工程合同

　　拆除工程合同
　　推荐度：
　　电梯工程合同
　　推荐度：
　　装饰工程合同
　　推荐度：
　　工程合同
　　推荐度：
　　建设工程合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　【精选】工程合同锦集8篇
　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同的类型越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的工程合同8篇，希望能够帮助到大家。
　　工程合同篇1
　　甲方：
　　乙方：
　　乙方为甲方加工零件一批。经双方协商，签订本合同，共同遵守
　　第一条：加工成品质量要求：
　　一：甲方提供图纸和质量要求。
　　二：乙方按照甲方图纸要求进行加工。
　　第二条：甲方提供图纸共计：份，由甲方于年月日前送交乙方乙方在依照甲方的要求进行加工期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知甲方；甲方应当及时回复，提出修改意见。
　　第三条：加工价款：按核定价格计算共计：元。（乙方附明细清单）
　　第四条：验收标准和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到厂验收，验收标准以合同规定的质量要求和图纸为标准，数量以合同规定为标准。
　　第五条：交货的时间和地点：年月日全部交货任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。由甲方自行提货。
　　元）乙方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款甲方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。
　　第七条：结算方式及期限：甲方收到全部加工件，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐。
　　第八条：乙方的违约责任
　　一：乙方如未按合同规定的质量交付加工件，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责重新加工，并承担逾期交付的责任。
　　二：乙方逾期交付加工件的，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按逾第六条：本合同签字之日，甲方向乙方给付预付款：元（大写：期交付部分的价款总额的百分之一偿付违约金。
　　三：乙方不能交付加工件的，应向甲方偿付不能交付加工工件部分价款总值5的违约金。
　　第九条：甲方的违约责任
　　一：甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，对已加工工件等经甲方认定后赔偿乙方因此造成的损失。
　　二：甲方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分加工件价款总值5的违约金。
　　三：甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料，除交付加工件的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方因停工待料的损失。
　　四：甲方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付违约金
　　第十条：不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使加工件或原材料毁损、灭失的，乙方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任但乙方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除乙方责任；在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的，甲方应当承担责任，并赔偿乙方因此造成的损失
　　第十一条：本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉
　　本合同一式份，甲乙双方各执一份。
　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）
　　代表人：代表人：
　　地址：地址：
　　电话：电话：
　　开户银行：开户银行：
　　帐号：帐号：
　　年月日
　　工程合同篇2
　　合同协议书
　　本协议书于19年月日由（以下简称“业主”）为一方与（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
　　兹为以下事项达成本协议：
　　l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
　　2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：
　　（a）中标函；
　　（b）上述投标书；
　　（c）合同条件；
　　（d）规范；
　　（e）图纸；
　　（f）工程量清单。
　　3考虑到下文提及的。业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
　　4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
　　特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。
　　在在场的情况下，盖的正式印章如下：
　　或
　　在在场的情况下，由上述签字盖章并递交。
　　业主签名：承包人签名：
　　联系人：联系人：
　　工程合同篇3
　　关键词：
　　建筑工程；工程合同；合同管理
　　1前言
　　随着我国市场经济的繁荣，建筑行业迎来了其繁荣发展的阶段，不仅规模和数量上有所发展，而且在建筑企业内部的管理以及施工技术方面也有了质的飞跃。并且随着建筑工程领域竞争的加剧，越来越多的建筑企业认识到合同管理的重要性。建筑工程项目所具备的特点决定了合同管理对于项目的任何一个参与方而言都至关重要，是其维护自身合法权益的重要保障。而且由于建筑工程受自然气候等条件的影响较大，工程实施过程中存在的风险因素较多，项目发承包双方之间的纠纷屡见不鲜，而作为解决纠纷和矛盾的最根本的依据，建筑工程合同在工程项目实施过程中所扮演的角色非常重要，既能够有效的解决发承包双方之间的矛盾，维护各自的合法利益，同时又能够为工程项目的顺利实施提供更好的保障。
　　2建筑工程合同的重要性
　　合同是具有法律效益的协议，对于合同双方而言具有约束作用，合同之中明确的规定了合同双方的权利和义务，将工程项目实施过程中可能出现的问题给予了解决的方案和措施。建筑工程项目较比于其他项目而言，其具有的复杂性和风险性更多，未知因素也较多，这就决定了建筑工程合同对于项目各参与单位的保障性作用。而且由于建筑工程项目往往具备周期长、施工过程种类多以及技术复杂性高等特点，建筑工程合同所包含的条款更为繁杂，涉及到的范围也更为广泛。完善的施工合同能够有效的划分发承包双方之间的权利和义务，能够让双方在更为平等的基础之上发挥其应有的作用，确保工程项目能够顺利的实施。而且由于建筑工程项目往往涉及到的风险因素较多，可能出现的影响工程项目顺利进行的因素也较多，因此完善的合同能够将利益和风险进行更好的划分，保护发承包双方的工程参与积极性，并且以具有法律效益的手段来解决发承包双方之间的利益纠纷，维护工程项目目标的实现。
　　3建筑工程合同的特点分析
　　3。1合同签订内容容易出现歧义
　　建设工程合同应当具有严谨性，因为其具备约束合同双方的法律效力。合同之中应当明确的规定双方的权利和义务，违约责任等等，要以明确的方式将双方所应当付出和得到的东西进行规定。但是建筑工程实施周期较长，其间可能发生的引起合同双方利益变动的因素又较多，在合同签订之时难以有效的预料合同履行过程中出现的各类问题。因此往往在合同履行的过程中，出现了突发的状况，合同双方经常会因为责任归属的问题而产生歧义。
　　3。2合同管理的范围较广
　　建筑工程项目所涉及到的领域很广，其中所涉及到的部门、单位也很多。其中业主单位、施工单位作为工程项目最为主要的参与单位，其合同管理内容更为复杂，所涉及到的协调关系也非常多。因此建筑工程合同在管理的过程中需要确保各单位认真履行职责并且相互协调配合，以合同管理的方式来规范项目各参与单位的合同行为，维护工程项目的共同利益。
　　3。3建筑工程实施周期较长
　　建筑工程合同实施周期长的特点完全是由于建筑工程项目特点所决定的。一项工程从决策到最终的运营可能需要几年的时间，这期间所涉及到的工程合同不仅种类繁多，而且许多合同的周期都非常长。这就决定了建筑工程合同管理的工作是一个漫长的过程，需要与工程项目实施的过程同步，而且建筑工程合同管理还要综合考虑诸多因素，每一个工程项目实施周期阶段，都会有不同的工程合同签订，这其中的协调性和配合性都很重要，稍有疏忽就会造成工程项目的经济损失。
　　3。4工程合同容易出现变更
　　如前文所述，建筑工程项目的实施周期较长，其间可能发生的不可预见的因素较多，因此工程合同经常会随着工程项目实施的实际情况而有所变更。因此在建筑工程合同管理的过程中，合同管理人员应当秉承动态管理的原则，根据工程实际情况而调整合同管理的策略，对于补充合同和变更合同的条款和内容进行认真审查和管理，根据工程的实际情况签订更有利于合同双方的工程合同，确保建筑工程项目能够顺利的实施。
　　4建筑工程合同管理中存在的问题
　　4。1法律意识淡薄
　　合同法所规定的合同最为基本的原则就是公平、公正，而由于建筑工程领域竞争的激烈，许多建设单位有意违背建筑工程合同的公平和公正的原则，刻意的在合同条款之中回避或者是转移风险。这样的行为很容易造成施工单位的项目参与积极性降低，甚至是危害建筑工程项目的整体质量。甚至也有的发承包单位签订“阴阳合同”，这样的行为不仅严重的影响了建筑工程市场的秩序，而且很容易造成合同双方难以挽回的经济损失。另外还有违法转包、违法发包等行为的存在，这类法律意识淡薄的合同管理行为严重的扰乱了建筑工程市场竞争的有序化。
　　4。2合同管理人员整体水平不高
　　建筑工程项目的特点决定了建筑工程合同管理的特殊性，管理人员既要具备合同管理方面的专业知识和职业能力，同时也要具备建筑工程方面的知识。这样的合同管理人员才能够更好的配合建筑工程项目的实施，以合同管理为手段来调动项目各参与单位的积极性。但是现阶段我国建筑工程领域的许多合同管理人员的素质并不高，专业技能水平也较低，而且许多建筑单位的合同管理人员数量明显不足，不足以完成有效的建筑工程合同管理的工作。
　　4。3缺乏完善的合同管理制度
　　现阶段的建筑工程领域，合同管理制度的不完善是许多建筑工程合同管理问题的根源。许多建筑企业认识到合同管理的重要性，但是却并没有制定较为完善的合同管理制度，而且行业内部的合同管理工作也缺乏必要的理论性依据，这就使得许多建筑企业凭经验实行合同管理工作，甚至有的企业完全没有相应的合同管理制度，无法做到合同管理过程中有效的监督和考核等等，这就难免会使得建筑工程合同管理的执行力度大打折扣，也为建筑工程项目有序的进行蒙上了一层阴影。
　　5建筑工程合同管理的有效措施建议
　　5。1提高法律意识
　　建筑工程合同只有在符合合同相关规定的基础之上才能够维护合同双方的利益。对于这一点许多建筑企业应当给予高度的重视。在签订工程合同的时候要本着合法的基本原则。对于“阴阳合同”、违法分包、转包等行为的工程合同，并不具备法律效力，也不能作为维护合同双方合法利益的凭证。因此对于建筑企业而言应当积极提高自身的法律意识，对于工程合同的内容从法律的角度来加以审查，形成依靠法律维护自身利益的意识，提高合同管理的认识。
　　5。2建立完善的合同管理制度
　　合同管理工作执行力度的关键在于是否拥有一套完整的合同管理制度，作为建筑企业而言应当积极的完善自身的合同管理制度，以此为依据来规范自身在工程项目实施过程中的合同行为。建立完善的合同管理流程，建立相应的监督和考核体系，实行责任制度，调动合同管理人员的工作积极性。另外也要设置专门的合同管理执行机构，配备专业性的合同管理执行人才，确保合同管理的有效性和科学性，针对于发生的或者可能发生的合同变更要及时处理，并监督变更合同的执行情况，做到及时有效的应对。
　　5。3培养专业性的合同管理人员
　　建筑工程合同管理需要专业性的人才作为保障，作为建筑企业而言除了提高自身法律意识以及完善合同管理制度之外，还应当注重培养专业性的合同管理人员，建立专门的培训体系，加强对于合同管理人员的法律素养培养，并对合同管理人员的建筑知识进行重点培养，全面提高合同管理人员的综合素质，使其能够更好的配合建筑工程合同的实施，从合同管理
　　6结语
　　随着我国建筑工程领域的不断发展，建筑工程项目管理的内容也越来越多，有效的合同管理显然对于工程项目的顺利实施具有很重要的意义。而且随着我国建筑市场逐渐的规范化和法制化，合同管理的重要性更是得以凸显，越来越多的建筑企业重视合同管理工作。针对于现阶段建筑工程领域合同管理工作中存在的问题，建筑企业应当积极的结合于自身的实际情况来结语有针对性的解决，提高合同管理工作在其工程管理工作中的分量，以合同管理的方式来更好的确保自身的合法利益。并且加强合同管理制度的建立和完善，认真总结和吸收合同管理过程中的经验和教训，合理的运用合同管理来规避不必要的风险，最大化的实现自身的合法利益。
　　工程合同篇4
　　甲方（签字盖章）：
　　乙方（签字盖章）：
　　经甲乙双方充分协商，甲方愿意委托乙方审核（编审）甲方建设的工程项目的工程造价，现就有关事项达成如下协议；委托工作的具体范围内容土建工程、装饰装璜工程、水电消防安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、附属零星工程的预算及结算。地点：
　　一、甲方权利和义务；
　　1、在工程结束内所提供工程咨询（审核）所需真实、全面的相关资料（其中图纸一式2份）
　　2、负责与有关方面的联系和协调。
　　3、为乙方提供现场工作的基本工作条件。
　　4、在乙方正常、合法工作的前提下，甲方任何人不得以任何方式，影响乙方工作意见；
　　5、配合进行现场勘察；
　　6、及时支付乙方咨询费用；
　　二、乙方权利和义务
　　1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况，遵循实事求是、客观公正的原则，开展工程造价咨询服务，以维护双方的合法权益。
　　2、对所出具的咨询结论真实性负责，且其准确率应保证在正常允许范围内。
　　3、保守机密，不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。
　　4、不得遗失甲方认为必须返还的资料。
　　5、在约定的时间内完成任务，按合同规定收取咨询服务费。在甲方资料提供义务履行的前提下，按时在约定工作日内完成工作，出具报告书。
　　三、收费标准及支付方式：
　　1、收费标准：甲方在乙方正式提供咨询服务结论时，依据省物价局有关工程造价咨询服务收费标准，按总工程（包含附属工程及零星工程）总造价的。用现金或转帐形式付清咨询服务费，并在合同签订生效之时预付定金，结算时多退少补。
　　2、支付方式：根据约定进度的总造价，甲方按照每次预算支付百分之七十（70）给乙方，剩余百分之三十（30）在结算审计完成后五个工作日内支付给乙方。但审计时间不能超出约定工期一个月，如果甲方原因造成超期，甲方无条件支付乙方所有费用）。附：假如单笔预算价钱不到一百万，可以累积到一百万再付费用。
　　3、期限：按照施工合同，经甲乙双方协商，乙方为甲方提供本工程全过程的技术服务。附：假如因甲方中途停工，乙方有权力要求为之前所做工程结算。甲方应无条件配合。
　　4。由乙方技术方面在施工合同外争取的费用（及技术变更），根据甲乙双方约定，乙方按照出预算外利润的30提取费用，甲方在变更资料有关单位签字生效后，甲方需按比例支付乙方的费用。
　　5、为本项目发生的专家评审费、考察费及工程所需的应酬费由甲方负担。
　　6、甲方按照协议将工程技术服务费汇入本合同中乙方指定的账号开户名：贵州湘黔工程造价咨询有限公司
　　开户银行：贵阳观山湖富民村镇银行股分有限公司账号：
　　四、委托方的协作事项
　　1、在协议书生效后3天内，委托方向咨询方如实提供下列资料和工作条件：施工图纸、电脑两台、保证我方人员住宿、生活及水电、安全帽等。
　　2、技术情报和资料的保密：乙方对甲方的技术情报和资料具有保密义务；甲方有不能挖取乙方的技术人员的义务。
　　3、争议的解决方法：
　　在协议发行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求仲裁机构进行调解。双方不愿协商、调解或协商、调解不成的，采用以下第种方式解决。
　　（1）申请仲裁委员会仲裁；
　　（2）按司法程序解决。
　　五、违约责任：因违约所造成的一切损失由违约方负责，且赔偿金额不少于咨询服务费的。
　　六、其他：
　　1、本协议书自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效；至乙方完成全部服务，甲方付清服务费终结。
　　2、本协议书一式四份，具有同等法律效力，各执两份。
　　3、其他未尽事宜由双方协商补充。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　工程合同篇5
　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）装修公司依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
　　一、工程概况及承包方式
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程承包方式：包工包料
　　4、工程概况：建筑面积平方米。
　　二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
　　三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；工程造价为：元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）
　　四、工程期限工程开工日期：年月日工程竣工日期：年月日
　　五、质量要求按国家建设部行业标准G7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为年，终身维修。
　　六、付款方式
　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的
　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的
　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的
　　4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。
　　七、双方责任
　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。
　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
　　八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：
　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）
　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。
　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
　　甲方单位名称：
　　乙方单位名称（盖XX）
　　（盖XX）法人代表：
　　法人代表：
　　委托代理人：
　　委托代理人：
　　年月日
　　工程合同篇6
　　发包人（甲方）：（全称）
　　承包人（乙方）：（全称）
　　鉴于甲方要求对原有设计方案进行修改，工程量相应有变化，装饰工程补充合同范本。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同（）的基础上追加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
　　一、合同内容补充部分：
　　1，工程中出现的工程量增加，以及应甲方要求出现的项目增加统称为项目增项表，增项表与原合同具有同等法律效力和质保时间。
　　2，除本合同中明确所作修改的。条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本合同与原合同有相互冲突时，以本合同为准。
　　3，增项表确认后，增项款待工程完工验收后三个工作日内一次性付款。
　　二、本合同一式贰份，甲乙各执壹份，具有同等法律效力，自双方盖章之日起生效。
　　甲方（盖章）：
　　乙方（盖章）：
　　代表人：
　　代表人：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　签订时间：
　　签订时间：
　　工程合同篇7
　　施工单位：公司（以下简称甲方）
　　承包单位：XX公司（以下简称乙方）
　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
　　一、总则
　　1、工程名称：公司梅XX生产、生活基地
　　2、3楼
　　2、工程地点：上梅XXXX石料公司大院内
　　3、工程内容：根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1。5厚），屋面防水工程采用聚氨酯；851；防水涂膜（找平层上作基层处理）。
　　二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
　　三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米元；屋面；851；聚氨酯防水每平米元。结算时按实际面积结算。
　　四、质量标准：乙方应确保公司梅XX生活、生产基地
　　2、3楼防水工程达到优良标准，严格参照省防水工程新规范标准db151997和市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
　　五、双方责任：
　　1、甲方责任：
　　（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
　　（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
　　（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
　　（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
　　2、乙方责任：
　　（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市；建科院；检验合格后使用。
　　（2）配合市建公司梅XX生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
　　（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
　　（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修年。
　　六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的给乙方，留的工程款作保修金，年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
　　七、其它：
　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
　　甲方：（签章）乙方：（签章）
　　代表：代表
　　工程合同篇8
　　如何理解建设工程施工合同中的“实际施工人”
　　作者王国章
　　在建设工程施工合同中，与建设工程施工合同有关的主体主要包括发包人、总承包人、分包人、第三人、施工人、转包人、实际施工人等。根据《中华人民共和国合同法》第十六章第272条：“发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。”“总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三
　　人。”“禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。”第281：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”《中华人民共和国合同法》是从合法合同的角度规制行为主体，一般不会以违法合同作为直接规制的对象，因此，从合同法中有关“施工人”的规定可以看出，这一概念涵盖了建设工程施工有效合同中从事施工活动的主体，但不应当包括转承包和违法分包等无效合同中的“承包人”。正是为了区别《中华人民共和国合同法》中规定的。“施工人”概念，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条、第25条、第26条使用了“实际施工人”概念，这里的“实际施工人”均指无效工程合同中的“承包人”，主要有以下几类：未取得建筑施工企业资质的“承包人”；超越资质等级且在竣工前没有取得相应资质等级的建筑施工企业在建设工程施工合同中的“承包人”；没有资质等级借用有资质等级的建筑施工企业名义从事建设工程施工的“承包人”；建设工程依法必须进行招投标而未进行招投标或中标无效的建设工程施工合同中的“承包人”承包人转包工程合同中的“承包人”；违法分包合同中的“承包人”。
　　据此，司法实践中，有人认为根据司法解释的有关规定，只要欠付农民工的工资，农民工可以直接起诉发包方索要工资是不正确的，实质上这是对司法解释的误解。符合司法解释中“实际施工人以发包人为被告主张权利的？？”中的行为主体必须符合“实际施工人”要求，否则以此主张权利将面临败诉的风险。