建筑安装工程施工合同

　　建筑安装劳务合同
　　推荐度：
　　建筑安装工程承包合同
　　推荐度：
　　工程施工合同
　　推荐度：
　　工程施工的合同
　　推荐度：
　　建筑安装工程承包合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　建筑安装工程施工合同范本（精选10篇）
　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编精心整理的建筑安装工程施工合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
　　建筑安装工程施工合同篇1
　　甲方：
　　身份证号：（含身份证复印件）
　　乙方：
　　身份证号：（含身份证复印件）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程名称：
　　工程地点：
　　二、工程承包范围
　　承包范围：
　　三、材料
　　甲方提供所有材料和相关附件如《电焊条，切割片，膨胀螺丝栓，喷漆所用的漆和稀料，喷漆架子，喷漆场地
　　四、安装工具
　　乙方自己携带安装工具如（管道套丝机，电钻，扳手，喷漆，除锈设备）
　　五、住宿费用
　　1、甲方要向乙方提供住宿房屋，床，和在施工之中的水电费用。
　　2、在每村开工前甲方要向乙方先付生活费用，工程结账后，甲方在乙方劳务费中扣除。
　　六、施工材料
　　甲方负责材料，乙方负责施工和安装，如果因甲方材料出现的问题，有甲方自行承担，与乙方无关，甲方承担每户整改费用。施工范围每户一表，不得上楼。
　　七、加工，安装费用
　　加工，安装费用每户元付给乙方。
　　八、工程款支付，和验收时间
　　双方约定的工程款支付，和验收时间，乙方施工安装完一村后甲方在工作日内支付乙方本村总工程款的，甲方应在日内对乙方安装工程，进行压力验收，试压完成后日内甲方应向乙方支付本村工程款的，剩余本村总共程，甲方应在日内向乙方付清，甲方如果在日内没有对乙方安装工程，进行压力验收，甲方要向乙方付清本村总工程款的。
　　九、停工费用
　　如果因甲方原因造成的工程停工，由甲方负责和乙方无关，停工之日起，甲方要向乙方支付每人每天元误工费用，不得在乙方工程款内扣除，甲方自行承担。
　　十、质量标准
　　工程质量验收标准为管道小时内管道压力不回，即为合格。
　　十一、争议
　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列两种方式解决。
　　1、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。
　　2、依法向工程所在地人民法院起诉（败诉方承担，胜诉方的法院一切诉讼费用和律师费用，交通费用，吃住费用）。
　　十二、合同份数
　　本合同一式二份，双方各执一份，从本合同签字之日起生效，具有法律效应。
　　十三、双方制约
　　从本合同签字之日起，具有法律效益，双方不得违约，如果违约，违约金为总工程款的，违约金在日内付清。
　　甲方：
　　乙方：
　　xx年x月x日
　　建筑安装工程施工合同篇2
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第1条、工程概况
　　1。1、工程名称：
　　1。2、工程地点：
　　1。3、承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。
　　1。4、承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）
　　1。5、工期：天。（按甲方通知进场施工当天计，即从x年x月x日起计）
　　1。6、工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。
　　1。7、合同工程价款（人民币大写）：xx元。
　　第2条、甲方工作
　　2。1、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。
　　2。2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。
　　2。3、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。
　　2。4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。
　　2。5、如需要拆改建筑物结构或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与装修之间的具体问题。
　　第3条、乙方工作
　　3。1、参加甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度计划，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。
　　3。2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的各项事宜。
　　3。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。
　　3。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。
　　3。5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3。6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　3。7、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工安全教育。
　　3。8、进场人员必须备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。
　　3。9、乙方必须做好施工安全措施，施工安全乙方负责，甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。
　　第4条、关于工期的约定
　　4。1、因一方责任，影响工期，一切责任由责任方负责。
　　4。2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。
　　4。3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。
　　4。4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
　　第5条、关于工程质量及验收的约定
　　5。1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期
　　5。2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
　　5。3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。
　　第6条、关于工程价款及结算的约定
　　6。1、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。
　　6。1、2、在预算项目内有发生施工完成才结算，没有做的项目不结算。
　　6。1、3、增加的工程项目按甲方签认计算。
　　6。2、工程款的支付方式：
　　6。2。1、甲、乙双方签订合同后，甲方支付x工程款。
　　6。2。2、乙方完成，甲方支付x工程款。
　　6。2。3、乙方完成，甲方支付x工程款。
　　6。2。4、余款（保修金除外）在工程完工通过验收，在双方确定结算后天内甲方支付完毕。
　　6。2。5、乙方以人民币工程保修金，待保修期满后十天内结清。
　　6。3、本工程项目的增减约定
　　6。3、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。
　　第7条、有关材料供应的约定
　　7。1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场，如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。
　　7。2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进行检验。
　　第8条、有关安全生产和防火的约定
　　8。1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
　　8。2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。
　　第9条、违约责任、争议或纠纷处理
　　9。1、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　9。2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　9。3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。
　　第10条、附则
　　10。1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。
　　10。2、本合同正、副文本各两份，双方各执二份，具同等效力。
　　10。3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。
　　10。4、附件：《装修工程报价（预算）表》
　　甲方：
　　乙方：
　　代表（签字）：
　　代表（签字）：
　　xx年x月x日
　　xx年x月x日
　　建筑安装工程施工合同篇3
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的《天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：
　　一、甲乙双方于年月日签订的《天然气安装工程施工合同》，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：
　　（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。
　　（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。
　　二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。
　　甲方：
　　乙方：
　　xx年x月x日
　　xx年x月x日
　　建筑安装工程施工合同篇4
　　发包方：
　　承包方：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任、权利与义务，保证工程顺利进行，经双方协商一致签订本合同。
　　第一条工程概况：
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程范围及内容：住户及门市电表集中安装，电源接至每户门口，住宅每户配置单相电表一只，的断路器一只，组合型漏电断路器一只，门市每间配置单相电表一只、断路器一只，集表箱均采用铁壳表箱。
　　第二条工程合同价款：
　　1、工程采用包工包料计价形式：住户元套，（电表只），门市元间，（电表只），总价款x元，按实结算。
　　2、若合同约定工程范围及内容不作更改，合同价格不作调整。
　　第三条材料及设备选用：
　　1、电度表选用林洋集团生产的单相电子表，短路器选用正泰集团产品。
　　2、其余材料必须符合国家质量标准。
　　第四条工程质量和检查验收：
　　1、承包方必须严格按合同约定和国家有关规范、规程进行施工，并接受承包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
　　2、工程竣工后，承包方按规定提供相关的电气安装资料，5日内由发包方组织有关单位进行竣工验收。
　　第五条工程价款的支付与结算：
　　1、承包方签订合同时，发包方支付承包方合同总价款的x的预付款，计人民币x元
　　2、工程完工验收合格后5日内，发包方须一次付清工程款。
　　第六条违约责任：
　　1、工程质量不符合合同约定的，承包方负责无偿维修或返工。
　　2、发包方未按约定支付工程款的，按应付款的0。2每天支付违约金。
　　本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，双方代表签字并加盖公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　建筑安装工程施工合同篇5
　　发包方（下称甲方）：
　　承包方（下称乙方）：
　　根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
　　第一条工程项目概况：
　　1。1工程名称：
　　1。2工程地址：
　　1。3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的。验收并交付使用。
　　1。4工程范围与内容：（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）
　　第二条工期：
　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
　　2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
　　第三条工程质量标准：
　　按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。
　　第四条合同价款：
　　本合同价款按万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
　　该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。
　　第五条工程款支付：
　　合同签订后甲方应付给乙方总款的10作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30，开关灯具到达现场付总工程款的20，配电箱到达现场付总工程款的10，安装完成付总工程款的20，工程验收合格后付总工程款的7，余3作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
　　第六条设计变更：
　　6。1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
　　第七条双方职责：
　　7。1甲方职责
　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用。
　　（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。
　　（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
　　（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。
　　（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
　　（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
　　第八条安全施工：
　　8。1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
　　8。2乙方必须进行安全文明施工。
　　8。3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
　　8。4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
　　第九条关于工期延误：
　　9。1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；
　　（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；
　　（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。
　　（3）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
　　（4）设计变更和工程量增加；
　　（5）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；
　　（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
　　9。2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。
　　第十条合同争议解决方式：
　　本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
　　第十一条合同生效与终止：
　　第十二条合同份数：
　　12。1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
　　12。2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。
　　本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　建筑安装工程施工合同篇6
　　总承包方：（以下简称甲方）
　　分包方：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。
　　第一条工程概况：
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
　　第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。
　　第三条工程施工期限：
　　一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以年月日为准。
　　二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。
　　三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。
　　第四条工程质量：
　　一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。
　　二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
　　三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。
　　四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。
　　第五条工程款支付结算：
　　一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
　　二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95；余款5作为工程保修金（不计息）。
　　第六条双方职责：
　　一、总包方职责
　　1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。
　　2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
　　3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。
　　4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。
　　二、分包方职责
　　1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。
　　2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。
　　3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。
　　4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续。
　　违约责任：
　　甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。
　　本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　建筑安装工程施工合同篇7
　　发包单位：（以下简称“甲方”）
　　承包人：（以下简称“乙方”）
　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：
　　1强电：按水电安装要求施工完毕；
　　2弱电：（不包括电视、电话、安防）从室内第一个转换箱开始施工，室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕；
　　3防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等；
　　4给水：室内按给水图施工完毕；
　　5雨水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕；
　　6污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕；
　　7工地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具线路接驳及维护，并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理，费用由乙方承担。（不含材料）
　　4、施工现场条件：以现场实际情况为准。
　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
　　1、承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算，包资料及签证，包安全文明施工、包验收合格（力争确保优良）。
　　2、承包范围：图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装，调试检测工作。
　　3、甲方直接的分包专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。
　　三、合同工期：
　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月
　　2、第一施工段为：本项目下商铺及售票厅，第二施工段为：本项目下商铺，按土建进度跟进施工完成。
　　3、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其他资源。
　　四、质量标准：
　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：
　　1建设强制性条文；
　　2《建筑工程质量检验评定标准》
　　3《建筑电气工程施工质量验收规范》
　　4《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
　　5《采暖与卫生施工验收规范》
　　6《电气安装工程施工及验收规范》
　　7《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
　　8省、市相关部门的各种规章制度；
　　9甲方制定的工程质量验收实施细则。
　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”，力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定可调价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，乙方承担全部的违约责任。
　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，有施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款处罚金额2000元次。
　　五、文明工地、安全标化标准：
　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙方工程款中扣除。
　　2、在施工中应做到安全施工、精心策划及实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应有乙方承担全部责任。
　　六、合同价款、工程量的计量及结算方式：
　　1、本工程约定单价为含税可调价。
　　2、工程量的计量：
　　（1）结算工程量以图纸实际建筑面积为准，取费标准以《贵州省建筑工程计价定额》、《贵州省安装工程计价定额》
　　（2）材料按地方信息价。
　　（3）无信息价的按与业主方认质认价。
　　（4）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
　　七、工程款的结算及违约保证金的收取：
　　1、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的20；建安税金由甲方承担。
　　2、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起2日内，乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。
　　3、第一阶段封顶盖瓦后，于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60的工程款；第二阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后，支付已完成工程量的80的工程款。
　　4、本合同内全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的97，剩余3作为质保金在二年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。
　　5、若乙方工程质量、工期和文明安全施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
　　八、甲、乙双方权利与义务：
　　1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准并更好；参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
　　2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如设计变更的，须办理完签证后，方可施工。
　　3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
　　4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并办好隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
　　5、乙方采购的所有材料必须满足设计质量要求，并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必须经甲方审核并批准后方可采购。
　　6、当乙方拒绝执行甲方或业主（监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。
　　7、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
　　8、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换，后果均由乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。
　　9、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款500元。
　　10、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。
　　11、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双抢季节未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗，否则，乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
　　12、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
　　13、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。
　　14、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能及时到位时，乙方不能擅自骚扰业主或罢工，须通过甲方进行商议后解决。
　　九、施工管理规范
　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：
　　1、《施工现场临时用电安全技术规范》
　　2、《建筑机械适用安全技术规程》
　　3、《建筑施工安全检查标准》
　　4、《建筑施工高处作业安全技术规范》
　　5、《贵州省建设工程现场文明施工管理办法》
　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）
　　7、《贵州省治安管理处罚条例》
　　十、合同生效：
　　1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效；
　　2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；
　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决；
　　4、本合同订立时间：年月日；
　　5、签订地点：
　　甲方（公章）：
　　乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：
　　法定代表人（签字）：
　　年月日
　　年月日
　　建筑安装工程施工合同篇8
　　发包单位：xxxx工程项目部（以下简称：甲方）
　　承包人：（以下简称：乙方）
　　为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
　　一、工程内容：
　　xxxx工程水电安装工程；
　　二、工程承包方式：
　　双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。
　　三、承包范围：
　　1。本工程施工图纸中的全部水电安装工程。
　　2所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。
　　3。乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。
　　4上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。
　　四、合同工期：
　　1乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。
　　2乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源。
　　五、质量标准：
　　1。为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还，于竣工验收后无息退还。）
　　2。工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。
　　3。工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行。
　　六、安全文明施工
　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。
　　2。安全方面
　　乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。
　　七、合同价款及结算方式：
　　本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）
　　八、甲、乙的权利和义务：
　　1乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。
　　3。对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币2000元。
　　4。乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。
　　5。乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款2000元。
　　6。水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。
　　7。乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
　　8。乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50结算，并承担由此产生的一切损失。
　　九、合同生效：
　　1本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。
　　2本合同一式四份，甲、已双方各执二份。
　　3本合同未尽事宜，双方协商解决。
　　甲方：
　　乙方：
　　日期：
　　建筑安装工程施工合同篇9
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　为了本次安装工程能做到规范施工，确保质量。经甲、乙双方协商同意，将其安装相关事宜订立如下合同，以资共同信守。
　　1、工程概况及工程范围
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、承包范围：供水管道材料、配件、土方开挖、安装工程。
　　2、工程合同造价
　　合同价款含材料、配件、安装、税金等合计人民币：（元），详见工料清单。
　　3、合同工期
　　本工程自年月日至年月日，共计天。
　　4、质量要求：
　　确保安装维修项目管道、配件、水表不漏水，土方开挖当日清理保洁，开挖恢复按实际开挖前现状要求恢复原样，并清理好施工现场。
　　5、付款方式
　　合同签订后7日内预付60工程款，剩余40工程款待甲方验收合格后一次性付清给乙方。
　　6、以上各条甲乙双方必须共同信守，如出现违约方，约定赔付对方违约金贰万元人民币。
　　7、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
　　8、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。
　　甲方：（盖章）
　　乙方：（盖章）
　　法定代表人：
　　法定代表人：
　　委托代理人：
　　委托代理人：
　　日期：年月日
　　日期：年月日
　　建筑安装工程施工合同篇10
　　甲方：
　　合同编号：
　　乙方：
　　签订日期：年月日
　　本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。
　　现临时水敷设线路按照现场条件需要约米。原预算长度为米，由于现场3台桩机施工，原mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换mm2临时电线路及配电柜（xxmm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：
　　一、临时电工程增补费用：
　　更换BLVVmm2电缆m条x4条m。增补费用元m。计元。
　　更换配电柜（xxmm）台增补费用元。增补费用合计元（大写：）。
　　二、本协议签订后工期按主合同执行。
　　三、其它：按订立的主合同执行。
　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决。
　　甲方：
　　法人（代表）：
　　日期：年月日
　　乙方：
　　法人（代表）：
　　日期：年月日