机械安装合同

　　机械安装合同
　　推荐度：
　　机械安装合同
　　推荐度：
　　机械安装合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　机械安装合同（优秀）
　　随着法律知识的普及，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家整理的机械安装合同，欢迎阅读与收藏。
　　机械安装合同1
　　甲方：
　　法定代表人：
　　乙方：
　　甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：
　　一、安装的项目名称和地点：
　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：
　　名称：规格：型号：数量：安装费：。
　　合计：。
　　三、完成安装的期限：
　　从年月日到年月日
　　四、安装的质量要求：
　　五、安装的安全责任：
　　乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关；
　　六、安装报酬的结算支付时间：
　　七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失；
　　八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由县人民法院裁判。
　　九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。
　　甲方：
　　乙方：
　　日期：年月日
　　机械安装合同2
　　安装单位（全称）：（简称：甲方）
　　施工单位（全称）：（简称：乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，由甲方向乙方提供本合同所列建筑施工机械的安装等技术服务，使用于甲方承建的工程项目上。（本合同文本所指建筑机械是使用于建筑施工现场的物料提升机），双方就有关权利义务达成下列条款：
　　一、租用机械名称及规格、数量
　　机械名称：型号或规格：数量：生产厂商：
　　二、使用地点
　　工程（项目）
　　三、安装期限自年月日止。
　　甲方应在合理时间内提前
　　三、技术服务内容
　　1、安装和拆卸的起重机械，包括加节、维护、保养另立条款规定；
　　2、所有技术服务费用另计。
　　四、费用和报酬。
　　1、安装费台；拆卸费节。
　　2、基本服务费元，共
　　3、如需升节或降节，每节费用为节。
　　4、安装或拆卸附着装置元件。
　　5、其他费用
　　（1）检测费。起重机械安装调试完成，由乙方申请第三方有资质的专业检测机构检测，检测费用元，由甲方承担。非甲方原因导致再次或多次检测的，再次或多次检测的。费用由乙方承担。
　　五、双方的权利和义务
　　1、甲方的工作
　　（1）管理和安排租赁机械每天的工作。
　　（2）进场前15天按乙方提供的井架基础图纸制作井架基础或埋设井架基础预制件。
　　（3）提供井架专用电气设施。
　　（4）井架进场、安装、拆卸、加节等作业时，提供现场现有起重机械协助工作。
　　（5）其他协助井架正常运行的有关事宜。
　　（6）本条第（2）、（3）、（4）、（5）项工作所发生的费用由甲方承担。
　　2、乙方的工作
　　（1）按合同约定提供符合合同要求的机械设备。
　　（2）机械进场前3天，向甲方提供机械安装基础图和其他有关的安装制作图纸和电气设施明细资料。
　　（3）对机械进场、出场、拆卸、加节、安装或拆除附着装置等工作现场周围的环境、设施状况进行勘察并作周详安排，确保井架运输、安装、进出场顺利进行。
　　六、双方同意按有关规定另行签订安全生产协议以明确各自在遵守安全生产法律法规中的权力和义务。安全生产协议为本合同的组成部分。
　　七、为更好地履行本合同，甲方指定为本合同联系人，乙方指定
　　八、补充条款
　　甲方联系人（签字）：乙方联系人（签字）：
　　电话：电话：
　　日期：年月日
　　机械安装合同3
　　甲方：
　　乙方：
　　甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。
　　1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。
　　2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。（自愿退股协议书）
　　3、甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘；
　　4、甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。
　　5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。
　　6、乙方要保障施工现场的消防安全。
　　7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。
　　8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。
　　9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。
　　10、乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。
　　11、高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。
　　12、乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的。任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。
　　13、乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。
　　14、乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。
　　15、乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。
　　16、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。
　　17、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。
　　本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。
　　甲方：乙方
　　责任代表签字责任代表签字
　　年月日年月日
　　机械安装合同4
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　二、工程承包范围
　　1、工程承包范围：见技术合同
　　三、合同工期：
　　四、工程质量标准：
　　五、合同价款
　　六、组成合同的文件：
　　1、本合同合同书；
　　2、中标通知书；
　　3、技术合同和安全合同；
　　4、投标书及其附件；
　　5、本合同专用条款；
　　6、本合同通用条款；
　　7、标准、规范及有关技术文件；
　　8、图纸；
　　9、工程量清单；
　　10、工程报价；
　　11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
　　双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
　　七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
　　十、合同生效
　　合同订立时间：
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
　　发包人（公章）：承包人（公章）：
　　法定代表人：法定代表人：
　　日期：年月日日期：年月日
　　机械安装合同5
　　委托方：（甲方）
　　服务方：（乙方）
　　依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，就“华商三优充电站项目1015A有源电力滤波器”的安装、调试工作，双方达成如下合同条款：
　　一、服务内容，方式和要求：
　　乙方依据甲方提供的器件及技术要求，负责滤波器的安装调试。
　　二、工作条件和协作事项：
　　甲方负责提供滤波器的主要器件。
　　乙方负责现场的。施工，安装，调试。
　　三、履行期限、地点和方式：
　　本安装、调试工作应于年月日前完成。
　　地点：北京华商三优新能源科技公司。
　　四、报酬及其支付方式：
　　付款方式：验收合格后30天付全款。
　　（一）本合同的安装调试报酬为：安装调试施工费元。大写：元整。
　　（二）支付方式：甲方验收合格后30天内，甲方支付安装服务费元，大写：元整。乙方开具全额发票。
　　五、违约责任：
　　双方违反本合同约定，违约方应当按合同法承担违约责任。
　　六、争议的解决办法：
　　在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。
　　（一）违约责任按照《合同法》有关条款。违约金或损失赔偿额计算方法：按照《合同法》有关条款。
　　（二）解决合同纠纷地点、标准：在供方所在地解决合同纠纷，按《合同法》执行。
　　七、签约地点：北京。
　　八、本合同一式俩份，甲乙双方各执一份。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　机械安装合同6
　　甲方：
　　乙方：
　　露天煤矿采煤、剥离工程在施工合同的实施过程中为了创造更加安全、高效的施工环境，切实搞好本项目安全生产的管理工作，本项目矿主（露天煤矿）以下简称“甲方”与工程承包人（建设工程有限公司）以下简称“乙方”续订本安全生产合同：
　　一、合同期限：
　　从年月日至年月日。
　　二、甲方责任：
　　1、严格遵守国家有关《安全生产》的法律法规，认真执行工程承包中的有关安全要求，成立五人以上并有乙方参与的安全生产管理机构。
　　2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，坚持“管生产必须管安全”的原则，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
　　3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
　　4、定期召开安全生产调度会，及时传达上级有关安全生产的精神。
　　5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
　　三、乙方职责：
　　1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，机械操作规程等相关安全生产的规定，严格履行工程承包合同中有关安全生产的各项条款。同时成立“安全生产”领导小组。
　　2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，“管生产必须管安全”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产教育、培训。督促检查、评比等活动。各级领导、工程技术人员、安全生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
　　3、建立健全安全生产责任制。加强项目经理和生产工人（包括临时雇用的民工）的安全生产管理。
　　4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法，违禁、暴力或妨碍治安的行为。在施工过程中如遇到疾风暴雨等恶劣天气而不能施工时，应及时撤离到驻地或安全地带。司机不得开车返回驻地。
　　5、乙方参加施工的人员，上岗后应到本地派出所办理暂住证等相关手续，必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗作业。对于从事电气、起重、建筑登高架调配作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车等特殊工种的人员，须做到持证上岗，未经过专业机构培训、未获得安全操作合格证和驾驶证，不准上岗，项目经理必须承担相应的管理责任和安全责任。
　　6、乙方须加强火区及生产区道路的灭火工作，高度重视火区的灭火安全管理，对火灾事故负全部责任。
　　7、对于易燃易爆的材料应由专管人员妥善保管，配备足够的消防设施，所有施工工人都应熟悉消防设备的性能和使用方法，乙方不得将任何种类的。爆炸物品给予、易货或以其它任何方式转让给他人，也不允许和容忍上述的行为在自己的眼皮下发生，一旦觉察及时阻止或举报。
　　8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人员和安全检查人员应戴安全帽，夜班人员须穿夜光服并随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
　　9、严禁无证上岗、严禁酒后上班、严禁超速和违章行驶、严禁违规和冒然作业。
　　10、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，严禁使用不合格的机械、设备和劳动保护用品。
　　11、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全生产事故应急预案；如果发生安全事故，严格按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它相关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关的责任人。
　　12、因乙方管理不善，不论矿内矿外发生安全事故，造成人员伤亡和财产设备损失，乙方负全部责任，积极主动处理善后事宜，并承担全部经济赔偿责任。如果因乙方处理不当或推脱责任而给甲方造成不良影响和损失，甲方有权对乙方进行经济处罚直至解除合同。
　　四、违约责任：
　　如因甲方或乙方违约造成安全事故，由违约方承担相应的经济和法律责任。
　　五、合同执行过程中发生争议或合同有未尽事宜双方协商解决，协商不成时申请当地仲裁机构仲裁或向法院提起诉讼。
　　六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
　　甲方：
　　法定代表人：
　　代理人：
　　乙方（章）：
　　法定代表人：
　　代理人：
　　合同签订日期：年月日
　　机械安装合同7
　　立协人：（总承包单位）以下简称：（甲方）
　　立协人：（产权单位）以下简称：（乙方）
　　立协人：（安拆单位）以下简称：（丙方）
　　生产厂家：型号：
　　出厂日期：出厂编号：
　　工程名称：
　　甲乙丙三方因安装（拆卸）订立合同，为明确甲乙丙三方的安全生产责任，确保机械的安全安装（拆卸），订立本协议。三方必须严格执行。
　　甲乙丙三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的法律，法规及条例规定。
　　一、甲乙丙三方在安拆使用中做到认真学习和掌握机械设备的操作规程及有关专业知识，努力提高起重机械以及相关技术，自觉遵守机械操作设备各项规章制度、做到不违章、不冒险作业能积极配合安监部门的监督检查。搞好作业安全。
　　二、乙方没有特种设备安装资格证，自愿委托给有资格证的丙方施工，丙方安排本单位安装拆卸工负责安装、拆卸、加节、顶升、作业。
　　三、乙方负责日常管理。在没有丙方工人到场，若乙方擅自派人安拆、加节、顶升、作业中发生的一切机械设备安全及人生安全事故所造成的一切费用及有关责任，均与丙方无任何关系。由乙方自行承担一切后果。
　　四、丙方提供经本单位负责人审批的。安拆方案和应急方案，保证现场配备相应的技术力量。乙丙方负责起重机装拆前国家监督管理部门的备案，并将有关资料提供给甲方。
　　五、甲方对工作区域采用的有效的维护措施，并派专人值班，听从丙方指挥。
　　六、甲方在设备装拆期间，保证提供正常工作所必须具备的场地（包括设备
　　七、周边土质耐压条件技术交底，确保吊装时的安全）、动力电源、电压条件及防护设施等。因场地条件在作业时发生的一切事故由甲方负责。
　　望各单位安全经营，认真落实。
　　未尽事宜，三方共同协商解决。本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。经三方盖章后生效。
　　甲方（盖章）乙方（盖章）丙方（盖章）
　　经办人：经办人：经办人：
　　年月日年月日
　　机械安装合同8
　　委托方：（甲方）
　　安装方：（乙方）
　　甲方将建筑机械项目委托给乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签定本协议，双方必须严格执行。
　　一、工程概括：
　　1。工程名称：
　　2。工程地址：
　　3。工程项目期限：自年月日起开工至年月日止完工。
　　二、协议内容：
　　1。甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
　　2。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
　　3。甲乙双方在施工前要认真勘察现场：
　　（1）工程项目应由乙方编制施工组织设计；
　　（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
　　4。甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
　　5。施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
　　6。施工期间，乙方指派2同志负责本工程项目的有关安全工作；甲方指派1同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、规定。甲乙双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全，共同预防事故发生。
　　7。乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理为各种规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。
　　8。在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。
　　9。甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
　　10。由租赁方提供的机械设备，在安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
　　11。乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检查。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。
　　12。甲乙双方的人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
　　13。特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
　　14。遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。
　　15。甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
　　16。本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式四份，甲、乙方各执一份、监理一份、安监站一份备案。
　　甲方：
　　乙方：
　　日期：
　　日期：
　　机械安装合同9
　　甲方：乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
　　第一条装拆机械设备的名称、型号、机号、数量、高度和附墙
　　第二条：工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、项目经理：
　　第三条：甲方职责
　　1、负责施工场地平整、道路畅通、临电到位。
　　2、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。
　　3、协助乙方对装拆过程中的安全进行监护。
　　4、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。
　　5、负责在装拆过程中所需的电源设施，夜间作业提供充足的照明。
　　6、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。
　　第四条：乙方职责
　　1、向甲方提供企业营业执照复印件，二级以上起重机械设备装拆资质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。（复印件全部要装拆单位加盖法人章）。
　　2、乙方负责编制规范的机械设备装拆施工方案（方案必须在装拆前三天报甲方审批），制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。安装完毕后，乙方应进行自检，出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用说明，负责组织验收，报市检测中心检测，待检测合格后将有关证件交甲方存档或安监站备案。
　　3、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底，指派专人在装拆现场负责安全工作。
　　4、乙方在装拆过程中，严禁违章指挥和违章作业。
　　5、对装拆过程中的安全、质量负责，并承担因作业所造成的事故责任及一切损失费用。
　　第五条：安装、运输、拆除标的
　　第六条：设备装拆的付款方式：
　　第七条：违约责任：
　　1、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行，违约方按合同法有关规定处理。
　　2、乙方按装拆施工方案要求进行装拆，确保装拆安全，按期完成装拆任务，每逾期一天乙方承担1000元的违约金。
　　第八条：其它：
　　第九条：装拆时间年月日至年月日
　　第十条：依据《中华人民共和国安全生产法》规定，双方另订安全协议。
　　第十一条：本合同一式份，双方各执份。
　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：电话：电话：
　　签约日期：年月日
　　机械安装合同10
　　使用单位：（以下简称甲方）
　　安装拆卸单位：（以下简称乙方）
　　为明确双方当事人的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》（原建设部令第166号）的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商就建筑起重机械的安装拆卸（以下简称安拆）相关事宜达成协议如下：
　　一、机械安拆费用计算与支付
　　1、机械安拆费用明细表（如不够用可另附表格）
　　2、甲方支付乙方机械安拆总费用元，乙方提供的机械安拆服务包括设备的现场吊装、安（拆）、顶升（加节）、附墙、检验、维修等项工作。
　　3、甲方自合同签订之日起应配合乙方开展安拆管理工作，在机械设备安装完毕经检测、验收合格后日内一次性支付给乙方安拆费用元；顶升（加节）、附墙（含锚固）按元道按月支付，机械设备拆卸完工后天内甲方付清余款；若分批安拆，甲方根据每台机械设备安拆时间分次付款。
　　4、支付方式：
　　二、项目名称、安装地点、安拆高度、相关负责人
　　项目名称：机械安拆地点：
　　安装高度：首次安装高度米，最终安装高度：米，附墙道。甲方项目负责人：联系电话：乙方项目负责人：联系电话：乙方专职安全员：联系电话：
　　三、双方责任、权利和义务
　　一）、甲方责任、权利和义务
　　1、有权要求乙方按合同约定如期进场安装机械设备。应指定专职机械设备管理人员、专职安全员进行现场监督检查，负责与乙方沟通和协调，核对乙方操作人数和上岗证，并做好相关的安全交底记录。
　　2、负责有关人员会同乙方确定机械设备的安装位置，检查是否符合安拆要求等工作，并及时做好记录。
　　3、按乙方提供的构造图编制设备基础方案，负责机械设备基础的设计与施工（含承台、桩基），并组织机械设备基础验收，承担制作费用，基础制作的技术标准和质量等级必须满足设备技术资料中的相关要求。
　　4、会同乙方对机械设备基础预埋件和接地装置的埋设，负责基础的日常维护工作。
　　5、机械设备进场安装、拆卸退场前，负责做好进（退）场道路压实，作业场地的平整，周边障碍物（含外架）的清除等工作。
　　6、机械设备安装前，负责提供由配电箱（房）至机械设备基础处的专用开关箱与电源线，电源线应采用“三相五线”制，专用开关箱内应符合“一机一闸一漏一箱”。
　　7、机械设备检测合格后，组织出租、安装、监理等有关单位进行验收；验收合格后方可投入使用，未经检测或者验收不合格的不得使用。
　　8、机械设备使用过程中，若需顶升附着，应提前日通知乙方，以便乙方统筹安排，做好附着预埋工作；附着后要组织验收，验收合格后才能使用。机械设备在使用过程中，如需检修，甲方即时通知乙方，乙方必须及时到场检修。
　　9、按双方约定支付费用。
　　二）、乙方责任、权利和义务
　　1、有权要求甲方按合同约定支付机械设备安拆费用。
　　2、积极会同甲方做好机械设备安装位置的确定和基础预埋的技术指导，并参与基础验收工作。
　　3、负责根据工程及机械设备情况编制安拆专项施工方案、超长附着施工方案（超过6米杆件的附着）、事故救援应急预案，经本单位技术负责人审批签字，报施工及监理单位审核并告知当地机械设备备案机关后方可进行作业。
　　4、按时落实甲方的各项安拆和管理任务，服从甲方的安全管理。乙方必须设立安拆时负责安全工作的安全主管，组织不少于6人的安拆人员进行机械设备的。进场安装、顶升加节、附着锚固、拆卸、退场等工作，并在双方约定的时间内完成。各相关操作人员必须持有上岗证，操作人员必须与施工方案中提供的上岗证相符，必须做好各操作人员的安全施工技术交底。
　　5、负责提供安拆作业所需的辅助起重设备以及吊具、索具等器械和人员防护用品，相关机器符合安全施工要求。
　　6、附着安装前，乙方应做好附着框、附着杆等配件的准备工作，各配件必须符合厂家设计的要求和特殊情况下的安全要求。
　　7、机械设备安装完毕，乙方负责按照安全技术标准及使用说明书的有关要求对机械设备进行自检、调试和试运转，提供机械设备安装后的相关验收资料，并且会同甲方组织检测机构检测验收。
　　8、负责提供的相关资料包括：相应安装资质证书，营业执照、安全生产许可证、税务登记证、安拆管理人员证书、安拆作业人员证书、安拆施工方案、应急救援预案、顶升加节、附着锚固专项施工方案、自检合格报告、安装拆卸安全技术交底等记录。
　　9、在安拆作业和管理使用过程中，由于乙方操作不当或违章作业发生的安全事故由乙方承担，造成的一切经济损失由乙方赔偿。
　　四、双方安全责任
　　一）、甲方安全责任
　　1、甲方应向乙方提供确保建筑起重机械设备进场安装、拆卸所需的施工条件，并设置安全警戒区。
　　2、甲方应根据不同施工阶段、周围环境及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。
　　3、甲方应指定专职机械设备管理人员、专职安全员进行现场监督检查。
　　二）、乙方安全责任
　　1、乙方组织的安拆人员须持证上岗并按规定戴好安全防护用品，严格遵守安拆程序和安全操作规程，严格按照经审批的安拆专项施工方案进行作业。
　　2、乙方组织机械设备安拆、顶升加节、附着锚固作业必须在白天或照明良好的夜间进行，不得在大风（10，8MMS以上）、浓雾和雨雪天气进行作业。
　　3、乙方在安拆前应对吊具索具以及机械设备各部件进行检查，同时对辅助起重设备进行检查，确认正常后方可开始安拆。
　　4、乙方每次作业前，须对参与作业人员进行安全技术交底并签字确认，在作业条件符合的前提下，乙方对机械设备安（拆）、顶升加节（降节）、附着锚固等作业过程的安全生产负责。
　　五、违约责任
　　1、甲方未按合同约定按时支付机械设备安拆和管理费，超过日的视为违约，则按每天应付款的万分之二点五支付违约金。
　　2、乙方未按合同约定时间完成机械设备安拆、顶升加节、附着锚固及管理服务，影响工程施工进度，视为违约，须支付违约金元日，并承担实际损失。
　　3、其他约定：。
　　六、合同生效和终止
　　1、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，经双方签字并盖双方企业公章才具有法律效力，未尽事宜，双方协商解决。合同执行过程中，如发生方案变更、增项，双方以书面形式签字盖章认可后作为本合同附件，与本合同具有同等效力；
　　2、本合同在双方完成合同约定内容，费用全部结清后即告终止。
　　七、争议解决
　　本合同发生争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第种方式解决。
　　1、向工程所在地人民法院提起诉讼。
　　2、向仲裁委员会申请仲裁。
　　八、其他条款
　　1、合同签订地点：
　　2、其他约定：
　　使用单位：
　　（甲方签章）安装拆卸单位：
　　（乙方签章）代表人：
　　代表人：电话：电话：
　　年月日年月日