分包合同

　　劳务分包合同
　　推荐度：
　　工程分包合同
　　推荐度：
　　土建分包合同
　　推荐度：
　　工程劳务分包合同
　　推荐度：
　　拆除工程分包合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　实用的分包合同汇编五篇
　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的分包合同5篇，希望对大家有所帮助。
　　分包合同篇1
　　承包人：
　　分包人：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于与承包人已经签订施工总承包合同，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
　　一、分包工程概况
　　分包工程名称：
　　分包工程地点：
　　分包工程承包范围：
　　二、分包合同价款
　　金额：大写：人民币元，
　　小写：元。
　　三、工期
　　开工日期：本分包工程定于年月日开工；
　　竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；
　　合同工期总日历天数为：天。
　　四、工程质量标准
　　本分包工程质量标准双方约定为：
　　五、组成分包合同的文件包括：
　　1、本合同协议书；
　　2、中标通知书；
　　3、分包人的报价书；
　　4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
　　5、本合同专用条款；
　　6、本合同通用条款；
　　7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
　　8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
　　六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
　　七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程，并在质量保修期内承担保修责任。
　　八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。
　　九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
　　十、合同的生效
　　合同订立时间：年月日；
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定后生效。
　　承包人：分包人：
　　住所：
　　分包合同篇2
　　甲方（承包人）：
　　乙方（劳务分包人）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
　　1。1工程名称：
　　1。2工程地点：
　　1。3分包范围：
　　1。4承包方式：。
　　2、合同价款
　　2。1工程合同价款：（大写）人民币元，（小写）人民币元。
　　2。2合同价款的计价方法：。
　　2。3结算方式：
　　3、分包工作期限
　　开工日期：年月日
　　竣工日期：年月日
　　总日历天数为：天
　　4、质量标准
　　工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
　　5、甲方代表：
　　6、乙方代表：
　　7、工程承包人义务
　　7。1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
　　7。2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。
　　7。3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
　　7。4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
　　7。5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
　　7。6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　8、劳务分包人义务
　　8。1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　8。2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
　　8。3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
　　8。4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
　　8。5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　8。6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
　　8。7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
　　8。8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
　　8。9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
　　8。10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
　　9、质量检查与验收
　　9。1分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。
　　9。2分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，
　　分包人应承担违约责任。
　　10、合同价款与支付
　　10。1分包人按时完成分包工程并通过验收后，分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工
　　结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待承包人收到建设单位支付的工程结算款后10日内，承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人。
　　11、质量保修
　　11。1分包人按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内，甲方按结算总价的。预留质量保修金。保修期满无质量问题的，退还预留的质量保修金。
　　12、分包合同解除与撤场
　　12。1分包人应严格按照分包合同约定和承包人的要求施工。如分包人的施工进度和施工质
　　量明显不能满足分包合同和承包人要求，承包人有权要求分包人采取整改措施和加快施工进度。分包人应无条件的采取各种措施满足承包人要求。如分包人在收到承包人通知后5日内仍不能满足承包人要求，承包人有权解除分包合同并要求分包人撤场。分包人在收到承包人要求撤场的通知后应在5日内无条件撤出分包工程施工场地，并妥善保护施工现场的所有承包人财产和已完工程。分包人应承担因此给承包人造成的所有损失。
　　12。2对于分包人在施工过程中搭建的临时设施，如承包人要求拆除，分包人应按承包人要
　　求拆除，并将施工场地清理干净直至令承包人满意。
　　13、违约责任
　　13。1当发生下列情况之一时，视为分包人违约。分包人应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。
　　13。1。1因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；
　　13。1。2因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准的；
　　13。1。3分包人将其承包的分包工程转包或再分包的；
　　13。1。4分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
　　14、分包合同生效与终止
　　分包合同自双方签字盖章之日起生效，并在分包工程竣工交付、双方签订分包工程保修合同、承包人付清分包工程结算尾款后终止。
　　15、合同份数
　　本合同正本两份，具有同等法律效力，由承包人分包人分别保存一份。副本份，由承包人、分包人各执份。
　　工程承包单位（盖章）：
　　地址：
　　劳务分包单位（盖章）：
　　地址：
　　法定代表人：
　　电话：
　　开户银行：
　　帐号：
　　邮政编码：
　　委托代理人：
　　电话：
　　开户银行：
　　帐号：
　　邮政编码：
　　合同签定时间：
　　年月日
　　分包合同篇3
　　甲方：
　　乙方：
　　经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》（GF199990201），及国家建筑安装工程有关建筑市场劳务承包管理规定，为了明确双方的权利和义务，特制定本合同。
　　一、工程名称：
　　1、工程地点：重庆市沙坪区赢丹金星小区安居工程（两栋小区安居高层）
　　2、工程概况：约平方米（以实际建筑面积为准）。
　　3、年日进场（以甲方通知开工日期为准）。
　　4、承包形式：劳务合同，土建劳务用工。
　　二、承包内容：
　　1、主体泥作工程：砖砌体砌筑，砂浆试件制作，内外装饰，地面（包括公共部地砖，二次结构构造柱门窗过梁的浇筑）。屋面及散水等所有土建泥作项目（含泥水作业所有机具，搅拌机、砂浆机、手推车、铁铲、灰桶、尺方等一切用品）。
　　2、砌体工程：该工程的室内外填充墙砌筑及女儿墙零星砌筑施工等。
　　3、室内抹灰：墙面抹灰（含钢材网安装拉毛等），门窗安装后的塞口抹灰等。
　　4、楼地面工程：阳台、厨房主、卫生间、室内及裙房（公用走道、楼梯间等）施工图包含的所有内容：公用部分装修的封面及地面砖、洞口补洞及抹灰（不包括外墙涂料、装饰、保温层），两栋补贴两个磨儿机。
　　5、各项工种施工完结，人走场清，负责所有楼层清理工作，扫地出门达到交房标准。
　　三、工程承包标准：
　　该工程中所有承包范围实行包干制：元（以建筑面积计算，实际完成工程量，由乙方配合甲方结算，最后以甲、乙双方的结算数据为准，原则上不产生计时工。如因特殊原因经甲方提前认可，计工按元工日，小工按元工日结算）。
　　四、按建筑面积如下分项目支付工程月进度款：
　　1、砌体工程：元
　　2、内抹灰：元
　　3、抹灰：元
　　4、地坪：元
　　5、公用部分及屋面：元
　　6、散水：元
　　五、付款方式：
　　甲方支付乙方每日完成工程量的85进度款，在每月30日前计量，在次月15日以内支付工程量的85，整体工程初验合格支付工程款95，余款二个月内付清。
　　六、保证金：乙方自愿签约合同时向甲方缴纳工程质量保证金20万。
　　七、保证金退还：乙方在结构砖体完工后退还50，余款在内抹灰完工后全部退还。
　　八、甲方责任：。
　　1、甲方确保签订合同之日起6个月内砖工进场砌砖，否则退还保证金20万元正，并补乙方违约金6万元整。
　　2、甲方严格执行合同，工程款准时到位。
　　3、甲方提供乙方住宿、食堂、办公室、职工需用水和电。
　　4、甲方确保乙方施工需周转材料、及施工机械、提升机、机械操作工和指挥工根据设备情况由甲方配备，乙方不承担费用。
　　九、乙方责任：
　　1、乙方人员须无条件服从甲方项目经理、有关管理人员管理，遵守甲方的各项规章制度，如违规甲方的各项规章制度，罚款自行负责，并进行教育，严重者退出工地。
　　2、乙方对甲方的技术要求，图纸交底等须无条件的认真执行，严格交底要求和规范施工。
　　3、乙方对罚款：安全员、质检员提出的安全质量问题须无条件服从及时整改返工，直到满足要求为止，返工所需工料自行负责。
　　4、乙方承担自己现场机具维修。
　　5、乙方必须满足工程进度要求合理组织员工，安排好生产。
　　6、主体施工时，乙方现场管理人员不得少于2人，分别现场项目管理人员1名、施工放线人员1名。
　　7、库房管理、生活区、后勤、安全文明施工必须按照公司相关规定执行，保证现场达标，获市安全文明施工工地。
　　8、乙方必须专人管理安全生产工作，如发生在乙方承包范围内的安全事故伍仟元以下由乙方负责，伍仟元以上，除保险公司赔付以外的正常赔偿，甲方80，乙方负责20。
　　9、乙方必须做好水电、门窗、暖通、电梯等一次补烂配合工作。
　　10、乙方自行负责开水、热水，提供必要的清凉解暑药品和急救外用药品。
　　11、劳保用品，安全帽、安全带、安全绳、劳保制服等由乙方负责。
　　12、工地所需灯具、电线、插板、灯泡等用品由乙方负责。
　　十、质量要求及相应处罚：
　　1、严格遵守国家现行的施工规范及强制性规范条文进行施工。
　　2、现浇结构工程，严禁出现孔洞现象，出现一次每处罚款200元人民币，支模过程巾发生乱锯材料，发现每次罚款100200元，并负责整改达到质量要求。
　　3、主体结构工程质量必须达到市合格结构工程。
　　4、工程竣工必须达到一次性验收通知。一次验收通不过罚款1000元，两次验收通不过罚款3000元，三次验收通不过算乙方违约。
　　十一、治安管理：
　　乙方人员进场小得因任何原因发生打架、斗殴、聚众闹事、赌博、卖淫、嫖、盗窃等现象，一经发现，甲方将给予乙方300500元次罚款，情节严重者，将呈报公安机关。
　　十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同履行中如有争议可向工程所在地的人民法院和劳动促裁庭起诉。
　　十三、本合同一式叁份，甲方执一份，乙方执二份，甲乙双方签字后生效，均具有同等法律效力。
　　由图纸设计变更原因，造成建筑面积内的造价不超过1000元，不另行增减其工程单价。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　分包合同篇4
　　承包人：
　　代理人：
　　联系地址：
　　劳务分包人：
　　代理人：
　　联系地址：
　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：
　　一、总包工程概况
　　1、总包工程名称：
　　2、总包工程地点：
　　3、总包工程立项及批准文号：
　　二、劳务分包作业范围
　　（一）分包合同范围：；
　　（二）劳务分包作业范围及内容：
　　1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。
　　2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。
　　三、劳务分包作业期限
　　1、计划开始日期：年月日；
　　2、计划完工日期：年月日；
　　3、作业总日历天数为：天。
　　作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。
　　四、劳务作业质量标准
　　劳务作业质量应符合标准，并符合承包合同有关质量的约定。
　　五、劳务分包合同价格
　　签约合同价为：元（人民币），大写：元。
　　六、劳务分包人资质
　　1、资质证书编号：；
　　2、资质专业及等级：。
　　七、项目经理、施工队长及劳动力管理员
　　1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，工程建造师（项目经理）证书号。身份证号码：。委托权限：。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
　　2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务：，岗位证书号：，身份证号码：。委托权限：。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。
　　3、发包人现场劳动力管理员，上岗证号，职责为；承包人现场劳动力管理员，上岗证号，职责为。
　　4、承包人委派的。分包合同价款收取负责人为，身份证号码：，职务：，联系电话：，工程所在地住址：，家庭住址：。
　　八、承包方义务
　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
　　2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
　　3、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
　　4、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
　　九、劳务分包方义务
　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
　　3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
　　4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
　　5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；
　　6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用；
　　7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；
　　8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
　　十、安全施工
　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
　　2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险，支付保险费用；乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险，并支付保险费用；施工现场内需用的安全防护用品，由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。
　　3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
　　十一、劳务报酬
　　1、本工程采用固定劳务报酬，共计元，大写人民币元整。
　　2、劳务报酬的支付：甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。
　　3、本合同劳务报酬（依据现有施工图确定，结算时按实进行调整）。
　　4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据，乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方承担全部责任和费用，概与甲方无关。
　　十二、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：
　　1、中标通知书（如果有）；
　　2、投标函及其附录（如果有）；
　　3、专用合同条款及其附件；
　　4、通用合同条款；
　　5、技术标准和要求；
　　6、图纸；
　　7、已标价工作量清单或预算书（如果有）；
　　8、其他合同文件。
　　上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
　　十三、承诺
　　1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
　　2、劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。
　　3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
　　十四、争议
　　发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：
　　1、向仲裁委员会申请仲裁；
　　2、向所在地人民法院起诉。
　　十四、附则
　　1、合同订立时间：年月日，订立地点：。
　　2、本合同自年月日生效。
　　3、本合同一式份，具有同等法律效力，承包人执份，劳务分包人执份。
　　承包人：（公章）
　　法定代表人或者委托代理人：（签字）
　　组织机构代码：
　　地址：
　　联系电话：
　　开户银行：
　　账号：
　　劳务分包人：（公章）
　　法定代表人或者委托代理人：（签字）
　　组织机构代码：
　　地址：
　　联系电话：
　　开户银行：
　　账号：
　　分包合同篇5
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和总包单位：中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位：诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　1、工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　分包范围：
　　分包内容：
　　分包性质：包工（详见后附项目清单定价表说明）
　　2、分包工作期限
　　开始工作日期：20xx年月日；结束工作日期：20xx年月日；总日历工作天数为天
　　3、质量安全标准
　　3。1工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB5030020xx）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB5021020xx），本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》（JGJ5999）。
　　3。2质量保修：详见工程质量保修书，保修时间壹年。
　　4、分包合同
　　4。1总包合同同样适用于劳务分包。
　　4。2分包应全面了解总包的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
　　5、图纸
　　5。1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前，向劳务分包人提供图纸一套，以及与本合同工作有关的标准图一套。
　　6、项目经理
　　6。1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务：。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会，未按时参加会议的处以1000元每次罚款。
　　7、总包义务
　　组建与工程相适应的项日管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。
　　（1）向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。
　　（2）向分包提供各层水、电。
　　（3）向分包责任人进行技术交底。
　　7。3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地；
　　7。4、按时提供图纸，及时交付所供材料、设备，安全设施保证施工需要；
　　7。5、按本合同约定，向分包支付工程款；
　　7。6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　8、分包义务
　　8。1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责，织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　8。2分包根据施工组织设计总进度计划的要求，向总包上报本标段进度计划，每月23日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按总包要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经总包批准后严格实施；
　　8。3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
　　8。4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查；接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
　　8。5按总包统一规划堆放材料、机具，按总包标准化工地要求设置标牌，搞好施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　8。6保证属下人工工资的发放，不因拖欠人工工资给总包造成矛盾；因拖欠工资造成恶劣影响的，总包视情而定对分包人进行500020000元的处罚，直至解除其分包资格，无补偿清退；
　　8。7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表，配合总包完成本标段内的技术资料，配合总包办理交工验收；
　　8。8做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作，因分包责任发生损坏，分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
　　8。9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施；
　　8。10分包自行提供使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场，保证工期需要。
　　8。11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。
　　8。12分包因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付5元的违约金。
　　8。13分包自有机械设备损坏及停工损失，由分包自行承担。
　　9、材料、设备供应
　　9。1分包应在接到图纸后7天内，向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划（见附表1物资需用计划表）；经确认后，总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付；分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运，分包必须及时进行，费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求，分包应在验收时提出，总包负责处理。
　　9。2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
　　（1）总包委托分包采购的低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）需提前20天上报总包，经总包确认后方可采购。同时提供材料检验证明、合格证等一切证明
　　（2）未经总包确认，分包擅自采购的材料，一旦出现质量问题或由总包管理人员发现，将根据情节处以罚款，由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。
　　10、分包价格
　　10。1本工程的分包价格采用下列方式计算：
　　（1）固定分包单价（含管理费）设计变更；施工过程中不计算工时和工程量。
　　（2）如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。
　　11、分包工程款的支付
　　（1）合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费，每人每15天按300元执行；
　　（2）进度款支付：每月23日前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85，当工程款累计付至总价款的90时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的95，余款为工程质量保修金，在壹年质量保修期满后支付给分包。
　　12、施工变更
　　12。1施工中如发生对原工作内容进行变更，总包项目经理部（项目经理签发）提前以书面形式向分包发出变更通知（或工作联系单），并提供变更的相应图纸和说明；及时改变有关的施工时间和顺序。
　　12。2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加，相应需增加的工期；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
　　12。3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失，由分包承担，延误的工期不予顺延。
　　12。4因分包自身原因导致的工程变更，分包无权要求迫加劳务报酬。
　　13、施工验收
　　13。1分包应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕，应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格，因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时，分包应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。13。2全部工程竣工经总包验收合格，及进入质量保修期，分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。
　　14、争议
　　14。1总包和分包在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第1种方式解决争议；
　　（1）双方达成仲裁协议，向北京市仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向所管辖权的人民法院起诉。
　　14。2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
　　（1）单方违约导致合同确己无法履行，双方协议终止合同；
　　（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
　　（3）仲裁机构要求停止合同工作；
　　（4）法院要求停止合同工作。
　　15、禁止转包或再分包
　　15。1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则，分包将依法承担责任。
　　16、不可抗力
　　16。1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
　　17、合同解除
　　17。1如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，
　　17。2合同解除后，分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。
　　18、合同终止
　　18。1双方履行完合同全部义务，分包工程款支付完毕，分包向总包交付劳务作业成果，并经总包验收合格后，本合同即告终止。
　　19、合同份数
　　19。1本合同正本两份，副本2份，具有同等效力，由总包和分包各执正副本一份。
　　20、合同生效
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定当日后生效。
　　总包：（公章）
　　地址：
　　法人代表：
　　分包：（公章）
　　法人代表：
　　地址：