建筑施工劳务合同

　　建筑施工劳务合同
　　推荐度：
　　建筑工地劳务施工合同
　　推荐度：
　　建筑施工劳务承包合同
　　推荐度：
　　建筑工程施工人员劳务合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　建筑施工劳务合同（通用15篇）
　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同起到的作用越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家收集的建筑施工劳务合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
　　建筑施工劳务合同1
　　发包单位：（以下简称甲方）
　　承包单位：（以下简称乙方）
　　因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
　　一、工程项目：
　　二、工程地点：
　　1、承包方式及范围：
　　2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。
　　3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。室外l。5米以内的散水不包括散水以外的工程。
　　4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆
　　5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工
　　三、合同T期处罚条款：
　　1、年月年月日
　　2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误
　　四、安伞生产，文明施工。
　　（一）安全生产
　　1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证
　　2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提
　　3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与
　　五、付款方式
　　1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。
　　2、工作范围以外用工单位：按工元工日；普工元工日。
　　3、面积计算方式：
　　（1）基础筏板按其建筑面积的计算。
　　（2）其它层按建筑面积计算。阳台按计算。
　　（3）有柱子的阳台按全面积计算。
　　（4）结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。
　　（5）不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。
　　（6）每层楼的彩光井按全面积计算。
　　4、结算方式：
　　生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工
　　六、甲方的权利和义务。
　　1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。
　　2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。
　　3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。
　　4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。
　　5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。
　　七、乙方的权利和义务
　　1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪
　　守法、有身份证的公民，技术工人占80以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。
　　2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。
　　3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。
　　4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。
　　5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。
　　八、其它
　　1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。
　　2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：
　　（1）营业执照（未经年检或过期的执照无效），劳务承包的资质证书。
　　（2）进场人员花名册：
　　3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。
　　九、违约责任：
　　甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。
　　十、争议和纠纷处理程序
　　本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。
　　1、甲乙双方组织协商解决；
　　2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。
　　十一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。
　　十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　建筑施工劳务合同2
　　甲方（用工单位）名称：XX
　　地址：XX
　　委托代理人：XX
　　乙方（劳动者）姓名：
　　性别：
　　出生年月：年月
　　民族：
　　文化程度：
　　身份证号码：
　　户籍所在地：
　　现详细居住地址：
　　邮政编码：
　　联系电话：
　　根据甲方施工生产需要，甲方决定聘用乙方到甲方工地从事临时性工作，为维护双方的合法权益，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本临时性用工劳务合同，双方应当依法遵守本合同所列条款。
　　一、受聘期限
　　经双方协商，聘用期限为：自年月日起至年月日止。
　　二、劳动报酬
　　1、甲乙双方约定，乙方的劳动报酬按每月元（大写）人民币支付。
　　2、该工资包括甲方单位为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金、个人所得税、各种节假日加班及中夜班补贴、绩效工资、生活费、日常交通费等。
　　3、每月三天（含三天）以内的病、事假工资照发，但必须履行请销假手续，三天以上的病、事假亦须履行请销假手续，聘用工资按实际请假天数减发。
　　4、甲方为乙方提供受聘期间的住宿。
　　5、若乙方提供了正常劳动，甲方支付给乙方的劳动报酬不低于甲方所在地政府规定的最低工资标准。
　　三、工作方式：
　　甲乙双方约定，乙方在受聘期间采取不定时工作方式。
　　四、社会保险：
　　鉴于国家省内和省际社会保险统筹及其配套办法尚未健全和完善，甲方又系跨省、区作业的流动施工单位，乙方工作地变动频繁这一实际，经双方协商同意，甲方按XX省社会保险的有关规定，将社会保险中甲方应为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金等按月计入在乙方工资清单中一并支付给乙方，由乙方本人自行到其户籍所在地社会保险机构缴纳，若乙方不参加社会保险，其责任自行承担。
　　五、乙方服从甲方的管理，受聘期间必须遵守甲方的各项规章制度，听从甲方的工作安排和指挥，并应遵纪守法，树立吃苦耐劳的精神。
　　六、甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护和职业危害防护的法律、法规和规章，为乙方提供符合国家规定的劳动条件、必要的劳动防护用品和劳动工具。
　　乙方在甲方工作期间必须注意安全，遵守安全操作规程、工作规范、劳动安全和职业卫生制度及其标准。如乙方在甲方工作期间发生安全事故，按中华人民共和国国务院《工伤保险条例》、贵州省实施《工伤保险条例》办法和铜仁地区工伤保险实施办法之规定办理。
　　七、合同期内，如乙方不能胜任甲方安排的。工作或按国家相关法律、法规的有关规定已达到解除合同条件的，甲方有权解除与乙方的合同，如甲方违反国家的相关法律、法规的，乙方也有权提出解除与甲方的合同，但任何一方提出解除合同前，均应提前七天告知对方。
　　八、本合同一式三份，甲方二份、乙方一份，经甲方盖章、乙方签字后生效，均具同等法律效力。
　　甲方（盖章）：乙方（签名）：
　　甲方代表人签名：
　　合同订立时间：年月日
　　建筑施工劳务合同3
　　甲方：
　　乙方：
　　身份证号：
　　所在班组：
　　1经协商甲、乙双方共同签定本协议，共同执行。
　　2本协议期限为（年月），自年月日起至年月日止。
　　3工作任务：
　　3。1甲方安排乙方在岗位，从事该岗位职责范围内的工作；
　　3。2乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行；
　　3。3乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德；
　　3。4因甲方生产（工作）情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。
　　4劳动报酬
　　4。1甲方应按照国家有关规定，遵守按劳分配的原则，结合工作价值，根据乙方所从事的工作岗位，按时支付乙方工资。乙方的劳动报酬采用计件方式结算，按班组确定的计件工资据实发放，按月结算。乙方的各种福利、津贴、社保等费用均含在当月的劳动报酬中不再另行计发。
　　4。2乙方每天工作时间为8小时，超过8小时应按加班计算，加班工资由甲乙双方另行协商确定。
　　5劳动纪律：
　　5。1乙方应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的。领导、管理和教育。
　　5。2乙方违反劳动纪律，被判刑、劳教的，本合同自行解除。
　　6协议的终止、变更、续签和解除：
　　6。1本协议期限届满时即终止，由于生产、工作需要，在双方同意条件下可续签协议，并应提前1个月办理续签协议手续。
　　6。2经双方协商同意，可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。
　　6。3甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。
　　6。4具有下列情况之一，乙方可以解除本协议：
　　6。4。1经国家有关部门确认，生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康，企业不加以改善的；
　　6。4。2甲方违反劳动协议或法律、行政法规，侵害乙方合法权益的。
　　6。5任何一方提前解除协议，均应提前15日通知对方。
　　7任何一方违反本协议规定，给对方造成经济损失，应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。
　　8协议如有未尽事宜，凡属国家有规定的，按有关规定执行；凡属国家没有规定的，甲乙双方可协商修订、补充。
　　9本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
　　甲方：乙方：
　　年月日年月日
　　建筑施工劳务合同4
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　因甲方承包工程建设项目，为加快公租房建设及确保该工程进度，依照合同法、建筑法及相关法律规定，在双方自愿平等协商的基础上，甲方同意将施工以包工形式承包给乙方，为明确责、权、利特定如下协议：
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程规模：
　　二、承包范围
　　1、正负零以上：泥工上主体；内外粉刷；钢筋绑扎和预制。
　　2、泥工包括自带斗车、自用工具，钢筋工自带机械、扎丝、切割片自用工具等。其中不包括防水保温，内外瓷板、地面扫平、顶棚扫平，钢筋对焊。
　　三、工程质量
　　1、合格。
　　2、乙方所建的工程要在甲方监督和质量的监督管理下
　　严格把关工程质量、生产安全、工程进度，严格按照规范要求施工，出现问题由乙方承担。
　　四、工期
　　以承建方时间为准。
　　五、结算方式
　　泥工；钢筋工以建筑面积计算元每平方米。
　　六、工程款支付方式
　　以月为单位，在每月底支付实际工程进度款70，主体完工付到90，工程全部完工付清余款。
　　七、违约责任
　　1、乙方无力垫资施工导致未达到项目进度。造成甲方经济效益或损失甲方有权终止合同。乙方必须无条件退场并向甲方赔偿一切损失。
　　2、由于甲方无法按工程量支付进度款造成停工，不可抗力除外，甲方应赔偿乙方一切损失。
　　八、如有特殊情况，双方友好协商解决
　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
　　甲方（签章）乙方（签章）
　　年月日年月日
　　建筑施工劳务合同5
　　发包单位：（以下简称甲方）
　　承包单位：（以下简称乙方）
　　因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
　　一、工程项目：
　　二、工程地点：
　　1、承包方式及范围：
　　2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。
　　3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。室外1。5米以内的散水不包括散水以外的工程。
　　4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。室内外回填土方等。
　　5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。
　　三、合同T期处罚条款：
　　1、年月年月日完工。
　　2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担）。
　　四、安伞生产，文明施工。
　　（一）安全生产
　　1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ5999、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中，施工现场安全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。
　　2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提出明确要求并监督执行，乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理，如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。
　　3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。
　　五、付款方式
　　1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。
　　2、工作范围以外用工单位：按工元工日；普工元工日。
　　3、面积计算方式：
　　（1）基础筏板按其建筑面积的计算。
　　（2）其它层按建筑面积计算。阳台按计算。
　　（3）有柱子的阳台按全面积计算。
　　（4）结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。
　　（5）不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。
　　（6）每层楼的彩光井按全面积计算。
　　4、结算方式：
　　生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工程量的，以后主体封顶应付已完成工程量的，二次结构砌砖至元，粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后十日内甲方付乙方总工程款的97。余款3做保修金一年后十个工作日付清。
　　六、甲方的权利和义务。
　　1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。
　　2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。
　　3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。
　　4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。
　　5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。
　　七、乙方的权利和义务
　　1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪守法、有身份证的公民，技术工人占80以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。
　　2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。
　　3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。
　　4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。
　　5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。
　　八、其它
　　1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。
　　2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：
　　（1）营业执照（未经年检或过期的执照无效），劳务承包的资质证书。
　　（2）进场人员花名册：
　　3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。
　　九、违约责任：
　　甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。
　　十、争议和纠纷处理程序
　　本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。
　　1、甲乙双方组织协商解决；
　　2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。
　　十一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。
　　十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。
　　甲方（盖章）：乙方：
　　代表人（签字）：身份证号码：
　　年月日年月日
　　建筑施工劳务合同6
　　发包单位：（以下简称甲方）
　　承包单位：（以下简称乙方）
　　因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
　　一、工程项目：
　　二、工程地点：
　　1、承包方式及范围：
　　2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。
　　3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。室外。5米以内的散水不包括散水以外的工程。
　　4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖XX装、楼梯扶手。室内外回填土方等。
　　5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区XX全围护和住房，排除外部干扰。
　　三、合同期处罚条款：
　　1、年月年月日完工。
　　2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电XX装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担）。
　　四、XX伞生产，文明施工。
　　（一）XX全生产
　　1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的XX全保证体系、严格按照《施工现场XX全检查评分》G599
　　9、《建筑工程XX全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方XX全生产部门组织的XX全检查中，施工现场XX全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。
　　2、甲方对乙方承担的劳务项目做XX全生产总交底，提出明确要求并监督执行，乙方应严格提供的XX全生产设施、XX全帽、XX全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理，如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。
　　3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。
　　五、付款方式
　　1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。
　　2、工作范围以外用工单位：按工元工日；普工元工日。
　　3、面积计算方式：
　　（1）基础筏板按其建筑面积的计算。
　　（2）其它层按建筑面积计算。阳台按计算。
　　（3）有柱子的阳台按全面积计算。
　　（4）结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。
　　（5）不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。
　　（6）每层楼的彩光井按全面积计算。
　　4、结算方式：
　　生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工程量的，以后主体封顶应付已完成工程量的，二次结构砌砖至元，粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后日内甲方付乙方总工程款的97。余款3做保修金年后十个工作日付清。
　　六、甲方的权利和义务。
　　1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。
　　2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、XX全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。
　　3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。
　　4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。
　　5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、XX全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。
　　七、乙方的权利和义务
　　1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪
　　守法、有身份证的公民，技术工人占80以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、XX全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。
　　2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。
　　3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。
　　4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。
　　5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。
　　八、其它
　　1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。
　　2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：
　　（1）营业执照（未经年检或过期的执照无效），劳务承包的资质证书。
　　（2）进场人员花名册：
　　3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。
　　九、违约责任：
　　甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。
　　十、争议和纠纷处理程序
　　本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。
　　1、甲乙双方组织协商解决；
　　2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。
　　十
　　一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。
　　十
　　二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建筑施工劳务合同7
　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
　　第一条工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　第二条工程承包范围
　　第三条工程工期
　　1。计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日，总日历天数天；
　　2。主要节点工期：
　　3。乙方应无条件执行甲方进度计划安排（包括新调整进度计划）。
　　第四条工程质量标准
　　所承包工程范围内工程质量必须达到
　　第五条组成合同文件及解释顺序
　　组成本合同文件及优先解释顺序如下：
　　1。本合同；
　　2。本合同附件；
　　3。招投标文件；
　　4。本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；
　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度情况下由双方协商解决。
　　第六条标准规范
　　本合同适用标准规范：
　　第七条甲方责任和义务
　　1。负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验控制、监督、检查和验收。
　　2。负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
　　3。根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员予以清退。
　　4。及时提供由甲方供应施工机械设备、周转材料。
　　5。按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
　　6。统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用其费用：
　　7。协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
　　第八条乙方责任和义务
　　1。遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
　　2。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准，对本合同劳务承包范围内工程质量向甲方负责；根据业主或甲方计划要求（包括调整后计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
　　3。应按招标文件要求和承诺管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100
　　4。服从甲方和业主监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员有效证件、持证上岗情况；
　　5。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起一切经济损失及各种罚款：
　　6。按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用机具、周转材料及其他设施：
　　7。按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起纠纷或当地相关行政部门处罚及责任后果；
　　8。为其施工人配备必要劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关防护用品）；
　　9。进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起责任和后果。
　　10。甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方谅解。
　　第九条环境保护、安全生产和文明施工
　　1。甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方相关工作实施情况，使其体系有效运行。
　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
　　3。乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工有关规定和要求，维护甲方良好企业形象，并承担因违反有关规定造成损失和罚款。
　　加强现场管理，采取一切适当措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
　　第十条材料、设备供应与管理
　　1。甲方提供给乙方使用周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
　　2。乙方就妥善保管、合理使用甲方供应材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时价格赔偿。
　　3。材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按比例分成。
　　第十一条承包方式、价格及包含内容
　　1。承包方式及单价
　　2。承包价格所包含内容：
　　承包价格包括施工期间乙方各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场各类检查所发生临时用工）；承包工程范围内配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取措施用工费用；
　　3。本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
　　第十二条结算办法及付款方式
　　1。每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用依据。
　　2。甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款。所承包工程完工后付结算款，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务管理费后数额为基数）
　　3。在每月承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳劳务管理费。
　　第十三条施工验收
　　1。乙方应按本合同约定质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方相关损失。
　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
　　2。乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方工作必须乙方配合时，乙方应按甲方指令予以配合。（配合第三方工作费用另外协商）
　　第十四条工程保修
　　1。保修范围、期限：
　　2。保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
　　第十五条保险
　　1。乙方负责人必须为从事危险作业人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
　　2。保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要措施减少损失。
　　第十六条争议
　　1。甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
　　2。发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；
　　2。1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
　　2。2调解要求停止合同工作，且为双方接受；
　　2。3仲裁机构要求停止合同工作；
　　2。4法院要求停止合同工作。
　　第十七条合同履约保证金
　　1。乙方向甲方缴纳合同履约保证金元。
　　3。本工程完工后，乙方按双方所签订合同内容完成，经有关部门验收符合本合同规定要求，则甲方在一月内返还乙方履约保证金（不计利息）。
　　第十八条不可抗力
　　1。不可抗力标准执行甲方与业主签订合同，当甲方与业主签订合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
　　2。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
　　3。因不可抗力事件延误工作时间相就顺延。
　　4。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方相应责任。
　　第十九条合同解除
　　1。如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行，可以解除合同。
　　2。因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
　　第二十条合同终止
　　双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
　　第二十一条合同份数
　　本合同一式份，甲方份；乙方份。
　　第二十二条补充条款
　　第二十三条合同生效
　　本合同双方约定后生效。
　　合同签订时间：
　　合同签订地点：
　　甲方（盖章）：
　　乙方（盖章）：
　　建筑施工劳务合同8
　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
　　第一条工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　第二条工程承包范围
　　第三条工程工期
　　1。计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日，总日历天数天；
　　2。主要节点工期：
　　3。乙方应无条件执行甲方的进度计划XX排（包括新调整的进度计划）。
　　第四条工程质量标准
　　所承包工程范围内的工程质量必须达到
　　第五条组成合同文件及解释顺序
　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　1。本合同；
　　2。本合同附件；
　　3。招投标文件；
　　4。本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；
　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
　　第六条标准规范
　　本合同适用标准规范：
　　第七条甲方责任和义务
　　1。负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、XX全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
　　2。负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
　　3。根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
　　4。及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
　　5。按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
　　6。统筹XX排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用其费用：
　　7。协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
　　第八条乙方责任和义务
　　1。遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好XX全、文明施工、环境和职业健康XX全、劳动保护等工作。
　　2。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学XX排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
　　3。应按招标文件要求和承诺的管理人员、XX全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100
　　4。服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、XX全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；
　　5。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
　　6。按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
　　7。按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；
　　8。为其施工人配备必要的劳动保护和XX全防护用品（如XX全帽、XX全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；
　　9。进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
　　10。甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
　　第九条环境保护、XX全生产和文明施工
　　1。甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行XX全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
　　2。乙方应遵守工程建设XX全生产有关管理规定，严格按XX全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的XX全教育；认真落实XX全措施，采取必要的XX全防护措施，消除事故隐患，确保XX全生产；随时接受XX全检查人员依法实施的监督检查。由于自身XX全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生XX全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
　　3。乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和
　　第三方财产造成损害和妨碍。
　　第十条材料、设备供应与管理
　　1。甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
　　2。乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
　　3。材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按比例分成。
　　第十一条承包方式、价格及包含的内容
　　1。承包方式及单价
　　2。承包价格所包含的内容：
　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（XX全帽、XX全带、手套等）；XX全防护设施的搭拆（XX全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和XX装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；
　　3。本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
　　第十二条结算办法及付款方式
　　1。每月日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
　　2。甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的。所承包工程完工后付结算款的，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）
　　3。在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳的劳务管理费。
　　第十三条施工验收
　　1。乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
　　2。乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内
　　第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合
　　第三方工作的费用另外协商）
　　第十四条工程保修
　　1。保修范围、期限：
　　2。保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
　　第十五条保险
　　1。乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
　　2。保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
　　第十六条争议
　　1。甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民解决。
　　2。发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；
　　2。1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
　　2。2调解要求停止合同工作，且为双方接受；
　　2。3仲裁机构要求停止合同工作；
　　2。4要求停止合同工作。
　　第十七条合同履约保证金
　　1。乙方向甲方缴纳合同履约保证金元。
　　2。合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、XX全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
　　3。本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。
　　第十八条不可抗力
　　1。不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
　　2。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
　　3。因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
　　4。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
　　第十九条合同解除
　　1。如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
　　2。因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
　　第二十条合同终止
　　双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
　　第二十一条合同份数
　　本合同一式份，甲方份；乙方份。
　　第二十二条补充条款
　　第二十三条合同生效
　　本合同双方约定后生效。
　　合同签订时间：
　　合同签订地点：
　　建筑施工劳务合同9
　　甲方：乙方：
　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
　　一、劳务合同期限
　　第一条、本合同劳务期限年月日至年月日。
　　二、工作内容
　　第二条、甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员名担任工作。
　　第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，服从乙方管理。
　　三、劳务保护和劳务条件
　　第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安全、劳务纪律和甲方规章制度的教育。
　　第五条、乙方承担甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责工作期间住宿。
　　四、劳务报酬
　　第六条、乙方每月日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月元。
　　第七条、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务合同并及时办变更合同手续：
　　1、甲乙双方协商一致的；
　　2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。
　　五、当事人约定的其他内容
　　第八条、乙方同意付甲方准备金（月总工资的20）元，准备金由乙方提供派遣计划的同时交付，准备金计入首月工资内。
　　第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同：
　　1、在试用期间被证明不符合录用条件的；
　　2、严重违反劳务纪律和规章制度的；
　　3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的；
　　4、被依法追究刑事责任的。
　　第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。
　　六、违约责任
　　第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
　　七、劳务争议处理及其它
　　第十二条、双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳务争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
　　第十三条、本合同未尽事宜或与今后国家、市人民政府有关规定相悖的，按有关规定执行。
　　第十四条、本合同一式份，甲乙双方各执份。
　　甲方：乙方：
　　代表人（签字）：代表人（签字）：
　　身份证号码：身份证号码：
　　年月日年月日
　　建筑施工劳务合同10
　　工程承包人：（以下简称甲方）
　　劳务分包人：（以下简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用的原则，鉴于已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。
　　一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
　　工程名称：
　　工程地点：
　　分包范围：施工图范围内的清包工。
　　二、分包工期：开工，竣工，总工期天，每推迟一天罚款壹百元（雨天顺延），提前一天奖励壹佰元，奖惩兑现。
　　三、工程质量标准及进度要求
　　乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工，执行现行建筑安装工程施工质量验收规范，工程质量必须达到合格等级。
　　乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工，确保工期。
　　四、承包价格及结算方式、付款方式
　　土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实（不含电费、外运土及土源），按每平方米元计算，建筑面积为平方米，总价元。场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等（安装、装饰另附分包价款）。结算方式：首付工程款万元，第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元；第二层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元；余下的万元经竣工验收合格后，一月内付清（如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外，乙方有权投诉）。
　　五、奖惩措施
　　乙方在施工过程中，工程质量必须达到合格，否则处以工程承包价格10的罚款。乙方必须按照甲方的施工进度计划施工，在施工过程中进行节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款100元。工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权无条件更换施工队伍，并不再支付本期的人工费（节点工期另附，见施工进度横道图）。因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时，施工工期不顺延。施工过程中间验收及隐蔽工程验收；因乙方所做工程质量达不到合格要求，造成的费用及工期延误由乙方自行负责。
　　六、甲方的权利和义务
　　1、提供相应的施工图纸一套，编写详细的施工组织设计，完成各项报表。
　　2、检查验收工程质量、安全生产、文明施工、施工进度。
　　3、按时提供施工材料。
　　4、甲方在检查工程质量时如发现达不到验收标准时，有权加以制止，并责令其整改，严重者令返工重做，由此发生的材料浪费及人工费用全部由乙方承担。
　　5、乙方在施工过程中不服从甲方管理、指挥及文明施工方面违反操作规程的，甲方管理人员有权对乙方处以100200元的罚款，并从本月支付工程款中扣除。
　　6、甲方应根据工程进度及时将材料采购到位，保证乙方不出现窝工现象，如发现因材料不到位所造成误工，经甲方确认给予误工补助。同时，乙方应提前24小时通知甲方供应材料，否则不予补助。
　　7、甲方要对各主要工序进行安全技术交底。
　　8、甲方人员经常深入工地，加强对安全、质量、材料及施工过程的监督检查和控制，指导施工工作。
　　9、完成竣工验收资料，办理竣工验收手续和竣工决算。
　　七、乙方的权利和义务
　　1、必须严格执行国家现行有关工程质量评定标准、规范。
　　2、施工时必须做到工完料尽场地清，落地材料及时回收利用，不另计人工费，杜绝材料浪费，如材料用量超过定额用量时，超出部分材料自负，费用从工程款中扣除。
　　3、现场施工员和班组长必须现场负责，如遇特殊情况，须经项目负责人同意，并委托他人负责，否则处罚100元人次。
　　4、不得无故停工，如发现无故停工现象，甲方有权对乙方处以5001000元的罚款，情节严重者清退出场，并拒付已完成的工程量款。
　　5、乙方要保持与甲方的良好沟通，发现问题及时反馈，积极配合甲方。
　　6、必须保证现场施工人员遵守项目部各项规章制度。
　　7、乙方自备手头工具，如锹、铣、瓦刀、灰斗、棉线等。
　　八、其它
　　1、甲方有权对乙方的工作做临时性调整，乙方应积极配合。
　　2、围墙以内的安全文明施工，必须遵照要求作到活尽场清，不另计人工。
　　3、返工：由甲方原因造成的返工，甲方根据实际情况给予一定补偿。
　　4、变更部分按照原承包价格中的定额预算有关相应子目计算（增加或减少）。
　　5、现场质量、安全管理、材料管理有相应的惩罚措施。
　　6、施工单位的各项制度、质量、安全条例均与本合同具有同等效力。
　　本合同一式四份，甲乙双方各二份，双方签字后生效，工程款付清后自行失效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建筑施工劳务合同11
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规遵守平等自愿、公平诚信原则，双方建设工程劳务作业合同事项协商一致，签订本劳务作业合同，双方共同遵照执行。
　　一、工程名称
　　二、工程地址
　　三、工程内容
　　本工程为框剪结构，总高度为米，层。
　　四、工程承包方式
　　为分项承包给木工班，本班组应该完成该项的制作和安装任务，并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格按照设计图纸与变更内容的一切工程量施工。
　　五、工程日期
　　年月日至年月日。完成所有工程量。
　　六、工程质量要求
　　工程质量通过验收，达到合格标准。
　　七、合同价款及支付方式
　　按建筑规范计算面积。每平方米元包干，以甲方和业主实际结算面积为准。
　　本工程付款方式原则上采用甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的支付给乙方作本次工程进度款，按此比例根据工程进度及相应的进度款付至。工程余款待竣工验收交付使用后个月付清（除保修金外）的全部工程款。根据业主、甲方对总价合同产生过程的实际情况，如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的情况，乙方不得向甲方停工叫价，应按正常施工进度施工。
　　八、材料
　　1、本工程由甲方提供所有材料及大型机械。
　　2、乙方负责提供人工及使用工具，所需的机械和配套设备，及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工，费用均考虑到承包价内。
　　九、考核验收
　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，确保施工安全。
　　2、质量：坚持工程质量标准，严格按照图纸施工验收规范，确保工程质量达到合格要求。
　　十、甲方责任
　　1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行安全、质量、文明施
　　工、综合治理方面的教育，做好日常监督管理工作。
　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术，措施等方面的交底。
　　3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。
　　4？按照合同的约定。及时提供工程所有需要的机械设备，及时供应过程所须得建筑材料，提供必需的施工技术资料，提供书面的技术质量，安全等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。
　　十一、按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，精心组织施工
　　乙方必须协助甲方放线、测量定位。乙方积极组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必须确保安全生产。
　　十二、违约责任
　　1、生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
　　（1）甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。
　　（2）乙方因自身原因延误工期，应向甲方支付违约金元
　　3、双方分别承担自身原因给对方造成的损失。
　　十三、本工程甲方派为现场负责人。乙方派李同志为现场负责人，共同负责履行合同的约定。
　　十四、争议
　　甲、乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。
　　十五、本合同自签订后既生效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。
　　十六、安全事故，每次发生医药费元，以外的由甲方负责。
　　十七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。
　　甲方（合同章）乙方（合同章）
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　地址：地址：
　　电话：电话：
　　年月日年月日
　　建筑施工劳务合同12
　　发包方：
　　承包方：
　　根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程项目及范围：
　　3、工程地址：
　　二、承包工程范围、形式及合同价款
　　承包工程范围：
　　承包形式：包工不包料
　　分项工程单价：
　　合同价款约：
　　三、分包管理
　　1、合同协议签订后，承包方全部人员服从项目领导和管理，执行发包方公司的规章制度，不准出现违纪违法现象。
　　2、发包方按公司族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务。
　　四、双方职责发包方：
　　1、负责工程的总体安排和全面管理工作。
　　2、负责预算及现场签证的处理。
　　3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。
　　4、负责工程的技术问题和技术变更。
　　5、负责提供吊车，保证施工需要。
　　6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施（安全帽费用由承包方自负）。
　　7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。
　　生活用水、用电包干使用，现场另立协议。
　　8、负责对承包方工程质量进行检查，并有权对不合格进行处罚。
　　9、做好施工前安全交底和防护设施的完备，达到安全施工要求。
　　10、按协议支付承包方的工程款。
　　11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工情况进行检查，如达不到文明施工的标准，应当场给予经济处罚。
　　承包方：
　　1、组织素质好、工种齐全的施工队伍，并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份（其中一份交发所方保卫部门），随时提供增减变化情况表，并负责代发工人工资。
　　2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并提供有关质量自检记录资料，每道工序质量有专人负责，其负责人报发包方。
　　3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等，如有人为损坏和丢失照价赔偿。
　　4、严格按照发包方的安全施工交底，规范施工，并签订安全协议书，施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行，发包方可提供方便条件。
　　5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。
　　6、做好现场文明施工，严格按照“三清六好”的标准进行施工，做到“下工活底清，工完场地清”，并接受发包方每月一次的文明工地检查，所用清理用工均由乙方负责。
　　7、小型手持工具，承包方自备（技工常用的专业工具）。
　　8、执行材料限额领料，超实际预（结）算部分从承包价款中扣除。
　　9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理，符合有关食品卫生管理规定，生活用煤自行解决，不得随意烧现场木材。
　　五、工期
　　1、该工程从年月日至年月日止。
　　2、以合同工期为准，因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5进行处罚。
　　3、工期顺延、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字，并加盖单位公章的签证可顺延工期。
　　、现场停工一天，经发包方签证工期顺延。
　　、如遇人力不可抗拒的自然灾害，工期顺延。
　　六、质量
　　1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件。
　　2、分部分项不合格时，发包方有权撤换承包方人员。
　　七、结算方式及付款方式
　　1、承包方进厂施工后，发包方付给承包方人员生活费及零用款。
　　2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定，由项目预算部门审核后，交项目劳资部门结算人工费，日内支付给承包方人工费的（其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款）。
　　分项工程达到主体完工后，再拨付。
　　发包方按结算额的预留保修金，工程竣工年，根据工程保修情况另议支付。
　　八、其它事项
　　1、发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督，在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时，发包方可单方面终止合同协议，并追究承包方的责任，因此造成的损失由承包方负担。
　　2、承包方必须保证人员稳定，不得随意变换人员，特别是现场带班人员不能更换，若更换必须经发包方同意，承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力，以便于更好地配合发包方的管理。
　　保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务，服从发包方的统筹安排。
　　九、未尽事宜双方另行协议
　　发包方（签章）
　　承包方（签章）
　　年月日
　　年月日
　　建筑施工劳务合同13
　　总包方；（以下简称甲方）
　　承包人；（以下简称乙方）
　　按照【中华人民共和国经济合同法】【中华人民共和国劳动合同法】【建筑安装工程承包合同条例】及（劳动法）的的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第一条工程概况
　　1工程名称：
　　2工程地点：
　　3面积结构及施工位置：
　　4承包范围；幕墙的加工制作及安装。及材料二次搬运（不含多次搬运）。
　　5承包方式；包清工。包材料消耗。保安全。包质量。包工期。
　　6工期约定；
　　7合同单价及价款：
　　8价款依据：本合同条款，邀标说明及报价单，现场签证。
　　9本合同为人工费清包，但包括小型机械，小型工具，用具，三级用电设施，安全及劳保用品等。
　　第二条甲方工作职责：
　　1开工前10天，向乙方提供经确认的施工位置及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。向乙方提工住宿，及生活和施工所需要的水电，及设备。
　　2指派D：为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量及进度，进行监督检查，办理现场调节，验收，变更签证，及其他手续。
　　3向乙方提供经图审过的完整蓝图一份，白图两份。
　　4配合乙方就施工条件与总包方（第三方）进行沟通及交渋。
　　5对乙方提供的材料申请进行核实并及时配发。
　　第三条乙方工作职责：
　　1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底及以施工为前提系列会议，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
　　2对施工材料做好预算并及时交甲方审核。
　　3指派D为乙方驻工地代表，负责履行合同。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　4严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制人工结算。
　　5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，接受总包对专业分包的‘安全生产管理及文明施工奖罚实施细责‘妥善保护好施工现场周围的建筑物，设备管线，古树明木不受顺坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好与其他施工单位的共存施工关系。
　　6施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑物结构，脚手架及各种管线设备。
　　7工程竣工未移交甲方前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。
　　8乙方收到工程款后，应优先安排务工人员工资的支付不得无故拖欠，甲方有权进行监督。
　　第四条关于工期的约定
　　1甲方要求比合同约定工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因此采取措施而产生的费用。
　　2因为甲方原因造成未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延，如影响过大造成乙方经济损失，则由甲方承担。
　　3因乙方原因，不能按期完成工作量影响工期则工期不顺延，并承担甲方损失。
　　4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气，停工及不可抗因素造成影响，导致停工4小时以上，一周内累计计算，则工期顺延。
　　第五条关于工程质量及验收的约定
　　1本工程以施工图纸，施工组织说明，设计变更和【建筑装饰装修工程质量验收规范】（GB5021020），〔玻璃幕墙工程质量检验标准〕（JGJT13920）等国家制定的施工及验收为质量评定验收标准。
　　2本工程应达到国家质量评定合格标准。
　　3甲乙双方应该及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收乙方可自行验收，甲方应予以认可。若甲方要求复检时乙方应按要求办理复检，甲方应承担复检费用及损失，由此造成停工，工期顺延。
　　4由乙方原因造成质量事故，其反工费用由乙方承担。
　　5工程竣工后乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能够组织验收，需通知乙方另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方成品保护和看管费用。
　　第六条关于工程价款及及结算的约定
　　1双方商定本合同单价采用固定价格。
　　2本合同生效后，甲方分五次支付乙方人工费，具体支付方式如下：
　　（1）施工人员进场后，甲方按人数付给乙方劳务工生活费1600元每人每月。
　　（2）埋板放置完成后一周内付至合同价款的15。
　　（3）骨架全部完成，一周内付至合同价款50。
　　（4）幕墙基本完成后一周内付至合同价款的80。
　　（5）验收合格后付清尾款。余留3作为保修金，一年后付清。
　　（6）本工程保修期为验收后一年，乙方负责保修期内的幕墙保修工作。
　　第七条关于安全生产和防火的约定。
　　1甲方提供的图纸或做法说明，应符合【中华人民共和国消防条例】和有关防火设计规范。
　　2乙方在施工期间应严格遵守【建筑安装工程安全技术规程】，【建筑安装工人安全操作规程】，【中华人民共和国消防条例】和其他相关的法规，规范。
　　3由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程，消防条例，和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担一切经济损失。
　　4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
　　5施工中乙方动用电。气焊。需办理动火手续，采取防护措施，并有专人看管监护确保现场没有安全隐患方可以离去。
　　第八条奖励和违约责任的约定：
　　1由于甲方原因造成延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付给乙方合同价款万分之六的违约金。
　　2由于乙方原因逾期完工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款万分之六的违约金。
　　3甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，甲方支付乙方一万元，作为奖励。
　　4乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料，并做好成品保护。
　　5乙方未办理任何手续，自行拆除建筑物结构，脚手架或设备管线，由此造成的损失或事故（包括罚款）由乙方承担。
　　6乙方在施工期间因为质量或安全违反总包安全规定，所造成的罚款由乙方承担。7施工期间所发现的问题由甲方向总包方提出，乙方不得自行作为。
　　8因一方原因造成合同无法继续履行时，应向另一方提出，办理合同终止协议，并由责任方赔偿另一方经济损失。
　　第九条合同解除
　　1如一方严重违反约定导致工程无法继续，则另一方有权解除合同，并由责任方赔偿另一方经济损失。
　　2工程完工后一年内合同自行解除。
　　第十条争议或纠纷处理：
　　1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程质量，及进度的前提下，双方可采用协商方法解决，或请有关部门进行调解。
　　2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁，当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
　　第十一条附则
　　1本工程需要进行保险时，应另订协议。
　　2本合同正本二份，双方各执一份，副本四份，甲方执二份，乙方执二份。
　　3本合同履行完成后自动终止。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　xx年月日xx年月日
　　建筑施工劳务合同14
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法通则》，结合本工程的具体情况，本着自愿、公平、互利、诚信遵守合同的原则，甲方愿意将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方。经双方共同协商，特签订本合同，并达成以下一致条款：
　　一、承包方式
　　甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方。
　　二、承包单价
　　按实际建筑面积计算每平米不论工料上涨下跌均以此价为准。
　　三、承包内容
　　本工程具体内容
　　1、基础土方开挖回填，凿桩头、施工图所有的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工所有工费。
　　2、工程所需大型机械设备（包检测费用）、工具、用具、水管等。
　　3、工程所需架树、架板、模板、方料、顶树、安全网、铁丝、马钉、钉子、扎丝、切割片、工地用电的电线、电缆、食堂炊事用具、职工住宿用具、炊事员工资等蓝图内所有工程内容所需费用均由乙方负责。
　　4、按图施工，搭设周围的防护、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安全防护。电梯井内每二层做硬防护，按安全施工规范搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施，木工制模、钢筋加工工棚。
　　四、付款方式：
　　完成主体一层付总价的，以后每完成一层按总价的付，主体完成付总价的。内外装饰工程，内外墙粉刷工程完成按总价的各层均付，工程完成付到总价的。，竣工验收合格预留质量保证金，其余结算一个月付清余款，质保金时间为一年。
　　五、工期要求及质量要求
　　本工程自签订合同之日起天必须全部竣工验收，时间为天，不得拖延，乙方自开工之日起，必须精心组织，服从甲方施工人员及管理人员管理，乙方必须按图施工，如出现质量问题造成的一切返工工资及材料由乙方负责，在施工过程中，不得浪费甲方任何材料，浪费材料照价赔偿。各班组负责人必须驻守工地，有事必须请假，如未请假或请假未获批准而不在工地，则每次罚款200元天。
　　六、工程管理及安全：
　　l、目标：杜绝工伤事故发生。
　　2、具体要求及措施：
　　、严格按照安全规范要求施工，定时组织班组人员学习安全规范及安全常识，增强班组人员安全生产意识。
　　、不得乱动机电、临时用电线路及脚手架，凡拆动脚手架未与项目部联系，违者罚款元。
　　、安全“三宝”根据实际情况使用，安全帽必须戴好（施工现场不戴安全帽者每人每次罚款元，班长不戴安全帽罚元次）。
　　、严禁乘坐提升机，每发现一次罚款班长元。
　　、严禁酒后上班，违者每人每次罚款元，并当时退场休息离开施工现场；严禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚上班作业，违者每人每次罚款元。
　　、严禁在架子上堆放材料，如发现上述情况，经甲方指出后仍不及时整改，罚款元次。
　　、如因乙方不按安全操作规程施工而造成安全事故，在元内的经济损失由乙方负责，超过元的经济损失由甲乙双方再协商处理。
　　如乙方中途停工，停工超过日之内，甲方有权另请施工队进场，造成损失由乙方全部承担并负责全额赔偿。
　　七、违约责任
　　1、甲方原因造成停工，甲方承担乙方实际损失。
　　2、本合同一经双方签字，即代表合同生效。双方需自
　　觉遵守，不得违约。若甲方违约，赔偿乙方在施工期间的一切经济损失，若乙方违约，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方自负。
　　其它未尽事宜，双方协商解决。
　　本合同自双方签字生效，具有法律效力，一式两份，双方各执一份，完工结算后自动失效。
　　甲方（签章）乙方（签章）
　　年月日年月日
　　建筑施工劳务合同15
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、承包内容：
　　4、承包范围：
　　5、承包方式：
　　6、质量要求：
　　7、工期要求：年月日至年月日。
　　二、甲方工作：
　　1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
　　2、负责向乙方提供临时水电。
　　三、乙方工作：
　　1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
　　2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
　　3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
　　四、关于质量的约定：
　　1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（gb50210XX、gb50303XX、gb50242XX、gb50327XX等）作为本工程的质量评定验收标准。
　　2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
　　五、关于工期的约定：
　　1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。yjbys
　　2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
　　3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
　　六、关于价款和结算的约定：
　　1、双方商定本工程合同承包价格元（人民币）
　　2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
　　3、付款方式：a、开工后日内，甲方付款元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款元。d、竣工验收合格后，甲方付款元。e、余款元待壹年保修期满后结清。
　　七、关于材料的约定：
　　1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。
　　2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。
　　八、关于安全生产的约定：
　　1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
　　2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。
　　3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
　　九、关于违约责任的约定：
　　1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
　　2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。
　　3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。
　　4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。
　　甲方（签章）乙方（签章）
　　年月日年月日