工包料，按实际安装面积元计算。 三、付款方式及其他 1、合同签订后，甲方设备材料进场后，乙方付甲方元，竣工验收后一次性付清。 2、甲方负责将产品养护15日后送到乙方指定场所，并负责搬运。货到乙方工地后，乙方提供存放产品工具房，施工用电水。 3、甲方对其产品及安装保质保量，保施工进度，安装完墙面后，板缝及磨面甲方不负责任。安全文明施工并服从乙方对上述各方面的监督和管理。安装质量返工，由此造成的经济损失由甲方负责。 四、工期要求 自年月日起，到年月日止。 五、履行合同过程中，双方如发生争议，应本着友好态度协商解决，如协商不成，提交荣成市仲裁委员会仲裁。 六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年月日年月日
