建筑工程施工合同

　　建筑工程施工合同
　　推荐度：
　　建筑装饰工程施工合同
　　推荐度：
　　建筑工程施工简易合同
　　推荐度：
　　建筑工程施工合同书
　　推荐度：
　　建筑工程施工合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　建筑工程施工合同（集合15篇）
　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的使用频率呈上升趋势，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家收集的建筑工程施工合同，欢迎阅读与收藏。
　　建筑工程施工合同1
　　发包方：
　　承包方：
　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目
　　1、路基长5公里，路面宽3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。
　　2、路面长5公里，路面沙化宽3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。
　　3、铺设涵洞4道，涵洞深3、5米，中标价2万元。
　　工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。
　　二、工程承包范围
　　承包范围：施工设计全部内容。
　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：（人民币）：万元。
　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
　　四、双方的权利义务：
　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。
　　2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。
　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。
　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。
　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。
　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。
　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。
　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
　　五、违约责任：
　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元天支付违约金。
　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的。，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。
　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
　　六、合同工期：
　　开工日期：年月日
　　竣工日期：年月日
　　合同工期总日历天数天。
　　七、质量标准
　　工程质量标准：合格。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十、合同生效
　　本合同双方约定签字盖章后生效。
　　发包人：（签名）
　　承包人：（签名）
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　建筑工程施工合同2
　　甲方：乙方：（以下简称甲方）现委托（以下简称乙方）承担工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：
　　一、工程概况：
　　1。工程名称：
　　2。工程地址：
　　3。工程概况：
　　二、甲乙双方的责任和义务
　　1。甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水；并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承担以下义务：按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收按时支付工程进度款
　　2。乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量；乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：场地的管道安放及布线设备的安装调试
　　三、工程时间和进度
　　1、合同签订后，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知技术人员入场。
　　2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，
　　3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方应友好协商解决。
　　四、工程及工程量的变更
　　1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，甲方必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。
　　2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。
　　五、工程验收
　　1。采用完工总验收的方式。
　　2。工程验收标准。监控图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100。
　　3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。
　　4、工程完工，乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。
　　六、系统保证及工程维护乙方提供质量保证。在工程验收合格后年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。
　　七、合同金额监控设备及安装调试费用总金额为：元（人民币：万元整）。
　　八、支付条款
　　1。本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的的工程进度款。
　　2。系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的的工程进度款。
　　3。系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其余的款项。
　　4。合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条款决算。
　　九、售后服务乙方提供年维护，年后按成本收取维护费用，响应时间24小时。
　　十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。十
　　一、违约责任
　　1。甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。
　　2。除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额的违约金。
　　3。如甲方未能按照合同条十
　　二、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。十
　　三、合同生效及其它
　　1。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效（传真件有效）。
　　2。本合同所属的附件与本合同具有同等效力。〈附设备清单〉
　　3。本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。
　　4。本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲、乙双方同意上述条款，并签字确认如下：
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同3
　　甲方：
　　乙方：
　　按照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律、法规、结合本工程具体情况，甲方将哈XX第18合同段的部分工程承包给乙方施工，经双方友好协商，达成如下协议：
　　第一条：工程概况。
　　1、工程名称：哈XX第18合同段。
　　2、建设单位：哈XX建设管理办公室
　　3、工程地点：乌拉特前旗西XX
　　4、工程内容：桥梁（下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括的所有工程细目，以及施工过程中变更增加的项目）
　　5、施工桩号：878618，880785，878395，879511，879909，880284
　　6、开、竣工日期及要求：
　　开工日期：年月日。竣工日期：年月日。具体为：年度完成桩基础，预应力空心板形成生产能力，年月日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然灾害（含地质变化），工期顺延。
　　7、乙方开工时必须进够不少于台钻机，其它配套设备、人员、均应满足工程施工要求。如果不能满足工程进度及质量方面的要求，甲方有权清退出场。
　　8、工程质量等级：优良。
　　9、工期损失金：因乙方自身原因造成的工期损失，每拖延一天罚款
　　第二条：工程承包方式及结算方法。
　　1、本工程一律不设预付款。
　　2、甲方承包给乙方施工的工程，均采用甲乙双方协商的单价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预制场，工棚等的临时征地费，工程临时用电、用水线路的架拆及工程用电、用水费用，人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险，个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，由乙方自负盈亏。
　　3、乙方所承包施工的工程，在未得到监理单位及建设单位计量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
　　4、经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后，甲乙双方均不能以任何方式或理由来改变此单价。
　　5、工程变更部分的单价，如合同中有的，套用合同清单单价，如超出合同清单之外的，按甲乙双方共同协商的单价。
　　6、工程量清单是合同的组成部分，清单数量为暂定工程数量，业主对工程数量的增减不减除乙方的合同义务，即不能作为乙方降低验收标准和调整单价的依据，也不能作为乙方拒绝施工的理由。
　　7、施工过程中，乙方施工机械车辆所需油料，在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
　　8、业主对甲方的有关工期、质量、进度、安全等方面的要求同样适用于乙方。
　　第三条：工程计量及支付办法。
　　1、乙方每月只能向甲方申请计量款一次，计量款的支付时间按甲方与建设单位签订的施工合同中相应条款执行。但因建设单位延期支付计量款，甲方作相应延期。
　　2、业主计量款只能付至甲方专用帐户上，乙方可在甲方帐户内开设内部分户。甲方支付乙方计量款时，要求乙方提供帐号，支付时采用转帐的方式进行支付。
　　3、乙方必须派专人办理计量款的支付手续，并提供其身份证复印件给甲方财务部备案。否则，甲方有权拒绝支付。
　　4、乙方申请的计量项目及工程数量，必须符合业主要求的手续，即只有合格的工程才予计量。乙方完成的项目达到验收标准后，按技术规范中符合计量规则要求的工程数量据实计量。
　　5、甲方支付乙方计量款时，以乙方实际完成工程量的80进行支付，并且要求乙方已完工程在质量、安全及文明施工方面，必须得到项目部、监理工程师及业主的认可。否则，因乙方工程质量、安全及文明施工不符合要求时，甲方有权拒绝支付乙方该月的计量款。
　　6、甲方拨付进度款时，予留20作为工程质量、安全、合同履约及文明施工保留金。全部工程完工经项目部、监理及业主验收并发放竣工验收证书，，支付至乙方实际完成工程量的95，余下5作为工程质量保留金，保留金的期限以业主规定为准。
　　7、保修期间发生的缺陷修复及费用，由乙方承担，如委托甲方修复，修复费用由甲方从乙方保留金中扣除。缺陷期满甲方得到保留金，扣除乙方承担的工程缺陷修复费用后，将余额返还给乙方。
　　8、工程量具体计量程序及支付办法详见项目部编制的《施工队工程计量及支付办法》。
　　第四条双方职责甲方职责：
　　1、负责对乙方承包工程的技术交底、图纸会审工作，并协助乙方解决工程施工中的技术问题。
　　2、乙方施工的工程质量，安全工作按照国家施工验收规范，质量验评标准，安全规范和标准以及当地有关质量、安全的规定进行指导、监督与检查，协助乙方处理好质量安全事故。
　　3、甲方有权按照公司内部的管理制度对乙方施工作业进行定期或不定期的质量、安全，文明施工，劳资等方面的检查并进行评定。根据评定结果进行奖、罚，对乙方达不到合同约定或甲方要求的，甲方在第二次警告后仍无改进者，甲方有权自行安排人员整改，其费用由乙方负责。
　　4、甲方有权对乙方财务实行监督、审查，制止不合理的财务开支，以确保工程款专款专用。
　　5、乙方承包工程的质量，进度不能满足甲方与建设单位签订的总承包合同要求时，甲方有权对乙方承包的工程量进行调整，并要求乙方对已完工程不合格部分进行整改，费用由乙方负责。
　　6、由于乙方施工质量达不到甲方要求，质量低劣且在整改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方应立即退场并无权要求支付任何附加费。
　　乙方职责：
　　1、乙方按照自主经营、独立核算、自负盈亏的原则合法经营。工程施工期间必须服从甲方的。工程管理及财务监督。
　　2、乙方进场7天内，应向甲方提交一份详细的施工进度表
　　甲方：
　　乙方：
　　日期：
　　建设单位（以下简称甲方）
　　地址：
　　邮码：
　　电话：
　　法定代表人：
　　职务：
　　拆迁户（以下简称乙方）
　　地址：
　　邮码：
　　电话：
　　法定代表人：
　　职务：
　　根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
　　第一条乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）甲方负责于年月日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在市规划管理部门批准的地区内进行迁建）平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）
　　第二条乙方应于年月日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。
　　第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
　　1、乙方自行找房周转，每人每月补助元；
　　2、由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月元；
　　3、乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
　　第四条甲方安置乙方的住房位于，共套间，层号，配有等装备。
　　第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）等人一致签同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。
　　第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用。逾期日，应按所欠款额的向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期日，应向乙方偿付元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的。由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期日，应向甲方偿付违约金元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉，乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
　　第七条其他约定：。
　　本合同自甲乙双方签之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。
　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，交市（县）房地产管理局、银行、建委、计委等单位各留存一份。
　　建设（甲方）（公章）
　　拆迁户（乙方）（公章）
　　代表人：
　　代表人：
　　年月日
　　年月日
　　建筑工程施工合同4
　　发包方（以下简称甲方）：
　　承包方（以下简称乙方）：
　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
　　一、工程概况
　　（一）工程名称：
　　（二）工程地点：
　　二、工程承包范围
　　安全维护及整改。
　　三、合同工期
　　天。
　　四、工程造价
　　工程造价为：元整
　　五、质量标准
　　5。1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
　　5。2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）
　　5。2。1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
　　5。2。2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
　　六、承包方式
　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
　　七、工程计价
　　7。1本工程计算编制原则：按省住房和城乡建设厅文件建价号《建设工程工程量清单计价规范》（，《省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第号），《省建设工程计价办法》，《省修缮定额》、《省建筑装饰装修工程量消耗标准》、《省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
　　7。2人工、材料价格的确定：人工工资按省住房和城乡建设厅文件建价号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
　　7。3具体工程量以甲方签证单为准。
　　八、工期
　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
　　8。1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨mm或mm以上（以市气象局报告为准），一次停水、停电小时以上。
　　8。2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
　　8。3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
　　8。4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
　　九、工程款的支付
　　9。1工程完工后，甲方在内向乙方支付工程预算价的。
　　9。2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的，工程保修金留结算总价的，自工程验收之日起满一年后如无质量问题天内全额返还，保修金不计利息。
　　十、违约责任
　　10。1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
　　10。2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
　　十一、安全生产和文明施工
　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
　　十二、争议的解决
　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
　　十三、其他
　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式份，甲乙双方各执份。双方签字盖章后生效。
　　甲方：
　　乙方：
　　代表人：
　　代表人：
　　日期：年月日
　　建筑工程施工合同5
　　发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）
　　经甲、乙双方协商，甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工，就此项目施工事宜，订立本协议：
　　一、工程项目内容地点：易XX家墱社区内
　　1、工程名称：室内维修装饰2工程内容：室内维修装饰，厨房，厕所墙面，天棚
　　2、承包付款方式：按乙方进场开工，预付工程款总额的30，其后按工程进度付款：余下3验收合格无质量问题一次付清。
　　二、工程价格：
　　1、厨卫墙面采用：250215；330内墙瓷片铺贴。
　　2、卫生间、厨房地砖采用：300215；300防滑地砖。
　　3、铝合金无烟灶台180元。4，内墙涂料立帮XX得丽600，23元
　　4、其他未涉项目，按市场价格甲、乙双方商定价结算。
　　三、甲方责任：、甲方负责现场施工质量监督。
　　2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的矛盾。
　　3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。
　　4、甲方负责施工中水XX供应，确保乙方施工所需水电供应。
　　5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地
　　6，若甲方更改项目，应承担一切费用。
　　四、乙方责任：
　　1、乙方保证按合同工期完工（如遇特殊原因，工期顺推）。
　　2、乙方施工必须保证质量。
　　3、乙方施工应尽量避免发生噪音，惊扰周围居民。
　　4、施工期间，乙方应保证安全施工。
　　5、乙方必须服从甲方人员管理
　　五、施工工期：自年月日起正式施工至年月日止全面完工，共计
　　六，付款方式：1，乙方进场后首付工程款总金额的30
　　2，竣工验收合格后，依据乙方决算表甲方据实结清
　　3、未列入预算，预算报价单则，按实际增加结算。
　　七，工程验收：
　　1，乙方每项工程完工后，向甲方申报竣工验收通知，三天内甲方组织人员进行验收。
　　2，验收标准以国家相关验收评定标准为依据。
　　3，因乙方原因造成不合格的，由乙方承担返工费用，工期不得顺延，由甲方原因造成，由甲方承担返工费用，工期顺延。
　　七、合同期限：
　　1、本合同双方代表签字盖章后生效，工程完工后并付清全部工程款，
　　2，合同执行期间，双方如发生争议，应协商解决，如协商无效，双方均可向仲裁部门申请仲裁。
　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决；
　　4、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
　　甲方代表签字：乙方代表签字：
　　立合同日期：年月日
　　建筑工程施工合同6
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　一、工程概况：
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程承包范围：大雄宝殿，元天王殿，元钟鼓楼，元住宿楼及食堂，元
　　二、合同价款（固定价格）
　　金额（人民币大写）：；（小写）；
　　三、工期：
　　合同工期：
　　开工日期：
　　竣工日期：
　　四。工程质量标准
　　1、乙方必须严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
　　2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
　　五。安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。
　　六、工程款支付：
　　进场付款元；
　　基础0付款元；
　　完成主体一层付款元；
　　主体完工付款元；
　　工程竣工付款元。
　　如甲方未按以上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的由甲方承担。
　　七、质保期：一年
　　保修期限执行现行的。国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束后产生的维修费由甲方承担。
　　八。合同的生效
　　合同订立时间：
　　本合同双方约定签字盖章后生效。
　　九。附则。
　　1。本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉
　　2。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
　　甲方：乙方：
　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
　　年月日
　　建筑工程施工合同7
　　发包人（甲方）：
　　承包人（乙方）：
　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
　　1、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　2、工程承包范围
　　承包范围：面积为准。
　　3、合同工期
　　开工日期：年月号
　　坯房竣工日期：年月号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）
　　竣工日期：年月号
　　合同工期总日历天数：天
　　4、工期延误：
　　因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延
　　（1）设计变更和工程量增加；
　　（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；
　　（3）不可抗力自然条件；
　　5、工程竣工：
　　乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
　　6、工程质量标准：
　　县质量检测局为准。（不包括材料质量）
　　7、合同价款
　　金额：建筑面积每平方米元建筑面积的总平方米。
　　工程预支款：万元。
　　竣工日付款：余下总金额的。
　　工程款结算：检测工程竣工日后个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。
　　8、组成合同的文件
　　（1）本合同协议书。
　　（2）标准、规范及有关技术文件。
　　（3）图纸
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　9、乙方向甲方按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　10、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前天向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
　　11、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
　　12、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
　　13、合同生效
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定后生效。
　　发包人：（签名）电话：住所：
　　承包人：（签名）电话：住所：
　　建筑工程施工合同8
　　发包人：（以下简称甲方）
　　承包人：（以下简称乙方）
　　说明：本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充；
　　第一部份协议书
　　一、工程概况
　　工程名称：拘留所迁建工程
　　工程地点：石鼔镇原知青场
　　工程规模及内容：办公楼4层，监房2层，高度16。5米，总建筑面积6849。22平方米
　　结构形式：框架
　　工程立项、规划批准文件号：高发改审函【20xx】16号
　　资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决
　　二、工程承包范围
　　承包范围：施工总承包（包括建筑及安装工程）
　　三、合同工期
　　工程合同工期总日历天数：235天。
　　拟从20xx年12月30日开始施工，至20xx年8月21日竣工完成
　　四、质量标准
　　工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准（GB5030020xx）合格以上。
　　五、合同价款
　　合同总价（大写）：；（小写）：7元。
　　项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；
　　详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
　　六、组成合同的文件
　　组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2。2款赋予的规定一致。
　　七、词语含义
　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
　　八、承包人承诺
　　承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
　　九、发包人承诺
　　发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
　　十、合同生效
　　订立合同时间：年月日
　　订立合同地点：公安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即时生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同9
　　建设单位：（以下简称甲方）
　　施工单位：（以下简称乙方）
　　按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：
　　第1条工程概况
　　1。1工程名称：甲方名下私房拆除及修建。
　　1。2工程地点：。
　　1。3承包范围：旧房拆除，新房重建。
　　1。4承包方式：包工包料。
　　1。5建设工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。
　　1。6工程质量：参照国家房屋质量有关要求。
　　1。7合同价款（人民币大写）：元每平方米（根据建筑施工完成后实际面积结算）。
　　第2条甲方工作
　　2。1开工前天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。
　　2。2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。
　　2。3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。
　　第3条乙方工作
　　3。1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划（附件一），交甲方审定。
　　3。2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3。3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。
　　3。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
　　3。5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第4条关于工期的约定
　　4。1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　4。2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
　　4。3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　4。4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工小时以上，工期相应顺延。
　　第5条关于工程质量及验收的约定
　　5。1本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　5。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
　　5。3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
　　5。4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　5。5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
　　第6条关于工程价款及结算的约定
　　6。1本合同生效后，甲方分次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后个月内根据实际情形结算。
　　本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后日内，甲方支付总计工程款的，计人民币元；
　　第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的，计人民币元；
　　第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的，计人民币元；
　　第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的，计人民币元；
　　全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的，计人民币元；
　　全部工程完成甲方试用个月内如无质量异议支付总计工程款的，实际面积的差价与此同时结算。
　　6。2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕。
　　第7条关于材料供应的约定
　　7。1本工程乙方负责采购供应的材料（附件二），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
　　7。2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　第8条有关安全生产和防火的约定
　　8。1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
　　8。2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，规范。
　　8。3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
　　第9条奖励和违约责任
　　9。1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。
　　9。2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。
　　9。3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　第10条争议或纠纷处理
　　10。1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　10。2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
　　第11条附则
　　11。1本合同正本两份，双方各执一份。
　　11。2本合同履行完成后自动终止。
　　甲方：乙方：
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同10
　　发包方（以下称甲方）：
　　承包方（以下称乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
　　第一条工程项目
　　1、工程名称：。
　　2、工程地点：。
　　3、承包方式：。
　　第二条工程期限
　　合同工期总日历天数天。
　　第三条工程价款、结算及付款方式
　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组元组（一组块电池板）。
　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。
　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
　　第四条甲乙方责任
　　1、甲方需把料运至安装现场。
　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
　　第五条安全施工
　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
　　第六条奖惩责任
　　1、如月日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW元标准进行结算。
　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20向守约方支付违约金。
　　第七条纠纷解决办法
　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
　　第八条附则
　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日
　　建筑工程施工合同11
　　甲方（业主）：
　　乙方（承包方）：柳州XX公司
　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，依法订立本合同。
　　一、工程概况
　　装饰工程施工地点：沙XX单XX402号室
　　施工内容：按预算内容所列项目施工。
　　承包方式：全包（按预算所列包括）合同总工期80天，自年月日开工至年月日竣工。
　　合同总价：82579。6元（详见预算表）。
　　二、双方工作
　　1。甲方工作
　　1。1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施，并经乙方书面确认。
　　1。2办理本工程施工所涉及的各种申请、批文等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。
　　1。3向乙方提供施工所需的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
　　2。乙方工作
　　2。1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面确认。
　　2。2乙方指派贾X为乙方驻场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
　　2。3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
　　2。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
　　2。5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　三、工期
　　1。工期延误
　　1。1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：甲方不能按约定提供开工条件。设计变更和工程量变化。甲方同意工期相应顺延的其他情况。
　　1。2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方200元。
　　1。3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元违约金。
　　四、工程价款
　　支付签订合同当天，甲方支付总款30，金额为24773。9元；总体验收合格日内，甲方支付总价款的剩余70，计57805。7元。
　　五、材料供应
　　1。甲方供应的材料、设备应有材料设备表。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异的，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。
　　2。乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。
　　六、工程变更
　　在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。
　　七、质量与验收
　　1。工程质量
　　1。1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
　　1。2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
　　2。竣工验收与保修
　　2。1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单。甲方自接到工程验收单日内验收，并在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过日的视为竣工验收已被确认。
　　2。2双方约定隐蔽工程和中间验收部位：水电。
　　2。3双方约定的保修项目内容期限为：预算所列项目保修年（水电两年）。
　　八、安全和防火
　　1。甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
　　2。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
　　九、违约责任
　　甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按照合同总价款的10向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。
　　十、合同争议解决方式
　　双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请物业管理处调解。协商或调解不成时，双方可以按以下第1中方式解决：
　　1。由市仲裁委员会仲裁；
　　2。向人民法院起诉。
　　一、其他约定无。
　　二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
　　三、组成本合同的文件包括：
　　1。本合同条款及合同附表；
　　2。施工图纸、施工预算及做法说明；
　　3。双方有关本工程洽商的其他书面协议；
　　4。补充规定。
　　四、其他
　　1。本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方签字后生效。
　　2。甲乙双方遵照本合同履行完毕，本合同即告终止。
　　业主（签名）：
　　承包方（盖章）：
　　身份证号：
　　住址：
　　委托代理人：
　　联系电话：
　　年月日
　　注册地址：
　　法定代表：
　　委托代理人：
　　联系电话：
　　年月日
　　建筑工程施工合同12
　　甲方：公司
　　乙方：
　　根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
　　一、租机范围及内容
　　甲方租用乙方钻机两台，用于，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
　　二、甲方责任
　　1。乙方进场前，做好场地的三通一平；
　　2。派为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系；
　　3。协助解决工人住宿。
　　三、乙方责任
　　1。根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔；
　　2。做好施工原始记录；
　　3。按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理；
　　4。严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理；
　　5。严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。
　　四、质量标准
　　按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
　　五、付款及结算方式
　　1。成孔按元米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。
　　2。乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机元支付预付款。
　　3。锚杆施工进度达到50时，甲方再按乙方已经完成工作量的支付进度款。
　　4。工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在个月内结清。
　　5。乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
　　6。未尽事宜，双方协商解决。
　　本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。
　　本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　年月日年月日
　　签订地点：签订地点：
　　发包方（以下简称甲方）：
　　承包方（以下简称乙方）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：
　　第一条：工程概况
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程内容：
　　第二条：承包范围
　　一、范围内
　　所有建筑物：（拆除范围详见附图）
　　二、拆迁上诉所列房屋至地坪，拆除至室外地坪为0
　　第三条：工程工期
　　一、进场日期：年月日，竣工日期：年月日
　　二、总工期为月，工程进程按甲方所动迁腾房情况，腾空一间拆除一间，为使拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物，两个月内交付乙方总拆除建筑物的，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。
　　第四条：合同价款、工程款支付及结算
　　一、方向甲方支付元。
　　二、合同签订日内，乙方向甲方交纳首期拆除工程费万元。
　　三、当工程进行到，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。
　　第五条：甲乙方工作职责
　　一、甲方责任：
　　1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。
　　2、配合乙方做好各方面协调工作。
　　3、保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。
　　4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。
　　5、负责对拆除完毕的地块进行验收。
　　二、乙方责任：
　　1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。
　　2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。
　　3、因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
　　4、编制拆除环保方案及安全施工方案，在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫，回收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。
　　第六条：违约责任
　　一、若甲方按照合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按合同规定时间完成拆除仍任务，则按每延期一天罚款5000元天。
　　第七条：安全施工
　　一、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
　　二、进场前应对机械、人员进行投保。保险费用在报价中考虑，甲方不另行支付。乙方应遵守现场的一切规章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任。最新房屋拆迁合同范本最新房屋拆迁合同范本。
　　三、发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。
　　四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排专业人员配合。
　　第八条：争议
　　甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。
　　本合同一式四份，双方各执二份，签字盖章同具法律效力。
　　本合同订立时间：年月日
　　发包方：包方：
　　地址：地址：
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　电话：电话：
　　依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
　　第一条工程概况
　　1。工程名称：
　　2。工程地点：
　　第二条承包范围：
　　第三条工程承包方式：
　　第四条合同工期
　　开工日期：
　　竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：
　　第五条工程造价、付款方式及价款调整
　　工程造价：
　　付款方式：
　　价款调整：
　　第六条工程质量及验收标准
　　1。本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
　　2。工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb5030020xx。《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb501661992。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）gb502611996。《机械设备安装工程施工及验收规范》gb502311998。《建筑电气工程施工质量验收规范》gb5030320xx。《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j51220xx。及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
　　第七条安全施工
　　1。乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
　　2。乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
　　第八条质量保修
　　1。本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养。
　　2。乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
　　3。在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10的劳务费。
　　4。保修金支付方法
　　4。1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
　　4。2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
　　4。3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
　　第九条双方的权利和义务
　　1。甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
　　2。乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
　　3。乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
　　4。乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
　　5。乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
　　第十条违约责任、索赔
　　1。甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2的违约金。
　　2。工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
　　3。工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2的违约金。
　　4。由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
　　5。工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
　　6。乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2的违约金。
　　第十一条争议的解决
　　本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
　　第十二条其他约定
　　1。本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
　　2。本合同自双方签字盖章之日起生效。
　　3。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　合同经办人：合同经办人：
　　电话：电话：
　　传真：传真：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　通讯地址：通讯地址：
　　邮政编码：邮政编码：
　　签订时间：年月日签订时间：年月日
　　协议签订地：协议签订地：
　　建筑工程施工合同13
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。
　　4、承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）
　　5、工期：天。（按甲方通知进场施工当天计，即从年月日起计）
　　6、工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。
　　7、合同工程价款（人民币大写）：
　　二、甲方工作
　　1、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。
　　2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。
　　3、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。
　　4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。
　　5、如需要拆改建筑物结构或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与装修之间的具体问题。
　　三、乙方工作
　　1、参加甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度计划，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。
　　2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。
　　4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。
　　5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　7、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工安全教育。
　　8、进场人员必须备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。
　　9、乙方必须做好施工安全措施，施工安全乙方负责，甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。
　　四、关于工期的约定
　　1、因一方责任，影响工期，一切责任由责任方负责。
　　2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。
　　3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。
　　4、因设计变更或非乙方原因造成的。停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
　　五、关于工程质量及验收的约定
　　1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期一年。
　　2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
　　3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。
　　六、关于工程价款及结算的约定
　　1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。
　　2、在预算项目内有发生施工完成才结算，没有做的项目不结算。
　　3、增加的工程项目按甲方签认计算。
　　4、工程款的支付方式：
　　（1）甲、乙双方签订合同后，甲方支付工程款。
　　（2）乙方吊顶、水、线管布线完工，甲方支付工程款。
　　（3）乙方木工和泥工基本完工、漆工进场，甲方支付工程款。
　　（4）余款在工程完工通过验收，在双方确定结算后天内，甲方支付5工程款。
　　5、本工程项目的增减约定
　　工程所发生的在预算项目之外的工程项目，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。
　　七、有关材料供应的约定
　　1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场，如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。
　　2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进行检验。
　　八、有关安全生产和防火的约定
　　1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
　　2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。
　　九、违约责任、争议或纠纷处理
　　1、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。
　　十、附则
　　1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。
　　2、本合同正、副文本各两份，双方各执二份，具同等效力。
　　3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。
　　甲方（签字）：
　　乙方（签字）：
　　年月日
　　建筑工程施工合同14
　　甲方（发包方）：
　　乙方（承包方）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。
　　一。工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地址：公园道西侧
　　3、结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万，共计约20万。
　　4、合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。
　　5、施工场地条件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。
　　6、工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。
　　7、工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。
　　二。承包范围及承包方式
　　1、工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限：
　　a、基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。
　　b、电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。
　　2、甲方要求：本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。
　　三。付款方式
　　乙方收到工程款同时提供正式收款发票。
　　1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80，如果甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。
　　2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95。
　　3、剩余工程结算款的5作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80，满三年后28日内一次性付清。
　　4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。
　　四。结算方法：
　　1、工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。
　　2、执行20xx年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。
　　3、甲方直接分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2的配合费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2配合费，分包工程税收由分包方承担。
　　4、采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。
　　五。工程设计变更
　　1、工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划（或变更）范畴的工作内容，必须按计划（或变更）要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。
　　2、设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整（如果属于减项则调减工程价款）。
　　六。材料进场要求及计价
　　1、及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团
　　2、指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。
　　3、进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。
　　七。工程管理
　　1、甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。
　　2、乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。
　　3、乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。
　　4、工程竣工后（以质监站验收日期为准）90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。
　　5、乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算（材料价格调整执行第四条款第二条），由乙方承担全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。
　　6、存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。
　　7、为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。
　　八。违约责任
　　1、因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。
　　2、因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。
　　3、乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。
　　4、如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。
　　5、乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。
　　九。双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。
　　十。此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。（本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废）甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工，如果不开工甲方无条件退还乙方保证金（人民币：贰佰万元整），如果保证金未能在进场15日内（即6月30日）退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日开始。
　　十一本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。
　　十二。未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。
　　十三。本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建筑工程施工合同15
　　甲方：
　　乙方：
　　甲方为了发展村级公益事业，加快村级环境面貌提升进度，计划通过一事一议项目硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过，甲乙双方达成协议如下：
　　一、施工范围：村村内主街道硬化米，路宽米，合计平米；水泥厚度厘米。
　　二、完工及验收日期：合同签订之日起个月内完工，完工后个工作日内由甲方按合同约定进行验收。
　　三、合同金额：承包总价款元、款计（大写）。
　　四、付款方式：完工后日内由甲方负责验收，验收合格后立即清算工程款；本着互相尊重的原则，甲方在经济条件充裕的情况下可提前支付乙方部分工程款，待工程完结后出示相关付款手续办理工程款结清事项。
　　五、权利和义务：甲方有义务为乙方施工提供便利，并解决可能出现的村民纠纷，如乙方正常施工遭受村民拦阻，且甲方未尽调解义务造成的施工延期，乙方不负担任何赔偿责任，并有权力向甲方追讨误工费用。
　　六、违约责任：乙方如果无正当理由超期完工，每天支付元赔偿金；乙方超期个月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担任何施工费用。
　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起立即生效！
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日