监理合同 推荐度: 工程监理合同 推荐度: 建设工程监理合同 推荐度: 装修施工监理合同 推荐度: 监理合同示本 推荐度: 相关推荐 监理合同模板锦集5篇 随着法律观念的深入人心,我们用到合同的地方越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编精心整理的监理合同5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 监理合同篇1 委托方(甲方):中国人民人寿保险股份有限公司福建分公司 监理方(乙方):福州三益家政咨询服务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,两者在平等、自愿、商量一致的基础上,就委托方的装饰装修工程监理有关事宜,达成如下协议: 工程概况:框架结构 工程名称:中国人民人寿保险股份有限公司福建分公司闽侯支公司(筹) 工程地点:闽侯县甘蔗街道山前村三福花园一层1店面 建筑面积:125平方米,使用面积:114平方米; 工程监理期限:60天,自签订合同次日起计算。 第二条监理范围: 1、地面(防水面层、水泥砂浆面层、面砖面层、地板面层) 2、水电(上、下水、强电、弱电管线铺设及灯具、洁具安装) 3、抹灰(一般抹灰、装饰抹灰、清水砌体勾缝) 4、门窗(木门窗制作与安装、金属门、塑钢门、特种门、门窗玻璃安装) 5、吊顶(暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶) 6、软质隔墙(板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙) 7、饰面板(砖)(饰面板安装、饰面砖粘贴) 8、涂饰(乳胶漆、木器漆、美术涂饰) 9、裱糊与软包(裱糊、软包) 9、细部(橱柜制作与安装、窗帘盒、窗台板和门窗套制作与安装、护栏和扶手制作安装、花饰制作安装) 第三条监理工作内容: 1、施工图会审及图纸交底。 2、材料验收。 3、工程质量控制。 4、工程造价控制。 5、工程进度控制。 6、工程分部分项及竣工验收。 7、工程质量保修期的监理。 第四条工程质量监理依据: 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 2、《装饰装修工程施工规范》 3、本工程的设计图纸 第五条监理费及付款方式: 1、本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙两者商定监理收费每平方米72元,以工程使用面积114平方米计算,收费人民币8208元,金额大写捌仟贰佰零捌元进行结算。 2、自签订合同之日起3日内,委托方支付监理方监理费总额的百分之三十,计人民币2460元,金额大写贰仟肆佰陆拾元。 3、工程吊顶分部分项验收合格后并签字确认后3日内,委托方支付监理方监理费总额的百分之五十,计人民币4100元,金额大写肆仟壹佰元。 4、工程竣工验收后,10日内,委托方付清监理方监理费余额计人民币1648元,金额大写壹仟陆佰肆拾捌元。 第六条监理人义务 1、监理人按合同约定派出监理工作需要的监理人员,完成合同约定的监理工程范围内的监理业务。 监理人决定委派黄练雄监理工程师,全权代表监理人履行本合同约定的监理人义务。 2、监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供相应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。 3、监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。 第七条委托人义务 1、委托人应根据本合同约定的期限内,及时向监理人支付监理费。 2、委托人应当负责本工程施工的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,应在补充协议中明确委托的工作和相应的报酬。 3、委托人应当在两者约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的工程资料。 4、委托人应当在两者约定的时间内就监理费书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。 5、委托人应当将监理人的监理权利和权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与承包人签订的合同中予以明确。 第八条监理人权利 1、监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利: (1)、对工程设计不符合国家颁布的装饰装修质量标准、房屋安全规定或设计合同的质量标准时,监理人有权书面报告委托人并要求设计人更正。 (2)、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家标准的材料,有权通知承包人停止使用,对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工通知后方能复工。 (3)、工程施工进度的检查、监督权、以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。 (4)、在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权,未经监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。 第九条委托人权利 1、委托人有对本工程设计工程造价变更的审批权。 2、委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内专项报告。 3、监理人调换本工程监理人员须事先经委托人同意。 4、当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员。直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。 第十条监理人责任 监理人在监理期内,应当履行约定的义务,如果因监理人员过失造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理费总额(除去税金)。 第十一条监理人员过失是指: 1、未严格按照国家施工质量标准和施工规范进行质量控制,造成工程返工的。 2、未严格对按合同约定施工材料进行检验,造成工程返工的。 3、未严格进行分部、分项验收,做好验收记录,并经委托人确认,留下工程隐患造成委托人损失的。 衡量监理人是否过失的依据以监理人的是否书面告知委托人或承包人的报告以及工程验收记录为准。 4、监理人在监理期如果失职,同意按以下方法承担责任,赔偿损失。 赔偿金直接经济损失5(酬金比率) 第十二条委托人责任 1、委托人应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。 2、监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。 3、委托人应按合同约定的期限支付监理人监理费,如逾期不付,每逾期一天向监理人支付人民币壹佰元违约金。 第十三条合同生效、变更与终止 1、由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了监理期限,两者应重新约定监理费用。 2、当事人一方要求变更或解除合同时,应当在3日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除贪污可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。 3、监理人由于非自己的原因而暂停终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外报酬。 4、本合同在履行过程中发生的争议,由两者当事人商量解决,商量不成的按下列第1种方式解决:1、提交仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。 5、本合同未尽事宜,两者可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。 6、本合同一式二份,甲、乙两者各执一份。 7、本合同经两者签字盖章后即生效。 甲方:中国人民人寿保险股份有限公司 福建分公司乙方: 法定代表人:法定代表人: 地址: 省保险大厦地址: 电话:电话: 年月日年月日 监理合同篇2 业主(甲方):监理单位(乙方): 依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定,结合本工程具体情况,经过双方协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况 1、工程名称:银行分行开发区支行装饰工程 2、工程内容:银行分行开发区支行室内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程 3、工程造价:开发区支行装饰工程合同价 4、合同起止时间:年月日至年月日 第二条:公司委托代表 中南工程建设监理公司分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。 第三条:监理人员的资质要求 派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质(包括土建、装饰、水电等) 第四条:监理费及付款方式 1、本合同约定范围内按工程合同价的1。76计算工程监理费。 2、进场七日内支付30监理费,工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95,如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用,工程决算完毕监理费余款付清。 第五条:监理的义务权力 1、监理的义务: 1。1、监理参与业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围,并明确赋予其职权和工作要求; 1。2、在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料; 1。3、协助业主办理消防、质监等有关开工手续,并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作; 1。4、监理在履行本合同的义务期间,应注重信息、新工艺、新材料,应运用合理的技能,为业主提供与其监理单位水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作,帮助业主实现合同预定的目标,公证地维护各方的合法权益; 1。5、工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向设计方或施工方提出建议,并向业主提出书面报告,如果由于拟提出的建议会提高工程造价,延长工期,应当事先取得业主的同意; 1。6、在委托的工程范围内,业主对本工程的有关任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理提出,由监理研究处臵意见,再同双方协商确定。当业主和有关方发生争执时,监理根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解,当其双方的争议由工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料; 1。7、出具工程监理评估报告。 2、监理的权力: 2。1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求,向业主的建议权; 2。2、工程设计中的技术问题,按照安全、实用、美观、经济的原则,向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告,如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应事先取得业主的同意; 2。3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告; 2。4、报经业主同意后,发布开工令、停工令、复工令; 2。5、工程上使用的材料和施工质量的检验权,对于不符合设计要求及厂家质量标准的材料、设备,有权通知施工方停工整改、返工,施工方取得监理复工令后才能复工,发布停工、复工令应当事先向业主报告,如在紧急情况下未能事先报告,则应在24小时内向业主作出书面报告; 2。6、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。 第六条:业主的义务及权力 1、业主的义务 1。1、业主应向监理提供项目文件及资料,并负责装饰工程的所有外部关系协调,为监理工作提供外部条件; 1。2、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定; 1。3、业主应当授权熟悉本工程情况的领导、常驻代表,负责与监理联系。更换常驻代表和领导,要提前通知监理; 1。4、业主应当授予监理的监理范围和权利,及时通知已选定的设计方、施工方,并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。 2、业主的权利 2。1、业主有对工程规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权; 2。2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告,并加盖公司合同章。 第七条:罚则约定 1、工程施工期内,监理方必须常驻工地,如有违反,甲方有权拒付监理费。监理单位与施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的,将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,造成损失的,承担连带赔偿责任。 2、业主应当履行监理单位合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理造成的经济损失。 3、未经对方的书面同意,无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。 4、监理单位(派出监理人员)不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬,不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财,监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。 第八条:合同生效、变更与终止及解释权 1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。 2、合同须经双方协商一致后方能进行变更。 3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。 4、本合同依据《合同法》、《省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权。 第九条:争议的解决 本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的,可向人民法院提起诉讼。 本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。 业主:(签章)银行股份有限公司分行 甲方代表:(签章) 监理单位:(签章)工程建设监理公司分公司 乙方代表:(签章) 年月日 监理合同篇3 甲方:(以下简称“业主”)乙方:(以下简称“监理人”) 证件号码:证件号码: 联系电话:联系电话: 经过甲乙双方协商一致,签订本合同。 一、监理概况 1。业主委托监理人的家装工程(以下简称“本工程”)概况如下:、工程名称:。、监理范围:。 甲方委托乙方按下述第种方式对本工程进行监理: A。施工前期服务:装修公司资格审核、装修合同审核、设计方案审核、材料审核、预算审核。 B。施工过程阶段监理: 原房质量勘测(含房屋拆旧验收)、水电隐蔽工程验收、泥木工程验收(含隐蔽)、油漆工程验收、安装工程验收及竣工验收。 C。施工过程全程监理: 材料的购买及进场验收、水电路改造、防水工程、吊顶工程、细木工程、门窗工程、地墙面铺设工程、涂料油漆工程、水电设备安装工程验收及竣工验收、增减工程、工期延期审核、工程进度控制、协助签定工程施工保修责任书。 2。下列文件均为本合同的组成部分: 、装饰装修工程施工合同。 、在实施过程中共同签署的补充与修改文件。 二、监理收费及支付方法 1、本工程监理收费按照现行市场收费标准执行经甲乙双方协商确定监理费用总额元,金额大写。 2、自本合同签订之日时甲方向乙方预付双方商定监理费总额的30作为合同定金,定金收费元,金额大写。监理工作完成后定金抵做工程监理费。 3。工程进度过半时甲方向乙方拨款付应付监理费总额的50(不含定金),金额元,金额大写。 4。工程验收合格后, 甲方向乙方结清全部工程监理费乙方向甲方开具收据作为结算凭证若甲方要求乙方提供发票则由甲方承担8的税管费。 三、双方责任和义务 A、甲方责任和义务 1、甲方应当在双方约定的时间内,免费向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料,并保证所提交资料质量达到工程监理要求。 2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。 3、本工程建筑材料,设备的加工订货如需乙方监理人员配合时,所需费用由甲方承担。 4、甲方应当负责房屋装饰装修的。所有外部关系协调,包括装饰时“居室内需改动、拆除”的部分,在乙方的配合下,必须向小区物业管理处或房管部门申报,取得有关部门的同意。 5、当甲方发现监理人员未按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给甲方或工程造成损失 B、乙方责任和义务 1、乙方按合同约定派出监理工作需要的监理人员,完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务,在履行合同义务期间,应按合同约定定期向甲方报告监理工作。 2、乙方在履行本合同期间,应认真、勤奋地工作,为甲方提供与其水平相应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。 3、对装饰工程有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,有权向甲方提出建议。 4、对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议。如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期,应当事先征得甲方的同意。 5、按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议。 6、工程上使用的材料、成品半成品等不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的工序、分部、分项工程等有权通知甲方,有权通知承包人停工整改,返工,得到乙方复工令后才能继续施工。 7、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。 8。乙方在甲方授权下,可对任何承包人合同约定的义务提出变更,如果由此影响了工程费用、质量、进度则这种变更须经甲方事先批准。 四、违约责任 1、由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在监理上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失。 2、甲方不履行合同时,乙方不返回定金,并按乙方实际完成工作量另付监理费。乙方不履行 3。在施工过程中,如因业主原因(供货延误、变更、外出)需推迟施工进度,延误工期超过合同规定的竣工期限一个月时,应适当加收监理费。 五、合同生效、中止与结束 1、本合同经甲乙双方签字(或盖章)后方为有效。 2、甲乙双方因故需变更或终止本监理合同时,应提前一周书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。 3、本合同以乙方向甲方提供本合同规定的全部工程监理文件, 六、免责条款 1、甲方因合理原因,造成工程延期或停工,应提前告知乙方,不需支付停 2。乙方对施工方违反合同的质量要求和完工(交图交货)时限,不承担责任。 3。本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。 七、未尽事宜与附加条款 附加:合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。 八、合同文本 1。合同的监理业务,自年月日开始实施,至装饰装修工程施工合同规定的竣工日期止。 2。本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份。 3。本合同履行完后自动终止。 甲方签字(盖章):乙方代表签字(盖章): 日期:日期: 监理合同篇4 委托人与监理人经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程规模: 总投资: 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: 1、监理投标书或中标通知书; 2、本合同标准条件; 3、本合同专用条件; 4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。 本合同自年月日开始实施,至年月日完成。 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。 委托人:(签章)监理人:(签章) 法定(委托)代表人:(签章)法定(委托)代表人:(签章) 监理合同篇5 委托方(以下简称甲方) 监理方(以下简称乙方) 甲方委托乙方监理装饰装修工程,双方经协商一致,同意签订以下合同: 一、服务内容、方式和要求 1、服务内容: 工程名称:德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊 工程规模:室内工程建筑面积合计约1000m2。监理范围:装饰装修图纸内部分。 服务范围如下: (1)前期监理 审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。 (2)中期监理 根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的,与施工单位对接确认变更签证; (3)后期监理 工程结算审核;对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。 2、服务方式: 施工前期,乙方配合甲方完成监理审核工作。 施工期间,乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。 施工后期,乙方进行工程结算审核,协助甲方签订工程质量保修合同。 3、服务承诺: 乙方在工程监理过程中,根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。 乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。乙方对工程各施工重要环节进行详细监控,确保工程质量达到预期目标。 二、委托方提供如下条件: 为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。 三、授权范围 甲方在委托的工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利: 1、对选用材料和施工质量的检验权。 2、施工工艺变更权,需经甲方同意。 3、对施工单位的处罚建议权。 4、对施工单位人员的调整建议权,对现场文明施工的管理权。 5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。 6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程1 款项的管理权。 7、对工程质量、进度、费用的监控权,施工日期(提前或超期的)签认权。 11、与协作单位组织协调的主持权。 四、合同期限: 从签订合同之日起,即20xx年12月1日至20xx年2月28日止。 五、监理费用及支付方式: 1、本次装修监理费用为捌万元。〔监理工期限三个月,如果工程超期一个月以上,则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿〕 2、支付方式: 合同期间分两次支付,第一次支付50,40,000(大写:肆万元正)。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50,40,000(大写:肆万元正)。 六、违约责任: 1、在监理责任期限内,因乙方过失,给甲方造成了经济损失,甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。 2、因甲方不履行授予乙方的权限,造成的损失,乙方不予承担。 3、甲方不如期支付乙方监理费用,每超一天应承担合同价款5的违约金。 七、争议和解决办法: 1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时,以乙方的具体监理工作行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。 2、如有工程监理责任不能认定的,甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。 3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿,双方协商解决,如未能达成一致,提交相关仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。 八、本合同一式两份,双方各执两份,签字后生效,工程结束后,自动作废。 甲方单位(章):乙方(章): 委托代理人(签字)委托代理人(签字):甲方地址:乙方地址: 联系电话:联系电话: 年月日年月日