建筑工程施工合同

　　建筑工程施工合同
　　推荐度：
　　建筑装饰工程施工合同
　　推荐度：
　　建筑工程施工简易合同
　　推荐度：
　　建筑工程施工合同书
　　推荐度：
　　建筑工程施工合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　【热门】建筑工程施工合同
　　随着时间的推移，能够利用到合同的场合越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的建筑工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
　　建筑工程施工合同1
　　发包方：
　　承包方：
　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目
　　1、路基长5公里，路面宽3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。
　　2、路面长5公里，路面沙化宽3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。
　　3、铺设涵洞4道，涵洞深3、5米，中标价2万元。
　　工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。
　　二、工程承包范围
　　承包范围：施工设计全部内容。
　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：（人民币）：万元。
　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
　　四、双方的权利义务：
　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。
　　2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。
　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。
　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。
　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。
　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。
　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的。协调处理。
　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
　　五、违约责任：
　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元天支付违约金。
　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。
　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
　　六、合同工期：
　　开工日期：年月日
　　竣工日期：年月日
　　合同工期总日历天数天。
　　七、质量标准
　　工程质量标准：合格。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十、合同生效
　　本合同双方约定签字盖章后生效。
　　发包人：（签名）
　　承包人：（签名）
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　建筑工程施工合同2
　　甲方（业主）：
　　乙方（承包方）：柳州XX公司
　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，依法订立本合同。
　　一、工程概况
　　装饰工程施工地点：沙XX单XX402号室
　　施工内容：按预算内容所列项目施工。
　　承包方式：全包（按预算所列包括）合同总工期80天，自年月日开工至年月日竣工。
　　合同总价：82579。6元（详见预算表）。
　　二、双方工作
　　1。甲方工作
　　1。1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施，并经乙方书面确认。
　　1。2办理本工程施工所涉及的各种申请、批文等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。
　　1。3向乙方提供施工所需的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
　　2。乙方工作
　　2。1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面确认。
　　2。2乙方指派贾X为乙方驻场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
　　2。3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
　　2。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
　　2。5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　三、工期
　　1。工期延误
　　1。1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：甲方不能按约定提供开工条件。设计变更和工程量变化。甲方同意工期相应顺延的其他情况。
　　1。2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方200元。
　　1。3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元违约金。
　　四、工程价款
　　支付签订合同当天，甲方支付总款30，金额为24773。9元；总体验收合格日内，甲方支付总价款的剩余70，计57805。7元。
　　五、材料供应
　　1。甲方供应的材料、设备应有材料设备表。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异的，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。
　　2。乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。
　　六、工程变更
　　在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。
　　七、质量与验收
　　1。工程质量
　　1。1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
　　1。2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
　　2。竣工验收与保修
　　2。1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单。甲方自接到工程验收单日内验收，并在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过日的视为竣工验收已被确认。
　　2。2双方约定隐蔽工程和中间验收部位：水电。
　　2。3双方约定的保修项目内容期限为：预算所列项目保修年（水电两年）。
　　八、安全和防火
　　1。甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
　　2。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
　　九、违约责任
　　甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按照合同总价款的10向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。
　　十、合同争议解决方式
　　双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请物业管理处调解。协商或调解不成时，双方可以按以下第1中方式解决：
　　1。由市仲裁委员会仲裁；
　　2。向人民法院起诉。
　　一、其他约定无。
　　二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
　　三、组成本合同的文件包括：
　　1。本合同条款及合同附表；
　　2。施工图纸、施工预算及做法说明；
　　3。双方有关本工程洽商的其他书面协议；
　　4。补充规定。
　　四、其他
　　1。本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方签字后生效。
　　2。甲乙双方遵照本合同履行完毕，本合同即告终止。
　　业主（签名）：
　　承包方（盖章）：
　　身份证号：
　　住址：
　　委托代理人：
　　联系电话：
　　年月日
　　注册地址：
　　法定代表：
　　委托代理人：
　　联系电话：
　　年月日
　　建筑工程施工合同3
　　按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：
　　第1条工程概况
　　1。1工程名称：甲方名下私房拆除及修建
　　1。2工程地点：本市桥口区太平洋
　　1。3承包范围：旧房拆除，新房重建
　　1。4承包方式：包工包料
　　1。5建设工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工
　　1。6工程质量：参照国家房屋质量有关要求
　　1。7合同价款（人民币大写）：叁佰叁拾元每平方米（根据建筑施工完成后实际面积结算）
　　第2条甲方工作
　　2。1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。
　　2。2指派〔〕为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。
　　2。3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。
　　第3条乙方工作
　　3。1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划〔附件一〕，交甲方审定。
　　3。2指派〔〕为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3。3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。
　　3。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
　　3。5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第4条关于工期的约定
　　4。1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　4。2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
　　4。3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　4。4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
　　第5条关于工程质量及验收的约定
　　5。1本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　5。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
　　5。3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
　　5。4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　5。5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
　　第6条关于工程价款及结算的约定
　　6。1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。
　　本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30，计人民币元；
　　第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15，计人民币元；
　　全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10，实际面积的差价与此同时结算。
　　6。2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。
　　第7条关于材料供应的约定
　　7。1本工程乙方负责采购供应的材料〔附件二〕，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
　　7。2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　第8条有关安全生产和防火的约定
　　8。1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
　　8。2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，规范。
　　8。3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
　　第9条奖励和违约责任
　　9。1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。
　　9。2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。
　　9。3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　第10条争议或纠纷处理
　　10。1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　10。2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
　　第11条附则
　　11。1本合同正本两份，双方各执一份。
　　11。2本合同履行完成后自动终止。
　　甲方：乙方：
　　日期：日期：
　　附件一：施工图纸或作法说明
　　附件二：乙方提供材料及施工质量要求
　　1。水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号；
　　2。水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；
　　3。内外墙粉砌厚度不得少于MM；地坪厚度不得少于MM；
　　3。钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；
　　4。任何墙壁厚度不得小于240MM；
　　5。其他约定：
　　延伸阅读：工程质量验收效果生产安全
　　建筑工程施工合同4
　　原告：，男，汉族，年月日出生，住广东省佛山市，身份证号码：。
　　系个体户佛山市区金属制品厂的经营者，佛山市区金属制品厂经营场所：佛山市区镇街道工业区号厂房，注册号：。
　　被告一：，男，汉族，年月日出生，住广东省佛山市，身份证号码：。
　　被告二：佛山市区工程有限公司，住所：佛山市，注册号：。
　　法定代表人：。
　　案由：建设工程合同纠纷
　　诉讼请求：
　　1、判令被告一立即向原告支付工程款元以及逾期支付的利息（利息以元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从年月日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止）；
　　2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任；
　　3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。
　　事实与理由：
　　年月日，被告一将其从被告二处承包的佛山市有限公司在工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市区金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》，约定原告承包佛山市有限公司在工业园的车间b、c的金属钢结构工程。
　　《工程承揽责任书》签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的时间为年月日。年月日，被告一向原告出具《工程款欠条》一张，确认其仍欠原告工程款元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。
　　原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。
　　为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。
　　此致
　　区人民法院
　　具状人：
　　年月日
　　建筑工程施工合同5
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同法条例》等相关法律规定，双方在合同中的权利和义务，本着平等互利的原则，结合工程具体情况，经双方协商达成协议条款：
　　第一条工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、承包方式：包工包料承包施工
　　4、工期：总工期天，自年月日动工至年月日完工。
　　第二条工程承包范围
　　1、
　　2、
　　3、
　　第三条工程质量及验收
　　1、本工程按施工要求施工。
　　2、本工程质量按学校标准，规范验收。
　　3、材料选用：乙方根据甲方要求进行选用材料（详见清单）。
　　4、质量保质期为年，一年内有损坏的，乙方无条件修理好。
　　第四条工程造价
　　工程预算总价约为元（含税）
　　第五条工程款支付及结算
　　1、本工程总工程暂定元，税金元，合计元。金额（大写）。在合同签定后由乙方垫付工程款，等工程竣工后甲方将一次性付给乙方。
　　第六条甲方责任
　　1、甲方负责提供本施工相关的资料及设计要求，协调乙方工作，进行技术交底，监督乙方完成栏杆安装工作。
　　2、甲方按合同约定支付工程进度款。
　　3、甲方提供现场加工场地、动力及照明用电，但应装表计量，电费由乙方完工后结算支付。
　　第七条乙方责任
　　1、编制施工方案和进度计划交甲方审定。
　　2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全、环境保护规定，按施工要求进行施工。
　　3、向甲方提供有关材料检验报告，若出现不合格项目，乙方承当相应赔偿项目。
　　4、由于乙方的责任所发生的安全事故概有乙方自行承担所有责任。
　　5、政府质监部门对本工程的材料和产品的验收费用由乙方承担。
　　第八条本合同一份贰份，甲方壹份，乙方壹份。
　　甲方：乙方：
　　法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同6
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：
　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。
　　二、该土地位于，四至为：东至，南至，西至，北至，使用年限为年。甲方对该土地享有所有权和使用权。
　　三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。
　　四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。
　　五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。
　　六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。
　　七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。
　　八、该建筑工程应在本合同生效后天内动工，天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。
　　九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：
　　（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的支付乙方投资回报。
　　（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方的实际建设成本，每年的。月日前一次性全额支付，余款按年由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的月日前一次性全额支付，所有款项在月日前付清。
　　十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。
　　十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。
　　十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。
　　十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。
　　十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。
　　十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。
　　十六、本合同的签订地在，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由人民法院或中级人民法院管辖。
　　该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同7
　　发包人：（以下简称甲方）
　　承包人：（以下简称乙方）
　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
　　一、工程项目
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、承包范围：
　　4、承包方式：
　　5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元（竣工后以实际丈量面积为准进行结算）。
　　二、技术要求
　　1、路面为厘米厚水泥混凝土路面，宽米。
　　2、天然级配砂砾石垫层，厚度厘米天然级配砂砾石，宽度米。
　　3、厘米厚灰土垫层。
　　三、施工及质量要求
　　1、路基处理
　　在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
　　2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
　　四、双方权利和义务
　　1、发包人的权利和义务
　　发包人委派的业主代表：
　　姓名：
　　职务；
　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的。相关工作。
　　2、发包人主要工作：负责场地三通一平；
　　3、承包人的权利和义务
　　项目负责人姓名：
　　项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
　　4、承包人主要工作：
　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：
　　五、工程价款的支付
　　本合同签订之日付，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的，质保期年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
　　六、安全文明施工
　　承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
　　承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
　　七、竣工验收
　　承包人在工程具备竣工验收条件钱小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。
　　八、本合同一式两份
　　甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。
　　发包人：（签章）承包人：（签章）
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同8
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达。。。
　　建筑装饰工程施工合同（乙种本）国家工商行政管理局中华人民共和国建设部制定省工商行政管理局监制部门：
　　省建设厅建筑装饰工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第1条工程概况
　　1。1、工程名称：
　　1。2、工程地点：
　　1。3、承包范围：
　　1。4、承包方式：
　　1。5、工期：
　　1。6、工程质量：合格
　　1。7、合同价款（人民币大写）：
　　第2务甲方工作
　　2。1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明贰份，并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
　　2。2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
　　2。3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损失，并承担所相应费用。
　　2。4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应申批手续。
　　2。5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
　　第3条乙方工作为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期
　　3。1、指派完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3。2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程结算。
　　3。3、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第4条关于工期的约定
　　4。1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　4。2、因甲方为按约定完成工作。影响工期，工期顺延。
　　4。3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　4。4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）工期相应顺延。
　　第5条关于工程质量及验收的约定
　　5。1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JG7391）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ30088）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　5。2、本工程质量应达到国家评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
　　5。3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应负担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
　　5。4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承担竣工日期，并承担乙方的。看管费用和相关费用。
　　第6条关于工程价款及结算的约定
　　6。1、双方商定本合同价款采用第（3）种：
　　（1）固定价格（2）固定价格（3）可调价格：
　　6。2、合同生效后，甲方每月按乙方完成工程量的80进行付款。
　　6。3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在10天内，结清尾款
　　第7条全生产和防火的约定
　　7。1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
　　7。2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
　　7。3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
　　7。4、由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
　　第8条奖励和违约责任
　　8。1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。
　　8。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。
　　8。3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5。2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。
　　8。4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
　　8。5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包有关安包干风险系数计算。包干风险包括内容。括罚款），由乙方负责并承担损失。
　　8。6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
　　第9条争议或纠纷处理
　　9。1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或清有关部门进行调解。
　　第10条附则
　　10。1、本合同正本两份，双方各执一份。副本
　　10。2、本合同履行完成后自动终止。
　　10。3、附件
　　（1）施工图纸或作法说明（
　　2）工程项目一览表
　　（3）工程预算书
　　（4）会议纪要
　　（5）设计变更
　　（6）其他份，
　　甲乙双方各执一份。签定之日起生效。
　　甲方（盖章）：
　　法定代表人：
　　代理人：
　　单位地址：
　　电话：
　　传真：
　　邮码：
　　开户银行：
　　户名：
　　帐号：
　　年月日乙方（盖章）：
　　法定代表人：
　　代理人：
　　单位地址：
　　电话：
　　传真：
　　邮码：
　　开户银行：
　　户名：
　　帐号：
　　建筑工程施工合同9
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：
　　资金来源：
　　二、工程承包范围
　　承包范围：
　　三、合同工期：
　　开工日期：
　　竣工日期：
　　合同工期总日历天数天
　　四、质量标准
　　工程质量标准：
　　五、合同价款
　　金额（大写）：元（人民币）
　　：元
　　六、组成合同的文件
　　组成本合同的文件包括：
　　1、本合同协议书
　　2、中标通知书
　　3、投标书及其附件
　　4、本合同专用条款
　　5、本合同通用条款
　　6、标准、规范及有关技术文件
　　7、图纸
　　8、工程量清单
　　9、工程报价单或预算书
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十、合同生效
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定后生效。
　　发包人：（公章）承包人：（公章）
　　住所：住所：
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代表人：委托代表人：
　　电话：电话：
　　传真：传真：
　　开户银行：开户银行：
　　账号：账号：
　　邮政编码：邮政编码：。
　　建筑工程施工合同10
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程名称：
　　邵阳市北塔区资枣社区安臵地
　　二、工程地址：
　　邵阳市北塔区资枣社区安臵地
　　三、建筑面积：
　　全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米（建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算）。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。
　　四、承包范围及内容
　　1、主要内容：
　　按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3。8米，0。00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。
　　2、配套附属工程，另行按实计算。
　　3、水、电由甲方负责。
　　4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。
　　五、材料材料及工程质量要求
　　1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、
　　2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。
　　3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的。部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。
　　4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。
　　5、外墙为100100或（100200）的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。
　　六、承包方式及合同价款
　　1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为220元平方米，安全保险由乙方负责。
　　2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责绑扎，外架由乙方负责。
　　七、工期要求
　　工期总共为180天，自20xx年1月27日开工到20xx年7月27日竣工。
　　八、付款方式
　　工程总价约为32。736万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款3万元，以后每完成一层主体付工程总价的65，内外装饰每完成一层工程总价的33。留2竣工验收后一笔付清。
　　九、双方责任
　　1、甲方应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到预期进度由甲方负责。
　　2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。
　　3、承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人，否则，合同自行终止。
　　4、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则，认真履行职责，协助保密等义务。
　　5、本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终止。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同11
　　发包方：
　　承包方：
　　为了顺利地保质、保量地完成施工任务，本着平等、自愿、互惠、互利的原则，依据《建设法》《民法典》等相关法律、法规，经双方共同协商，达成如下协议：
　　一、工程内容：XXX鸡舍搭建。
　　二、工程承包方式：实行包人工、材料、机械设备和工用具、包安全文明施工。
　　三、质量要求：基础预埋铁件，由乙方负责；立柱用直径100，壁厚1。5，圆管；檩条长4米，最小头不小于60；顶板用30的隔热板，0。37的。彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板，窗子用铝合金玻璃窗。
　　四、工程承包单价：185元，以滴水面积收方准。
　　五、付款方式：屋架搭建完工后付工程总造价的50，即万元；总工程完工后付清全部工程款项。
　　六、本协议一式两份，甲乙双方执一份，协议经双方代表签字后生效，具有同等的法律效力。未尽事宜双方协商解决。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日
　　建筑工程施工合同12
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　二、工程承包方式、范围及材料供应
　　三、合同工期
　　自年月日止年月日。
　　四、合同价款
　　金额（大写）：：
　　五、适用法律、标准及规范《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。
　　六、决算方式：
　　七、安全施工、文明施工。
　　1承包人必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。
　　2承包人必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清，在发包人领导下，做好与其他施工单位的协调、配合工作。
　　八、合同价款的支付
　　双方约定的工程款支付时间：工程开工按工程形象进度的付款。工程竣工验收评为合格，办理完工程结算后再付工程总造价的，剩余5的尾数作为质量保修金，待工程保质期满无质量问题后付清。
　　九、工程变更
　　组织施工中，如必须变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。
　　十、其他
　　本工程严禁转包，一经发现取消施工资格，作退场处理，并处以承包人元罚款，从工程款中扣除。
　　十一、质量保修期
　　质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
　　工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的维修、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。
　　十二、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
　　十三、本合同一式捌份，双方各执肆份。
　　十四、本合同自双方签字盖章后生效。
　　发包人：承包人：
　　法定代表人：法定代表人：
　　建筑工程施工合同13
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《山东省建设工程合同监督管理办法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
　　第1条工程概况
　　1。1工程名称：
　　1。2工程地点：
　　1。3承包范围：
　　1。4承包方式：
　　1。5工期：本工程自年月日开工，于年月竣工。
　　1。6工程质量：合格
　　1。7合同价款（人民币大写）：（预算清单作为合同附件）
　　第2条甲方工作
　　2。1开工前3天，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。
　　2。2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
　　2。3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线等不受损坏，并承担相应费用。
　　2。4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
　　第3条乙方工作
　　3。2指派为乙方驻工地代表，电话负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3。3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
　　3。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。
　　3。5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3。6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第4条关于工期的。约定
　　4。1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。
　　4。2非因甲方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　4。3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
　　第5条关于工程质量及验收的约定
　　5。1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ7391）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ30088）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　5。2隐蔽工程验收：
　　（1）工程具备隐蔽验收条件前，乙方需自检合格并于验收前24小时以书面形式（包括隐蔽验收的相关资料）通知公司签字确认。
　　（2）经验收合格，甲方代表签字后方可进入下一道工序。若甲方在接到书面通知后48小时内未到场验收，则视为合格。
　　（3）无论甲方代表是否参加验收，当提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求剥露，并在验收后重新隐蔽或修护后隐蔽。若检查不合格，按公司制度执行处罚。
　　（4）因隐蔽验收不合格所造成的经济损失和工期拖延均由乙方承担。
　　5。3本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
　　5。4工程竣工后，乙方书面报告申请通知甲方验收，甲方自接到验收报告5日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。验收合可后，办理移交手续。
　　第6条关于工程价款结算及付款方式的约定
　　6。1双方商定本合同价款：
　　（1）暂定价格：（见预算）
　　（2）竣工结算：按预算单价，如清单中没有的，甲乙双方协商定价，以实际发生工程量结算。
　　（3），付款方式：自合同签订之日起天内（材料进场）付款，中期付款分批支付，每天付款一次，支付总工程量的，工程完工付至，竣工验收合格后付至，质保期为一年，一年期满后一次性结清。
　　6。2工程完工后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并结清工程款。
　　第7条有关质保期内的维修约定
　　7。1、保修范围：凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不利造成工程范围内各部位、部件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等均属乙方保修责任范围。
　　7。2保修期限：从交付之日起计算，装饰工程保修期限为贰年。防水工程保修期为伍年。
　　7。3保修费用：工程中已含保修费用，乙方收到通知后在约定时间24小时内给人修理，否则甲方有权通知其他单位进行修理。其发生费用从乙方保修费中扣除，并按甲方的工程制度进行相应处罚。
　　7。4材料采购与检验：
　　a甲方采购的材料或设备到场，乙方派人与甲方代表一起验收，验收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的损坏或丢失，由乙方承担赔款。
　　B乙方采购的材料到场，乙方需将材料检验报告、合格证、环保证明文件（一份原件三份复印件）等书面报批甲方代表，同时派人与甲方代表共同对到场材料进行验收。对不符合设计、规范及封样材料要求的材料，不予进场。乙方应重新采购并报验，并承担由此发生的一切费用。
　　第8条有关安全生产和防火的约定
　　8。1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
　　8。2乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全。如遇上述情况发生，乙方承担一切责任，甲方不负责赔偿。
　　8。3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
　　第9条争议或纠纷处理
　　9。1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　第10条合同生效与终止
　　10。1本合同签订前，甲、乙双方就本工程的有关约定事项，未经本合同确认的，一律无效。
　　10。2本合同签订后，有关合同条款的变更应订书面补充协议，并报原审查、鉴证单位备案后生效。
　　10。3本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。
　　第11条合同份数
　　本合同正本两份，由甲、乙双方各执一份。
　　第12条其它约定
　　因现有施工图部分节点及材质不明确，故所有工程量以清单单价为准，本工程灯具只包含筒灯、射灯、灯带。工程量按实结算。
　　合同订立时间：
　　合同签订地点：
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同14
　　发包方：
　　承包方：
　　依照（中华人民共和国民法典），（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律，行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张氏祠堂地基处理及地坪混凝土事宜协商达成一致、订立本合同。
　　一、工程概况及基本要求
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、乙方施工进度、质量、安全不符合规范及甲方要求，甲方有权单方面解除合同，乙方所完成工作量将不予结算，同时另行安排其他班组施工，因此增加的各项费用由乙方承担。
　　二、施工承包范围其他要求：
　　1、承包方式：包工包料：
　　（1）空桩开挖，浇注
　　（2）场地平整
　　（3）基础开挖
　　（4）毛石基础砌筑
　　（5）混凝土地梁
　　（6）砖砌围墙及抹灰。
　　2、施工范围：详见后附双方议定预算量及协商认可的价格及总价。
　　三、工程安全、质量标准及工期
　　1、本工程施工安全、质量必须达到合格标准。
　　2、乙方要严格按照规范进行施工。
　　3、若出现安全事故，乙方自己承担事故发生的一切费用。
　　4、开工日期：以进场实际开工日期为准。
　　5、竣工日期：以甲方要求完成的时间为准，甲方原因、停水、停电等不可抗力的因素除外不顺延。
　　四、项目负责人
　　甲方委派的担任驻地的现场负责人为。乙方委派的担任驻地的现场负责人为。
　　五、合同价款
　　1、本工程以乙方完成后附预算书表内全部工程量为依据，且以预算书内价格双方签字认可为准。
　　2、工程量若有减少，以此为准；若有增加，单价按签字单价增加，工程款列入总价内。
　　六、付款方式：
　　按工程进度节点支付工程款，具体支付如下：
　　1、乙方材料进场，甲方支付总价的50工程款。
　　2、乙方完成工作量的90时，甲方支付工程款至90。
　　3、乙方工程全部竣工后，工程款尾款支付完毕。
　　七、甲方的责任和义务
　　1、甲方负责对工程质量、安全、文明施工、机械电气设备使用以及公司规章制度等方面的宣传教育。
　　2、甲方负责施工现场工程进度计划安排和质量、安全交底工作。
　　3、甲方对乙方所施工工程进度、质量、安全、文明施工进行过程监督和管理。
　　4、其他小型机具及电缆线均由乙方自备。
　　5、甲方无正当理由逾期支付工程款，承担中国人民银行规定的同期贷款利息。
　　八、乙方的责任和义务
　　1、严格按照施工图纸、建设单位及甲方的要求进行施工，工程质量达到合同约定标准。
　　2、乙方负责对所属施工人员的质量、安全、进度、技术、文明施工等方面的管理。
　　3、乙方要做到工完场清、材料堆放整齐，乙方若工完场不清，甲方将派人清理并由乙方承担支付该项所有费用的。1。5倍以上金额。
　　4、乙方违反安全法律、法规和安全施工规章制度的，甲方同时有权终止本合同。发生重大安全事故，乙方必须及时报告甲方代表，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
　　5、甲方单方面终止本合同火擅自停工、退场的，甲方不支付任何费用。
　　6、本合同工程不允许乙方转包，一经发现，甲方将处以结算总价10的违约金。乙方在安全、质量、文明施工不符合本合同约定的标准，每发现一处（次）对乙方罚款200元。若质量、安全严重不符合规范要求，甲方有权解除合同并要求乙方在24小时内无条件退场。
　　九、合同争议及其他
　　1、甲乙双方在履行合同是发生争议，可自行和解或要求有关部门调解。若和解、调解不能达成一致意见的，双方约定采用下列第a种方式解决争议：
　　a、双方达成仲裁协议，申请市仲裁委员会仲裁。
　　b、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
　　2、甲方的《安全事故处理办法》及规章制度已全部告知，乙方知晓同意。
　　3、本合同一式五份，甲方持肆份，乙方持壹份，双方签字盖章后生效。
　　甲方：
　　乙方：
　　法定代表人：
　　法定代表人：
　　委托代理人：
　　委托代理人：
　　身份证号码：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　年月日
　　年月日
　　建筑工程施工合同15
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　一、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　工程立项批准文号：
　　资金来源：
　　二、工程承包范围：
　　三、合同工期：
　　开工日期竣工日期：
　　四、工程质量标准：质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定为合格工程标准为依据，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
　　五、合同价款
　　金额（大写）：元（人民币）
　　：元
　　六、组成本合同的文件包括：
　　1、本合同专用条款
　　2。标准、规范及有关技术文件
　　3、图纸
　　4、工程量清单
　　5、工程报价单或预算书，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。
　　七、发包人向承包人提供图纸日期和套数：6套。发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
　　监理单位委派的工程师
　　姓名：
　　职务：
　　发包人委托的职权：
　　需要取得发包人批准才能行使的职权：
　　发包人派驻的工程师
　　姓名：
　　职务：
　　职权：
　　承包方项目负责人：
　　承包人委托的职权：
　　项目经理：
　　八、双方约定现场工程师工作职权：
　　工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
　　工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
　　承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
　　九、发包方的工作：
　　1、在开工前7日内将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的需要；开通施工场地与城乡公共道路的通道，约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
　　2、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
　　办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）在开工前7日内完成；
　　3、确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验在开工前7日内完成；
　　4、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底在开工前7日内完成；
　　5、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
　　十、承包人的工作：
　　1、在每月1日向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
　　2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
　　3、已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，按约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
　　承包人应按约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划在开工前提交，工程师逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
　　工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
　　十二。、工程质量检验：
　　质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
　　十三、隐蔽和中间验收的内容：
　　基础工程具备隐蔽条件或达到主体中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
　　十四。安全施工与检查：
　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
　　十五、合同价款确定与支付：
　　工程取费按丙类计算，执行现行内蒙地区定额标准结合图纸和实际工程量为计算依据，参照当地的政策。法规。文件。现行材差和人工费调差。主体两层封顶后发包方支付以完工程量80工程款，主体全部封顶后发包方支付已完工程量的80工程款，装修工程中期发包方支付装修工程的造价60工程款，完工验收合格后一月内支付工程款额度达到工程总造价的95。
　　十六、工程量的确认：
　　承包人应按约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，承包人未能参加计量，计量结果无效。
　　十七、工程款（进度款）支付：
　　在确认计量结果后5天内，发包人应向承包人支付工程款。发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人在约定支付时间7天后向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知后7天停止施工。发包人可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第5天起应付款的贷款利息。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
　　十八、材料设备供应：
　　由发包人所供应材料必须符合使用标准并且不得高于当地市场价格，工程竣工结算时执行地区定额材差指导价格。
　　十九。工程设计变更：施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量；改变有关工程的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
　　承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
　　二十、竣工验收与结算：
　　工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告后15天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后15天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人竣工验收报告后15天内不组织验收，从第16天起承担工程保管及一切意外责任。工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
　　工程竣工验收报告经发包人认可后15天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后10天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经二十一、违约、索赔和争议：
　　争议发生时向有管辖权的人民法院起诉，违约方并承担工程总造价5违约罚金，并承担给对方直接造成的经济损失。
　　二十二、双方关于不可抗力的约定：
　　不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
　　（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
　　（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
　　（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
　　（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
　　（6）延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
　　二十三、保险：
　　工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
　　承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
　　二十四、合同终止和解除：
　　发包人承包人履行合同全部义务竣工验收合格并且工程款结算完毕后本合同即告终止。
　　发包人承包人协商一致或停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　　二十五、工程保修范围和时间：
　　保修范围有防水项目保修期限2年。给排水项目保修期限1年。供热项目保修期限2年。维修经费使用预留的5保修金。
　　二十六、本合同一式六份，正本两份，副本四份，签字盖章后生效。
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　发包人：（公章）
　　承包人：（公章）
　　住所：
　　住所：
　　法定代表人：
　　法定代表人：
　　委托代表人：
　　委托代表人：
　　电话：
　　电话：
　　传真：
　　传真：
　　开户银行：
　　开户银行：
　　账号：
　　账号：
　　年月日