随着买房的人越来越多，关于房主和开发商之间的问题似乎永远都不会断，但是延期交房却成为来了最让人头疼的问题。律图就给大家整理了一篇延期交房赔偿协议范本，希望能给大家提供帮助：
　　延期交房赔偿协议范本
　　甲方：XXX公司，地址：XXX，负责人（授权签订本协议）：XX，联系电话：XXXXXXXX
　　乙方：XXX
　　实际住址：XXX
　　联系电话：XXX
　　甲乙双方在XX年X月X日签订了《商品房买卖合同》，合同约定乙方购买甲方开发的XX小区X号楼X单元X室商品房一套，房屋面积为XX平方米（合同号：XXX，备案号：合同登记备案XX字第201XXXXXXX号），由于贵公司的原因，造成实际交房时间为XXXX年X月XX日，比合同约定时间延迟XX日。现就双方履行合同中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议：
　　一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。
　　二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下：甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：XXXX元（XXX元），乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。
　　三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金XX元。
　　四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。
　　甲方：XXXXXXXXXXX有限公司
　　签字：
　　签订时间：年月日
　　乙方：
　　签订时间：年月日
　　以上的只是一篇范本，延期交房不仅会给房屋购买者带来困扰，同样也会给开发商带来困扰，所以这篇延期交房赔偿协议范本只是想给大家做一个参考，告诉大家在一个协议中应该有哪些基本内容。如果您还想了解更多的知识，请来电咨询律图获得详细的解答。
　　延伸阅读：
　　延期交房时效规定是什么
　　延期交房的处理办法有哪些？
　　开发商延期交房可以退房的情形有哪些？延期交房如何退房？

二手房购房发票丢了怎么办可以补办购房发票。购房发票，由出售房屋方交纳契税时地税局代开，因此，补办发票携带不动产权证上户主的身份证和缴纳契税的完税凭证或不动产权证到地税局复印该发票。法律依据：……二手房购房发票遗失补办流程是什么购房发票，由出售房屋方交纳契税时地税局代开，因此，补办发票携带不动产权证上户主的身份证和缴纳契税的完税凭证或不动产权证到地税局复印该发票。法律依据：《中华人民共和国……购买了二手房如何过户2020一、购买了二手房如何过户1、信息核对。买卖双方建立信息沟通渠道，买方了解房屋整体现状及产权状况，要求卖方提供合法的证件，包括房屋所有权证书、身份证件及其它证件。2、……二手房按揭贷款申请条件是什么一、二手房按揭贷款申请条件是什么1。具有合法的身份证件，即具有合法的公民身份；2。具有良好的个人信用，有偿还贷款本息的能力；3。同意以自己所购买的房屋当作银行……二手房贷款下不来是否算违约一、二手房贷款下不来是否算违约买二手房贷款不通过算不算违约，这要分情况来看。第一、如果是由于政府政策变化导致的那个贷款不能通过的，由于不属于双方的过错，那么双方都不……买完二手房需要备案吗不需要。二手房一般是没有买卖合同登记备案证明的，因为房东卖的房子，就是已经在房管局备案过的房。所以卖给别人的时候就不用备案了，房管局的系统里已经有登记了，只是换个名字而已。……无证的二手房购房合同有效吗无证的二手房购房合同无效。法律规定，无证房的购房者不能进行买卖、赠与、置换、继承、出租等活动，即使签定相关合同也均为无效合同，不受法律保护。《中华人民共和国城市房地产管理……中介买卖无证二手房合法吗不合法。取得房产证的房屋才可以进行二次交易，没有取得房产证的房屋禁止上市交易的。卖方在未具备交易条件的情况下与买方签订房屋转让协议，明显是不符合法律规定的。《中华人民共和……私有房产证能过户吗可以，产过户手续的程序。1、双方在房屋交易合同签订三十日过后，持房地产有效证明和本身有效身份证明、转让合同到房地产管理部门提出生气，并且申报成交价格。这个国家好算税。……购买二手房更名费多少钱一、买二手房更名费多少钱1、营业税税率为5。对于不足5年的二手房对外销售时要征收相应的营业税，按售房收入全额征收营业税；超过5年（含5年）的普通住房对外销售时可以免……二手房交易税费怎么计算？契税由买方交纳，交税比例是：1、普通住宅应该交纳成交价或是评估价的1。5的契税。2、非普通住宅应该交纳成交价或是评估价的3的契税。过户费用：（1）契税；……二手房增值税计量公式二手房增值税计算：不动产证未满2年：增值税及其附加税税率为5。6（增值税税率为5）。不动产证满2年：免征增值税。注意：北京、上海、广州、深圳等4个城市，不动产……