电气安装合同

　　管道安装合同
　　推荐度：
　　木门安装合同
　　推荐度：
　　水电安装合同
　　推荐度：
　　监控安装合同
　　推荐度：
　　设备安装合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　电气安装合同范本（精选10篇）
　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的法律效力与日俱增，它可以保护民事法律关系。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编帮大家整理的电气安装合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
　　电气安装合同篇1
　　一、合同双方：
　　甲方：
　　乙方：
　　二、承包内容：
　　电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
　　三、合同双方的权力和义务：
　　1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
　　3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
　　4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
　　5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。
　　6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
　　7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
　　8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
　　9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
　　10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
　　10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0。10。2元m2奖励。
　　11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。
　　四、承包款结算方法：
　　乙方必须在每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
　　五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
　　六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。
　　甲方签字：
　　乙方签字：
　　xx年x月x日
　　电气安装合同篇2
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。
　　一、工程概况：
　　1。1工程名称：
　　1。2工程地址：
　　1。3工程内容：强电安装
　　二、工程承包范围及方式
　　2。1承包范围：2楼配电柜至用户电表出线的安装（包含电梯的电源安装）。
　　2。2承包方式：分包（电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装）
　　2。3机具供应：施工机具乙方自理
　　三、合同工期
　　开竣工日期：开工日期为20年月日；竣工日期为20年月日。
　　四、工程质量
　　工程质量标准：合格。
　　必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。
　　五、合同价款
　　5。1合同预算价格：材料款（148960元）、工程安装费（24000元）。
　　六、付款方式
　　乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50（除材料款），乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95（除材料款），剩余5作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。
　　七、甲方责任
　　7。1甲方满足施工用电量的需求。
　　7。2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
　　7。3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
　　7。4甲方负责对乙方的安全施工教育。
　　八、乙方责任
　　8。1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
　　8。2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。
　　8。3乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。
　　8。4乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。
　　8。5乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。
　　8。6乙方应严格遵守甲方的规章制度，服从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。
　　8。7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。
　　九、违约责任
　　9。1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
　　9。2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
　　9。3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。
　　9。4甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
　　9。5乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
　　十、合同纠纷的解决方式
　　甲乙双方进行协商调解。
　　十一、合同份数及生效日期
　　本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两分，发包人、承包人各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。
　　甲方代表：（章）
　　乙方代表：（章）
　　20年月日
　　电气安装合同篇3
　　设单位：（简称甲方）
　　地址：
　　施工单位：（简称乙方）
　　地址：
　　兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，电气安装施工合同。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
　　第一条：工程地点
　　第二条：工程内容
　　第三条：承包方式
　　第四条：工程价款及调整
　　1。工程价款
　　2。发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
　　（1）甲方代表确认的工程量增减；
　　（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
　　（3）工程造价管理部门公布的价格调整；
　　（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
　　（5）合同条款以外得其他增减或调整；
　　第五条：付款方式
　　第六条：合同工期
　　1。双方商定总工期为天。
　　开工日期：xx年x月x日
　　竣工日期：xx年x月x日
　　2。如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
　　（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，
　　（2）工程量变化和设计变更；
　　（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停
　　（4）工程款未按时支付；
　　（5）不可抗力（如地震台风火灾等）
　　3。由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
　　4。乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2。
　　第七条：工程质量要求：
　　第八条：材料设备：
　　提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；
　　（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
　　（3）按时支付工程款项；
　　（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；
　　（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；
　　（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；
　　（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；
　　（8）组织工程竣工验收工作。
　　2。乙方：
　　（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；
　　（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；
　　（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；
　　（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；
　　（5）参加工程竣工验收工作。
　　第十条：保修
　　保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。
　　第十一条：工程停建或缓建：
　　1。因政策调整，人力不可抗力及甲，乙双方之外原因导致工程停缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
　　2。工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
　　3。已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
　　第十二条：其它
　　1。如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
　　2。工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
　　第十三条：合同生效与终止
　　本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
　　电气安装合同篇4
　　甲方：
　　乙方：
　　经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议：
　　一、工程名称，地点，承包范围
　　1、工程名称：盛捷公寓
　　2、工程地点：卢湾区，济南路8号
　　3、标准层施工：二幢计51层
　　4、工程内容：弱电配管工程
　　5、工程承包单价：每层捌仟元正
　　6、工程承包总价：肆拾万捌仟元正
　　二、工程质量：
　　工程质量必须符合国家施工验收规范。
　　三、材料供应
　　1、在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。（人工单价为每天120元计）
　　2、甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。（人工单价为每天120元计）
　　3、乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。
　　四、施工现场的安全
　　1、乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。
　　2、乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发生的安全事故，由乙方自己负责。
　　五、付款方式
　　1、乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。
　　2、余款按实际工程量于春节前结清。
　　六、设计图纸和技术资料
　　甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。
　　七、其它
　　1、属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。（人工单价为每天120元计）
　　2、如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。
　　3、如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。
　　本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　电气安装合同篇5
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
　　四、承包范围及合同价款：
　　（一）电气部分。
　　1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。
　　2、公共部分（地下室、楼梯间）的照明工程。
　　3、所有弱（火灾报警系统）电线管、孔、洞的预留预埋。
　　4、防雷接地工工程。
　　5、安全文明施工。
　　（二）合同价款。
　　本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
　　五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
　　六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ5999安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
　　七、质量验收程序：
　　1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
　　2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
　　3、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
　　4、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
　　八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
　　九、本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。
　　十、本合同第四（二）条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
　　十一、本合同第四（二）条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。
　　十二、付款办法：
　　1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。
　　2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后的工作量，向乙方支付当月完成工作量的45。甲方在付款时扣除当月乙方借款和因故罚款。
　　3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方向乙方支付到承包应得人工费总额的70。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
　　4、乙方剩余部分的施工人工费，在通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程最终未通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总人工费的80收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3的保修金外付清余款。
　　5乙方在每月领取生活费和人工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。
　　十三、保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度。待乙方承包的工程竣工验收备案后，预留3的工程保修金，保修期限为年，如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。保修金不计利息。
　　十四、限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。
　　十五、甲方的责任和义务：
　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包人工费。
　　十六、乙方的责任和义务：
　　1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
　　2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
　　3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的。安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
　　4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
　　5、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。
　　6、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
　　7、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境卫生，保持现场整洁文明和生活区干净舒适。
　　8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
　　十七、违约责任。
　　（一）有下列情况之一，均属乙方违约：
　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的。
　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的。
　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的。
　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者。
　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失和中止合同等处罚。
　　（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
　　1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。
　　2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
　　十八、其他：
　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴整齐。
　　2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
　　十九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　电气安装合同篇6
　　甲方：
　　乙方：
　　签订地点：
　　签订日期：
　　建设工程（电气）分项工程施工合同
　　甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
　　一、工程概况及承包内容和价格：
　　1。1工程名称：
　　1。2工程地点：
　　1。3工程结构：建筑面积约M2。（以实际面积为准）
　　1。4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。
　　动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。
　　弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
　　1。5承包价格：
　　18元m2（不含临电）18。5元m2（含临电）（按建筑面积计算）。
　　1。6承包方式：
　　包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工
　　1。7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
　　2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。
　　二、合同双方的权利和义务：
　　1、甲方负责主材料供应。
　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。
　　3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
　　4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。
　　5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。
　　6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
　　三、工期：
　　按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。
　　四、甲方责任：
　　1。对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。
　　2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。
　　3。按工程进度向乙方拨付工程款。
　　4。监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。
　　5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。
　　6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。
　　五、乙方责任：
　　1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。
　　2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。
　　3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行。
　　4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。
　　5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。
　　6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。
　　7。乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。
　　8。甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。
　　9。乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。
　　10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。
　　11。乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
　　12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。
　　六、违约责任：
　　1。乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。
　　2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60结算。
　　3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量60的工程款。
　　4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。
　　七、施工质量
　　1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；
　　2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。
　　3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。
　　4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。
　　甲方代表：（章）
　　乙方代表：（章）
　　xx年x月x日
　　xx年x月x日
　　电气安装合同篇7
　　甲方：
　　乙方：
　　经双方友好协商，甲方将延安市丰泽园小区2、3商住楼的电气安装工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。
　　一、工程概况：
　　工程名称：延安市丰泽园小区2、3商住楼
　　工程地点：延安市农科所
　　工程情况：延安市丰泽园小区2、3商住楼总建筑面积为18194。8m2；其中2楼建筑面积为9097。4m，3商住楼建筑面积为9097。4m。2、3商住楼层数均为地下一层、地上151层；主体结构形式为框架剪力墙结构。
　　二、承包范围及方式：
　　1。承包内容：本工程外墙皮外2。0m范围内图纸中所有电气工程（不包括电视、电话。但包括消防、通风、可视对讲及供热系统线管的敷设，并须将电气接至消防、通风、可视对讲及供热系统第一配电柜或箱）的配管、穿线、电器设备及灯具的安装；施工现场临时用电工程的敷设、安装、检修；施工电器的维修；电气材料的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、安装、调试、场内全部水平垂直运输、剩余材料的回收、归库等全部人工费。
　　2。承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包治安保卫。
　　3。电气安装工程的材料水平运输（从库房至施工地点）、材料的垂直运输（现场有塔吊）、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的两次人工运输）、每个施工段完工后的现场清理工作、施工剩余材料清理、回收、现场文明施工（包括配合甲方等上级检查单位的各种验收）等电气安装工程内（但不局限于上述工作范围）的一切工作内容。
　　4。无论本工程单体中电气安装工程的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。
　　5。合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。
　　6。除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。
　　三、施工工期及工人进场时间：
　　本工程工人自2010年5月日进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
　　四、承包单价：
　　1。质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在电气安装工包干范围内。
　　2。计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程电气安装工程基价按12元m2，（建筑面积）（建筑面积按照2006年陕西省建筑工程消耗量定额计算）安全必须达到甲方之要求即安全奖按0。5元m2；文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按0。5元m2；进度（含阶段计划、总工期）必须达到甲方之要求即进度奖按0。5元m2；服从甲方指令按0。5元m2，；服从生活区管理要求按0。5元m2；以及质量必须达到且通过合格工程验收即质量奖按0。5元m2。安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求。合计价格为：15元m2。（设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中，不再另行计价）。
　　3。质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可（验收通过）。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用（即按乙方完成工程量70计算所得给予结算）。
　　4。结算工程量，按图纸及2006年陕西省建筑工程消耗量定额计算建筑面积，按实结算。本合同双方约定所有m2均指建筑面积。
　　五、双方职责、义务及权利：
　　（1）甲方
　　1。提供必要的安全设施、生产设施（零星工具由乙方自己负责）及一间临时宿舍。
　　2。负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。
　　3。编制施工进度计划，提供电气安装图纸一套及轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
　　4。按工程进度做好材料供应工作。
　　5。项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。
　　6。有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，直接在乙方每月工资中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
　　（2）乙方
　　1。组织年龄在2045岁之间，具用电工上岗证、身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁无电工上岗证、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
　　2。严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。
　　3。必须严格遵守甲方各项规章制度，严禁偷盗现象，一经发现，如若查实，甲方将按偷盗材料价格的两倍进行处罚。
　　4。按施工预算到仓库领料。如施工中浪费，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除。
　　5。必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽。
　　6。因电气安装工程造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。
　　7。垂直、水平运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输。
　　8。乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系。
　　六、质量要求：
　　1。本工程的质量指标必须为合格，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。
　　2。质量考核分阶段，同时由甲方实行不定期抽查。如遇有哪个分部、分项工程不能实现阶段合格目标，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。
　　3。管线敷设错误由乙方自行处理，每栋楼不的多于10处，超出部分按每处200元进行处罚。管线敷设错误每栋楼超出30处时，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。
　　七、材料节约及工具使用：
　　1。乙方在施工中必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担。
　　2。乙方应及时按照甲方要求的时间提交施工材料进场计划，对于施工过程中的浪费现象，甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。
　　八、安全生产与宿舍区文明：
　　按乙方与甲方所签安全生产责任制及条例执行。
　　九、付款方式：
　　1。乙方自带一个月生活费，次月开始每月20日结算上月工资，按完成工程量的80付款；总工程款的80在竣工验收后一个月内支付，（办理结算后一个月内，甲方支付至结算总额的80），剩余20在工程法定保修期满一个月内返还，乙方领取工资时，必须向甲方提供工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款。
　　2。乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约。
　　3。当地政府各部门规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。
　　十、其它：
　　1。甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。
　　2。社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。
　　3。如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方因主动提出签证并补充合同，如没有相应的补充说明结帐按本合同计算。
　　4。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，工程完工、余款付清后自动失效。
　　5。未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　电气安装合同篇8
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就滨江大道广告位用电安装事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。
　　一、甲方承诺乙方，全面负责材料安装，调试，验收工作。（包括电缆线米、电表、开关等）
　　二、安装材料时甲方必须根据国家用电标准，进行安装施工。
　　三、甲方承诺乙方全权负责包工、包料事宜，并在月日安装完毕。
　　四、甲方保证安装验收合格以后，负责以后的一切维护、维修工作。
　　五、甲方在安装调试的过程中，必须严格按照国家电力施工标准进行施工作业，施工期间的安全由甲方全权负责。
　　付款方式
　　六、乙方承诺甲方一旦验收合格以后将一次性全额付款。
　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲乙双方签章后生效
　　甲方：
　　乙方：
　　电话：
　　电话：
　　通讯地址：
　　通讯地址：
　　签约代表：
　　签约代表：
　　签约日期：
　　签约日期：
　　电气安装合同篇9
　　甲方：
　　乙方：
　　甲方委托乙方安装施工：2630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。
　　一、工程项目：
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。
　　4、工程所用的主材及厂家：
　　1）安装一台YBM1263010kVA欧式箱变广东XX变压器有限公司。
　　2）安装一台FZW28分界真空负荷开关珠海XX有限公司
　　3）敷设高压电缆YJV223150mm2广州市XXXX实业有限公司。
　　4）安装欧变基础一个。
　　二、原始资料：
　　甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。
　　三、施工图纸：
　　乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质的设计院设计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。
　　四、合同价款：
　　甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币）：XX0元（人民币大写：XX元整）总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。
　　五、付款方式：
　　第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含税人民币）：XX00元（人民币大写：XX元整）。
　　第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含税人民币）：XX元（人民币大写：XXXX元整）。
　　第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民币）：XX元（人民币大写：XX元整）
　　备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行帐户名：XX），如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX（电话：XX）电话确认。
　　六、市政报建
　　1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。
　　2、本工程所报建的费用由乙方承担。
　　七、施工地代表人：
　　甲方：联系电话：
　　乙方：联系电话：
　　八、施工工期：
　　1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。
　　2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。
　　3、工程开工工期：乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。
　　4、工期：施工工程工期为
　　5、如遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。
　　（1）甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料：营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图（标明变配电房位置及负荷分布情况）、高压电气设计资质证明（设计单位及客户盖章确认）、高压电气施工单位的《承装（修）电力设施许可证》（施工单位及客户盖章确认）。
　　（2）甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。
　　（3）甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。
　　（4）甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
　　（5）甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。
　　（6）人力不可抗拒的因素而延误工期。
　　（7）与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。
　　（8）与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。
　　（9）因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。
　　（10）其他因甲方责任引起的工期延误。
　　九、工程质量：
　　乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。
　　十、工程变更：
　　任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。
　　十一、成品保管：
　　1、设备材料进场后，乙方通知甲方签收设备材料收货单。
　　2、设备材料安装好后，由甲方负责保管（即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失）。
　　十二、工程竣工：
　　1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料（包括竣工报验表和工程竣工图纸）及工程移交证明书。
　　2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收，或未经竣工验收，甲方擅自使用分段工程，视为建设工程已经竣工并通过验收。
　　3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。
　　4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时，鉴定时间不列入施工工期。
　　十三、工程施工完毕后：
　　1、工程施工完毕后（具备通电条件），因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期（有效期为半年），则重做试验费用由甲方自行承担。
　　2、工程施工完毕后（具备通电条件），因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。
　　3、工程施工完毕后（具备通电条件），因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的，甲方有权扣除乙方20的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。
　　十四、工程保修：
　　工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。
　　十五、违约及违约处理：
　　1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。
　　2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方（此罚扣最高不能总工程款百分之十）。
　　3、若因乙方原因，致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的工期延误由甲方承担。
　　十六、责任：
　　1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担；所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关，乙方自行解决。
　　十七、合同补充：
　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
　　2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件（包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等）均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。
　　十八、争议管辖：
　　凡属有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。
　　十九、合同份数：
　　本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同，签定当天起生效。
　　二十、合同的生效与终止：
　　自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　电气安装合同篇10
　　建设单位：（甲方）
　　施工单位：（乙方）
　　签定地点：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守。
　　第一条：工程项目
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　第二条：承包范围和内容
　　一、承包范围：
　　二、承包内容：
　　1、搭设脚手架（满堂红）。
　　2、上部制作安装。
　　3、加强焊接。
　　4、下料，组对，焊接。
　　5、骨架下料，组对，焊接。
　　6、除锈、喷漆。
　　7、内部聚乙烯衬板安装。
　　第三条：承包方式、工程造价及结算方式
　　一、本工程所用全部主材由甲方负责，乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料（氧气、乙炔、电焊条等），甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。
　　二、乙方施工所用的机械设备自备，费用自理。
　　三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。
　　四、本工程按项目一一制作安装总造价：依据造价公司最终评审造价为准。
　　五、付款方式：施工单位进入现场开始施工时付万元。
　　六、工程质保期为两年，质保金为合同总价款，质保期内出现质量问题，乙方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金，利息由乙方自行承但。
　　第四条：施工准备：
　　一、发包方：
　　1、施工中发生的设计变更，由甲方负责提供变更手续，并备齐施工所用的全部主材。
　　2、组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作，并保证按期开工。
　　3、配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。
　　4、防腐底漆、油漆由甲方购买。
　　二、承包方：
　　1、负责编制施工组织设计，按甲方要求制定工期及相关措施。
　　2、组织人员、设备、机械等进入施工现场。
　　3、乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决，费用乙方自行承担，乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。
　　4、乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。
　　第五条：工程期限
　　一、开工时间20年月日
　　二、竣工时间20年月日
　　三、本合同工期总日历天数0天
　　四、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
　　1、不属包干系数范围内的重工程量变更，使施工工程量增加。
　　2、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。
　　第六条：施工质量及安全施工
　　一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导，严格执行《电力建设施工及验收规范》。
　　二、施工中要确保工程质量，达到优质工程施工标准。
　　三、乙方在施工中必须遵守下列规定：
　　1、乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。
　　2、乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题，及时向甲方反映，共同解决。
　　3、乙方进现场前，应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定，施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度，按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工，不得野蛮施工，施工中发生一切设备损坏和人身伤亡，其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。
　　第七条：材料的供应及验收
　　一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外，材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点，必要时应梆材质复检，复检合格后方可使用。
　　二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划，并标明所用材料的使用部位、材质、规格、数量（以便施工）。
　　第八条：施工与设计变更
　　一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件，乙方按修改或变更的文件施工。
　　第九条：工程验收
　　工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。
　　第十条：违约责任
　　乙方责任：
　　一、若乙方工程质量验收不合格，按结算款的处以罚款，并负责返修达到合同约定的质量标准。
　　二、若乙方原因工程不能按期完工，乙方承担违约责任，工期每延误一天按结算款的处以罚款。
　　甲方责任：
　　一、未按合同的规定履行自己应负的责任，工期得以顺延并承担由此造成的损失。
　　二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时，导致工程不能正常进行而延误工期，其责任由甲方负责。
　　第十一条：合纠纷解决
　　合同发生纠纷，应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。
　　第十二条：附则
　　一、本合同一式四份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。
　　二、本合同自双方代表签定，加盖公章或合同专用章即生效，合同保修期满，结清工程款后终止。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日