建筑工程劳务合同

　　建筑工程劳务合同
　　推荐度：
　　建筑工程用工劳务合同
　　推荐度：
　　建筑工程劳务用工合同
　　推荐度：
　　建筑工程劳务合同
　　推荐度：
　　建筑工程施工人员劳务合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　建筑工程劳务合同通用15篇
　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的建筑工程劳务合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
　　建筑工程劳务合同1
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）：
　　一工程概况：
　　1工程名称：西南信息产业园区553545556工程。
　　2工程地址：
　　3建筑面积：16662。80平方米
　　4结构类型：框架
　　5工程造价：
　　二承包方式：
　　承包方（乙方）对西南信息产业园区553545556工程项目劳务人工费总承包。
　　三承包范围：
　　1本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）
　　四承包工期：
　　1开工时间：20xx年月日（以双方确定的开工报告为准）
　　2竣工时间：20xx年月日
　　五费用标准：
　　1劳务费按实际施工建筑面积0。000以上每平方米122元（结算单价：框架每平方75M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元）
　　2甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。
　　3工程在施工过过程当中若发生设计变更，劳务整体在人民币20xx元以内，甲方不另外补份，变更量在20xx元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。
　　六工程质量
　　在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。
　　七履行保证金及劳务人工费及支付：
　　1乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
　　2甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
　　3本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85人工工资。
　　4该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。
　　5甲方应将乙方的。人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。
　　6工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
　　相关的合同范本英文建筑合同房屋建筑装修施工合同建筑工程施工安全合同协议书建筑安装施工合同国际土木建筑工程合同标准建筑工程施工合同范本
　　八甲乙方的职责：
　　1乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。
　　2甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。
　　3乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
　　九由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。
　　十现场安全：
　　1现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。
　　2乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。
　　甲方：
　　乙方：
　　负责人：
　　负责人：
　　电话：
　　电话：
　　年月日
　　年月日
　　建筑工程劳务合同2
　　发包方（以下简称甲方）：
　　承包方（以下简称乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、施工工期：开工日期年月日，完工日期年月日，工期日。
　　四、承包范围：
　　1、工程范围：在业主规定甲方范围内的工程的工程及现场安全文明施工。
　　五、工作内容：根据施工要求的现场等工作内容。
　　六、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：
　　1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。
　　2、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。
　　3、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。
　　4、包质量目标：确保一次交验合格。
　　七、承包费用：
　　1、工程劳务承包价元整；
　　2、工程劳务承包价分期支付：
　　乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的的。生活费；工程完成总工作量的时，支付工程劳务承包价的，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的，余款在完全交工后天内一次付清。
　　3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量支付，半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。
　　八、其他细则：
　　1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；服从甲方管理，少说话，多做事的原则。
　　2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅自离开岗位，否则每发现一人次罚款元。
　　3、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款元。
　　4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。
　　5、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员个月的生活费。
　　6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失。
　　7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。
　　8、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。
　　9、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。
　　九、附则：
　　1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。
　　2、本合同一式份，甲、乙双方各执份，双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。
　　甲方签（章）字：
　　年月日
　　乙方签（章）字：
　　年月日
　　建筑工程劳务合同3
　　甲方：简阳逸水鼎城二期1楼项目部
　　乙方：木工班组
　　逸水鼎城二期1楼项目部，根据施工需要，现将本工程所有的模板施工承包给乙方负责。为了加强工程质量、安全、文明、工期及成品保护等方面的管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，本着平等、自愿、诚信的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。
　　一、工程概况
　　本工程地处简城镇滨江路原红塔职高内，地下一层地上311层，1、2层为商业用房，以上为居住用房。标准层层高为3m，总高约99m，建筑面积约28000m2，全框架剪力墙结构。本工程支模面积约91000m2，结算时以实际完成工程量为准。
　　二、承包范围
　　本工程范围内的所属模板施工，包括二装模板，原有模板、模条的清理利用，即实行单包工。
　　三、工期要求
　　乙方进场施工时间以甲方通知为准，施工总工期按甲方要求。如因甲方原因导致工期延误，总工期顺延。乙方在保证质量、安全的前提下，应科学、合理地组织施工，按期或提前完成施工任务。如因乙方自身原因延误工期（如乙方人力不足，小雨天无工人施工，该加班而不加班等等），所产生的经济损失由乙方承担，按每延误1天罚款500元迭加，每次罚款不低于1000元。
　　四、质量要求
　　乙方应充分熟悉设计施工图纸，正确理解设计施工意图。所搭设的架体必须根据满堂施工脚手架方案，确保架体安全、稳定。模板安装必须平整、光洁、不漏浆；几何尺寸准确无误；
　　轴线、层高符合规范要求，阴阳角方正顺直。施工质量必须达到模板工程质量验收规范要求，确保一次性检查合格。具体技术操作规程参见模板施工安全技术交底。
　　五、双方责任
　　1、甲方责任：负责向乙方进行安全技术交底，向乙方提供一份能够满足施工需要的施工图纸，保证满足施工用材料及时供应。向乙方提供50m范围内的用电转接箱，负责夜间施工照明，协调各班组的。工作条件及关系，向工人提供饮用水，负责每月进度款的按时拨付等。
　　2、乙方责任：应严格履行合同约定，遵守国家现行的法律法规，对班组操作人员进行安全知识教育，向项目部提交所有操作工人身份证复印件一份（建立三级教育卡和办理保险用），每次放线时派两名工人配合甲方抄平放线，保质按期完成施工任务。甲乙双主签定劳动合同时，乙方需向甲方预交5万元信誉保证金，待0。00施工完毕后，甲方无息退还乙方。乙方自备能满足施工用机具，如圆盘锯、刨木机、手提锯、电钻、三级配电箱后的电缆线等，低值易耗品如：铁钉、铁丝、火钩、粘胶带、海棉条、广线、锯子、墨斗、墨汁、梅花扳手、钉锤和劳动用品如：安全帽、安全带、雨衣、手套等。每次施工前五天，上报架料计划，且须准确。对原有模板、木条负责清理和应用，对所用材料应先计划考虑周全，不得随意乱切乱锯。模板每一次使用完后必须进行清理，刷隔离剂。每次模板安装时，必须将模板内杂物清理干净。每次搭设完毕应将剩架料、配件放回原位，或按指定地点堆放；对毛边脱层的大模板及时进行裁边利用。自觉及时对胀模后砼，派专人剔打，达到二装要求；对散落于硬防护及兜网，因乙方自身产生的材料，必须无条件随时清捡，否则甲方派人处理，所发生的费用甲方将双倍扣罚。每次砼浇筑必需要有专人值守，否则罚款200元次，如果砼浇筑时无人值守，胀模所造成的砼损失，甲方对乙方将加倍处罚。负责施工场地内，塔吊无法操作的场内材料短运。架子、模板拆除后应及时清理，并按指定位置堆码整齐，原则是方便上车。凡属乙方所用剩余材料，必须自行清理收捡，并堆放于指定地点。
　　六、付款办法
　　甲方根据乙方的实际完成工程量，以砼接触面积，按综合单价元m2结算木工工资，不再另外产生其他任何费用。如果乙方施工质量经常受到工程部及监理部的表扬，或达到优良施工标准，甲方按每平方米支模面积增加0。5元m2作为奖励。施工期间如发生零星用工，技工按120元天，普工按70元天另计，零星用工每月结清。第一次支付工资按总承包合同约定，三层主体完成后，结算已完成部分80形象进度工资。以后甲方每月按乙方形象进度工程量的80，于次月15日支付乙方工资，工程完成并验收合格后，支付到总工资的90，竣工验收后1个月内结清所有余款。
　　七、安全、文明施工。
　　乙方施工人员进入施工现场后，必须遵守甲方的工地管理制度，听从甲方的安排指挥，尊重业主及监理。所有进入施工现场人员必须佩戴安全帽，高空作业系好安全带，乙方现场管理人员必须按时参加甲方召开的工地生产例会；无故缺席罚款200元次，施工现场内禁止打架斗殴，如果发生斗殴事件，不论有理无理，均罚款20xx元次。场内禁止随地大小便，严禁私拉乱接电线。为配合本工程的标准化工地管理，应随时清洁楼层内自身产生的建筑垃圾和生活垃圾。如因乙方疏于安全管理，不按安全操作规程施工，所发生的安全事故，费用在10000。00元以内的，概由乙方自行承担，费用超过10000。00元部分，按甲乙双方7：3比例分摊。
　　八、违约责任
　　乙方所属工人不服从甲方管理人员安排，罚款50元次，施工期间进入施工现场不佩戴安全帽（以照片为准），罚款50元次；施工现场内大便者罚款200元次；如工人未经甲方允许，随意携带工地内物品出工地大门，视为偷盗；罚款200元次以上。因乙方原因使工地受到业主、监理及相关部门批评或罚款，甲方将加倍处罚。所有罚款只记班组不记个人，累计后在当月预付进度工资款中扣除。乙方如有工人在施工中，多次不听从甲方安排、指挥或违规操作，甲方有权责令其退场，否则不发当月进度工资。乙方在施工中，不服从甲方管理，导致工程不能正常进行，甲方有权单方终止合同，另行安排其他班组进场施工。结算时按乙方实际完成工程量的80结算劳务工资。甲方有权拒付剩余的20形象进度工资，作为补偿新进场班组费用。
　　以上协议未尽事宜，双方协商。协议内容，双方应共同遵守，并不得反悔。如果一方违约，必须承担另一方一切经济损失。
　　本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。合同从双方签字之日起生效，工程完工后并结清余款后自动失效。
　　甲方：逸水鼎城二期1楼项目部
　　乙方：木工班组
　　20xx年月日
　　建筑工程劳务合同4
　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）
　　甲方承建的工程项目工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。本着公平、互利的原则，特定以下条款，双方共同遵守。
　　一、承包该工程的工作范围及工作内容：
　　该工程所需材料场内水平、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。搭拆简易操作架及运料跑道。砼墙、梁、柱等等暴模在厚1。5厘米、宽0。5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。
　　1、抹灰：清理、修补、湿润基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光等。
　　2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰；清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面达到竣工条件。
　　3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、压光收面、清洁工作面。
　　二、工程进度要求：按照建设方下达的施工任务及计划组织施工。
　　三、工程质量要求：保证洞口高度、宽度准确。抹灰厚度按照规范执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过15ram凸出部分的砼自行梯打，严格按国家有关规范规定执行，按分项工程验证标准检查验收。
　　四、乙方自备：斗车、灰盆、灰桶、靠尺、赶枋、夹具、广线、冲击钻、脱水管、安全带、安全帽、扫把、铁铲等工具及合格的安全劳保用品。
　　五、承包单价：乙方承包工程范围的所有费用，由基价、质量、安全、工期、文明施工单价组成。内抹综合单价按图计算为元m2，外墙面粘贴面转综合单价按图计算为元m2，外墙压光抹灰综合单价
　　2按图计算为元m（以上三项其中都包含质量单价为元m2；文明
　　六、付款方式
　　乙方垫资到春节前付完成量的80，以后每月付70，余额工程完工后半年付清，乙方在这之前可向甲方食堂借菜票，从领款金额中扣回，余额20作为工程保证金，保证工程施工质量、安全、工期、文明施工、劳动力保证、机具材料合理使用等。保证金等工程完后交付建设单位使用后办理班组退场手续半年内，甲方一次性支付给乙方余额，乙方工人工资由乙方自行发放，与甲方无关。
　　七、甲乙双方职责
　　（一）甲方的职责
　　1、提供生活设施：宿舍、食堂、水、电照明。
　　2、提花机具设备及材料：搅拌机、龙门吊。
　　3、提供现场工长管现甲方现场工长、按该项工程进度进行技术交底和安全技术交底，负责进行各工种间的协调；检查、验收工程质量。
　　4、质量、安全、进度及文明施工要求：严格按优良工程标准进行技术交底和质量控制，严格按协议工期要求组织施工及检查施工进度，严格按安全管理条例及文明施工十二条标准组织入场和现场监督管理。若乙方不能满足甲方工期、质量要求，甲方有权终止合同，并要求乙方无条件退场。
　　（二）乙方的职责
　　1、向甲方提交所承包工程的施工质量、安全、进度、文明施工、治安消防。
　　2、施工质量必须达到质监站、监理单位、建设单位要求的优良标准。认真做好成品保护。
　　3、施工安全保证：严格执行施工规范，确保无安全责任事故。如发生安全事故，5000元以下由班组自行承担费用，5000元以上分清责任，协商解决，乙方所有进场人员必须按甲方要求统一佩戴合格的安全帽、安全带。入场人员如不戴安全帽1次给以处罚10元、不系安全带1次给以处罚100元。发现多次以对翻的方式罚款严格执行
　　4、文明施工：本工程属标准化工程，不能在楼层里大小便如果发现一次对该人员罚款1000元。在对该楼层完工后即时对楼层清扫，剩余材料转运。按规格进行堆码，严格执行项目部文明施工管理规定，施工过程落手清，并且必须做到工完场清。楼层经常保持无剩余沙浆。否则甲方派人收捡，造成的用工费用由乙方支付，并且甲方将视其情节给予处罚。
　　5、治安消防保证：不出治安、消防责任事故。遵纪守法和遵守施工现场的各种规章制度，严禁打架斗殴，若有违反者，先对打架的班组双方各处罚1000元，再交项目部解决。严禁各种赌博和不文明两句，严禁盗窃，若有违反者除罚款所在班组人员20xx0元在结算方单上扣除外，并将其逐出工地，严重者将追究其刑事责任。
　　6、机械、设备使用：甲方提供机械、设备等要爱护使用，严禁损坏机械、设备，如违反者将按价值12倍罚款。
　　7、材料节约：该项工程属内外墙交叉作业，每天派专人收捡落地灰，必须2次使用。楼层元隔夜灰，无剩余材料。加强材料节约，施工过程限额使用，杜绝材料费和超耗，如产生超耗按其价值15倍罚款。
　　8、乙方有责任对甲方的施工方案、施工程序、技术交底进行审查，并有义务对甲方的施工方案、施工程序、技术交底中不完善、不合理的，提出合理化建议的意见，并在甲方审定修改扣严格执行。
　　9、劳动力保证：确保工程进度所必须的劳动力，特别是农忙季节，
　　10、办理劳动力用工许可证、外来人的暂住证，由甲方按规定统一办理。入场人员必须带上身份证，无身份证严禁使用。
　　11、乙方离场人员的行李、包箱应主动交门卫检查。
　　12、乙方进场人员必须熟悉施工现场的“十必须”、“十不准”、“文明施工十二条”。
　　八、本协议未尽事宜，若有在施工中发生，甲乙双方都应本着实事求是的原由友好协商解决。其它未尽事宜，按公司管理办法执行。
　　九、本协议从甲乙双方签订之日起生效，工程完工后支付清所有款项之日起自动失效。
　　甲方（盖章）：乙方：
　　代表人（签字）：身份证号码：
　　年月日年月日
　　建筑工程劳务合同5
　　建设方：（以下简称）甲方：
　　承包方：（以下简称）乙方：
　　依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定，明确双方建筑劳务合同的权利义务，和违法乱纪的责任，双方经平等协商同意，订立如下合同条款，共同遵照执行：
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、承包方式：
　　四、承包范围：
　　五、承包工作期限：
　　开始工作日期：年月日结束。
　　工作日期：年月日：总日历工作天数为天。
　　六、质量标准：
　　工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》本工程达到质量评定等级。
　　七、面积金额结算：
　　八、付款方式：乙方进入现场后预付，不得无故拖欠，余下的费在工程竣工后日内一次计算付清给乙方。
　　九、
　　1、所承包施工项目的机械、架材、模板等由乙方承担。
　　2、乙方进入施工现场必须听从甲方的指挥，严格按图施工，必须遵守甲方各项规章制度。
　　3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作，不允许违章作业。
　　4、因施工操作原因造成的质量不合格返工而造成的损失，由乙方负责，双方分清责任。
　　5、施工前，甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底记录。
　　十、
　　1、乙方施工人员进场后，甲方应向乙方提供蓝图一套。
　　2、甲方应向乙方创造良好的施工条件，住房、厨房、厕所等设施。
　　十一、双方约定：
　　1、在施工过程中，发生的工伤事故应分清责任，分清主次按双方承担责任大小，由责任方承担。
　　2、承包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及（第三人）人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
　　3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生，对施工人员要经常加强思想政治
　　教育，施工现场禁止喝酒、闹事、、打架斗殴、防止偷盗，违犯规定的按罚款处理，造成经济损失的，由责任方自行承担。
　　十二、违约责任：
　　甲、乙双方未能按照合同条款履行，所造成的一切经浊损失，由违约方自行承担，按劳务工程承包总造价赔付对方。
　　十三、争议解决：
　　在施工中，如有图纸变更等其它事宜，按变更工程量，按市场价另计费，双方应友好协商解决，如协议不成，任何一方均有权向所属的人民法院提起诉讼。
　　十四、未尽事宜：
　　双方协商解决或另签补充协议，补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。
　　十五、合同项目执行完毕，该合同自然失效。
　　十六、本合同一式四份、甲、乙双方各执二份，签字盖章后即生效。
　　甲方：乙方：
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　身份证号码：身份证号码：
　　固定住址：固定住址：
　　帐号：帐号：
　　邮编：邮编：
　　年月日年月日
　　建筑工程劳务合同6
　　发包方：
　　承包方：
　　按照《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律、行政法规的原则，经发包方承包方双方友好协商。特制定以下条款：
　　一、工程概况：
　　1。工程名称：工程。
　　2。工程地址：
　　3。建筑面积：平方米。
　　4。结构类型：框架。
　　5。工程造价：
　　二、承包方式：
　　承包方对工程项目劳务人工费总承包。
　　三、承包范围：
　　1。本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。
　　四、承包工期：
　　1。开工时间：年月日
　　2。竣工时间：年月日
　　五、费用标准：
　　1。劳务费按实际施工建筑面积0。000以上每平方米元
　　2。甲方委托乙方完成承包范围以外的工作双方以现场市场价进行协商处理。
　　3。工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币元以内，甲方不另外补份，变更量在元以上，甲方将变更的劳务费按实调增。
　　六、工程质量
　　在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。
　　七、履行保证金及劳务人工费及支付：
　　1。乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币元整。
　　2。甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币元整。
　　3。本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的支付乙方劳务费，以每本月日进行工程量的结算，次月五日内支付人工工资。
　　4。该现场除合同包干外的另外用工，每日平均元，技工为每日元。
　　5。甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。
　　6。工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
　　八、甲、乙方的职责：
　　1。乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。
　　2。甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。
　　3。乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
　　九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币元。
　　十、现场安全：
　　1。现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。
　　2。乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。
　　甲方：乙方：
　　负责人：负责人：
　　电话：电话：
　　年月日年月日
　　注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力
　　建筑工程劳务合同7
　　发包人：（称甲方）
　　承包人：（称乙方）
　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及相关的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况：
　　工程名称：
　　工程地点：
　　建设单位：
　　建筑结构：
　　二、工程承包范围和承包方式：
　　1、承包范围（按毛坯房标准），按施工图纸说明施工的土建工程，具体内容为：
　　1。1包人工、包质量、包施工放线（仅指边线）、包安全、包文明施工；
　　1。2木工班：脚手架搭设与拆除、模板制作与安装（脚手架、模板、方木及配套材料均为乙供）；
　　1。3铁工班：钢筋制作与安装、电渣压力焊（钢材为甲供、铁线及焊条为乙供），并负责提供各分部分项钢筋焊接交甲方送检测站检测；
　　1。4水工班：混凝土浇注、砖砌体工程、内抹灰工程、外墙批荡挂网及贴砖工程、公共部分贴地板砖、防水找平层、防水保护层、天面隔热层等工程（材料均为甲供）；
　　1。5排栅工班：外墙综合脚手架、卸料平台、安全挡板、临边围护、电梯井脚手架的搭设与拆除（材料为乙供）；
　　1。6工程施工的一切机械设备（但不包含混凝土泵车及泵管）
　　2、不在乙方承包范围的工程：
　　2。1土方开挖、基坑四周回填及截桩头；
　　2。2塔吊基础；
　　2。3水、电、消防、防雷等所有安装工程及预埋；
　　2。4地下室底板、顶板、屋面、厕所、厨房等所有防水工程；
　　2。5门窗工程；
　　2。6楼梯与阳台栏杆扶手及预埋件；
　　2。7油漆、扇灰；
　　2。8止水螺杆、止水带及止水钢板等材料费用。
　　三、承包方式：
　　乙方责任：按设计施工图及施工过程中设计变更方案，实行施工总体承包，包人工、包质量、包施工放线（仅指边线）、包安全、包文明施工，工程项目内容包括：、包木工使用的建筑模板材料、包铁工扎线、包电渣压力焊、方木、脚手架、铁钉、包工程施工的一切机械设备（但不包含混凝土泵车及泵管）。包施工用电设施（指二级电箱以下部分），包室内外排架和所需的安全挡板材料。甲方必须在工地范围内主供水管、主电线及配电箱负责安装到位。乙方负责地下室施工期间的排水工作。
　　甲方责任：工程材料的采购供应，乙工人生活住宿所需的临时设施的搭建，承担施工所产生用水用电费用及生活住宿水电费用，各种材料检测费用，因材料不合格造成返工的相关费用，编制各专项施工方案并对乙方进行技术交底，因建设单位和设计院要求变更及增加的工程量的费用签证。并须提供图纸四套给乙方。
　　四、合同工期
　　开工日期：年月日前（以监理工程师或建设方批准的开工报告时间为准）。
　　竣工日期：年月日（以竣工报告或实际完工日期计算总工期日每天数及顺延工期报告批复计算）。
　　合同工期总日每天数：天（以实际施工日每天计算，不包括增加工程、顺延工期）。
　　五、质量标准：
　　工程质量标准：合格工程
　　六、结算方式：
　　按照甲方提供的施工图纸，按建筑面积计算。按建筑面积每平方米施工单价为人民币元（不含税金及地方政府主管部门的相关费用）。
　　七、工程款支付比例和方式：
　　1、乙方按图纸设计内容施工带资从地下室到11层框架楼板，甲方按乙方所完成的工程量的40付款给乙方，结构施工到21层时，甲方按乙方所完成的所有工程量的80付款给乙方，以后按每月进度的85支付工程款，工程完成至外排架拆完，甲方支付整个工程款的90，达到初验时甲方支付到97，余下3工程验收合格一个月内付清全部工程款。
　　2、工程款支付比例：
　　（1）基础地下室底板占总工程款的5。
　　（2）框架工程占总工程款的60。
　　（3）砌砖工程占总工程款的11。
　　（4）内墙、天花批荡占总工程款的10。
　　（5）外墙批荡及贴砖占总工程款的11。
　　（6）楼地面及其它收尾占总工程款的3。
　　甲方应按以上工程款比例进行每次的进度款计算。
　　3、此工程全部完成时，乙方应以书面形式通知甲方，甲方应组织安排在15天内进行验收，甲方在以上时间内未组织验收，乙方视为甲方验收通过，此工程全部验收合格。甲方应在工程验收后，甲方应在30天内全部付清，甲方未按约定日期支付工程，应按每日3向乙方支付违约金。
　　4、收取工程款均以收款收据为准不开发票（无税务发票）。
　　八、保证金
　　1、乙方向甲方交纳人民币500万元工程合同履约保证金，工人进场开始基础施工后五天内交清。缴纳保证金开出的收据，收款人必须提供身份证复印件及本工程建筑公司项目负责人开具的收据（并加盖公司公章）。
　　2、保证金返还方式：工程框架结构施工到正负零时，甲方返还给乙方200万元，工程框架结构施工到11层时，甲方返还给乙方100万元，工程框架结构施工到21层时，甲方返还给乙方余下200万元。
　　3、如不按第1点的约定交清履约保证金，本合同自行失效。
　　九、其它事项
　　1、因甲方材料供应不足造成停工5天以外，甲方按乙方在场人员每人每天元作停工工人工资及伙食补偿。
　　2、若因甲方原因造成乙方中途退场，甲方应负责赔偿乙方所有的损失。
　　3、乙方所有施工人员必须到当地派出所办理居住证，一律不准外面闲杂人员留住工棚。
　　4、工人意外伤害保险由乙方负责。
　　十、本合同一式四份，总承包单位二份，劳务方单位二份，合同经双方签字盖章，按本合同约定条款，向甲方交纳履约保证金后生效，工程竣工交付后工程结算经双方确认，工程款全部结清本合同所有条款即告终止。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建筑工程劳务合同8
　　发包人（全称）：
　　（以下简称：甲方）承包人（全称）：
　　（以下简称：乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规以及甲方与业主签订的总承包合同（施工承包合同），遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程名称：
　　工程地点：
　　建筑面积：
　　二、分包工程范围：
　　本工程所有钢筋加工制作、绑扎安装、钢筋接头焊接、电渣压力焊、垫块、马镫放置、二次结构（构造柱和装饰柱钢筋预埋）、后浇带钢丝网的绑扎和止水钢板的制作及安装及施工过程中放线协助配合工作；配合安全文明施工、清理现场、废料归堆、场内水平运输、垂直运输等所需的人工费用、人工加班费用及大型机械（垂直运输机械）外的所有小型工具费用在内。
　　三、分包工程工期
　　1、分包工程期限：
　　年月日开工至
　　年月日完工，工期为
　　日历天。
　　四、工程质量标准：合格（合格率达到100）
　　五、合同承包单价：36元M2，按建筑面积计算。阀板以下钢筋520元T计算
　　六、承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、进度、安全生产、文明施工和综合治理
　　七、合同文件使用的标准和适用法律
　　1、适用法律法规：国家有关法律、法规和地方的有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
　　2、适用标准、规范：按施工合同有关约定，按国家《建筑安装施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》和广西省现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
　　八、合同文件及解释顺序
　　1、施工过程中双方经协商一致形成的会议纪要、补充协议等；
　　2、本合同；
　　3、询标纪要或函件；
　　4、工程量清单和确定劳务分包价款的工程预算书；
　　5、施工图纸。
　　若合同文件之间有矛盾或合同文件出现含糊不清时，如双方无法协商一致形成补充协议的情况下，依据上述排列顺序解释合同文件。
　　九、甲方代表
　　1、甲方驻工地代表。
　　2、甲方驻工地代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权力和责任，但涉及经济责任和工期的事务必须经本人确认方为有效。委派人员的调整和撤回应提前通知乙方；
　　3、甲方代表有权要求乙方更换其认为不称职的有关人员；
　　4、甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权停止乙方的工作，一切损失由乙方承担，并上报上级终止合同。
　　5、甲方代表的指令、通知等由其本人签字后，以书面形式交乙方代表，乙方代表在回执上签名和收到后生效。甲方代表在收到乙方代表的持有异议的书面报告后的24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知乙方；
　　6、甲方代表的撤换不影响本合同的效力。
　　十、乙方代表
　　1、乙方驻工地代表。必须持有法人授权委托文件；
　　2、乙方驻工地代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。乙方的要求、请求和通知均应以工程联系单书面的形式送交甲方，办理签收；
　　3、乙方代表应按甲方批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令、指示组织施工。在情况紧急无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方提交书面报告；
　　4、乙方代表接甲方代表通知要求调离的人员后，立即将该员调离现场，交回有关证件，未有甲方代表的书面许可，不可再将此人员再进入工地；
　　5、末经甲方书面准许，乙方不得擅自调整和撤走进驻工地人员；
　　6、乙方代表对甲方代表指令持有异议，应在收到指令后的24小时内提出书面报告。
　　7、乙方代表易人须经甲方代表同意。后任继续承担前任应负的责任。
　　十一、甲方工作
　　1、严格审定乙方的资质。（审查四证，审查施工等级、履约能力）。根据工程项目实际情况为乙方创造必要的施工条件；
　　2、负责统一规划现场的平面布置，确定临设、工地出入口、标志的设置、材料堆放、安全、消防、文明施工设施的位置；
　　3、组织乙方人员进行图纸会审和技术交底，提供经业主批准的施工组织设计，统一安排技术档案资料的收集、整理，办理交工验收；
　　4、提供标高、定位的基准点、线；
　　5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，组织召开有关工程会议；
　　6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场有关单位的关系；
　　7、负责乙方进场时的安全、质量教育及施工过程中的安全质量监督，发现乙方在施工中安全、质量问题，甲方有权责令乙方返工整改，由此造成的损失均应由乙方承担责任。
　　8、制定项目管理目标、安排施工总进度计划，实施对工程质量、环境管理、职业健康安全、工期、文明施工、计量检测、试验、化验的控制、监督和验收；
　　9、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修，并根据甲方处罚规定给予相应的处罚；
　　10、负责组织工程的竣工验收和结算。
　　11、按照合同约定支付工程款。
　　12、甲方应对乙方按时发放农民工工资进行监督，督促乙方依法支付农民工工资。
　　十二、乙方工作
　　必须配备能胜任本工程各项要求的项目管理班子，服从甲方的管理，负责实施对承包范围内工程进度、质量、环境管理、劳动力调配、职业健康安全及职工生活安排等事项的具体管理。
　　1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包和再分包。由乙方组织的所有人员与甲方无任何劳动合同关系。
　　2、参加甲方或业主主持的图纸会审、技术交底；严格按施工图纸，设计说明、国家及当地有关标准和规范、建筑工程质量检验评定标准精心施工。
　　3、遵守国家、当地政府的法律、法规及甲方下发的有关施工现场管理的各项规章制度，按规定办理当地政府所规定的各项手续。对环境管理和职业健康安全采取控制措施，处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施，接受
　　甲方、业主及有关部门的管理、检查和监督，与现场各单位搞好协调配合。
　　4、乙方职工必须遵守甲方单位的各项规章制度，不得发生赌博、打架等违纪行为，如发生此类事件，则造成一切后果由乙方承担，且乙方在本工程中不得使用18周岁以下及男60周岁以上女50周岁以上的务工人员，不得使用外来盲流及甲方单位职工的家属，否则此类人员在施工中发生事故，一切责任由乙方负责。
　　5、乙方进场施工7天之内必须提交乙方单位三类人员的安全证书复印件，乙方在本工程的所有特殊工种必须持证上岗（上述证书须经项目安全员验收合格后备案存档）。乙方用工必须遵守江苏省的有关规定，否则由此发生的安全、质量等事故和非法用工罚款由乙方自理，甲方概不负责。乙方应保障并持续保障甲方不承担上述损害赔偿以及相关的一切责任。
　　6、乙方进场的施工人员，在进场前必须先报花名册，所有务工人员必须持本人有效身份证、健康证、建设工人上岗资格证书、暂住证、安全生产培训证，并按时缴纳各项费用，务工人员进入施工现场必须办理和佩带建设公司工作证或项目出入证。人员进出如有变动，必须于当日申报，否则，由此引发的后果均由乙方负责。
　　7、乙方所有进场务工人员必须及时办理个人信息卡；乙方应严格按照《劳动合同法》的规定，对所使用务工人员依法签定个人劳动合同并送甲方项目部备案，一旦发现务工人员进场施工未与乙方签订个人劳动合同的，一切法律责任由乙方承担，甲方概不负责。
　　8、乙方应保证工程连续施工，在节假日（春节）期间必须连续施工，确保工程进度、不增加任何费用。
　　9、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施；
　　10、根据甲方编制的施工组织设计及总进度计划要求，一周内提交主要工序施工方案及施工进度计划，每月提交下期劳务施工计划、材料需求计划确保总工期的要求；
　　11、对甲方的指令（口头的或书面的）应按要求迅速执行，如因乙方行动迟缓造成业主的投诉，要承担相应的责任和经济处罚，当收到甲方催促执行的书面通知后乙方仍未执行，甲方可另聘他人执行，并将发生的费用双倍从应付乙方当月的款项中扣除；
　　12、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如因乙方原因造成损坏，乙方承担由此造成的一切经济损失（包括罚款）。暂停施工期间对所涉施工部位妥善进行保护；
　　13、确保工作面及施工现场的整洁。负责结构施工期间洞口、临边安全防护，达到文明施工、安全生产的要求；
　　14、每天施工完毕后，施工现场做到工完、料尽、场地清。场容标化达到验收标准。
　　15、工程完工后，清理所做工程项目的标志、污斑、指印和其他油污和脏物，清运自用工具、机械和设备，达到交工前的清理标准；
　　16、交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。参与交工验收，并负责交工验收时提出的存在缺陷进行无偿的修理，直止达到交工验收，符合约定的质量标准；
　　17、工程结算书应按要求及时报送甲方项目经理部。报送结算的同时，要将相关的资料一并附上，由于资料不全造成结算缺项漏项后果自负；
　　18、乙方认可施工合同中有关甲方向业主的承诺，业主对甲方的各项要求和标准均是乙方应该做到的和应尽的义务。无条件地服从和执行甲方、业主、监理公司所提出的改进存在的缺陷、需要相互间的配合，以及要求参与的工作任务，并做到对方满意。
　　19、乙方必须严格按照国家有关法律、法规和建设领域农民工工资支付管理暂行办法等有关规定支付农民工工资，不得以任何理由拖欠或克扣农民工工资。
　　20、乙方应将工资直接发放给农民工本人，并由其本人签字确认，严禁将工资发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
　　21、乙方应当按月向农民工支付工资，并根据乙方内部分配中明确剩余部分另行支付办法，每年年底前必须一次性付清农民工应得的全部工资。
　　22、乙方在进场施工后应及时与每个农民工签订劳务用工合同，并逐步建立农民工工资专用帐户并使用“工资卡”，委托银行发放工资，以确保农民工工资按时发放。
　　23、乙方应及时编制工资支付表，书面记载支付农民工工资的数额、项目、发放时间、姓名等，并保存两年以上备查。
　　24、如因乙方原因拖欠或克扣农民工工资所发生的工资纠纷和上访，一切责任由乙方负责。
　　25、除本分包合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，承担并履行总（分）包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
　　26、乙方必须同时履行以下条款：
　　（1）凡业主对甲方（总包方）的要求和甲方（总包方）对业主工期、质量、安全标化方面的承诺将同样视作甲方对乙方的要求和乙方对甲方的承诺。
　　（2）在乙方无能力完成承包内的工作或达不到甲方（总包方）的要求时，甲方有权直接派力量去完成或整改，费用按实由乙方承担，在承包总价中扣除。
　　十三、合同价款的确定
　　1、合同价款为固定价格，合同价款不再调整。
　　十四、合同价款的结算
　　1、分包工程完工后，经验收、考核后，乙方向甲方递交分包工程完工结算报告及完整的结算资料，双方按照投标书、询标纪要、合同文件及附件中有关价款的相关约定进行分包工程的完工结算。
　　2、考核验收单（任务书）是合同履行的凭证，是预提工程款的依据，甲方按单位工程分阶段完成工程量结算。
　　十五、合同价款的支付
　　双方本着风险共担，利益共享的原则，一致同意各项分包工程价款的支付均应在业主已支付工程价款为前提下。
　　1、付款方式：甲方按乙方已完劳务分包价款的50支付分包工程进度款；余款在分包工程完工通过验收后一并结算至总价的80；至当年年底支付到结算总价的90；余10保修金在保修期满乙方全面履行保修责任后付清。
　　2、甲方根据业主支付工程款的方式和比例，结合项目的实际，经核定后向乙方支付劳务分包工程款。
　　3、因业主原因影响甲方向乙方付款，乙方不得向甲方进行任何形式的索赔，而且乙方承诺不会因此而进行民事诉讼。
　　十六、分包的作业范围
　　砼结构工程的模板、钢筋、砼、各类砖墙及现场场容，施工过程中的机、电、焊工、设备材料的损耗、易耗品、灯具、小型机械和现场照管等费用的包干。
　　（一）钢砼工程：（1）对进场钢筋由乙方负责及卸车，并分规格堆放。
　　（2）施工方案确定的钢筋各种形式（直螺纹、焊接、绑扎）的连接，包括零星配件制作及安装各种扎铁、夹铁、钢筋绑扎前除锈及制作安放水泥垫块及绑扎钢筋的临时操作固定架，配合试验取样和各种焊接接头工序的施工。
　　（3）派专人监护钢筋，及时清理钢筋上的水泥浆和砼屑等。
　　（4）搭拆绑扎钢筋时所需的操作架子及钢筋的运输。
　　（5）钢筋的固定、预留（包括钢筋支架的安装）。
　　（6）钢筋绑扎应预留出时间和空间与水电预埋管件或其他分包人的配合。
　　（7）钢筋电渣焊接（不包括电焊接头）甲方有可能指定单独分包人完成此项内容。
　　（二）二次结构工程：
　　1、门窗过梁、窗台梁、构造柱、墙体超过4米设置的圈梁、女儿墙压顶、屋面保温层上的钢筋网片等构件的钢筋制作及安装。
　　2、砖墙砌筑中的墙拉筋、构造柱拉结筋的制作。
　　3、工完料清，做好落手清。
　　（三）与工程配套工程
　　1、负责整个施工现场的标化工作，并确保达标。
　　2、负责整个施工现场的安全防护工作。
　　（四）施工现场不可预计及各种管理辅助配合人工范围（不再签发估点工凭证）：
　　1、施工中临时停水、停电、机械发生故障。
　　2、隐蔽工程验收及工程质量检查的操作时间。
　　3、由于自然因素造成工程中断施工的间歇时间。
　　4、现场操作时落手清，模板、钢筋等材料整理堆放标准化。
　　5、按照政府有关文件规定，实施现场安全、文明施工的措施所需用工。
　　6、因施工场地狭小等特殊因素而发生的二次驳运所需的用工。
　　7、在特殊条件下施工所需增加的用工及特殊产品保护的所需用工。
　　8、在施工中可能与兄弟单位配合中所引起的材料、机械等工的间歇时间。
　　9、市规划局规定的红线范围内的所有不可预计用工。
　　十七、管理要求及违约责任
　　1、质量
　　（1）本合同劳务范围内的分部分项工程必须达到合同约定的标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
　　（2）因乙方原因分包工程质量达不到合同约定标准的，乙方应按甲方要求及时返修，乙方承担返工费用，工期不予顺延；乙方经返工后仍达不到合同约定的质量标准的，甲方除了按本合同十三条扣发结算工程款外，有权解除合同并向乙方追究违约责任和索赔。
　　2、工期
　　（1）乙方应根据本合同约定的工期、节点工期、甲方总进度计划的要求，制定落实作业进度计划，并接受甲方的检查、监督。
　　（2）施工实际进度延误，乙方应按甲方要求采取补救措施，确保达到进度计划的要求。如补救无效，影响合同约定的工期（节点工期）的，除了按本合同十三条第二款的约定扣发结算工程款外，甲方有权解除合同并向乙方追究违约责任和索赔。
　　3、文明施工
　　（1）乙方应严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防等有关部门对施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度和标化工地标准，确保现场管理达标，创建标化工地。
　　（2）乙方文明施工、工地标化达不到要求，应根据甲方或有关部门的要求进行整改，接受相应的处罚，并承担责任。
　　（3）乙方文明施工、工地标化经考核达不到合同约定的标准，工程款按本合同十三条第二款的扣罚标准结算。
　　4、安全生产
　　（1）本合同必须与《建筑安装施工安全生产协议》同时签订方生效，否则本合同无效。
　　（2）乙方必须加强自身的安全意识教育，进入现场应严格遵守一切安全操作规定，做好安全预防措施。
　　（3）乙方在施工中如违章作业，由此造成伤亡和一切经济损失由乙方自负，甲方不承担任何经济责任和义务。
　　（4）在施工生产中如甲方安全设施或他人造成乙方伤亡按政府规定处理。经济由甲方负责，金额由甲方与乙方在政府规定的基础上进行协商解决，善后工作由乙方负责。
　　（5）乙方应加强所属人员的教育，加强人工费分配管理，避免劳务纠纷的发生，及时处理纠纷的苗子，特别是应该严格遵守政府的有关劳动法规，并免除甲方因乙方的原因所引起的责任和费用。
　　（6）甲方、乙方应共同遵守政府、行业有关安全生产的法律、法规。做到合法经营（不转包、不违规分包）乙方应遵守甲方的安全生产规章制度，服从甲方关于安全生产的指令和指挥。
　　（7）乙方应指派专职安全员对合同范围的安全生产负责，在现场进行旁站式的安全监督和控制，未按规定配置专职安全员的每脱岗一天处壹万元罚金。
　　（8）乙方施工、操作人员必须按规定持有有效的上岗证件，具备必要的操作技能和安全知识，证卡不齐者，不得进入施工现场。如果乙方违反本条款，甲方有权责令清退、直至中止合同，由此产生的一切经济损失和法律责任均由乙方负责。
　　（9）乙方应配备必要的安全设施，为操作人员配置必要的劳防用品。如果乙方违反本条款，甲方有权责令整改或甲方代为配置，由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除。
　　（10）乙方进场施工前应及时向甲方提供本专业工程危险源清单，并以书面形式制定对应的措施。
　　（11）乙方应保证在履行合同时不发生各类安全事故。如果发生因违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的，造成下列后果的，甲方有权依据安全生产奖罚制度进行处罚，并在乙方工程款中扣除。（1）每发生一起重伤事故，处乙方拾万元罚款。
　　（2）每发生一起死亡事故，处乙方叁拾万元罚款，并追究有关责任人的经济和法律责任。
　　（3）因违章作业，造成他人伤害的，按上述条款同等处罚。
　　（12）乙方应积极履行“以人为本、安全第一”的主题，文明施工，文明作业，夯实安全基础管理，确保甲方对业主的创建目标的实现。如果乙方违反本条款，甲方有权按总合同的
　　有关条款对乙方进行处罚。
　　5、综合保险
　　（1）乙方在进场后7天内必须按照《外地劳动力个人信息采集表》的要求，按实提供所有进场施工作业人员的个人资料，包括个人证件照和身份证复印件各一份报甲方总承包项目部专管员办理外来从业人员综合保险手续。
　　（2）在项目施工过程中，乙方施工人员根据项目进展情况如需增加劳动力，乙方必须按照前款之要求，应在当日及时向甲方总承包项目部申报增加人数。如须减少劳动力，乙方必须提交所减少人员的变更花名册及在本工程作业期间的支付工资结算清单，后由总承包项目部向工程所在地建筑劳务市场办理施工作业人员的进出变更手续。
　　（3）乙方在获得外来从业人员登记手册后，应及时编制《从业人员花名册登记表》交甲方总承包项目部，甲方按照规范用工的要求进行审核，经总承包项目部核准后报工程管理部备案。
　　（4）乙方因瞒报、漏报、错报或进出场未及时办理变更手续受到劳动监察部门查处的，责任与费用由乙方承担。
　　（5）上述施工从业人员，在施工过程中由于造成工伤安全事故的，按安全生产有关条款处罚。
　　6、违约责任
　　（1）乙方均应按照本合同的约定全面履行相应的义务，乙方违约给甲方造成损失的，应赔偿由此造成的损失。
　　（2）因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金3000元。
　　（3）因乙方原因导致工程质量达不到约定的标准，但仍能够达到国家最低标准，乙方应向甲方支付违约金1000元。
　　（4）除非双方协议将合同终止或解除，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担有关责任后仍应继续履行合同。
　　十八、履约保证
　　1、本合同乙方采用下列第
　　（1）种履约保证方式：
　　（1）分包工程进度款抵履约保证金。合同价款（进度款、结算金额）的抵扣比例为10；保证金额为万元。
　　（2）乙方出具银行履约保函。保函金额为合同价款的10。
　　（3）履约保证金。
　　2、分包履约保证金的释放、返还同甲方向业主提交的履约保函或保证金的释放期限相同。
　　十九、禁止转包或再分包
　　乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法以及依据本合同承担责任。
　　二十、争议
　　双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解，调解不成的，双方约定采用下列第
　　（2）种方式解决争议：
　　（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
　　二十一、其他
　　1、双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付完工的分包工程，分包工程款（除保修金外）支付完毕，除保修条款外，合同的其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。
　　2、本合同正本贰份，双方各执壹份；副本2份，甲方1份，乙方1份。
　　二十二、补充条款1、2、3、二十三、本合同附件
　　1、安全生产协议书；
　　2、防火安全协议书；
　　3、文明卫生协议书；
　　4、综合治理协议书；
　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：
　　合同订立时间：年月日合同订立地点：
　　建筑工程劳务合同9
　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》甲方将武警重庆总队第五支队一、三中队及大队部营房项目的钢筋劳务单包项目（包工包辅料）分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程任务，明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同协商，特签订以下条款共同遵守执行。
　　一、工程名称：武警重庆总队第五支队一、三中队及大队部营房工程
　　二、工程地点：黔江区
　　三、建筑面积：5419m2
　　四、承包方式：人工费机械费、生产性辅、耗材费。
　　五、承包范围：
　　本工程承包范围为甲方提供的土建施工图、招标文件、图纸答疑中的全部钢筋工作内容。
　　六、承包工期
　　3、总工期：从地梁开始计算主体45天，二次结构25天。
　　七、费用标准
　　1、承包单价按合同建筑面积元m2计价支付，其费用包括直接人工费、施工管理费、工具用具、劳保用品、现场材料上、下车费、材料管理费、现场转运费等全部费用。
　　2、基础人工费单独计算，钢筋工元吨。
　　3、工程上一律不考虑计日工，所有费用包括在合同总价范围内。
　　八、乙方承担的细则范围
　　甲方提供材料的抽复检的试件制作，钢材焊接、电渣压力焊接头、费料焊接。
　　九、结算及付款办法
　　乙方承接任务后，必须按图纸和设计变更完成工作量，如留有小量未完，甲方有权在决算时按工程量的三倍进行扣减。
　　十、工期奖罚
　　1工程工期：主体框架施工期限：地梁完成后45个日历天；主体验收施工期限：地梁完成后90个日历天；乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行。
　　2因不可抗拒的自然灾害和甲方材料供应不上造成工程停工时或一周内非乙方原因停电、停水造成停工累计超过8小时，经项目部签字认可，工期可按实顺延。（为不影响总工期，甲方可在总工期范围内，对顺延工期予以合理调整。）
　　3、甲方按主体框架、主体验收两个阶段进行工期考核。每延误工期一天罚款1000元；每提前一天奖励1000元。若不能保证工程进度，甲方有权单方解除合同。
　　十一、材料管理
　　1、乙方对进入现场的各种材料应严格管理，按规定控制使用，节约有奖，超耗赔偿。
　　2、现场钢筋制作加工损耗为，其余的材料损耗按项目材料部
　　门的规定执行，若超规定标准甲方将按钢材同期市场价格要求乙方赔偿。
　　十二、工程质量、施工安全
　　1、工程质量
　　若乙方未按施工组织设计或施工方案（含专项方案）、施工技术交底、设计更改、施工规范、规范操作，所造成的全部损失由乙方负责。
　　乙方因施工质量不符合要求造成返工，自行承担人工费和材料费。给后期内外装修造成的工料损失从乙方的履约保证金或劳务费用中扣除。若不能保证工程质量，甲方有权终止合同，乙方并赔偿甲方相应的损失费用。
　　（3）若乙方所完部分工程质量经建设单位、监理单位、甲方验收未能达到质量要求所造成的返工损失，乙方承担100。
　　2、安全施工
　　（1）劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的20xx元以内的费用，由劳务分包人承担；超过20xx元的。由甲方承担70，乙方承担30。
　　（2）工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
　　3、安全防护
　　（1）劳务分包人在动力设备、输电线路附近施工时，施工开始前应向
　　工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
　　（2）劳务分包人在施工现场内作业时使用的安全保护用品由劳务分包人自行采购使用，但数量和质量必须满足安全要求，否则承包人有权要求劳务分包人整改。
　　十三、其他约定
　　1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳万元质量、安全保证金，待工程完工后退还，若乙方违约，甲方将不退还保证金。解除方向对方赔偿违约金壹拾万元正。若乙方借故中途退出施工，甲方拒付工程人工费，其损失由乙方自负。如严重影响甲方施工进度或现场管理，乙方要承担经济责任和法律责任。
　　2、乙方所需工具均由乙方自行负责，乙方如有困难，可向甲方租赁或由甲方拨价给乙方，但甲方收取3管理费。
　　3、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求以及由违法乱纪等行为，甲方有权单方面中止本合同。
　　4、乙方在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质安等相关部门配合，仔细阅读图纸，发现问题事先提出，乙方在施工过程中要随时同甲方联系，未经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量，乙方不得擅自施工，否则，所造成的责任损失全部由乙方负责。
　　5、如因甲方材料、设备停电延误的工期一个月在3天内（含3天），不予赔偿乙方损失，由上述因素造成3天以上的工程停工、窝工，乙方用材、机具租赁等乙方可以办理签证，由甲方承担损失费用。除此之外，甲方概不负责，若乙方保质保量完成工作而甲方不履行合同造成的损失及影响由甲方全部承担。
　　6、乙方必须具备本项目建设人工费周转能力，以及相关的协调能力。
　　7、乙方在施工过程中严禁转包，一经查出，立即无条件退场并赔偿甲方的损失。
　　8、技术交底、安全交底、现场管理制度等作为合同附件，具有同等法律效力。
　　9、乙方在工程施工中超出规定损耗的材料用量（本合同未规定的按合理的损耗计），均由乙方负责。
　　10、甲方负责为乙方免费提供办公室1间。
　　11、乙方应严格执行国务院（91）81号文（禁止使用儿童工规定），违章者按劳力字（92）27号文（使用儿童工罚款标准的规定）执行。施工人员进入施工现场，必须持有四证一卡。
　　12、乙方凡有不适应高处作业或繁重体力劳动者（心脏病，高血压、癫痫病、贫血病等）和女工以及18周岁以下50岁以上者不准进场上班。如有发生，甲方有权清退。并按照渝劳发（1992）23号文件规定，给予罚款处理，一切责任由乙方负责。
　　13、本合同签订后，由于政策变化，不可抗力及业主与甲方以外原因导致停工或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作；若需继续施工到安全部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位；按甲方要求自带工具和人员撤出施工现场。但甲方必须为乙方撤出提供条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付经质量验收合格的已完工程量的劳务费和赔偿费用。
　　14、本合同签订后，甲方派周自林同志，乙方派同志为甲乙双方现场代表，负责履行本合同。
　　15、乙方必须执行国家质量管理体系相关要求，并保证实现。
　　16、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
　　17、本合同壹式贰份，双方各执壹份。经甲乙双方签字后生效，工程完工、结清帐务后自行失效。
　　甲方：
　　负责人：
　　电话：
　　乙方：负责人：电话：年月日
　　建筑工程劳务合同10
　　发包方（甲方）：劳务分包方（乙方）：
　　为了保证完成工程施工，需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着平等自愿、公平信用、协商一致的原则，经甲、乙双方协商订立合同。
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程造价：总单价元m，（其中安全30，主体55，粉刷15）。
　　4、施工期限：年月日起年月日止。
　　5、质量要求：合格。
　　6、安全文明目标：杜绝重大伤亡等各种安全事故发生。
　　7、建筑面积和工程量：以国家规定建筑面积计算方法为准。
　　二、劳务承包范围及工作内容：
　　1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包机械。采用固定单价合同。
　　2、劳务承包范围及工作内容：
　　人工费：
　　结构主体：基础下人工配合清土、基础（不包含防水层）、主体框架结构模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。
　　砌体：建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星部分的土建人工费。
　　粉刷：室内抹灰（毛面）、地坪（毛面）、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。
　　现场安全：按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏或空间安全防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”安全防护，施工用电按规范防护和维护。
　　文明施工：施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。
　　施工机械工具费：
　　主要机械：塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。
　　辅助机械：砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外所有一切大小机具均由乙方自己承担。
　　材料费
　　周转及消耗材料：模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立安全网。
　　小型材料：三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电
　　施工用电由甲方提供至一、二级配电柜；即是总配电箱以下所有一切电线机具及其所有配套器具，均应由乙方自己配备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场，乙方负责配合水管安装，材料自备。
　　3、承包内容不含项目及材料：
　　不含项目：电费、水费、基础降水、基坑降水、基坑护坡、安装工程（水、电、消防、电梯）门窗、防水、机械挖土方、面砖粘贴、内外墙涂料、油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台栏杆、制作及安装。精装修工程。
　　三、工期、质量、安全
　　1、总工期日历天。以甲方要求的控制点为准，因甲方原因或不可抗拒因素（以甲方签证为准）工期顺延。
　　2、工程质量标准：合格（以质量部门评定的工程质量为准）。
　　3、安全：工程建设大发展，安全责任重如山。
　　乙方必须给每位职工购买人身保险，该工程在施工过程中所发生的一切大小安全事故及其疾病、打架、斗殴等不论轻重，均应由乙方自已承担。
　　必须严格按安全施工条例进行施工。
　　如果乙方违犯安全施工条例，施工时被业主、甲方、监理及其相关部门
　　四、甲方的责任和义务
　　1、甲方负责提供乙方工地、材料堆场及其他设施，以满足乙方在施工现场的生产所需场地。
　　2、甲方负责主轴线（控制线）、高层点、技术交底、并向乙方提供所需的施工图三套和施工方案、施工计划、设计变更等。
　　3、甲方负责施工现场主要材料供应（钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等）及构件的及时供应和调配。
　　4、甲方负责协商质量监督站和五大责任主体关系，以及施工现场内各分包单位之间的关系。
　　5、甲方应按节点及时对乙方完成的工程量进行验收，并结算劳务工程款，不得无故延期和克扣。
　　6、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退，对施工中由于乙方原因导致的一切矛盾采取相应的经济处罚。
　　五、乙方的责任和义务
　　1、乙方施工必须对所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育，签订合同时，必须编制施工人员花名册（一式三份）附后，提供身份证复印件。
　　2、乙方单位委派同志为现场负责人。乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业，离开工地时应向甲方负责人请假，并另行安排人员负责工地工作。
　　3、因乙方原因造成的质量问题，由乙方承担全部责任，包括业主及监理工程师开具的质量处罚单。
　　4、乙方严格执行甲方编制的施工进度计划，因乙方原因造成的工期拖延，由乙方承担全部责任。
　　5、乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。乙方从事特殊岗位的工作人员（电工、电焊工、机械操作工、架子工）必须持有特殊工种操作证，禁止无证人员上岗。
　　6、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求，组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工人员的80以上，保证连续施工，不影响正常工期。
　　7、乙方应保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成浪费。
　　8、乙方应全力配合甲方、业主、监理、监督部门的检查、验收工作。
　　9、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口五临边”的防护工作和半成品、成品的保护工作。因保护不善而损坏的，照价赔偿和无条件返修。
　　10、乙方应先向甲方交工期、质量、安全保证金万元。
　　11、乙方庆设有专职安全员，乙方人员进行日常安全教育和检查，确保安全生产。
　　12、禁止18岁以下、50岁以上和病残人员现场务工，禁止施工人员家属进住施工现场。
　　六、结算与付款
　　1、结算
　　劳务总单价元m（建筑面积，基础和顶部分按建筑物落地面积的算面积）。
　　设计变更或甲方原因引起的返工或增减工程量，按照河南省版建筑和装饰预算定额的工日含量，每一个综合工日元进行调整、结算，并记取相应的材料费、机械费。
　　2、付款：按完成节点支付已完劳务工程量
　　该工程出付万元，随后每二层主体结付所完成工程量的80，照此类推，至此结顶为止。砌体、内外粉每月按实际完成合格工程量的80支付工资款。
　　工程竣工经业主和相关职能部门验收合格后，甲方支付至劳务工程总价款的95，余下的5在一年保修期满后无息一次性付清。
　　每次结算付款要在节点完成十日内到位。
　　因甲方原因或其他配合因素造成的停工，甲方应承担乙方人工费、周转材料、机械设备租赁等损失。2
　　3、劳务企业支付劳务费时，必须编制工资支付表，把工资支付到务工人员本人。
　　4、根据政府规范，甲方不得无故拖欠劳务费，否则应承担一切责任（包括经济责任）。
　　七、文明施工
　　1、为达到合同安全文明目标，乙方人员应服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋施工。
　　2、乙方人员必须遵守法纪，不打架、不聚赌、不偷盗、不留宿妇女儿童，不在施工现场随意大、小便。
　　3、乙方人员应遵守宿舍规章制度，爱护公共财物，搞好食堂及宿舍公共卫生，减少疾病，防止中毒事件发生。
　　4、工地使用的建筑材料合理利用，周转材料，应按规定码放整齐，严格实行标示制度。建筑垃圾及时清运到指定地点。
　　八、事故处理及保险
　　1、依照国家《建筑法》、《劳动法》规定，根据政府和建设主管部门要求，发包方工程项目部必须为其劳务作业的现场工作人员进行监督和管理。
　　2、发生重大伤亡及其他安全事故时，劳务分包人员立即报告发包方工程项目部，由工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门。并保护事故现场。上级主管部门对事故现场进行调查，同时按有关法律、法规进行处理，所发生的安全事故均有乙方自己承担，因总承包费中已含总价30的安全费用，超出部
　　3、劳务分包方工程承包方对事故责任有争议时，按事先约定处理。
　　4、事故发生时，双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
　　九、合同的解除
　　1、具有下列情况之一的，甲方可解除合同：
　　乙方在试用期内发现不符合录用条件的；
　　乙方不服从甲方的管理和安排，不能保证施工质量、进度，不能保证安全生产、文明施工的；
　　乙方严重违反甲方的规章制度劳动纪律的。
　　2、具有下列情况之一的，乙方可解除合同：
　　甲方宣告破产或频临破产，处于法定整顿期间的；
　　甲方不能履行合同或违反国家法律、法规，侵犯乙方合同法权益，无故克扣或严重拖欠劳动工程款的。
　　3、任何一方解除合同时，必须提前十天通知对方。
　　十、双方约定的其他事项
　　1、施工期间如乙方窝工、停工超过五日，甲方有权解除合同，乙方三日内撤出工地，甲方另行组织施工队伍，双方结算所干工程量，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
　　2、因甲方在施工过程中造成工程停工，所有的误工，机械设备、周转材料的租赁费用和人工费由甲方承担。
　　十一、本合同签订后生效，具有法律效力，甲乙双方必须严格履行，任何一方违反本合同规定，给双方造成损失的，应给与经济赔偿。
　　十二、甲乙双方因履行合同发生争议，由双方本着长期合作的原则协商解决，协商不了时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
　　十三、本合同未尽事宜另行协商。
　　十四、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方履行完一切合同内容，结算所有手续后失效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　建筑工程劳务合同11
　　甲方
　　法定代表人
　　营业执照注册号资质等级
　　在川通讯地址邮编
　　乙方
　　性别电话
　　居民身份证号码
　　家庭住址邮政编码
　　户口所在地省（市）区（县）乡镇村
　　一、承包方式：甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方。
　　二、承包单价：按实际建筑面积计算每平米不论工料上涨下跌均以此价为准。
　　三、承包内容：本工程具体内容
　　1、基础土方开挖回填，凿桩头、施工图所有的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工所有工费。
　　2、工程所需大型机械设备（包检测费用）、工具、用具、水管等。
　　3、工程所需架树、架板、模板、方料、顶树、安全网、铁丝、马钉、钉子、扎丝、切割片、工地用电的电线、电缆、食堂炊事用具、职工住宿用具、炊事员工资等蓝图内所有工程内容所需费用均由乙方负责。
　　4、按图施工，搭设周围的防护、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安全防护。电梯井内每二层做硬防护，按安全施工规范搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施，木工制模、钢筋加工工棚。
　　四、付款方式：
　　完成主体一层付总价的12，以后每完成一层按总价的12付，主体完成付总价的60。内外装饰工程，内外墙粉刷工程完成按总价的30各层均付，工程完成付到总价的90，竣工验收合格预留质量保证金2，其余结算一个月付清余款，质保金时间为一年。
　　五、工期要求及质量要求：本工程自签订合同之日起天必须全部竣工验收，时间为天，不得拖延，乙方自开工之日起，必须精心组织，服从甲方施工人员及管理人员管理，乙方必须按图施工，如出现质量问题造成的一切返工工资及材料由乙方负责，在施工过程中，不得浪费甲方任何材料，浪费材料照价赔偿。各班组负责人必须驻守工地，有事必须请假，如未请假或请假未获批准而不在工地，则每次罚款200元天。
　　六、工程管理及安全：
　　l、目标：杜绝工伤事故发生。
　　2、具体要求及措施：
　　、严格按照安全规范要求施工，定时组织班组人员学习安全规范及安全常识，增强班组人员安全生产意识。
　　、不得乱动机电、临时用电线路及脚手架，凡拆动脚手架未与项目部联系，违者罚款20xx元。
　　、安全“三宝”根据实际情况使用，安全帽必须戴好（施工现场不戴安全帽者每人每次罚款50元，班长不戴安全帽罚100元次）。
　　、严禁乘坐提升机，每发现一次罚款班长500元。、严禁酒后上班，违者每人每次罚款50元，并当时退场休息离开施工现场；严禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚上班作业，违者每人每次罚款50元。
　　、严禁在架子上堆放材料，如发现上述情况，经甲方指出后仍不及时整改，罚款100元次。
　　、如因乙方不按安全操作规程施工而造成安全事故，在一万元内的经济损失由乙方负责，超过一万元的经济损失由甲乙双方再协商处理。
　　七、如乙方中途停工，停工超过五日之内，甲方有权另请施工队进场，造成损失由乙方全部承担并负责全额赔偿。
　　八、违约责任
　　1、甲方原因造成停工，甲方承担乙方实际损失。
　　2、本合同一经双方签字，即代表合同生效。双方需自觉遵守，不得违约。若甲方违约，赔偿乙方在施工期间的一切经济损失，若乙方违约，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方自负。
　　九、其它未尽事宜，双方协商解决。
　　十、本合同自双方签字生效，具有法律效力，一式两份，双方各执一份，完工结算后自动失效。
　　甲方（盖章）：乙方：
　　代表人（签字）：身份证号码：
　　年月日年月日
　　建筑工程劳务合同12
　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。
　　第一条工程概况
　　1、工程名称：西平县风和日丽家园
　　2、工程地点：西平县柏城镇网通公司西侧号楼
　　3、承包价格：每平方米360元。
　　4、承包形式：大清包、包工、包周转材料、一切机械设备（塔吊、升降机、钢筋成型机械、木工机械、险搅拌机、砂浆机、振动棒、平板振动器等）
　　5、建筑面积：按实际施工建筑面积计算，基础屋面加一层，现暂按建筑面积大约平方米。按建筑实际面积为准。
　　6、工程承包范围：承包分为土建（甲方机械挖土、回填土，乙方人工配合）外墙涂料除外，内墙毛光、毛地（不含内容：楼梯栏杆扶手防水、消防、水电安装、门窗制作安装、洁具安装、油漆、涂料、内墙涂料、外墙保温）建筑部分，临建劳务由乙方负责。
　　第二条工期
　　1、该工程计划于年月日开工，年月日竣工，总日历天数。
　　如遇到下列情况，经现场监理工程师签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
　　（1）甲方不能及时供应施工材料（若停工五天以上者，甲方必须赔付乙方的租赁费材料费、误工费、机械费）。
　　（2）出现影响工期的设计变更。
　　（3）在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。
　　（4）因遇人力不可排拒的自然灾害影响工程进度。
　　第三条工程结算
　　1、主体工程每方360元计算，乙方垫资施工出地面以上8层结顶，支付乙方所完成总工程量的80。
　　2、17层结顶，支付乙方所完成工程量的80。
　　3、主体封顶结束，验收合格支付乙方总所完成工程量的80。
　　4、二次结构加气块结束付工程量的80，内外粉结束付总工程款的97。
　　第四条材料及设备供应
　　1、本工程所用的材料及一级配电箱由甲方供应（如钢材、混凝土、大砂、石子、水泥、水电等，不含施工设备）。如不按期提供用料造成乙方停工，由甲方自行承担责任。
　　2、乙方负责材料
　　（1）木工程所需机械设备（如塔吊、施工电梯、切断机、切割机、电焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、木工用的电锯、电刨、工人用的高低床等）一切由乙方负责。
　　（2）周转材料（如模板、方木、竹笆、外架用钢管、槽钢、工字钢、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等）。
　　（3）施工工具（如架子车、手推车、铁锹、水平仪、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等）。
　　3、乙方设专人收领甲方到场的各种建材，合理利用，接受甲方现场人员监管，不得浪费。如材料使用超过有关主管部门规定损耗率时超出部分费用有乙方承担。
　　第五条工程质量
　　1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、进行施工，并接受甲方现场监理的监督检查。
　　2、质量等级：合格工程。
　　3、乙方在施工中因质量不合格标准所造成的返工。
　　4、工程质量、按图纸、按规范施工，一切工程质量按国家验收标准。
　　5、乙方接受现场指挥部、监理公司的管理。
　　第六条现场管理及安全文明施工
　　1、乙方负责现场施工的各项安全管理工作，做好安全防范，并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理体制制度、安全生产的教育。保证工程所需的施工人员，并具备施工人员上岗技能及
　　生产技能。各工程班组长不能任意变动。
　　2、乙方进场后，乙方的日常生活，生活费用乙方部分承担，须保证现场清洁卫生，乙方绝对保证施工现场的安全和按文明施工标准、规范进行。
　　3、乙方提供的。工程所需机具设备、周转材料、质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。
　　4、施工安全防护设备由乙方自行购买。
　　第七条双方责任
　　1、甲方：
　　（1）及时提供所需建筑材料并及时到位。
　　（2）合同签订，向乙方提供施工图纸。
　　（3）派驻现场管理人员代表、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，图纸变更期间不能影响乙方施工。
　　2、乙方：
　　（1）施工现场的平整。除施工界区以内的用电、用水、道路。
　　（2）乙方在工地施工期间应节约用电。
　　（3）严格按照施工图与说明书施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和支付。
　　（4）乙方缴纳工程质保金120万元，先交40万元定金，剩余80万元工人进场后一次付清。保证金返还依甲方大合同走。
　　3、合同签订后，不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除，若任何一方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。
　　第八条争议的解决方式
　　1、合同执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协商不成可直接向工程所在地方人民法院起诉。
　　2、其它合同未说明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
　　3、本合同一式二份，双方各执一份，双方以盖章签字生效。未尽事宜，双方共同协商解决。
　　第九条安全事故责任划分
　　乙方在施工过程中，严格按照安全施工规范施工，出现人身伤亡事故由乙方承担经济法律责任。
　　甲方代表：
　　乙方代表：
　　年月日
　　建筑工程劳务合同13
　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　按照中华人民共和国《建筑法》、《合同法》的相关规定和条款，以及施工规范的规定，由建筑工程有限公司承建项目工程。经甲乙双方共同协商，现甲方将该项目劳务工程、施工机械设备及部分周转材料承包给乙方。为明确甲乙双方在工程建过程中的责任、权利和义务，经双方在自愿、平等、互惠互利的原则下达成一致，特签定如下条款。
　　一、承包形式
　　包工（含机械设备及周转材料）。
　　二、承包内容
　　根据甲方提供蓝图的内容确定如下：
　　1、钢筋工程制作、焊接、机械、绑扎及人工安装。
　　2、模板工程人工、材料、机械、支撑脚手架全包。
　　3、外脚手架材料、人工、安全防护、文明施工全包。
　　4、砼工程、砌体、内外墙天棚抹灰、外墙保温、屋面找平、楼地面、人工机械。
　　5、施工用水、电、材料、人工（甲方水电供至水电表上，本工程中预埋及水电安装甲方负责）。
　　6、所有乙方施工用的机械设备安装、检测验收（设备基础及安装所需的土建材料甲方提供）。
　　7、基础及地下室工程中的砖模砌体、梁基成型、施工排水、砼、砌体、抹灰、地面找平、护坡、以及本工程中的分中划线全包（甲方负责退土）。
　　三、合同价款
　　合同总价约为万元。承包内容中，竣工按国家规定计算建筑面积，办理结算，每平米按元计价；地下室含伐板基础，消防水池及通道，每平方米按元计价（注一号楼1层高米，2层高米，二号楼架空层米）。
　　四、付款及结算方式
　　1、根据工程完成进度付款，分为基础完工万元、主体完工：万元、主体竣工万元、砌体完工万元、内外墙粉饰完工万元、竣工验收万元，共计万元，约。
　　2、竣工结算时，乙方承担房屋套，冲抵余下款额，余下待本工程入住率达结清（限时年内，竣工后乙方随时卖房可抵冲工资款）。
　　五、工程质量管理及验收
　　施工中乙方必须接受甲方管理人员、项目部、业主、质监及监理部门的质量检查、监督、工程竣工经综合评定达到合格等级。
　　六、工程工期
　　1、乙方必须按甲方总体施工进度计划组织人员，确保工程的顺利完工。
　　2、工程从基础伐板开始计算工程工期，总工期为天（年月日至年月日）。
　　3、不可抗事件发生，工程相应顺延。
　　4、工期延误一天，甲方处乙方每天元罚金，提前一天甲方给予每天元奖励。
　　5、因甲方原因造成停工待料，及乙方原因造成甲方材料损失的，双方按实际发生额进行赔偿。
　　七、安全生产
　　1、乙方必须服从甲方项目部的。监督管理，遵守施工现场的安全管理条例，乙方应加强对施工人员的安全管理教育，做好相应的防护工作，对违章人员甲方随时有权对乙方进行处罚。
　　2、施工安全保险，乙方承担万元，其余部分由甲方负责买至赔额达到万元。
　　3、乙方向甲方缴纳万元安全保证金，甲方将从余款中扣除，若因安全事故对甲方资质造成重大负面影响，万元保证金不予退还，未发生重大安全事故，工程完工退还给乙方（施工中发生安全事故万元内，一切经济损失乙方自行承担）。
　　八、施工现场管理
　　1、乙方施工人员在施工过程中，必须遵守施工现场理条例，对施工材料、机械、设备必须妥善保管，合理使用，现场保证整洁、通畅、堆放有序。
　　2、文明施工，安全作业，杜绝野蛮行为。各部分项必须做到工完场清，做到材料无浪费，施工无返工，如有发生甲方有权处以罚款。
　　3、甲方必须总体布置现场，合理调度，保证水电路正常畅通。
　　九、甲乙双方责任
　　甲方责任：
　　1、及时提供施工蓝图及变更文件。
　　2、负责图纸会审，对质量安全隐蔽工程、基础主体及时组织验收。
　　3、按合同约定时限日内给付工资款。
　　4、指导乙方现场施工，现场监督检查质量、安全、及时核定工期。
　　5、行使甲方应尽责任、权利和义务。
　　乙方职责：
　　1、按图施工，质量自检，保证工程质量达到到合格标准等级，并保证验收合格。
　　2、保证安全生产，文明施工，按期完成工程任务。
　　3、服从甲方管理和安排，确保及时进行质量保修。
　　十、工程保修
　　本工程保修期为年，年内乙方必须为甲方提供及时的保修范围内事项，若乙方不能及时保修，甲方有权自行安排，按实际发生费用从乙方保修金中扣除。
　　十一、其它
　　本合同一式份，甲乙双方签字生效，在合同执行过程中甲乙双方必须共同遵守以上合同条款，任何一方不得终止合同，若一方严重违约或确已无继续履约能力时，另一方可要求对方支付赔偿违约金万元。本合同保修期完，工程款结清自动失效。
　　未经事宜，双方协商补签，与本合同法律效力同等。
　　甲方：乙方：
　　电话：电话：
　　日期：年月日日期：年月日
　　建筑工程劳务合同14
　　使用建筑单位：
　　提供建筑劳务单位：
　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为了明确双方在建筑劳务合作中的权利，义务和违约责任，经双方协商同意签订本合同。
　　第一条合作项目：市三达经济发展有限公司安装工程项目
　　工程地址：机电厂
　　合作内容：水、电、风等安装工程
　　第二条合作方式
　　电缆敷设劳务费。
　　第三条乙方张雨施工队
　　第四条提供劳务时间：20年9月22日
　　第五条劳务费用的结算和支付
　　1、劳务费用的。结算：应根据乙方在生产中实际完成的工作量，经甲乙双方核实检验后，按工程进度分期结算的方法。
　　第六条安全生产及安全事故处理
　　2、乙方人员发生伤亡事故时，双方尽力施救，但甲方不负经济和法律责任，由乙方对家属进行经济补偿，做好善后工作。
　　第七条承包工作量和金额
　　电、水、风等共计人民币壹佰壹拾捌万元。
　　第八条本合同经双方代理人签字盖章后生效，代理人应出示身份证明。
　　第九条合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款，补充条款与正文有同等效力。
　　注：本合同一式四份，双方各执二份。
　　甲方盖章：
　　乙方：
　　代表人签字：
　　身份证号码：
　　年月日
　　年月日
　　建筑工程劳务合同15
　　甲方：
　　乙方：
　　为共同搞好的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的木工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料。工程施工内容：图纸内所有木工工程量，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。
　　5、双方商定本工程工期全部施工及安装项目。即自年月日起计。
　　6、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。
　　7、承包范围及价格：范围：模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉。价格：按模板展开实面积，每平方米26元（含基础）。
　　二、甲方工作
　　1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。
　　2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。
　　3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。
　　4、及时履行乙方的其他协助义务。
　　三、乙方工作
　　1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。
　　2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。
　　3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。
　　4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。
　　5、乙方必须无条件服从甲方管理安排
　　四、关于工程款及结算的。约定
　　1、甲方按乙方每月完成工程量的70支付工程量款。
　　2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90
　　3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。
　　4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；
　　五、关于材料供应的约定
　　1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。
　　六、关于双方责任的约定
　　1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。
　　2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，
　　违反操作常规，造成人员伤害，责任由乙方全部负责。
　　3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。
　　七、关于设计与施工及验收的约定
　　1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。
　　2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。
　　3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。
　　八、奖赏和违约责任
　　1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方1000元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1加付滞纳金。
　　2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。
　　九、合同份数
　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　十、其它
　　本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。
　　甲方：乙方：
　　代表人：代表人：
　　年月日年月日