房屋购买合同

　　房屋购买合同
　　推荐度：
　　正规的房屋购买合同
　　推荐度：
　　最新房屋购买合同
　　推荐度：
　　房屋购买合同
　　推荐度：
　　房屋购买合同书
　　推荐度：
　　相关推荐
　　房屋购买合同（通用15篇）
　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编精心整理的房屋购买合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
　　房屋购买合同1
　　甲方（卖方）：
　　身份证号：
　　电话：
　　住址：
　　乙方（买方）：
　　身份证号：
　　电话：
　　住址：
　　甲、乙双方及配偶本着平等、自愿的原则，经协商一致，就的购房权转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
　　一、房屋性质：
　　本房屋是由开发建设、甲方单位组织团购的商品房，尚在筹建阶段。
　　二、转让金额及支付方式：
　　甲方将该房屋（包括但不限于所附带的车位、车库等附属设施）购房指标转让给乙方，转让价格为人民币叁万元整（30000。00元），分两次支付，签订本协议时乙方向甲方支付上述购房指标转让费人民币贰万元正（200。00元）；剩余人民币壹万元正（10000。00元）在与房产出让方签订买卖合同时由乙方一次性付给甲方。
　　三、甲方的权利和义务：
　　1、甲方向乙方承诺其拥有一个购买一套住房的购房指标及其出让行为合法有效，甲方将购房指标转让给乙方后，不得将该购房指标再行转让他人。
　　2、在签订本协议后，甲方应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握。甲方接到有关购房的各类通知或者要求后（如交款通知、领取文件、钥匙等），二十四小时内通知乙方。
　　3、甲方有义务协助乙方及时按照甲方单位及开发商的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续，协助乙方在办理该房屋产权证前办理房屋买卖合同买方名称变更手续，但甲方不承担相关手续费；除购房指标转让费、购房款、房屋配套费、税费及更名、过户手续等所有相关费用外，甲方不得要求乙方支付其它费用。
　　4、甲方应当全力配合乙方办理该房产过户的一切相关手续。
　　5、当房屋建成并交房时，甲方应及时通知乙方，并在两日内将房屋钥匙交给乙方。
　　6、甲方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款。
　　7、开发商向甲方交付房屋当日，甲方应立即告知乙方，并及时同乙方办理房屋交割手续。
　　四、乙方的权利和义务：
　　1、在签订本协议后，乙方应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费，及时按甲方单位或者开发商的要求支付购房款、房屋配套费、税费及更名、过户手续等所有相关费用。
　　2、本协议签订后，甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策（包括但不限于：房屋面积的赠送和增加，房屋相关税费的减免）均由乙方享受，甲方不得借此要求乙方再行补偿。
　　3、乙方有权要求甲方协助办理房屋买卖合同或者房屋产权证书的更名、过户，乙方有权将房屋认购指标或者房屋转让给第三方，甲方不得干预及索取其他费用。
　　4、房屋价款以甲方单位公布或者房屋买卖合同约定金额为准，乙方不得有任何异议。
　　5、本协议签订后，乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力承诺在双方还未完成对该房屋的产权交割之前不会中途退出该协议。
　　6、在乙方最终取得房屋所有权之前，乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于其他用途。
　　7、甲方向乙方交割房屋后，所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。
　　五、房屋买卖合同更名和产权过户：
　　1、甲方尽力配合乙方变更购房合同买方名字为乙方的名字。
　　2、若不能以第1项方式进行时，则以甲方名义与房子销售方签订购买合同并办理产权证，乙方应负责支付所产生的费用、税费等。
　　3、若不能以第1项方式进行时，该房屋的购房款和税款以及乙方要办理银行按揭时，由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位，但无论以何种方式支付，甲方都只是名义上的付款，真正的付款人实为乙方，因购买房屋而开具的收据发票以及其他材料甲方应交给乙方保管。
　　4、乙方为房子的实际产权人，甲方不得以任何名义抵押、转让该房，该房也不因为甲方的债权债务以及其他任何行为受到查封、变卖等。
　　5、甲方尽可能配合乙方在办理房产证时办成乙方的房产证，如办为甲方的房产证，甲方应积极及时配合乙方办理过户手续，过户过程中所产生的一切费用由乙方负责承担。
　　6、在房屋未过户期间，甲方将房产证交给乙方保管。
　　7、在房屋未过户期间，如遇规划或政策性拆迁，甲方应积极协助乙方到拆迁管理部门办理相关手续，并按乙方授意签署相关文件，所有拆迁安置补偿费用应归乙方所有。
　　六、违约责任：
　　1、本协议签订后，甲方若不协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、过户等手续或又将购房指标再行转让他人，或者由于甲方工作调动而使购房指标取消，导致乙方未能购买该房屋的，视甲方违约，甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及更名、过户手续等所有相关费用外，还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并向乙方双倍返还购房指标转让费。
　　2、在房屋选房、更名、过户等过程中，由于乙方不能按时交清房款及手续费等，造成房屋不能顺利选购、更名、过户，甲方不承担责任，且不退还购房指标转让费。购房款及其它已支付款项返还给甲方后，甲方应在一周内返还乙方；
　　3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建，则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。乙方已支付的购房款及其它款项，甲方单位或者开发商返还甲方后，甲方应在一周内返还乙方，甲方向乙方承担返还已支付购房款及其它款项连带清偿责任。
　　4、因开发商的原因造成团购房最终未能交付的，甲方不承担违约责任，但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利。
　　七、其他
　　1、签订本协议时，甲乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和结婚证的复印件、购房指标证明原件和团购文件等，届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件和提供给第三方。
　　2、由于目前该房屋所属小区具体房价不明确，甲、乙双方均达成合意，双方均不得以日后价格波动为由要求对方重新确定购房指标转让费价格。
　　3、本协议签订时，已经过双方配偶及成年子女同意。
　　4、本协议不得公开。
　　八、未尽事宜及争议解决方式：
　　本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。协商不成的，依法向该乙方所在地人民法院提起诉讼。
　　九、本协议共五页，壹式三份，甲乙双方各执壹份，见证方留存壹份，协议自双方签字之日起生效。
　　甲方签字：
　　甲方配偶签字：
　　签署日期：年月日
　　乙方签字：
　　乙方配偶签字：
　　签署日期：年月日
　　见证方签字：
　　签署日期：年月日
　　房屋购买合同2
　　出卖人（甲方）：
　　买受人（乙方）：
　　甲方梁勇、金荣将位于随州市机务段东城八角楼铁路三区第572幢1单元5楼西（10号）房屋一套出卖给乙方金刚、谢艳，经甲乙双方协商，达成如下协议：
　　一、房屋所有权证：东城字第01017351号。（此房屋原由邓华春所有（产权比例80）。20xx年10月2日邓华春将此房屋的所有权以22000元的价款转让到何本强、王平的名下。20xx年2月29日，何本强、王平又将此房屋的所有权以35300元的价款转让到金荣、梁勇的名下。）房屋面积约60平方米。
　　二、房屋价款：玖万陆仟元整（乙方已于20xx年11月20日向甲方一次性付清全部房款）。
　　三、如遇房屋拆迁或其他原因而产生的补偿费等费用由乙方享有。
　　四、此房于20xx年4月10日前交付，交付前所涉房屋的。水电费、卫生费等费用或其他经济纠纷与乙方无关。
　　五、甲方有义务协助乙方办理房屋产权过户、房屋拆迁补偿等相关事宜。邓华春的房屋所有权证、集资住房证、襄樊铁路分局职工购买公有住房合同书及王平与金荣签订的购房协议书原件，在乙方付清甲方全部房款时，由甲方向乙方全部交付。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　房屋购买合同3
　　出卖人（以下简称甲方）：
　　买受人（以下简称乙方）：
　　甲、乙双方就房屋买卖事宜经过充分协商，自愿达成如下协议：
　　一、甲方自愿将年月日，在处购买的座落在市区
　　的房屋出售给乙方。房屋所有权证号为号。土地证号。
　　二、房屋价款：
　　房屋总价款为人民币壹万捌千圆整，：元。
　　三、房屋价款的交付方式及时间：
　　乙方以现金方式向甲方支付购房款。乙方在年月日向甲方一次性付清购房款壹万捌千圆整，：元。
　　甲方在收到乙方交付的房屋全部房款时为乙方出具收款凭证；乙方交付全部房屋价款同时甲方将房屋所有权证及与房屋有关证件全部交给乙方，由乙方出具收到凭证。
　　四、在办理房屋产权移转过户登记时，甲方应积极配合协助乙方办理，所发生的各项税费由乙方自行承担。
　　五、房屋交付前，该房屋所发生的一切税费（包括水电费、有线电视费等）全部由甲方承担；房屋交付后的费用（包括水电费、有线电视费等）由乙方自行承担。
　　六、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
　　七、本合同生效之日起，如发生房产被占及征用所得的补偿款一律归乙方所有。甲方如想索要回房屋所有权。应在乙方同意的情况下返回乙方所属期间对房屋的维护及维修费用及购房款人民币壹万捌千圆整，并按房款总价50赔偿。
　　八、如果本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
　　甲方（签字）：乙方（签字）：见证人（签字）：
　　身份证号：身份证号：身份证号：
　　联系电话：联系电话：联系电话：
　　年月日
　　拓展阅读
　　房屋购买协议范本
　　甲方：房地产公司
　　法定代表人：
　　乙方姓名：
　　住址：
　　身份证号码：
　　甲乙双方经过协商，就乙方向甲方购买房屋的有关事宜，达成如下协议：
　　1。乙方拟向甲方购买的房屋位置的四至是：
　　2。上述位置的土地等全部的房地产（住宅）开发手续由甲方出面办理，乙方负责取得相关部门的许可；
　　3。上述房屋的建筑设计、施工等，在符合甲方现有周边开发项目的规划的前提下，由乙方向甲方提出具体的。要求，甲方据此实施；
　　4。房屋的销售价格为：
　　支付办法为：
　　5。有关双方之间的本次买卖，为办理产权登记至乙方名义而必须在形式上另行签定商品房销售合同的，则双方另行签定；
　　6。有关产权登记的手续由甲方帮助办理，所需税费由方承担；
　　7。本协议书经双方签章后生效，协议书一式贰份，每方各执一份。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日
　　房屋竟价购买合同范本
　　出卖人（甲方）市镇村委会
　　买受人（乙方）
　　经村全体村民代表大会研究通过，现将村集体所有的原的房屋所有权通过评估标价面向的形式，公开转让所有权。为此，双方特订立此合同。
　　一、标的
　　名称，座落在，面积平方米结构。四至：东至，西至，南至，北至。宅基地使用面积平方米。
　　二、价款元。合同签订当日一次性付清。
　　三、乙方付款后，产权属乙方所有。由乙方负责办理产权变更手续。
　　四、房屋买卖契税由乙方承担，由乙方负责办理产权。
　　五、违约责任
　　1、甲方按合同约定按时将产权移交给乙方。逾期移交承担相应赔偿责任。
　　2、乙方必须按期付款，逾期付款甲方有权收回标的物，损失由乙方承担，所交款不退。
　　3、房屋移交后，乙方承担防火责任。由于乙方使用不当造成火灾由乙方承担全部责任。
　　甲方（签字）
　　乙方（签字）
　　年月日
　　房屋购买合同4
　　出卖人（以下简称甲方）：姓名：
　　买受人（以下简称乙方）：姓名：
　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
　　第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿购买该房屋。现该房屋具体状况如下：
　　（一）座落于，建筑面积平方米；
　　（二）房屋的所有权证号为，国有土地使用权证号为；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币元平方米，总价：人民币元整（大写：佰拾万仟佰拾元整）。
　　第三条乙方在前应向甲方给付定金人民币元整（大写：佰拾万仟佰拾元整）。上述定金在乙方付款时充抵房款。
　　第四条付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式为：
　　第五条甲方承诺在本合同生效之日起日将房屋交付给乙方，并在交付房屋前腾空该房屋。甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
　　第六条甲方承诺并保证，依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
　　第七条甲、乙双方同意，在本合同生效之日起日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权变更登记手续，依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋所有权证》；并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金的，双方约定，该费用由甲方承担乙方承担。除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自承担甲方承担乙方承担。
　　第八条房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日权利转移之日起转移给乙方。
　　第九条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：
　　第十条甲方保证已如实陈述本合同所售房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍，有关按揭、抵押、租赁、税项等，甲方均在合同生效前办妥。生效后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
　　第十一条乙方未按本合同的约定支付房价款的，按下列约定承担违约责任：乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付未付房价款的万分之支付违约金。乙方逾期支付房价款超过日，甲方有权解除本合同，甲方在解除合同之日起日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还；并有权要求乙方支付总房价款百分之的违约金。
　　第十二条甲方未按本合同的约定履行义务的，按下列约定承担违约责任：
　　1、甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按总房价款的万分之支付违约金。甲方逾期交付房屋超过日，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之支付违约金。
　　2、如因甲方的故意或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起日内将乙方已付款退还给乙方，并按总房价款的百分之支付违约金。
　　第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。
　　第十四条本合同自甲乙双方签字之日起生效。
　　第十五条因本合同或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，提交仲裁委员会仲裁解决依法由人民法院诉讼解决
　　第十六条本合同一式份。其中甲方执份，乙方执份，提交房屋权属登记机关一份。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　法定代表人：法定代表人：
　　签约日期：签约日期：
　　房屋购买合同7
　　卖方（以下简称甲方）：
　　买方（以下简称乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，达成如下协议。
　　第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方已充分了解该房屋的具体情况并自愿购买该房屋。该物业的具体情况如下：
　　（1）位于
　　（2）房屋所有权证号为，国有土地使用权证号为；房屋占用范围内的土地使用权随房屋一并转让。
　　第二条上述房产的成交价格为：单价为人民币元平方米，总价为人民币元
　　第三条乙方向甲方支付定金人民币（大写：）
　　上述定金用于乙方支付时冲抵房价款。
　　第四条付款时间和方式乙方应在本合同生效之日起日内向甲方支付全部房款。具体支付方式是：
　　第五条甲方承诺自本合同生效之日起日内将该房屋交付给乙方，并在交付前腾空该房屋。甲方应于年月日前迁出该房屋的户籍关系。
　　第六条甲方承诺并保证，对本合同项下出售的房屋享有共同所有权的所有人，均以书面形式同意向乙方出售该房屋。。
　　第七条甲、乙双方同意在年内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋权属变更登记乙方领取《房屋所有权证》后，应按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记。
　　房屋土地使用权变更手续按以下约定办理：
　　该房屋的土地使用权以出让方式取得，土地使用权证书所载权利及相关出让合同的权利义务均转让给乙方
　　该房屋的土地使用权以划拨方式取得。根据有关规定，如转让需要土地出让金或土地收益，双方同意费用由甲方乙方承担
　　除本条规定外，办理上述手续应缴纳的税费由甲、乙双方按照国家规定分别承担甲方承担乙方承担。
　　第八条房屋毁损、灭失的。风险自房屋正式交付之日起至权利转移之日止转移给乙方。
　　第九条物业正式交付时，与物业管理、水、电、气、有线电视、通讯等相关的杂费。应根据以下协议进行处理：
　　第十条甲方保证已如实陈述本合同所售房屋的权属状况及其他具体情况，交易过程中双方不存在产权纠纷或影响交易的法律障碍。甲方应在本合同生效前完成抵押、抵押、租赁和纳税。生效后如有上述未尽事宜，由甲方承担全部责任。
　　第十一条乙方未按本合同约定支付房价款的，应按以下约定承担违约责任：
　　如果乙方未支付房款，它应支付如乙方超过日未支付房款，甲方有权解除本合同。甲方应在日内将收到的房款退还给乙方，并有权要求乙方支付总房款的作为违约金。
　　第十二条甲方未按本合同约定履行义务的，应按下列约定承担违约责任：
　　1。如果甲方晚交房，应支付违约金如甲方逾期超过日未交付房屋，乙方有权终止本合同。甲方应在内将收到的房价款及双倍押金退还给乙方
　　2。如因甲方的故意或过失，乙方未能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权要求退房。甲方应在内退还乙方已付款
　　第十三条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行订立补充条款或补充协议。本合同的补充条款或补充协议及附件是本合同的组成部分。
　　第十四条本合同自双方签字之日起生效。
　　第十五条因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方协商解决。协商不成的，提交仲裁委员会仲裁由人民法院依法解决
　　第十六条本合同一式份。其中甲方持有
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　房屋购买合同5
　　甲方（出售方）：
　　乙方（购买方）：
　　甲乙双方及中介方在自愿平等，互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋，并委托中介方办理过户事宜达成协议如下：
　　一、甲方自愿将其座落于区路号小区号楼号，建筑面积平方米（地下室平方米），结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。乙方已对该房地产作了充分了解并同意购买。
　　二、甲乙双方议定上述房地产成交价格为人民币元（大写：元）。甲乙双方共同委托中介方办理过户手续，甲乙双方应予以积极协助。
　　三、甲方保证上述房地产权属清晰，无争议；未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内；已取得其他共有人书面同意；协议有效期内，甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。
　　四、该房屋在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由乙方承担。
　　五、违约责任：
　　（一）甲方不能如期签订《房地产买卖契约》，或者甲方在办理过户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的；在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款。对已办理完的过户手续所产生的费用，甲方应全部承担。并向乙方支付总房款10的违约金。
　　（二）乙方不能如付款，或者乙方在办理过户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的；在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款项。但对已办理完的过户手续所产生的费用，乙方应全部承担。并向甲方支付总房款10的违约金。
　　六、在合同期限内，如因洪水、地震、火灾和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行，合同方均不承担违约责任，本合同自动终止。
　　七、若对其它事项有异议的可协议补充在以下约定条款中，若约定条款与前条款有异议，以约定条款为主，约定条款具有优先效力。
　　八、其他约定事项：
　　九、本协议经三方签章后生效，一式两份，份每份共两页，甲、乙、双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方：乙方：
　　身份证号：身份证号：
　　地址：地址：
　　电话：电话：
　　年月日
　　房屋购买合同6
　　甲方（卖方）：身份证号：
　　乙方（买方）：身份证号：
　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就下列房屋买卖，订立本合同，共同信守。
　　一、房屋基本情况
　　1、甲方所有房屋，座落于武汉市xx区xx，为xx结构、建筑面积xx平方米、楼层xx、房型xx、权属xx、装修状况xx。
　　2、甲方保证上述房屋权属清晰，甲方房屋产权现状为xx，经甲、乙双方核实，同意交易该房屋。
　　3、甲方房屋主要转让设施有：
　　4、甲方房屋产权有效证件有：
　　二、房屋买卖价格
　　该房屋买卖价格为人民币（大写）xx。
　　三、房屋买卖税费
　　甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由xx方负担。
　　四、付款方式。
　　五、办理过户期限
　　甲、乙双方约定此协议签定后xx日内，在房地产交易所办理过房登记手续。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　签订地点：签订地点：
　　年月日年月日
　　房屋购买合同7
　　卖售人（甲方）：
　　买受人（乙方）：
　　根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。
　　第一条甲乙双方，由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权（以下简称房地产），房地产具体状况如下：
　　（一）甲方依法取得的房地产权证号为：
　　（二）房地产座落：室号（部位：），房屋类型：结构：
　　（三）房屋建筑面积：平方米，另有地下附属面积：平方米，该房屋占用范围内的土地使用权平方米。
　　（四）房屋平面图和房地产四至范围见（附件一）。
　　（五）该房屋占用范围内的土地所有权为；国有土地使用权以方式获得。
　　（六）随房屋同时转让的设备（非房屋附属设备）及装饰情况见附件二。
　　（七）甲方转让房地产的相关关系（包括抵押、相邻、租赁等其他关系）见附件五。
　　甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解，自愿买受该房地产。
　　第二条甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款共计人民币为元，（大写）：
　　乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在付款协议（附件三）中约定明确。乙方交付房价款后，甲方应开具符合税务规定的收款凭证。
　　第三条甲方转让房地产时，土地使用权按下列第款办理。
　　（一）该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从年月日起至年月日止。甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。
　　（二）按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定，乙方应当办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。
　　（三）
　　第四条甲、乙双方同意，甲方于年月日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起的日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验。查验后为房屋转移占有的标志。
　　第五条甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间，凡已纳入本合同附件二的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的，应按被损坏或被拆除的房屋装饰及附属设施向乙方支付违约金。
　　第六条甲、乙双方确认，在年月之前，向房地产交易中心申请办理转让过户手续。
　　上述房地产权利转移日期以房地产交易中心受理该房地产转让过户申请之日为准。
　　甲方承诺，在乙方或者委托他人办理转让过户时，积极给予协助。由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的，乙方按本合同第十条追究甲方的违约责任。
　　甲、乙双方同意，自本合同签订后，甲乙双方或其中一方均有权向房地产登记机构办理预告登记。
　　第七条上述房地产风险责任自该房地产之日起转移给乙方。
　　第八条本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。
　　在上述房地产转移占有前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用，按本合同附件四约定支付。
　　第九条乙方未按本合同约定期限付款的，甲、乙双方同意按下列第款内容处理。
　　（一）每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期未付款的的违约金，合同继续履行。
　　（二）乙方逾期未付款，甲方应书面催告乙方，自收到甲方书面催告之日起的日内，乙方仍未付款的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方，自收到通知之日起的日内乙方未提出异议，合同即行解除。甲方可从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款的违约金，余款返还给乙方，已付款不足违约金部分，乙方应在接到书面通知之起日内向甲方支付。若乙方违约给甲方造成经济损失的，甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。
　　（三）
　　第十条甲方未按本合同第四条约定期限交接房地产的，甲、乙双方同意按下列第款内容处理。
　　（一）每逾期一日，甲方应向乙方支付已收款的违约金，合同继续履行。
　　（二）甲方逾期未交付房地产，乙方应书面催告甲方，自收到乙方书面催告之日起的日内，甲方仍未交付房地产的，乙方有权单方解除合同，并书面通知甲方，自收到通知之日起的日内甲方未提出异议，合同即行解除。甲方除应在收到书面通知之日起日内向乙方返还已收款和利息（自乙方支付房款之日起至解除合同之日止）外，还应按已收款的向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。
　　（三）
　　第十一条经甲、乙双方协商一致，在不违反有关法律、法规的前提下，订立的补充条款或补充协议，为买卖合同不可分割的一部份。本合同补充条款与正文条款不一致的，以补充条款为准。
　　第十二条本合同自之日起生效。
　　第十三条本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议的，可以协商解决，也可以向有关部门申请调解，或选择以下第项方式解决。
　　（一）向上海仲裁委员会申请仲裁。
　　（二）依法向人民法院起讼。
　　第十四条本合同一式份，甲、乙双方各执份，、、和房地产交易中心各执一份。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日
　　房屋购买合同8
　　甲方：
　　乙方：
　　一、甲方愿意将市区号楼单元楼室厅卫，面积平方米房子卖给乙方。
　　二、房款总价元（人民币）大写：元整，房款不包含进户费用。
　　三、乙方付款程序
　　（1）乙方在上交购房资料同时付给甲方定金万元整，大写：元整。
　　（2）乙方在市花园领取钥匙时将剩余购房款元，大写：贰元给甲方付清。
　　四、在签订购房合同之前所有房屋资料办理过程由甲方负责，乙方协助。
　　五、在开发办交钥匙时，甲方负责为乙方办理交钥匙前一切资料。
　　甲乙双方如未按以上条款履行，负相应法律责任。
　　甲方签名：
　　签订时间：年月日
　　乙方签名：
　　签订时间：年月日
　　房屋购买合同9
　　卖方：（以下简称甲方）身份证号：
　　买方：（以下简称乙方）身份证号：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：
　　一、所售房屋座落位置、结构、层次、面积等基本情况
　　1、甲方所售房屋所在地：
　　2、甲方所售房屋建筑面积：平方米，占地面积。
　　3、甲方所售房屋结构、层次为：
　　二、房屋价格
　　甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总价金额为（人民币）拾万元整。
　　三、付款方式
　　1、甲、乙双方协商一致，乙方付给甲方房屋总价52。6的首付款共（人民币）拾万元整。其中，拾万元整于20xx年月日付给甲方，另外拾万元整于20xx年月日之前必须付给甲方。
　　2、甲、乙双方协商一致，除首付款，剩余拾万元整于20xx年月日之前付给甲方。
　　四、房屋交付
　　1、甲、乙双方协商一致，甲方以乙方（黄小华）名义办理
　　2、甲方因不可抗力等因素造成逾期未办理完相关证件或房屋逾期不能交付的，乙方可以自动延长剩余的付款时间，直到甲方妥善办理完相关房屋证件为止。
　　五、双方违约责任
　　1、乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，并有权乙方已付的房款中扣出元作为违约金，剩余的房款如数还给乙方。
　　2、甲方未按本合同规定将房屋及时交付使用，每逾期一日，按照购房总价的支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，并向乙方支付房价的违约金。
　　六、其他
　　1、甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。
　　2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　3、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。
　　七、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
　　八、本合同生效之日起双方必须要履行承诺，在没有双方当事人的情况下，另一方不得随意违背或更改合同内容，否则一切后果自负。
　　九、本合同一式五份，甲、乙双方各执一份，其他三份交有关部门存档。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　房屋购买合同10
　　甲乙双方为购销渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。
　　一、乙方向甲方购买座落在渡假村组团内楼房栋。建筑面积为平方米。其面积以省《建筑面积计算规则》为准。
　　二、商品房售价为人民币元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。
　　三、付款办法：
　　预购房屋按房屋暂定价先付购房款，计人民币元，（其中为定金）。待房屋建设工作量完成一半时再预付。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。
　　四、交房时间：
　　甲方应于一九年月将验收合格的房屋交付乙方。
　　五、乙方在接到甲方接房通知后的。十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费（按房价的万分之一日计取）。
　　六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修（土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期）。
　　七、违约责任：
　　本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退；如甲方违约，则应双倍退还定金。
　　甲方如不能按期交付乙方所购房屋时（除人力不可抗拒原因外），每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。
　　八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。
　　九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。
　　十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。
　　十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。
　　十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。
　　十三、本合同附件：
　　房屋平面位置及占用土地范围图（略）
　　渡假村别墅暂行管理方法（略）
　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）
　　代表：代表：
　　地址及电话：地址及电话：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　年月日
　　售房方（甲方）：
　　身份证号码：
　　购房方（乙方）：
　　身份证号码：
　　房屋购买合同11
　　甲方（出卖人）：
　　乙方（承买人）：
　　根据国家房地产法律法规和政策规定，并经双方商妥，就下列房地产买卖事项自愿订立本契约，共同遵守。
　　一、甲方将座落在区的房地产面积（大写）平方来，附着物；土地使用面积平方米）出售给乙方。乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解，愿意购买该房地产。
　　二、甲乙双方议定的上述房地产成交价格为人民币（大写）元，元。乙方于契约鉴章后向甲方预付定金（大写），经房地产交易管理机关审查批准成交后，剩余价款由乙方如数付清给甲方。
　　付款方式：
　　三、双方同意于年月日由甲方将上述房地产正式交付给乙方。
　　四、甲方将上述房屋及其附属物移交给乙方时，该房屋及其附属物所占用的土地使用权一并转移给乙方。乙方并且拥有对该房地产共用部位的使用权和维修养护义务。
　　五、甲方保证上述房地产权属清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，由此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。
　　六，违约责任：乙方中途悔约，乙方不得向甲方索还定金。甲方中途悔约，甲方应在悔约之日起七日内将定金退还给乙方，另给付乙方相当于定金数额的违约金。乙方不能按期向甲方付清购房款，或甲方不能按期向乙方交付房地产，每逾期一日，由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之一的滞纳金。
　　七，本契约在履行中若发生争议，甲乙双方应采取协商办法解决。协商不成时，可向市、县（区）房产仲裁委员会申请仲裁。
　　八、上述房地产办理交易监理手续所需缴纳的税费，由甲乙双方按规定各自承担。
　　九、本契约未尽事项，甲乙双方可另行议定。其补充议定书经双方签章后与本契约具有同等效力。
　　十、本契约经双方签章并经房地产交易管理机关审查批准后生效。
　　十一、本契约一式份，甲乙双方各执一份，交房地产交易管理机关一份。
　　十二、双方约定的其他事项：
　　甲方：（签章）
　　法定代表人：（签章）
　　经办人：（签章）
　　地址：
　　联系电话：
　　乙方：（签章）
　　法定代表人：（签章）
　　经办人：（签章）
　　地址：
　　联系电话：
　　年月日
　　房屋购买合同12
　　甲方（卖方）：。
　　乙方（买方）：。
　　第一条：甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方已充分了解该房屋的具体情况，自愿购买该房屋。该物业的具体情况如下：
　　（1）待售房产位于
　　（2）实测面积与合同约定面积不一致的，以合同约定面积为准。注：房屋占用范围内的土地使用权随房屋一并转让，房屋相关权益随房屋一并转让。
　　第二条：甲方保证有权处分该房屋，房屋所有权无瑕疵，产权合法；甲方保证已如实陈述上述房屋所有权状况及其他具体情况，并保证该房屋不会被他人合法占有，由此产生责任和后果由甲方共同承担。
　　第三条：房产为经济适用房（现为三联单），建筑面积以日后出具的房产证为准。
　　第四条：经甲乙双方协商一致，该房屋总价款为（人民币）（大写）（小写）。
　　第五条：本协议签订后，与本协议所指房屋相关的一切附属事项及相关费用均计入购房总价款，一并转让给乙方，双方不再就此问题达成任何协议。
　　第六条：在上述定金用于抵消乙方向甲方支付的房价款，如乙方在支付定金后反悔，将自动放弃定金作为对甲方损失的赔偿。甲方收到定金后反悔的，向乙方支付定金全额的两倍作为对乙方损失的赔偿。
　　第七条：后续房款的支付金额和时间
　　（1）自本协议签订之日起至（小写），剩余房款支付给甲方；如乙方未能在规定日期内向甲方支付人民币47万元，乙方将自动放弃押金作为对甲方损失的赔偿。
　　（2）甲方应在收到房款（含首付款）后15天内，填写一式三份，并协助乙方与开发商签订《购房合同》及其他相关更名手续。如甲方未能在规定日期内完成相关更名手续，甲方应向乙方退还已付房价款，并按每逾期一天支付到期房价款的千分之一作为违约金；乙方也有权要求甲方支付总房款的15作为违约金。
　　（3）甲方应在更名后30天内正式交房，乙方同时付清余款（大写）伍万元整（小写）。甲方应在房屋正式交付前腾空房屋（双方约定房屋留存物品为：门、地板、沙发、热水器、抽油烟机、炉灶等房屋整体装修）。
　　第八条：办理房产过户手续所发生的一切费用及应缴纳的。税费，由甲乙双方协商解决，其中甲方负责房产更名费用，一式三份。
　　第九条：财产毁损、灭失的风险自财产正式交付之日起转移给乙方。
　　第十条：物业正式交付时，甲方应付清物业管理费、取暖费、通讯费、水、电、气等相关杂费，物业交接前发生的一切费用不计入房款。
　　第十一条：甲方负责更名三联单，并有义务协助乙方与开发商重新签订销售合同。
　　第十二条：甲方有义务协助乙方办理产权证等相关手续。
　　第十三条：本合同未尽事宜，甲乙双方可另行订立补充条款或补充协议。本合同的补充条款或补充协议及附件是本合同的组成部分。
　　第十四条：本合同自双方签字之日起生效。
　　第十五条：甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应协商解决。协商不成的，提交房屋所在地仲裁委员会仲裁。
　　第十六条：本合同一式三份。甲方留存一份，乙方留存一份，一份交房屋权属登记机关申请房屋权属转移登记。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签名）：
　　年月日
　　房屋购买合同13
　　甲方：证件号码：
　　乙方：证件号码：
　　鉴于：
　　1、甲方拥有该内蒙古财经学院团购住房名额一个，并自愿将该住房名额及购买权利出让给乙方；
　　2、乙方拟购买住房一套，同意受让甲方购买单位团购房屋的权利，并购买该房屋。
　　一、甲方同意将团购住房（预建房坐落于、本住房面积、每平米均价为元，户型未定）的购房权转让给乙方，购房资格转让价格为四万元（大写：万元），甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续。
　　二、付款方式：甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款肆万元，甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条。
　　三、本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格，甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时，应当通知乙方签订合同；乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款，甲方不承担任何购房款。
　　四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下，必须协助乙方签订正式合同，并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件。
　　五、双方约定，学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优惠均有乙方享有，但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责。
　　六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利，就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意，并保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。
　　七、违约责任
　　1、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消，乙方将有权解除本协议。因按本条解除协议时，甲方应退还乙方四万元房号转让费，并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所
　　2、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以自己名义取得该团购房所有权的，以及违反本协议约定，擅自将团购房资格转让给第三人的，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，乙方有权解除本协议，甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格，并按乙方已向开发商支付的全部房款的30向乙方支付违约金。
　　3、乙方违反本协议第二条约定，未按时足额向甲方支付团购房资格转让费的，甲方有权解除本协议；乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款，造成乙方无法取得团购房的，甲方不承担任何责任，乙方交纳的团购房资格转让款不予退还。
　　七、特别约定：因开发商的原因造成团购房最终未能交付的，甲方不承担违约责任，但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利。
　　八、在办理完该套住房房产证过户手续后，乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务。
　　九、双方均为自愿达成此转让协议，双方均不得反悔。如本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决，双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖。
　　十、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字即生效，并具有同等法律效力。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　房屋购买合同14
　　售房方（甲方）：
　　身份证号码：
　　购房方（乙方）：
　　身份证号码：
　　关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：
　　一、房屋具体情况：
　　1。位置：重庆市秀山土家族苗族自治县万人小区自建房。
　　2。房屋类型：建筑面积平方米，结构楼层，房屋走向：房屋形状：用途。该房产的总占地面积：
　　3。该房产连同地产总计房价拾万千百拾元整。
　　二、甲方销售该房屋应具备合法的《房屋所有权证》，如买卖该房屋引发产权纠纷，概由甲方负责处理。
　　《房屋所有权证》书证号：
　　土地证编号：
　　三、房屋四界：
　　房屋四界
　　东：
　　西：
　　南：
　　北：
　　四、付款方式：（1）该房产总价格为人民币万元整，协议签定之后，首付万元订金。
　　（2）甲方完全搬走之后，再付款人民币万元。
　　（3）房产产权转让手续顺利办完之后，再付清剩余万元。
　　五：甲方应有手续证明，所售房屋质量过关，并非危房。
　　六、甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有所有权纠纷。税费分担的方法甲方承担房产交易中所产生的全部费用。
　　七、甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的费用。
　　八、乙方购买甲方该项房产，所有费用均属于个人出资购买，其所有权完全属于个人所有。
　　九：附件
　　（一）《房屋所有权证》
　　（二）《国有土地使用证》
　　（三）该项房产的房地产评估报告。
　　十、本协议壹式份，甲方份，乙方份，
　　甲方：
　　乙方：
　　电话：
　　电话：
　　日期：年月日
　　日期：年月日
　　房屋购买合同15
　　甲方（卖方）：
　　身份证号：
　　乙方（买方）：
　　身份证号：
　　根据《民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就下列房屋买卖，订立本合同，共同信守。
　　一、房屋基本情况
　　1、甲方所有房屋，座落于武汉市区，为结构、建筑面积平方米、楼层、房型、权属、装修状况
　　2、甲方保证上述房屋权属清晰，甲方房屋产权现状为，经甲、乙双方核实，同意交易该房屋。
　　3、甲方房屋主要转让设施有：
　　4、甲方房屋产权有效证件有：
　　二、房屋买卖价格
　　该房屋买卖价格为人民币（大写）
　　三、房屋买卖税费
　　甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由方负担。
　　四、付款方式
　　五、办理过户期限
　　甲、乙双方约定此协议签定后日内，在房地产交易所办理过房登记手续。
　　甲方（签章）：
　　乙方（签章）：
　　签订地点：
　　签订地点：
　　年月日
　　年月日