最新消防工程施工合同范本【律师定制版】

　　最新消防工程施工合同范本【律师定制版】
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　风险告知：在消防工程施工合同中，作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求；对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书；同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程地点：
　　4、承包方式：
　　二、工程承包方式
　　包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。
　　风险告知：在本消防工程施工合同中关于材料提供的事项，在合同中约定由乙方包工包料的形式，也有乙方包工部分包料形式进行。在这里需要提醒的是，在由乙方（承包方）提供材料的情况下，乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若乙方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。
　　三、工程工期
　　1、本合同工期为日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。
　　2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
　　（1）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；
　　（2）因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；
　　（3）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；
　　（4）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；
　　（5）非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；
　　（6）隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；
　　（7）甲方未按约定支付工程款的。
　　四、工程价款
　　1、工程价款为：（大写），（小写）。
　　2、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：
　　（1）经批准的设计变更；
　　（2）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。
　　3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价洽商金额，不再另行结算。
　　4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后20日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。
　　五、材料设备供应
　　1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。
　　2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。
　　3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
　　4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。
　　六、工程质量
　　1、甲方应在乙方进场前7日，向乙方提供施工图纸和施工说明套，并向乙方进行技术交底。
　　2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。
　　3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。
　　4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。
　　5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。
　　七、工程验收
　　1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
　　2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。
　　3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。
　　风险告知：为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。在建设合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。
　　八、工程价款的支付方式
　　1、合同签定后，预付工程总价的，计人民币：元；
　　2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60，计人民币：元。
　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
　　九、维修责任
　　乙方负责保修期限为年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。
　　十、违约责任
　　1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1的违约金，最高不超过合同价款的3。
　　2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。
　　3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1向乙方支付违约金。
　　4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。
　　5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
　　十一、争议解决
　　1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
　　2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向地人民法院提起诉讼。
　　甲方（公章）：
　　签约代表：
　　签约时间：年月日
　　签约地点：
　　乙方（公章）：
　　签约代表：
　　签约时间：年月日
　　签约地点：
　　施工合同注意事项
　　一、合同主体审查
　　1、承包人应注意审查发包人资质。
　　对发包方主要应了解两方面内容：
　　主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准？是否列入投资计划？规划、设计是否得到批准？是否进行了招标等；
　　发包人如果是属于分包人，审查其是否具有分包资格；
　　履约能力即资金问题。发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
　　2、发包人应注意审查承包人资质。
　　承包人一般应为建筑企业法人，除了内部承包之外，公民个人不能成为建设工程合同的主体；
　　承包人应具有承包建设工程的资质。
　　二、工程范围。
　　发包人与承包人都应当对合同工程范围条款的进行明确的约定，最好应在合同中附上工程项目一览表及其工程量。
　　三、建设工期。
　　合同应对工期约定要准确、完善，如果存在中间交工工程，对中间交通工程的开工、竣工日期，也应在合同中做出明确约定。
　　四、工程质量。
　　1、发包人注意如下条款的约定：
　　施工的工程质量要符合国家现有的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中规定的要求，经质量监督站核定为合格或优良；
　　工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告；
　　工程完工时承包人应向发包人提交完整的工程技术档案和竣工图，并负责办理工程竣工交付使用的有关手续；
　　应注意工程保修的约定。
　　2、作为承包人，关于工程质量条款的约定应确保己方能够满足，并且，对于质量条款的约定应尽量做简单约定。
　　五、工程造价。
　　发包人与承包人都应当注意以下事项：
　　1、工程造价，如为招标工程，则应以中标时确定的中标金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资为工程价款；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。
　　2、合同造价是双方共同约定的条款，是承包方的利益所在，价款数额及付款日期应当明确具体。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。并且采用的合同价款方式双方要作出明确的约定。
　　对可调价格合同，双方对价款调整的方法应进行明确约定，包括材料、设备价格的涨落，设计变更，降雨、台风等自然因素等。
　　采用固定价格应注意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。还必须把风险范围约定清楚，约定具体的风险费用的计算方法，双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。一般来说固定价格合同，特别是固定总价合同，承包人往往承担的风险较大。因此，双方在合同中要对相关的承包工程范围、设计图纸所涵盖的工程量进行详细约定，并对物价因素、非承包人原因引起的工程量变化（如设计变更）、地质条件变化等因素给予充分考虑，将必要因素纳入风险范围。
　　六、技术资料交付时间。
　　承包人应注意在合同中约定发包人向承包人提供与本工程项目有关的全部施工技术资料的时间，并且约定若发包人未按时提供资料，造成的工期损失或者工程变更应由发包人负责。
　　七、材料和设备供应责任，
　　1、若材料和设备供应采用承包人采购的方式，则发包人应注意在合同中详细的约定以下内容：
　　应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点；
　　应约定供应方承担的具体责任；
　　2、若材料和设备的供应采用发包人供材、发包人指定、发包人审核，则承包人应注意在合同中详细的约定以下内容：
　　应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点；
　　应约定供应方承担的具体责任；
　　双方应约定供应材料和设备的结算方法（可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法）。
　　由发包人指定材料时应将材料名称、品牌、型号、厂家、价格调整方式等约定清楚。
　　如发包人限价时应注意约定发包人审核的程序及期限，以免耽误工期。
　　八、工程进度款的拨款和结算。
　　对于承包人，工程进度款的约定尤为重要。对于工程进度款，通常是按月付款或按工程进度拨付。
　　1、约定按工程进度拨付的，应注意约定审核的时限及未能在时限内确认的违约责任，如约定甲方应在收到乙方月进度报告后7日内审核完毕，逾期则以乙方送审的工程量为准。有的发包人为了加大对审核进度款的约束，故意约定复杂的审核程序，如约定工程量审核需经项目经理、财务部长、主管经理、董事长签字并加盖公章。此时承包人应引起重视，并采取相应的对策。
　　2、约定按月支付，支付额度为上月完成工程量的相应比例。但某些建设项目大量增加合同外的工作量，使工程造价成倍增长，而工程款支付以合同价款为基数，并根据形象进度付款，造价的不准确必然导致工程款支付严重不足。合同外增加的价款，应约定当月签证，纳入当月支付。
　　九、竣工验收。
　　此条款的约定应以国家有关部委颁发的《关于基本建设项目竣工验收的暂行规定》、《工程施工及验收规定》、《建筑安装工程质量评定标准》和其他有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据。
　　十、质量保修范围和质量保证期。
　　发包人应当特别注意在合同中约定建设工程的质量保修范围和质量保证期。
　　十一、违约责任的约定应具有可操作性，以利于执行。
　　十二、其他条款。
　　1、作为承包人或者发包人，由于工程大，或者工程数量多，因此要办理授权手续。对于双方各自委派有人员，要向对方列出名单，明确职责和权限。特别应将具有变更、签证、价格确认、验收确认等具有签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等等约定清楚，防止无权人员随意签字，或走出权限签字。
　　2、争议管辖的约定不能违反级别管辖、专属管辖的规定，选择仲裁的，仲裁委员会的名称应当准确无误
　　3、如果合同各方对合同履行有特殊要求的，均应当在合同中予以明确约定。