聚热点 juredian

竣工日期纠纷

问:竣工日期纠纷

律师解答:

确定竣工日期对于后续的权利主张非常重要,那么如何处理竣工日期纠纷呢?关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工验收通过,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同没有约定或者约定不明确,则适用法定原则。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定:(一)建设工程竣工验收合格的,以竣工验收之日为竣工日期;(二)承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以占有建设工程之日为竣工日期。

相关法规

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

其他人还看了:

★ 通常解除劳动合同有赔偿金么

★ 私放在押人员罪怎么量刑?

搜索建议:竣工日期纠纷  竣工日期纠纷词条  
热文

 520宾馆爆满,背后的原因是什么

今天就是520,中国人讲求吉日,不说迷信应当算一种习俗。520这就很奇怪了,它不是一个节日,流行起来甚至每到今天女孩都希望自己的伴侣能对自己有一份心意,在很多人...(展开)