购房的合同

　　购房合同
　　推荐度：
　　购房合同
　　推荐度：
　　个人购房合同
　　推荐度：
　　正规的购房合同
　　推荐度：
　　合法有效的购房合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　购房的合同
　　随着人们法律意识的加强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的购房的合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
　　购房的合同1
　　甲方（出卖人）：
　　身份证号码：
　　住址：
　　乙方（买受人）：
　　身份证号码：
　　住址：
　　根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上就买卖房屋达成如下协议，以兹共同信守执行。
　　一、概况及转让内容
　　1、甲方自愿将坐落在，建筑面积平方米（以甲方持有的房产证登记为准）的房屋出售给乙方，房屋所有权证书号为；
　　二、合同价款
　　双方商定房地产成交价格为人民币（大写）（小写元），成交价格已经包括本合同第一条所列全部内容转让之价格。
　　办理产权过户所需的税费按照国家规定执行，不包含在合同价款中，此费用由乙方承担。
　　三、合同价款的支付
　　乙方在本合同签订之日起日内支付人民币（大写）（小写元）作为定金。
　　乙方在办理完房屋所有权过户后日内支付合同价款的全部费用。
　　四、甲方义务
　　1、甲方保证该房屋不存在产权纠纷；未设定抵押、未出租、未被查封或存有其他权利瑕疵；甲方保证其对该房屋享有独立处分权；保证该房屋不被他人合法追索。
　　2、甲方应如实向乙方说明该房屋使用过程中的重大事项，提供购房、物业、公共修基金等手续及合同；结清房屋所有权过户前的有关费用（包括但不限于物业管理费、供水、电力、供暖、煤气、有线电视、网络、电话、公共维修基金等），出示有关交费证明。
　　3、甲方应当共同与乙方办理房屋所有权、土地使用权过户手续，为过户提供必要的文件、资料和便利。
　　五、乙方义务
　　1、按照本合同约定，及时支付房款，如未能在合同规定时间能交付余款，甲方有权终止合同并没收定金。
　　2、乙方应于甲方共同办理房屋所有权及土地使用权过户、物业移交手续。
　　六、产权过户及入住
　　甲乙双方应当在本合同签订之日起日内共同前往房屋所在地房屋行政管理部门办理房屋所有权过户手续，并按约支付相应税费。土地使用权证的屋所有权证后的两日内由双方共同前往土地行政管理部门办理，并按国家规定支付相应税费。
　　甲方应当在房屋所有权过户完毕之日起两天内腾退房屋，办理完物业更名等移交手续，结算所有有关费用，以便乙方入住，需要乙方予以协助的，乙方应当协助。
　　七、违约责任
　　1、甲方违约
　　（1）甲方未履行甲方义务，致使乙方在本合同签订之日起三个月内不能取得房屋所有权或不能正常使用该房屋的，乙方有权解除合同，甲方应当全额返还乙方已经支付的价款，并向乙方支付合同价款的违约金。
　　（2）甲方不如实告知乙方有关情况，存在欺诈行为致使合同目的。不能实现的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方双倍返还乙方已经支付的合同价款。
　　（3）甲方未按约结清有关费用，影响乙方正常使用该房屋的，甲方应当自行及时结清有关费用，并向乙方支付未结费用的违约金。乙方已经代为支付该费用的，甲方还应当全额返还。
　　2、乙方违约
　　（1）乙方未按约支付合同价款的，自支付期满次日起按照未付金额的日万分之支付违约金；逾期超过日的，甲方有权解除合同。
　　（2）因乙方原因不能办理房屋所有权过户的，甲方履行期限顺延，乙方应向甲方支付合同总金额的违约金。
　　八、房屋风险的转移
　　房屋毁损、灭失的风险自乙方自取得房屋所有权证书之日起移转至乙方。
　　九、争议解决
　　在执行本协议的过程中，如甲、乙双方发生争议，先协商解决。协商不成时，任何一方均可向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
　　十、合同生效
　　生效；本合同一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，房屋行政管理部门一份。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　联系电话：联系电话：
　　年月日年月日
　　购房的合同2
　　甲方（卖方）：
　　乙方（买方）：
　　买卖双方就下列房屋的买卖订立本协议，共同遵守。
　　一、买卖的标的及价款：
　　1、甲方向乙方出售下列房屋：
　　房屋坐落
　　房屋结构
　　房产所有证
　　京房权证字第号
　　房产共有执照
　　出售部位
　　东房间
　　西房间
　　共计间
　　建筑面积m2
　　南房间
　　北房间
　　房屋附属物
　　房屋现用途
　　出售价格
　　（人民币）仟佰拾万仟佰拾元整
　　2、付款方式：
　　A、签订本合同之日乙方即支付甲方购房定金人民币元整。
　　B、上述房产签署买卖契约之日，乙方一次性支付购房余款。
　　二、责任与权利
　　甲方：
　　1、须具备该房屋所有相关法律认可文件。
　　2、本合同签订后，不得再另行办理本合同所指标的物的购房协议。
　　3、在办理过户期间向乙方提供该房屋产权证明及相关法律文件。
　　4、在办理过户期间拥有该房屋所有权。
　　乙方：
　　1、提供过户所用的各种身份证明及法律认可文件。
　　2、支付购房定金及余款。
　　3、付清全款，双方产权过户完结后，该房屋即归乙方所有，由此所产生相关税费由乙方承担。
　　三、违约条款
　　甲、乙任何一方不按上述条款执行既视为违约，违约方须向对方支付违约金（人民币）元整。
　　四、不可抗力
　　人力不可抵抗的自然灾害。
　　五、合同的变更或解除
　　在执行合同过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同，如须变更或解除合同双方必须协商一致，决定是否变更
　　或解除合同。
　　六、调解和仲裁
　　在执行本合同的过程中，如遇双方发生纠纷，先行通过双方协商；协商不成时可采取第种方式解决：
　　1、向有管辖的经济合同仲裁机构申请仲裁：
　　2、向有管辖的人民法院起诉。
　　任何一方申请仲裁或起诉，应从知道和应知道自己一方的权利被侵害之日起二年内提出。
　　七、其他事宜
　　本合同一式三份；甲、乙双方各执壹份交房地产交易部门一份。
　　八、本合同自签定之日起生效。
　　九、本合同中未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》有关条款为准。
　　十、此房产无产权纠纷，如有纠纷由甲方负责。
　　十一、交易前的物业费、供暖费由甲方负责；交易后的物业费、供暖费由乙方负责。
　　十二、公共维修基金：
　　十三、其他应说明事项：
　　甲方：乙方：
　　身份证号码：身份证号码：
　　联系电话：联系电话：
　　通信地址：通信地址：
　　签约时间：
　　购房的合同3
　　甲方：
　　身份证号码：
　　乙方：
　　身份证号码：
　　经甲乙双方共同协商，就因乙方向甲方购房事宜，为保证双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，特签订以下合同：
　　一、甲方将其自建房屋（建筑面积平方米，位于第层套）以总价出售给乙方。乙方自愿以上述价格向甲方认购该房屋。
　　二、甲方承诺：
　　1、水电安装到户（入户的相关费用由乙方承担），门面及住房门窗安装到位（注：门只安装入户门）。
　　2、毛墙粉糊，外墙一律由甲方按房屋构造整体粉糊。
　　3、地板处理可根据乙方要求，经甲乙双方协议处理。
　　4、年内房屋出现质量问题，一切后果均由甲方承担。
　　5、乙方购买了该房屋后，拥有完全的所有权，甲方不能干扰乙方以后的出租或出售。
　　三、乙方承诺：
　　1、保证按要求付清房款。
　　2、按相关要求不改变房屋的结构，若乙方在房屋装修时，改变房屋整体结构造成房屋主体出现坍塌，裂缝和在安装中因水路安装引起的渗漏一切后果均由乙方一律承担。
　　3、保证在购房合同满年时把剩余保证金一次付清。
　　四、违约责任
　　1、甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿所购房屋总价5的违约金。
　　2、乙方违约，没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿所购房屋总价5的。违约金。
　　五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力。甲方（签字）：
　　乙方（签字）：年月日
　　购房的合同4
　　出卖人（以下简称甲方）：
　　身份证号码：甲方为省市区镇居民甲方配偶：
　　身份证号码：房屋地址：农村集体土地使用证号码：买受人（以下简称乙方）：
　　身份证号码：乙方为省市区镇居民根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：
　　第一条房屋情况
　　该房屋农村集体土地使用证号：房屋座落：市区村。设计用途居民自住用房，建筑结构，建筑层数为层。建筑面积平方米。
　　该房房土地来源为：农村集体土地划拨，房屋建于年使用至今为年。
　　第二条该房屋价款规定
　　该房屋按照协商以总价计算，价款为30万元，计叁拾万元（大写）
　　第三条房屋交付日期
　　经双方签订合同后，乙方付清甲方房款5日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不可抗力（如自然灾害及其他不可抗力）时，且不能履行合同，双方同意按下列第2种方式处理：
　　1、变更合同
　　2、解除合同3、。
　　第四条乙方付款形式及付款时间
　　如甲方无异议，乙方将在合同签订5日内按一次性付款形式付款。
　　第五条甲方逾期交付商品房的处理：
　　如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述约定，追究甲方违约责任，约定为：
　　合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约金。
　　第六条乙方逾期付款的处理
　　如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述约定，追究乙方违约责任，约定为：
　　合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。
　　第七条房屋质量及保修责任
　　甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺（特别是房屋主体结构的质量需要达到国家关于房屋居住的要求），未达到国家规定标准和承诺的，甲方应承担责任。乙方在房屋主体结构完好情况下，承担维修责任。
　　第八条房屋及其土地使用权力延伸的规定
　　该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有，且甲方于年月日按照合同规定将所属房屋售于乙方。乙方作为购买者享有该房屋及其土地使用的一切权利，且双方需声明乙方在购买该房屋后，拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处置权利（包括被征用、改造、迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均由乙方所得，与甲方无任何关系，且甲方后代不得对乙方及其后代进
　　第23页
　　行追偿）。
　　该合同由双方所在村委会给予认可，甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙方，乙方在法律规定和适当机会下将其作废，并在村委会的证明和市区政府规定的条件下重新办理乙方对于该房屋的农村集体使用证。
　　第九条公证人的规定
　　本合同在省市区村村委会的公证下签订，双方对于村委会的公证给与肯定和赞成。
　　公证人（签章）：
　　甲方：乙方：
　　年月日年月日
　　购房的合同5
　　购房人在购置商品房时，尤其是其购置期房的时候，往往是看了开发商印制的《售楼书》，才决定是否购买。售楼书中往往列明了该楼盘的特点、交通、规划设计、房型、配套、装饰、设备等情况。购房人认为《售楼书》是开发商的承诺，因此，一旦交付的房屋与《售楼书》不一致，大有上当受骗的感觉。实践中，这类争议不在少数。
　　从法律意义来讲，《售楼书》是一种要约邀请，是开发商向购房人发出的，请其购买房屋的意思表示，并不具有法律效力。双方正式签订的《合同》或《补充协议》才是双方真正的意识表示，是双方的承诺，具有法律上的效力。
　　尽管〈〈最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释〉〉第三条规定出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。但为了避免未来可能产生的纠纷，建议购房人将开发商在楼书中承诺的与其有关的重要内容写在补充协议中。
　　二、房屋质量的约定
　　房屋质量的问题，是购房人入住后与开发商最容易产生争议的地方。因此，在《合同》或《补充》中约定房屋质量的内容是十分重要的。
　　购房人应当与开发商约定的内容包括：墙体平直的。标准；防水的标准，即房屋顶棚无水渍、厨房及厕所防水良好、上下水管与地板结合处无漏水、渗水；表面裂缝的标准：即开发商承诺商品房内部无任何裂缝，保温层墙壁表面平整，瓷砖地板平整无松动、无爆裂、无间隙；管线安装与室内表面的平整标准：即开发商承诺不在商品房内通行任何公用管线，承诺任何管道的安装不影响房屋室内表面的平整。采用的建筑材料应达到国家强制性标准等。
　　三、商品房交付的约定
　　房屋交付时，履行的手续有：房屋入住通知；钥匙收条。
　　开发商应向购房人提交的资料有：《北京市建设工程竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》（该两书内容不得低于《商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》、实测面积等。
　　四、违约责任与解除合同的约定
　　双方约定：如开发商交付房屋时，所交付的房屋达不到《合同》或《补充协议》的约定，购房人有权拒收房屋。并约定开发商因其违约行为所应支付违约金的数额或比例。同时，也可约定开发商限期更正或修复，如在规定的时间内达
　　不到约定的标准，购房人可以单方解除《合同》。并同时约定《合同》解除后的处理办法，包括开发商应支付给购房人的违约金和损失赔偿额计算的方法。
　　五、产权证取得期限的约定
　　产权证是认定房屋权属的法律依据，实践中，常会出现购房人在完全支付房款后的几年内，都拿不到产权证，至使产权处在一种不确定的状态之中，因此，约定产权证取得的最后期限十分
　　购房的合同6
　　甲方（房屋出售方）：身份证号码：
　　地址：联系电话：
　　乙方（房屋购买方）：身份证号码：
　　地址：联系电话：
　　按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，本着平等自愿原则，订立本合同。
　　第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：
　　（一）座落于神木县人民路南第一排沙渠小区独院，建筑面积280平方米；
　　（二）该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
　　第二条乙方在前付给甲方定金人民币（大写）元，（小写）人民币元。
　　上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。甲方收到定金后，中途不得借故中止售房，否则加倍赔偿定金，乙方未能如期签订购房合同、付清房款，则支付给甲方的定金不予退还。
　　第三条该房屋房价款为人民币（大写）元，（小写）人民币元。
　　房价款的支付方式和支付时间为：
　　第四条本契约自甲乙双方签订之日起生效。
　　第五条本契约一式两份。其中甲方留执一份，乙方留执一份。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　签约日期：签约日期：
　　购房的合同7
　　理由1、不可抗力
　　因不可抗力致使不能实现购房合同目的的，买房人有权解除合同。
　　理由2、卖方明示违约
　　在履行期限届满前，房屋卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，即卖方明确表示将不交付房屋的，买房人有权解除合同。
　　理由3、先卖后抵押的
　　商品房买卖合同订立后，卖方未告知买方又将该房屋抵押给第三人导致买方购房合同目的不能实现的，买房人有权解除合同。
　　理由4、一房二卖的
　　商品房买卖合同订立后，卖方又将该房屋出卖给第三人导致买方购房合同目的不能实现的，买房人有权解除合同。
　　理由5、隐瞒无证售房事实的
　　卖房人故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假的预售许可证明的。，买房人有权解除合同。
　　理由6、隐瞒房屋抵押的事实
　　卖方故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实的，买房人有权解除合同。
　　理由7、隐瞒房屋已出卖或为拆迁安置房屋的事实
　　卖方故意隐瞒所售房屋已出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实的，买房人有权解除合同。
　　理由8、房屋主体结构不合格
　　因房屋主体质量不合格不能交付使用或者交付使用后，房屋主体质量经检验确属不合格，买房人有权解除合同。
　　理由9、房屋存在严重质量问题
　　因房屋质量问题严重影响正常居住的，买房人有权解除合同。
　　理由10、面积误差比超过3
　　卖方交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符，合同汉有约定处理方式或约定的处理方式不明确的，若面积误差比绝对值超出3的，买受人有权解除合同，请求返还购房款及利息。
　　理由11、过分迟延交付房屋的
　　卖方迟延交付房屋，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行的，买房人有权解除合同。
　　理由12、过分迟延产权过户
　　商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条规定的办理房屋所有权登记的期限（商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付之日起90日；商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日）届满后超过一年，由于卖方的原因，导致买房人无法办理房屋所有权登记的，买房人有权解除购房合同。
　　购房的合同8
　　本协议由以下双方当事人在XXXXXXXXX签订：
　　甲方（赠与人）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
　　法人代表：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
　　身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
　　住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
　　身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
　　乙方（受赠人）：员工XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
　　住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
　　身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
　　赠与见证人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
　　住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
　　身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
　　为明确双方本次赠与房屋行为的权利义务，甲乙双方本着诚实信用的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。
　　第一条甲方决定将位于XXXXXXXXX区XXXXXXXXX街XXXXXXXXX楼XXXXXXXXX层XXXXXXXXX号的房屋一套，房屋所有权证号：，建筑面积XXXXXXXXX平方米（商房、住宅）无偿赠与给乙方；乙方同意接受此赠与。甲方保证其对上述房屋拥有所有权。因甲方赠与房产系共有产权，此赠与行为由共有人确认并在此赠与合同上签字。
　　第二条甲方保证本次赠与并无任何不正当目的，甲方已将其所知的一切包括瑕疵在内的注意事项告知乙方（但甲方不保证本次赠与物完全无瑕疵），如有隐瞒导致乙方受赠后造成的损失由甲方承担赔偿责任。
　　第三条根据法律规定和甲方要求，乙方保证将房屋不用于违法（或双方约定的其他事项）等事项。如因乙方用赠与财产从事非法活动，甲方有权撤销赠与，并收回赠与财产。
　　第四条本协议生效后，甲方应在XXXXXXXXX日内向乙方移交上述房屋；并应在XXXXXXXXX日内协助乙方到有关房产管理部门办理有关变更登记的手续。
　　第五条乙方无须向甲方支付任何费用，但与移交上述房屋有关的费用包括到有关房产管理部门办理有关手续的费用以及有关契税应由乙方负担。
　　（如赠与协议有附加条件，可在此处填写附加约定）
　　第六条赠与房屋尚未交付时，赠与人经济状况显著恶化，可以变更或终止合同。但可以适当赔偿受赠人因相信赠与人赠与行为而造成的经济损失。
　　第七条受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤消赠与：
　　（1）受赠人不履行赠与合同约定义务的。
　　（2）严重侵害赠与人或者赠与人近亲属利益的。
　　第八条本协议生效后如双方为履行本协议发生纠纷，应协商解决。协商不成，任何一方可以向有管辖权的法院诉讼。
　　第九条本协议生效后，双方共同遵守。如一方违约，应承担违约责任。违约方应向对方赔偿因履行本合同的一切损失。
　　第十条本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。本协议在双方签字后生效。
　　甲方：（签字）XXXXXXXXX乙方（签字）：XXXXXXXXX
　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
　　购房的合同9
　　商品房买卖合同（合同编号：）
　　合同双方当事人：
　　出卖人：
　　注册地址：
　　营业执照注册号：
　　企业资质证书号：
　　法定代表人：联系电话：
　　邮政编码：
　　委托代理人：地址：
　　邮政编码：联系电话：
　　委托代理机构：
　　注册地址：
　　营业执照注册号：
　　法定代表人：联系电话：
　　邮政编码：
　　买受人：
　　【本人】【法定代表人】姓名：国籍
　　【身份证】【护照】【营业执照注册号】
　　地址：
　　邮政编码：联系电话：
　　【委托代理人】姓名：国籍：
　　地址：
　　邮政编码：电话：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
　　推荐合同范本北京购房合同南京购房合同西安市购房合同苏州市购房合同武汉购房合同重庆市购房合同
　　第一条项目建设依据
　　出卖人以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为。
　　该地块土地面积为，规划用途为，土地使用年限自年月日至年月日。
　　出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】。建设工程规划许可证号为，施工许可证号为。
　　。
　　第二条商品房销售依据
　　买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为，商品房预售许可证号为。
　　。
　　第三条买受人所购商品房的基本情况
　　买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：
　　第【幢】【座】【单元】【层】号房。
　　该商品房的用途为，属结构，层高为，建筑层数地上层，地下层。
　　该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。
　　该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。
　　。
　　。
　　第四条计价方式与价款
　　出卖人与买受人约定按下述第种方式计算该商品房价款：
　　1按建筑面积计算，该商品房单价为（币）每平方米元，总金额（币）千百拾万千百拾元整。
　　2按套内建筑面积计算，该商品房单价为（币）每平方米元，
　　总金额（币）千百拾万千百拾元整。
　　3按套（单元）计算，该商品房总价款为（币）千百拾万千百拾元整。
　　4。
　　第五条面积确认及面积差异处理
　　根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。
　　当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
　　合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
　　商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第种方式进行处理：
　　1双方自行约定：
　　（1）；
　　（2）；
　　（3）；
　　（4）。
　　2双方同意按以下原则处理：
　　（1）面积误差比绝对值在3以内（含3）的，据实结算房价款；
　　（2）面积误差比绝对值超出3时，买受人有权退房。
　　买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按利率付给利息。
　　买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3以内（含3）部分的房价款由买受人补足；超出3部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3以内（含3）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
　　产权登记面积合同约定面积
　　面积误差比100
　　合同约定面积
　　因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
　　第六条付款方式及期限
　　买受人按下列第种方式按期付款：
　　1一次性付款。
　　2分期付款。
　　3其他方式。
　　第七条买受人逾期付款的违约责任
　　买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第种方式处理：
　　1按逾期时间，分别处理（不作累加）
　　（1）逾期在日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，合同继续履行；
　　（2）逾期超过日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之（该比率应不小于第（1）项中的。比率）的违约金。
　　本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
　　2。
　　第八条交付期限
　　出卖人应当在年月日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：
　　1该商品房经验收合格。
　　2该商品房经综合验收合格。
　　3该商品房经分期综合验收合格。
　　4该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
　　5。
　　但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
　　1遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起日内告知买受人的；
　　2；
　　3。
　　第九条出卖人逾期交房的违约责任
　　除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第种方式处理：
　　1按逾期时间，分别处理（不作累加）
　　（1）逾期不超过日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之的违约金，合同继续履行；
　　（2）逾期超过日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。
　　2。
　　第十条规划、设计变更的约定
　　经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：
　　（1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；
　　（2）；
　　（3）；
　　（4）；
　　（5）；
　　（6）；
　　（7）。
　　买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。
　　买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起天内将买受人已付款退还给买受人，并按利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。。
　　第十一条交接
　　商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
　　由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：。
　　第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。。
　　第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任
　　出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第种方式处理：
　　1出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
　　2。
　　3。
　　第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
　　出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：
　　1；
　　2；
　　3；
　　4；
　　5。
　　如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：
　　1；
　　2；
　　3。
　　第十五条关于产权登记的约定
　　出卖人应当在商品房交付使用后日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第项处理：
　　1买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的赔偿买受人损失。
　　2买受人不退房，出卖人按已付房价款的向买受人支付违约金。
　　3。
　　第十六条保修责任
　　买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。
　　买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
　　在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。。
　　第十七条双方可以就下列事项约定：
　　1该商品房所在楼宇的屋面使用权；
　　2该商品房所在楼宇的外墙面使用权；
　　3该商品房所在楼宇的命名权；
　　4该商品房所在小区的命名权；
　　5；
　　6。
　　第十八条买受人的房屋仅作使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
　　出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。。
　　第十九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第种方式解决：1提交仲裁委员会仲裁。
　　2依法向人民法院起诉。
　　第二十条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件四）。
　　第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
　　共4页，当前第3页1234
　　第二十二条本合同连同附件共页，一式份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：
　　出卖人份，买受人份，份，份。
　　第二十三条本合同自双方签订之日起生效。
　　第二十四条商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向申请登记备案。
　　出卖人（签章）：买受人（签章）：
　　【法定代表人】：【法定代表人】：
　　【委托代理人】：【委托代理人】：
　　（签章）（签章）
　　年月日
　　年月日
　　签于签于
　　（商品房买卖合同内容由建设部提供）
　　附件一：房屋平面图
　　附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明
　　附件三：装饰、设备标准
　　1外墙：
　　2内墙：
　　3顶棚：
　　4地面：
　　5门窗：
　　6厨房：
　　7卫生间：
　　8阳台：
　　9电梯：
　　10其他：
　　附件四：合同补充协议
　　购房的合同10
　　甲方：
　　乙方：
　　甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致，就乙方向甲方购买房屋事宜，订立本合同。
　　第一条：乙方购买的房屋位于市区，（以下简称该房屋）。甲方已取得该房屋的房屋所有权证（编号：），该房屋建筑面积为：平方米，产权人：。
　　第二条：双方一致同意该房屋成交价格为人民币元。此房价为净价，税费由乙方承担，房屋内保留设施设备清单如下：
　　第三条：乙方同意签订本合同时，向甲方支付人民币万元的购房定金，作为甲、乙双方当事人订立该房屋买卖合同的担保，签订房屋买卖合同后，乙方支付的定金转为房价款。
　　第四条：甲方拒绝签订房屋买卖合同的。，双倍返还已收取的定金；乙方拒绝签订房屋买卖合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。
　　第五条：甲方同意配合乙方提供办理银行贷款所需要的材料及手续。
　　第六条：甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的出租、查封、共有权人不同意出售等事实的，乙方因此原因拒绝签订房屋买卖合同的，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。甲方在乙方支付认购定金之日起至本认购书解除之日止，将该商品房另行出卖给第三方的，甲方应当向乙方双倍返还定金。
　　第七条：本协议一式叁份，甲乙丙各持一份，签字生效。
　　甲方：（签章）
　　乙方：（签章）
　　丙方：
　　身份证号码：
　　身份证号码：
　　时间：
　　购房的合同11
　　出卖人：
　　买受人：
　　北京市建设委员会
　　北京市工商行政管理局
　　年月修订
　　说明
　　1、本合同文本为示范文本，由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制定，适用于本市行政区域内国有土地上的存量房买卖，
　　北京二手房买卖合同。存量房，即二手房，是指通过办理转移登记取得房屋所有权证的房屋。
　　2、签订本合同前，出卖人应当向买受人出示房屋所有权证及其他有关证书和证明文件。
　　3、签订本合同前，双方当事人应当仔细阅读合同条款，特别是其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打，以示删除。
　　4、双方当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。为体现双方自愿的原则，本合同文本相关条款后留有空白行，供当事人自行约定或补充约定。合同生效后，未被修改的文本打印或印刷文字视为双方当事人同意内容。
　　5、本合同文本为买卖双方自行成交所采用的示范文本，通过设立“专用账户”的房地产经纪机构或交易保证机构划转交易结算资金的，所签订的《存量房交易结算资金划转协议》应当作为本合同的附件。
　　6、存量房屋所有权转移登记时所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地出让金（已购公有住房有此项）、综合地价款（经济适用住房有此项）、营业税及附加、所得税、土地增值税等。
　　7、双方当事人选择申请仲裁解决争议的，可以向北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会或注明全称的其他仲裁委员会申请。
　　8、双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致。
　　购房的合同12
　　合同编号：
　　甲方：（买方）石家庄xx房产公司
　　乙方：（卖方）
　　签订日期：
　　一、成交房屋：
　　二、甲方须向乙方提交平方米的购房计划。
　　三、房屋交付日期：年月日。
　　四、双方协商房屋单价一次包定。
　　五、乙方代收煤气管道费每户元，电视天线费每户元。
　　六、预购付款结算办法
　　1。签订合同时，甲方必须向乙方交纳购房定金。甲方不履行合同，无权请求返还定金。乙方不履行合同，应当双倍返还甲方定金。合同履行完定金可抵作购房价款。
　　2。自签订合同后，甲方应在10日内预付第一次购房价款。工程主体完工后预付第二次购房价款。工程竣工移交时结清购房价款。
　　甲方逾期付款，按中国人民银行有关延期付款的。规定向乙方偿付逾期滞纳金。
　　七、乙方如因计划、设计变更等原因不能履行合同，应提前通知甲方，经双方协商可另行安排房屋，甲方亦可解除合同。乙方在日内返还预收房款，不计利息。
　　八、本合同自双方单位盖章、法定代表人签章、工商行政管理机关鉴证后正式生效，至乙方给甲方钥匙之日起失效。
　　九、从交付房屋钥匙之日起，在十二个月内发现因施工质量影响生产、生活的，由乙方在限期内负责维修。
　　十、产权归属：
　　十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
　　十二、解决合同纠纷的方式：
　　十三、本合同正本二份，副本份。
　　十四、其他约定事项：
　　甲方（买方）：乙方（卖方）：
　　法定代表人：法定代表人：
　　购房的合同13
　　甲方：
　　身份证号：
　　联系地址：
　　联系电话：
　　乙方：
　　身份证号：
　　联系地址：
　　联系电话：
　　甲乙方拟合资向购买商品房（以下简称“房产”），现甲乙丙方就合资购买上述房产事宜达成协议，以资双方共同遵守，具体内容以下：
　　一、房产情况
　　由开发，位于，合同约定面积平方米，单价为元平方米，总价为人民币元。
　　二、出资比例
　　甲乙双方按购房总价联合出资购买该房产，出资比例各占二分之一。
　　三、为公道应对当前国家房地产金融政策，甲乙双方约定由甲方或乙方
　　为代表与房产出卖人签订商品房买卖合同、前期物业合同等合同、协议
　　一、出资比例
　　双方联合出资购买房产，出资比例各为50。双方按出资比例享有房产的所有权益，并承当因购买该房产及今后与该房产有关的所有购房款、税费等一切支出。
　　二、房款、税费支付
　　甲乙双方均应及时履行与房产转让方签订的购房协议，和因受让房产产生的一切税费等支付，并承当相应的责任。
　　1、为了受让房产能够及时有序地进行，甲乙双方推选甲方为事务执行人，代表甲乙双方履行受让房产进程中的一切事务，包括但不限于支付购房款、税费及其他活动用度支出，办理交房手续，办理产权证书过户手续等。
　　2、按有关行政主管部分及房产转让方要求，需乙方亲身办理的，乙方应予执行。
　　3、购房款、税费等付款到期前，乙方应将其应承当的部份款项交由甲方对外支付。否则，付款到期后，为确保受让房产顺利进行，甲方可自己出资垫付或对外借款垫付，因此产生的借款本金、利息和甲方向乙方追偿的全部用度由乙方负责并承当。
　　三、房地产权属证书的保管
　　受让后的房地产权属证书暂时由甲方保管。若当地房地产主管部分按房产共有人人数办理房地产权属证书的，双方保管各自的证书。
　　四、受让后房产的管理和使用
　　受让后房产的管理和使用由双方友好协商处理。但房产需要对外出售、出租、出借、典当等时，甲乙双方中任何一方在同等条件下均有优先权。
　　五、违约责任
　　甲乙双方中任何一方违约的，应赔偿守约方的。经济损失。经济损失包括但不限于追究违约方违约责任而产生的律师费等。
　　六、文书投递
　　本协议确定的联系地址为各类通知、文书投递的地址，如有变动应及时通知对方当事人和登记机构，否则造成相干通知文书没法投递的，将视同已投递，由此产生的法律责任由当事人自行承当。
　　七、本协议未尽事宜，双方可另行协商订立补充协议。与该房产有关事宜双方未约定如何处理的，依照我国《物权法》、《房地产管理法》等法律、法规规定处理。
　　八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议自甲乙双方签字之日起生效。
　　甲方：乙方：
　　签订日期：年月日
　　签订地点：
　　购房的合同14
　　甲方：
　　乙方：
　　事由：乙方需购房一套，现与甲方共同协商，达成如下购房协议合同，望甲、乙双方共同遵守此协议。
　　一、甲方自愿同意将自己楼房一套出售给乙方。
　　二、购房地点：电力公司开关站，东街社区263栋。
　　三、购房面积：单价：一套145m2，共计现金贰拾捌万元整（280000。00元）。
　　四、付款方式：首付拾万元整（100000。00元），欠款拾捌万元（180000。00元），在2015年腊月三十日前付清，（注：如在此期限不付清，甲方将有权收回房屋，首付款不予退还，责任由乙方自行承担）。
　　五、楼屋：二层。
　　六、楼体结构：砖混。
　　七、甲方负责将水电安装到门口，保证乙方水电畅通，水电费用由乙方负责。
　　八、甲方保证下水道畅通，如有堵塞，将由甲方承担处理。
　　九、若政府允许办房产权证时，甲方必须提供相关手续，配合给乙方办理产权证书。
　　十、质量期限：若政府不允许办理房产证的情况下，甲方需保证从售出房屋后在40年内的。安全质量，若在40年内质量出现任何问题，由甲方承担全权责任（若地震灾害出外）。
　　十一、若政府部门征用此房，甲方应按国家赔偿标准赔偿给乙方。
　　十二、此房一经售出，所有权归乙方所有，甲方不得以任何理由干预乙方的权利。
　　十三、其它未尽事宜，甲乙双方协商补充解决。
　　以上合同协议经甲乙双方签字后生效，此合同并生法律效力。
　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份。
　　甲方：
　　乙方：
　　购房的合同15
　　立房屋买卖契约人：
　　买房人：
　　卖房单位：
　　双方就下列房屋买卖达成协议，现签订房屋买卖契约如下：
　　1。房屋地址面积
　　详细地址室号部位房屋建筑面积平方米平方米平方米
　　上开房屋面积包括走道、扶梯间等公用部位分摊的面积。
　　2。本契约全部价款计人民币：元
　　价款计算组成：，投调税。
　　3。付款约定：签约周内付清。
　　4。上开房屋，在买房人交清价款和履行其他约定后，由卖房单位办理房屋交付手续。买房人可持本契约和交付房屋手续及其他有关证件，向房屋所在区房管部门办理申请房屋所有权登记或所有权移交手续，所需手续费由买房人支付。
　　5。上开房屋的基地及底层小院子，因土地属于国有，仅供买房人使用。但必须服从城市建设规划，按规定缴纳房产税和土地使用费。
　　6。买房人所购的房屋，应按国家房屋管理的规定使用，接受所在地区街道组织、房管部门的管理和指导。不得随意乱拆乱改。走道、扶梯间等公用部位属同幢住户共同财产，不得随意侵占，严禁乱搭乱建。
　　7。上开房屋，在办理交付手续之日起壹年内，凡属屋面漏水、外墙渗水和结构性的质量问题，由卖房单位负责保修；凡属买房人使用不当或人为损坏，由买房人自行负责；保修期满后全部由买房人自行负责维修。
　　本契约一式四份，双方各执两份。
　　买房人：
　　卖房人：
　　签约日期：