工程合同

　　拆除工程合同
　　推荐度：
　　电梯工程合同
　　推荐度：
　　装饰工程合同
　　推荐度：
　　工程合同
　　推荐度：
　　建设工程合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　有关工程合同锦集五篇
　　在不断进步的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编整理的工程合同5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
　　工程合同篇1
　　工程名称：
　　工程地点：
　　合同编号：
　　（由设计人编填）
　　设计证书等级：
　　发包人：
　　设计人：
　　签订日期：
　　中华人民共和国建设部
　　国家工商行政管理局监制
　　二000年三月
　　发包人：
　　设计人：
　　发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
　　第一条本合同签订依据
　　1。1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
　　1。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1。3建设工程批准文件。
　　第二条设计依据
　　2。1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
　　2。2发包人提交的基础资料
　　2。3设计人采用的主要技术标准是：
　　第三条合同文件的优先次序
　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
　　3。1合同书
　　3。2中标函（文件）
　　3。3发包人要求及委托书
　　3。4投标书
　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
　　第七条费用
　　7。1双方商定，本合同的设计费为万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
　　7。2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
　　第八条支付方式
　　8。1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20，计万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
　　8。2设计人提交设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30，计万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50，计万元，施工图完成后，发包工结清设计费，不留尾款。
　　8。3双方委托银行代付代收有关费用。
　　第九条双方责任
　　9。1发包人责任
　　9。1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
　　9。1。2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
　　9。1。3在合同履行期间，发包人要求终止或解除全同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
　　9。1。4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
　　9。1。5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
　　9。1。6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
　　9。1。7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
　　9。1。8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决。
　　9。1。9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
　　9。2设计人责任
　　9。2。1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9。1。1、9。1。2、9。1。4、9。1。5
　　规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
　　9。2。2设计合理使用年限为年。
　　9。2。3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的。设计联络工作。
　　9。2。4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的。
　　9。2。5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
　　9。2。6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
　　9。2。7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目
　　开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
　　第十条保密
　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
　　第十一条仲裁
　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
　　（一）提交仲裁委员会仲裁；
　　（二）依法向人民法院起诉。
　　第十二条合同生效及其他
　　12。1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
　　12。2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
　　12。3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
　　12。4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
　　12。5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
　　12。6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　12。7本合同双方签字盖章即生效，一式份，发包人份，设计人份。
　　12。8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
　　12。9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　12。10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
　　发包人名称：设计人名称：
　　（盖章）（盖章）
　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
　　项目经理：（签字）项目经理：（签字）
　　住所：住所：
　　邮政编码：邮政编码：
　　电话：电话：
　　传真：传真：
　　开户银行：开户银行：
　　银行帐号：银行帐号：
　　建设行政主管部门备案：鉴证意见：
　　（盖章）（盖章）
　　备案号：经办人：
　　备案日期：年月日鉴证日期：年月日
　　工程合同篇2
　　委任单位：施工单位：
　　经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程项目内容：
　　四、工程期限本工程自年月日至年月日完工。
　　五、工程造价为人民币：
　　六、付款方式
　　1。合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。
　　2。开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程量结算）
　　七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
　　八、工程施工
　　1。乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
　　2。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
　　3。施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
　　4。乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
　　5。如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
　　九、工程质量
　　1。本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
　　2。由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
　　3。由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
　　4。装饰工程质量保修一年。
　　十、工程验收
　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
　　十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
　　十二、备注
　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
　　十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
　　甲方单位（盖章）：代表人：
　　乙方单位（盖章）：代表人：
　　日期：签订合同地点：
　　工程合同篇3
　　委托方：
　　单位地址：
　　联系电话：
　　承制方：
　　单位地址：
　　联系电话：
　　本着双方互利互惠的原则，经双方友好协商，列定以下条款，希共同遵守：
　　一、双方严格遵守《网络程序版权管理条例》。
　　二、承制方必须保证制作质量，在委托方审稿期间，委托方有权要求修改。
　　三、委托方在确认功能并交付承制方制作后，不得随意更改稿件内容，如果因此而增加承制方的工作量，委托方应另付费用。
　　四、委托方负责提供与本项目有关的资料，在承制方制作过程中，委托方应尽力配合，给与方便。
　　五、双方在合同上签字后，委托方即付制作总金额的，作为预付款。其余款项在全部制作完成，并经委托方审核确定后，全部结清。
　　六、承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计（因委托方原因延误的时间除外）委托方有权按合同总额的起向承制方要求负责赔偿。
　　七、承制时间为年月日至年月日止。
　　八、本合同一式两份，双方法定代表人或指定代表人签字，即生法律效力。
　　九、发生纠纷，双方协商或到仲裁委员会仲裁。
　　十、合同金额：
　　甲方：
　　代表签字：
　　盖章：
　　日期：乙方：
　　代表签字：
　　盖章：
　　日期：
　　工程合同篇4
　　发包方（简称甲方）：
　　承包方（简称乙方）：
　　一、概况
　　1、甲方弱电工程系合法使用。
　　乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。
　　2、弱电施工地点：区（县）路号。
　　3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。
　　4、承包方式：（包工包料、清包工、部分承包）。
　　5、总价款：元，大写（人民币）：
　　其中：
　　材料费：，人工费：
　　管理费：，设计费：
　　垃圾清运费：，税金（3、41）：
　　其他费用：
　　经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
　　6、工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期天。
　　二、关于材料供应的约定：
　　1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。
　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。然后甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
　　2、乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。
　　3、乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备，均应用于本合同规定的弱电工程，非经甲方
　　同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
　　4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，然后应禁止使用。然后如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
　　三、关于工程质量及验收的约定
　　1、本工程执行建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS72：97）和智能建筑设计标准（EBD0395）的其它同类标准、质量评定验收标准。
　　2、本工程由方设计，施工方案。
　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。
　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，然后工期不变。
　　5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件四）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
　　6、工程验收
　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，然后甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，然后乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
　　7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件五《工程质量验收单》）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
　　四、有关安全生产和防火的约定
　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，然后主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
　　五、关于工程价款及结算的约定
　　1、工程款付款方式列下表：
　　付款时间付款百分比金额
　　对预算设计认可签订合同之日1000元，第二次付款时扣除
　　合同签订后开工前二至五天30元
　　施工过程中工程材料到现场或工期进度过半30元
　　竣工验收当天35元
　　竣工验收后一个月内5元
　　增加工程项目签订项目变更表后两天内100元
　　2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。
　　工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》
　　（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。
　　双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。
　　六、其它事项
　　甲方工作：
　　（1）甲方应在开工前天，向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的。设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电，钥匙等必备条件，并说明使用注意事项。
　　（2）做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。
　　（3）如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。
　　乙方工作：
　　（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
　　（2）指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。
　　（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。
　　七、违约责任
　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的支付违约金。
　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。
　　3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。
　　4、乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
　　八、纠纷处理方式
　　1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票，可向市智能建筑协会调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。
　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼
　　（将不选定的解决方式划出）
　　九、合同的变更和解除
　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款支付违约金，并办理终止合同手续。
　　施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
　　十、其它约定
　　1、
　　2、
　　3、
　　4、
　　5、
　　十一、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
　　附件（略）
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　委托代理人：法定代表人：
　　委托代理人：
　　住址：地址：
　　电话：电话：
　　邮编：邮编：
　　签订日期：年月日
　　签订地点：
　　工程合同篇5
　　购方：中国十九冶东河搬迁房一区三期项目经理部
　　供方：王道斌（王氏建材经营部）
　　购方因工程建设需要，经项目部采购邀标比选及双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，就如下事项达成一致协议定立本合同，以兹双方遵照执行。
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：德阳经济技术开发区东河搬迁房一区三期工程
　　2、工程地址：德阳市东河镇
　　二、产品明细：
　　1、供方为购方定做下列产品：
　　合同编号：2、以上数量为暂估数量，按实供数量结算。
　　三、质量标准：按照国标GBT410020xx执行。供方所供的产品必须与供方提供的样品基本一致。
　　四、供货期限：
　　双方合同签定生效后，供方在15天内发第一批货陆续组织到工地，以后
　　根据购方工程进度，购方将所需货物数量以书面形式加盖公章后提前5天通知供方，以便供方在接到购方通知后及时安排供货。
　　五、交提货方式及地点：
　　由供方负责送到东河施工工地，双方点清数量，由供方负责卸货，购方指定范小林、谢斌为收货人，联系电话13518267576、15892481518。收货人在供方送货单上签字确认，并出具有效收货凭证给供方，作为结算依据。
　　六、验收标准：
　　1、按国家陶瓷砖GBT410020xx标准及样品进行验收。
　　2、产品破损率按国标1执行，超过1的部分由供方负责补足；
　　3、因陶瓷原材料来源于天然矿物质，烧制过程复杂，允许交货产品存在合理色差。
　　4按送样品考核要求：地砖为防滑砖（象牙白），面砖为白色浅色条纹。
　　七、对产品提出异议的时间和办法：
　　1、供方产品质量必须符合国家标准，如购方发现产品质量不符合国家标准，购方应立即停止施工，并妥为保管，电话通知供方，并在三天内向供方提出书面异议。
　　2、若购方未按规定期限提出书面异议的，视为供方所供货物符合合同规定。
　　3、购方因保管、施工不善造成产品质量下降的不得提出异议。
　　4、供方在接到购方书面异议后，应在三天内负责处理。
　　5、对购方的异议，经第三方鉴定确认该批产品存在质量问题的，由供方负责调换。
　　八、结算方式及期限：
　　1、本工程无预付款。
　　2、需方分批次付款，第一次供货至15000，经材料部门核实签字后付该批货的60，第二次供货至15000，经材料部门核实签字后付该批货的60，第三次付款待工程交工验收报后，退回余货办理结算一次付清全部余款。
　　九、违约责任：
　　1、如供方未按合同规定的期限供货，严重影响到购方工程进度，经双方协商后仍不能解决时，应向购方偿付不能交货部分货款的10的。违约金。
　　2、如购方未按合同规定的期限付款，购方每延迟供方货款一天，应每日向供方偿付不能按时支付货款的10的违约金，并且供方有权顺延供货或停止供货，由此造成的一切损失由购方自行承担。
　　3、供方按本合同规定的规格、型号、颜色、数量进行生产，在安排生产后，如购方需变更合同，应取得供方同意，并赔偿由此给供方造成的一切损失。
　　十、退货补货：
　　1、如购方需要补货，购方须提前3天书面通知供方，以便供方进行排产；购方应承担小批量补货的额外费用。
　　十一、争议解决：
　　如本合同在履行过程中发生争议，由购、供双方友好协商解决；协商不成，可向法院起诉。
　　十二、其他约定：
　　本合同未尽事宜由双方协商，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　十三、合同生效、终止：
　　本合同自双方签字盖章之日起立即生效，自货款两清时自动失效。
　　本合同壹式四份，购方执三份、供方执一份，均具有同等的法律效力。
　　购方名称（章）：开户行：
　　委托代理人：
　　20年7月5日
　　供方名称（章）：
　　委托代理人：
　　20年7月5日账号：电话：开户行：账号：电话：