分包合同

　　劳务分包合同
　　推荐度：
　　工程分包合同
　　推荐度：
　　施工分包合同
　　推荐度：
　　土建分包合同
　　推荐度：
　　工程劳务分包合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　【精品】分包合同范文集锦8篇
　　现今很多公民的维权意识在不断增强，很多场合都离不了合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编整理的分包合同8篇，希望能够帮助到大家。
　　分包合同篇1
　　发包单位：（以下简称甲方）
　　承包单位：（以下简称乙方）
　　甲方委托乙方
　　法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方共同遵照履行。
　　第一条
　　工程内容
　　第二条
　　一、器材供应
　　1、乙方负责该工程中设备和器材的采购供应。
　　2、乙方所采购设备、材料均具有国家级检测报告、消防产品经营许可证、消防产品合格证书、质保书等，并在工程验收后交给甲方。
　　二、工期：20xx年月日至20xx年月日。
　　第三条甲乙双方责任
　　一、甲方提供乙方人员施工用电、施工场地等实际需要配合的事项，业主委托负责该项目的质量、安全的监督、检查和控制，乙方应予以接受和配合。
　　二、甲方按合同规定向乙方支付进度款。
　　三、乙方应配合甲方做好该项目中相关的各项工作，并处理好与其他分包之间的关系（包括工期、工序、施工程序的协调等）。
　　四、乙方应做到施工现场整洁卫生，严格执行总包有关安全生产、文明施工和各项制度（包括使用总包有关设施、遵守文明施工要求等），施工中发生的安全、治安事故均由乙方自负。器材供应和施工期限
　　五、乙方应严格按照市质监站及消防规范的技术要求，按图施工，确保工程质量。
　　六、甲方修改设计的，需与原设计单位共同签署修改通知单，并征得乙方同意，由此发生的费用，由甲方承担。
　　第四条工程造价和结算方式
　　一、工程造价：本工程造价经甲乙双方商定为RMB：。00元，
　　大写：元整。
　　二、付款方式如下：
　　1、合同签定后，预付工程总价的，计RMB：。00元；
　　2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60，，计RMB：。00元；
　　第五条工程保修
　　本工程乙方负责维修保养期自工程竣工消防验收合格之日算起为一年。
　　在保修期内由于业主原因或人为损坏和自然灾害不可抗拒原因所造成的损失费用由业主负担，乙方不承担任何责任。
　　第六条违约责任
　　一、甲方违约责任：甲方如不按合同规定期限付款，违约部分将按每日万分之三
　　计算滞纳金。
　　二、乙方违约责任：如不按合同施工，延误工期，应向甲方偿付合同总价每日万
　　分之三的滞纳金。
　　第七条备注
　　一、本合同一式肆份，甲乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
　　分包合同篇2
　　【摘要】市政工程作为城市建设中最为基础的设施工程，其质量好坏与市民的出行安全以及社会公共利益密切相关，所以提高市政工程管理工作十分重要。而提高工程管理最直接有效的做法即加强市政工程分包及合同管理工作。
　　【关键词】市政工程；工程分包；合同管理工作
　　前言
　　随着市政行业的蓬勃发展，市政设施项目的增加，但市政工程分包及合同管理工作仍存在不少缺陷。市政工程建设工期短，工程量大，对资金投入的需求量也较大，且业主对工程质量的要求也在不断提高，故需要做好一个建设项目依靠施工单位自身的能力较难实现，而对工程实行分包管理占据重要地位。而发包方与承包方为实现他们的工程建设目标以及相关的详细内容就需要签订合同，从而确定双方之间的权利义务关系。合同也将成为确定当事人在市政工程项目建设中开展相关工作的最直接标准，也是明确双方经济活动范围、平衡双方工作关系以及处理合同争议的法律根据。因此加强企业分包工作及合同管理工作至关重要。
　　1市政工程分包存在的合同问题
　　1。1分包人为不适合主体
　　依照我国现行的建设工程法律法规的相关规定，分包人为违法主体将造成分包合同无效，存在以下两种情况：没有取得建筑施工单位资质或者超越资质等级的单位或个人；没有资质的单位或个人借用有资质的建筑施工单位名义订立合同。由于分包方资质条件的缺乏，其不具有民事权利能力以及民事行为能力，将导致总包方需要承担分包合同无效的民事责任。假如出现分包工程质量、安全问题或是导致总包合同工期被耽误等问题，总包方需要向业主承担违约和赔偿的连带责任。但在具体的工程实践里，总包方由于各种原因经常在责任承担之后难以在分包人处获得真正的赔偿。
　　1。2分包合同内容、形式不符合法定要件
　　根据《建筑法》第29条第1款和《合同法》第270条之规定：“主体结构的施工必须由承包人完成”。依民法的基本原则，业主将市政工程交付给总包方进行施工，是其对总包方的各方面履行合同能力及对其资质审查之后的信任为基础，总包方在制定分包合同时有必要先得到业主的认同许可，且要能保障工程项目的主体结构建设内容由本单位施工完成。反之，就合同本身来说即属于重大违约行为，以法律角度来说虽属于一般合同行为，但其内容维法。
　　1。3违法分包
　　不仅在总承包合同协定的内容之外进行的分包属于违法分包，没有经过业主许可的分包行为也属于存在风险的违法分包。虽然在许多市政工程项目里，业主的招标文件和总包合同里都详细规范了禁止分包，然而许多总包方却忽视该点规定，一些甚至把工程项目的主体结构也分包出去。目前，我国在工程建设领域立法及监督管理等执法工作尚未完善，加上各种复杂社会因素，例如发包方法律意识、合同意识淡薄，导致承包人的违法分包行为难以查出，或者虽然被查出，由于立法执法系统的缺陷而没有受到应有的惩罚，这些无疑放任了承包方的违法行为，使得违法分包现象频发。
　　1。4转包和拆解后分包或分包人再分包行为
　　根据《建筑法》第28条之规定，可知，承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程拆解之后凭借分包的名义分别转包给他人为禁止性行为，第29条第3款规定可知，分包方将其承包的工程进行再分包也为禁止性行为。此外，《合同法》和《招标投标法》对该类行为也有相同的禁止性规定。在具体操作中，一些施工单位就连项目经理都缺乏足够的合同意识，经常为了获得额外管理费将其承包的项目转包或者拆解以后挂分包的名头转包给其他单位或个人或是分包人对工程进行再分包。某些单位看似开设了项目经理部门，却在实施具体管理工作的时候只安排一两个人进行现场监管，不负责任的行为是直接不安排监管人员，全部交给接受转包的单位进行施工与监管。这些行为无疑给工程质量带来巨大隐患：不但总包合同的工期、质量与安全很难得到保障，还经常导致总包方所承担的实际亏损远超出其获得的管理费用。
　　1。5分包合同签订格式不规范，必备条款遗漏
　　根据法律签订的正规合同是明确并约束合同双方权利义务关系的法律根据。目前，施工单位经常更重视的是合同的成功签订，却忽视对分包合同的格式以及条款等认真审查，对于合同工期、质量监督、施工安全以及竣工验收、违约责任等经常出现约定不明或是未作约定，导致分包合同无法顺利完成，例如当合同一方违约形成纠纷后，另一方因没有合同约定，而无法追究违约方的违约责任。
　　2市政工程项目分包及合同管理工作具体措施
　　2。1加强对市政工程分包合同文本的制定、分析工作管理
　　签订合同前，合同的文本形式应尽可能选择合同示范性文本。在具体操作时，由于合同格式不规范而出现经济争议的实例屡见不鲜。因此如果不是发生特殊情况，应尽量避免选择由发包方和承包方私自制定的合同文本形式，从而实际避免其制定的合同文本存在大量不平等条款和存在必备条款遗漏等现象。与此同时，还能加强行政管理部门对分包合同监督管理工作的顺利进行，便于仲裁机关以及人民法院快速解决争议，使得合同双方的合法权益得以保障。对于制定合同文本的具体内容，合同管理者一定要对工程项目的进度进行深入考察，从而使得所制定的合同有一定的预见作用，此外还要对合同做详细探讨，防止其制定的合同条款存在分歧。与此同时，要能够保证订立一个合法分包合同的各项材料完善、合同条款无遗漏、合同用语精确以及能充分预见工程分包中可能出现的不合理现象。
　　2。2完善市政工程项目分包及合同管理系统
　　加强合同管理工作，完善分包及合同管理制度至关重要。合同管理步骤十分复杂，包含合同的协商、草拟、审核、订立、责任拆分、履行监控、变更、中止、解除以及终止等，建设单位要加强本单位的合同管理工作，第一步要做的即在合同管理过程中的每个步骤都贯穿完善的管理制度形成系统，从而让合同的管理工作有依据有约束。在合同订立以后，合同管理者需要向各阶层的项目管理者以及每个工作小组的责任人完成合同交底工作，对合同的重要条款进行解释与阐明，使合同交底制度更加完善。
　　2。3对市政工程分包合同进行实时管理
　　目前，在工程进行中合同变更现象愈加频繁，而合同的变更通常会造成索赔争议，故在签订合同以后，合同管理者应加强对市政工程分包合同实施实时监管，主要体现在以下几点：（1）严格管理现场签证。在依据合同条款履行义务时，要避免提前、超量签证，尤其是在合同变更添加条款的签证要特别小心，签证一定要按照有关的合同条约来确定，能够实现互相制衡。特别不能忽视设计更改以及施工图失误，这种签证只要求签更改或者是改正的部分。（2）迅速记载、收集并清理项目有关的所有材料，审核并详细研究对合同变更内容。在具体操作时，合同变更需和索赔的提出同时完成，要业主和承包方形成统一观点之后再完成合同的变更。（3）迅速解决停工的亏损（包含因承包商原因外造成的停工亏损），合同双方应按照合同协议的期限用书面形式，根据正规步骤签字确认和停工有关的详细事项。（4）对于定额的约定应该严格遵守，没有对定额进行约定时，需按照工程具体情形或是参照同等类的定额标准与相关的规定进行弥补。
　　2。4加强相关人员法律意识
　　对于市政工程合同管理者而言，要提高法律学习能力，加强工程分包的法律风险防范意识。建设单位要不断加强所属员工尤其是各级领导、项目经理以及和经营财务等相关的工作人员的法律意识以及风险防范意识。使相关工作者能积极利用法律武器，保障施工单位的合法利益，在思想、制度以及组织上建立一道有效避免分包合同法律风险屏障。
　　3结束语
　　综上所述，合同管理作为市政工程分包工作的关键，市政工程管理的每部分工作都应该以它为中心实施，市政工程分包的合同管理工作现已是国内市政工程建设实现可持续规范发展、严格监管的关键工作。不能让市政工程分包的合同管理变成死板的格式化管理，它作为一个实时变化的工作，在进行管理时要运用合理的方案及方法，重视管理的灵活性。故，应以重点明确市政工程分包的合同管理以及深入了解其重要性为基础，在具体操作中摸索并迅速总结市政工程分包合同管理的特点，探索出新的方案，防范风险，从而使参与工程建设的每一方都主动完成工程分包合同商定的条约，以此减少市政工程建设市场的风险，维持建设市场秩序稳定，保障市政工程项目能在工期内圆满完成。
　　参考文献
　　〔1〕工程分包管理中存在的风险及应对措施〔J〕。中国招标，20xx（01）：3031。
　　〔2〕栾筱艳。试述市政工程项目中的合同管理〔J〕。企业科技与发展，20xx（06）：5759。
　　分包合同篇3
　　甲方：
　　乙方：
　　甲方现将运动LOFTY街区项目中拆除工作发包给乙方，
　　一、拆除部位：
　　1、拆除原警卫室（顶、墙、地）
　　2、拆除原警卫室东面两层建筑（顶、墙、结构柱），保留北侧墙体，北侧墙体从顶往下拆除80cm
　　3、拆除A座：
　　（1）拆除2F所有非承重墙，拆除承重墙上的面砖
　　（2）拆除卫生间地台、地砖、天花
　　（3）拆除1F公共厕所天、地、墙
　　4、拆除E座：
　　（1）拆除2F通3F过道墙砖、天花吊顶
　　（2）拆除2F公共厕所墙面砖、卫生间隔墙，淋浴房承重墙
　　（3）拆除2F所有天花吊顶（不包括房东的房间）
　　（4）拆除3F301304四间房间的室内卫生间、原结构墙面砖
　　（5）拆除3F所有房间内的天花吊顶
　　（6）拆除3F公共厕所墙面砖、卫生间隔墙
　　二、拆除协议：
　　1、在施工过程中所需要机械设备由乙方负责，甲方只提供电源。
　　2、在施工过程中安全方面严格按照上海市建筑安全生产法等有关法规执行。3、乙方工作人员进入现场后必须遵守甲方项目部规章制度，必须佩带安全帽，高空作业必须佩带安全带，不服从管理罚款200500
　　4、工期要求：晴天情况下，6个工作日内完成。
　　5、所有垃圾清运至铲车可以清运的地方，垃圾清理时必须做好现场安全维护措施。
　　6、工程款支付为拆除工作全部完成后，经由甲方验收合格并确定工程量后，一次性支付，所有工作量拆除总价共计17000（壹万柒仟元整）。
　　7、工程单价所包含费用为：a、工人进出场费b、机械费c、文明措施费d、安全措施费e、凿除人工费f、施工难度费g、误工费h、夜间加班费i、工人安全保险费j、工具费k、垃圾指定地点集中堆放，凿除墙面表面清楚费。
　　甲方签字：
　　乙方签字：
　　甲方盖章：
　　乙方盖章：
　　签订时间：
　　分包合同篇4
　　发包方（甲方）：承包方（乙方）：
　　为了明确责任，按质、按量、按时完成施工任务，依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，双方共同遵守。
　　第一条工程概括
　　1、工程名称：
　　2、工程地址：
　　3、工程内容及范围：
　　4、造价：每米施工单价按元米计算，送桩部分（空送）适当补偿（此工程桩基检测费、税金总包服务费、水电费均由甲方承担）。
　　5、质量等级：合格
　　6、工期拟定：年月日至年月日，总工期为天。
　　第二条承包方式
　　本工程采用下列第3项方式承包
　　1、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。
　　2、工作量按实际完成量计算；计算规则按定额有关说明执行。
　　3、压桩工作量按日报表签证量结算。
　　第三条付款方式
　　1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整（元）。
　　2、压桩完成时付工程总价款至：以米为节点，付施工量总价的70
　　3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。
　　第四条甲方责任
　　1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份，地下管线图一份。
　　2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，提供压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中附近居民无异议。
　　3、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩，若供桩不及时造成停工，甲方承担乙方每个台班元停工损失费。
　　4、按照城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。
　　5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延；超过三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班元。
　　6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息2付息给乙方。
　　第五条乙方责任
　　1、按合同及施工图纸与文件，及时编好施工组织设计，做好各项施工准备工作。
　　2、负责施工现场布置，指定电源、道路及材料堆放位置。
　　3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工，确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准，如期完工并及时整理好技术资料。
　　4、按照《建设工程施工现场管理规定》，加强建设工程施工现场管理文明施工，并负责安全生产，保障施工顺利进行。
　　5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。
　　第六条其他
　　1、甲方指定工地代表，乙方指定为工地代表。
　　2、本合同一式肆份，双方各执正本贰份，经甲、乙双方签字盖章后生效；全部工程量完工，价款结清后自行终止。
　　3、未尽事宜由双方另行协商解决，协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。（附：补充协议与此合同等同效律）甲方单位盖章：乙方单位盖章：
　　甲方代表签字：乙方代表签字：
　　电话：电话：
　　开户行：
　　账号：
　　合同签订日期：年月日
　　分包合同篇5
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　甲方将宜昌澳卡建材科技有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工，为搞好本工程，严把质量关，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面，为明确责任，双方平等自愿商定达成以下协议：
　　一、承包方式及范围
　　1、本工程承包方式：甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。
　　2、本工程承包范围包括：包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。另外，乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。
　　二、承包单价
　　本工程大包干单价：本工程耐磨地坪施工2。70元m2，水泥收光2。00元m2。承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。
　　三、施工工期：
　　施工期限：20xx年2月12日20xx年2月12日（为期一年）双方约定不论农忙和工地多少情况如何，乙方必须保证至少有810人到场施工，工地多时合理调配施工，不能出现缺人现象。
　　四、付款方式
　　工程进场支付每人每天四十元生活费用，施工机器油料费用0。20元m2，完工面积确认后一次性支付至施工总费用的80，余额20在20xx年春节前付至总施工费用95，5作为工程质量保证金。
　　五、质量进度要求
　　1、按照业主或总包要求施工，严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定标准”，确保工程质量达到优良标准。即：表面平整光滑、无马蜂窝及明显色差等现象。
　　2、按甲方制定的工程工期、质量、安全要求，合理安排、调剂和组织施工技术力量和生产工人。若甲方按施工组织计划需要采取24小时施工制，乙方必须组织好施工班组施工。
　　3、乙方必须保证各工种紧密配合，互相协作，搞好工种衔接配合，合理组织交叉作业，服从工地统一计划、安排，需要连续作业施工或突击施工的工作，必须按期优质完成，否则乙方承担由此引起的相关工种施工班组停工、误工损失费。
　　六、文明施工
　　1、严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利益和秩序，搞好宿舍卫生。
　　2、全部带好身份证等证件外出就业证件，不带身份证工伤事故不得报销任何费用，不准收留在逃刑事犯，不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员，违者处以罚款外，立即职退工作，不准留宿外来人员。
　　3、完工时做到工完场清，节约材料，严禁浪费。每施工完一层（段），上一施工层（段）必须清理干净。
　　七、安全生产
　　1、乙方保证组织对本班组人员经常进行安全生产技术交底，安全文明教育。
　　2、甲、乙双方应重视安全，甲方必须加强安全管理，完善安全规程制度，作好安全设防。乙方有权拒绝违章指令，有权拒绝使用不符合安全规范的材料、设备。
　　3、对违反操作规程不注意自身的安全所造成的事故，后果由乙方班组负责，项目部不承担任何责任。（具体遵守照安全合同）
　　4、非专业人员不得用工地任何机械设备，由此造成安全及损失由乙方负责。
　　5、乙方人员必须遵守工地各项规章制度，严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。班组各行其是必须协调好各工种的施工环节，不人为制造安全隐患和安全事故，切实搞好安全生产。
　　八、双方责任：
　　甲方：
　　1、提供乙方施工人员工伤保险，并承担保险费用。
　　2、提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。
　　3、协调有关工种各班组间的衔接关系、保证工地所须机器及配件。
　　4、公布工地各项管理制度，对工程进度、质量、安全、文明施工、材料等进行检查、督促。
　　5、对乙方违反各种管理制度人员，违反操作规程，违反安全生产、文明施工规定，对工程质量粗制滥造、浪费材料、没有技术且不服管理的人员，违法乱纪人员有权批评教育、按章处罚、甚至清退出场或送交有关部门处理。
　　乙方：
　　1、乙方施工人员年龄必须保证在18周岁至50周岁，身体健康，思想素质好，遵纪守法，维护甲方的形象及利益，技术工种必须是具有一定水平的熟练技工。
　　2、乙方必须严格按照施工图要求施工、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工。乙方人员进入施工现场后，必须接受甲方施工管理人员的管理和监督，服从安排，听从指挥，熟悉并遵守甲方的有关规章制度，严格按施工操作规程施工，若因乙方违规操作造成上级各主管部门对甲方进行罚款，其一切损失及费用均由乙方全部承担。
　　3、乙方负责对进入现场的施工人员进行安全教育，并严格执行安全操作规程，加强安全生产，凡未经安全教育，一律不准上岗，乙方非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备，违者后果自负。
　　4、在施工期间，由于乙方原因所造成的任何纠纷，一切责任和费用均由乙方承担，甲方只参与协调处理。
　　5、文明施工，做到场地无乱堆、乱放材料现象，对施工中清理的碎渣、包装箱、纸屑等要及时清扫，并按甲方指定的地点堆放，做到工完料净场地清。
　　6、养成良好的职业道德，节约材料。对浪费材料、乱丢、乱放者，甲方视情节轻重予以罚款。对偷盗材料者或发现偷盗隐瞒不报者，甲方将按材料实际价值10倍予以重罚。
　　7、严禁在工地打架、斗殴和赌博。凡动手打架者，不论有理无理，每人次罚款1000元，未经甲方许可，不准留宿外来人员，不得在厕所以外其他地方大小便，否则，除责令清扫外，每人罚款100元。
　　8、乙方自用劳动工具（包括小型机具、个人工具）、劳保用品、病事假补助等均由乙方自理。
　　9、乙方对上报计划所申购的材料负责，若申报浮夸造成浪费，其损失由申购人全部承担。
　　10、严禁分包或转包，如乙方擅自将所承包项目转包给他人，甲方有权解除本合同，并不向转包人履行任何支付义务，乙方负责在三日内将转包人清退出场，一切费用和责任由乙方承担，转包人每逾期一天退场，乙方向甲方支付违约金壹万元人民币，因此导致工期延误时，由乙方承担违约责任。
　　八、违约责任
　　1、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和有关人员对工程质量、进度、的安全生产、文明施工进行监督、检查、评比，不得有任何抵制的情绪、言语和行动。不得罢工闹事、打架，否则不论对错每次处以10002000元罚款，并承担一切后果和由此产生的经济损失。
　　2、乙方如不能按甲方工程进度以至影响工期，甲方有权将乙方清退出场，已完工程量按承包单价的50结算工资，如因乙方原因不能完成的工程量，甲方有权按承包单价3倍发包给其他方。如乙方提出自动退场，甲方按乙方已完成工程量的50结算给乙方。
　　3、因施工原因引起的质量不符合标准必须立即返工，直至符合约定质量标准为止，并承担由此产生的一切相关费用。
　　4、讲究文明卫生、爱护公共设施，如发现违反者，每次处以50100元罚款。
　　5、重视综合治理：严禁职工在工地打牌（包括麻将、扑克）或发生其他赌博行为，职工不得在工地打架，发生打架行为无论对错，均按每人每次处以1000元罚款。
　　6、进入施工场地必须佩戴好安全帽，否则每人次罚款20元。
　　7、乙方在保证工程量质量的前提下，应节约材料，违反者罚款50500元。
　　8、由于本工程工期紧短，并对具体约定的2月21日进场人员有具体要求，双方约定22日开工必须保证有40人进行施工，并且要求乙方及班组长必须全天候住守工地跟班管理，有事需经甲方主管施工员同意后方可离开。未经同意或未按时回工地，每次罚款100元，从承包价款中扣除。
　　9、由于乙方未按双方约定保证施工人员按时到场，按缺少人数150元人天从承包款中扣除。
　　九、工伤安全事故处理
　　1、工伤事故引起的医药事、陪护费、误工费总金额在伍千元以内（含伍千元）由乙方负责全部费用，甲方协助办理保险理赔。
　　2、工伤事故引起的医药费、陪护费、误工费总金额在伍千元以上时，属意外事故性质，由甲方与乙方各承担50；如属乙方保护不到位或由于乙方人员违章操作性质，由乙方承担60，甲方承担40。
　　3、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗机构发票和国家标准计算。
　　十、附则：
　　1、本工程一般不再签计时工，施工合同外所签的计时工按50元工日进行计算。
　　2、上述合同约定若乙方违约，因工程进度、质量、安全施工等原因造成损失，全部由乙方承担一切责任，并且甲方可以随时对乙方处罚，直至退场或中止合同。
　　3、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订，本合同的相关约定，属双方自愿商定条款。
　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
　　十一、其它：
　　乙方签订附件一《安全文明施工承诺书》书，该承诺书为双方协定条款，与本合同具同等法律效力。
　　本合同一式二份，甲乙双方各持一份，与安全合同及工地管理制度同时执行方可生效。帐目结清、款项付清失效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　分包合同篇6
　　劳务发包人：
　　劳务承包人：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　一、劳务承包工作对象及劳务内容
　　工程名称：
　　工程地点：
　　分包范围：
　　质量标准：质量评定等级为合格
　　二、工作期限
　　开始工作日期：年月日；
　　结束工作日期：年月日；
　　总日历天数为：天。
　　三、劳务价款
　　1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：
　　根据20x年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元工日，取机械费定额总价的50。
　　2、劳务价款的支付
　　（1）合同生效即支付预付款30000元；
　　（2）进度款支付：
　　每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60；
　　（3）最终支付：
　　工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95；劳务结算总价款的5作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。
　　四、合同文件及解释顺序
　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　（1）本合同；
　　（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）；
　　（3）本工程施工总承包合同；
　　（4）本工程施工专业承包合同。
　　五、图纸
　　劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前，向劳务承包人提供图纸2套。六、劳务发包人义务
　　1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；
　　2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
　　（1）在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；
　　（2）在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的。时间和质量要求；
　　（3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料；
　　（4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）；
　　（6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管；
　　3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
　　4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
　　5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；
　　6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　七、劳务承包人义务
　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；
　　3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；
　　4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
　　八、工程量及点工的确认
　　1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；
　　2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；
　　3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
　　九、争议解决
　　合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：
　　（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。
　　十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
　　十一、合同份数
　　本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。
　　十二、补充条款
　　十三、合同生效
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定签字、盖章后生效。
　　劳务发包人：（公章）劳务承包人：（公章）
　　住所：住所：
　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：
　　电话：电话：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　邮政编码：邮政编码：
　　分包合同篇7
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　甲方将古丈县罗依溪镇打拦拗移民家苑工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商，平等互利的基础上签订如下协议：
　　一工程概况
　　二承包方式：
　　包工包料（含所有辅助材料）、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。
　　三工程承包范围
　　1工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。
　　2。具体工作内容：
　　材料场内运输、装卸。
　　施工图纸中安装内容：
　　依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款（包括所有的上下水、强电、弱电预埋等）及一切配合和设计变更等工作内容。
　　所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。
　　施工规范及常规要求。
　　因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
　　成品保护、设备调试、竣工交验。
　　文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。
　　与其它工种的配合施工。
　　预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌（若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用）。
　　四施工用具管理：
　　甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。
　　乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。
　　五质量要求
　　1。按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。
　　2。乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
　　3。乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方若拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚，乙方须无条件服从。
　　六双方职责与权限
　　甲方：
　　1。甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。
　　2。切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利进行。
　　3。制定施工计划。
　　4。进行技术交底、安全交底。
　　乙方：
　　1。乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。
　　2。乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的。指挥，否则甲方有权对乙方进行处罚，乙方不得有任何异议。
　　3。乙方应保管好自己的材料，预防丢失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。
　　七合同价款
　　1。乙方承包栋楼的建筑面积约定为：每平方米为元，最终按实际工程量以实结算，工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。主体施工；一、乙方垫资施工至主体十层时，甲方按乙方承包每平方米支付乙方工程价款。二；以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的支付乙方工程价款。
　　2。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方总价的，留作为工程质量保修金。
　　4。乙方保修期按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清工程质量保修金（无利息）给乙方。
　　5。乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进行修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。
　　6。订立合同后乙方必须交万元给甲方作为合同履约保证金，乙方进场交万元工程履约保证金，主体结构至层后，甲方退还给乙方履约保证金的50，主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。
　　7。以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。
　　九安全责任
　　乙方必须安全生产，文明施工，在施工过程中出现的一切安全事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。
　　十本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程竣工后此协议作废。
　　十一未尽事宜，甲乙双方协商解决。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　分包合同篇8
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律、法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实守信原则，签订本建设工程合同，以供双方共同遵守。
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：气体管道焊接工程
　　2、工程地点：
　　3、工程内容及承包范围：管道铺设、焊接、测漏直至完工使用。
　　二、工期：
　　1、本工程从20xx年月20xx年1月20日前完工。
　　三、工程质量：
　　1、乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准施工，并甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为检查人员提供便利条件并给予积极配合。对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改，乙方自行承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。
　　2、若因乙方工程质量达不到标准或因技术素质差、劳动力不足，或因工期严重滞后，甲方有权终止合同并按比例支付部分工程价款。
　　四、安全施工：
　　1、乙方所有施工人员须按照总甲方现场安全要求佩戴安全用具。
　　2、在施工过程中发生的一切安全责任、事故，与甲方无关，由乙方承担。
　　3、乙方应按甲方的文明施工要求，进行文明施工，保护好施工现场环境。
　　五、工程承包方式、工价及付款方式：
　　1、工程承包方式：包人工、包机具、包安全。
　　2、工价及计算方式：50元米（长度计算）。
　　3、工程款的支付：
　　工程验收合格后一月内一次性付清。
　　双方责任：
　　1、甲方责任：
　　向乙方提供施工图一份。
　　现场协助
　　2、乙方责任：
　　严格按照施工图及所需图集进行施工。如不按要求施工造成损失，由乙方全部承担。
　　在施工过程中如因现场情况需改变原设计方案及施工方法，须经甲方批准后方可施工。
　　在施工中需做好作业面（带）邻近设备、建筑物、构筑物和隐藏物、通讯设备等的保护工作。施工中由此而发生的责任及费用由乙方承担。
　　自行搬运材料至施工工作面。工程竣工后必须工完场清，施工垃圾及料头、剩料清理出现场并堆放至指定地点。
　　在施工过程中应充分考虑材料的利用率，不得浪费。如发现有故意浪费现象，则在结算时根据浪费情况予以扣减。
　　六、争议：
　　双方在履行本合同期间，如发生纠纷应通过协商方式解决，若协商后仍不能解决，一方或双方须在合同签订地法院通过诉讼方式解决。
　　七、其它：
　　2、本合同双方签字盖章后生效。
　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
　　甲方：
　　乙方：