委托试验合同

　　试验检测委托合同
　　推荐度：
　　试验检测委托合同
　　推荐度：
　　试验委托合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　委托试验合同
　　随着时间的推移，合同的地位越来越不容忽视，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编收集整理的委托试验合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
　　委托试验合同1
　　合同编号：
　　甲方（委托人）：
　　乙方（检测机构）：
　　检测机构编号：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
　　第一条：工程概况
　　1。1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程
　　1。2工程地点：丘北县舍得乡
　　1。3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
　　1。4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
　　1。5开工日期：
　　1。6其它：
　　第二条：检测项目
　　甲方委托乙方的检测项目：
　　原材料检测压实度检测弯沉检测
　　砼、砂浆强度检测砂浆配比试验砼配比试验
　　其它：
　　第三条争议的解决方式
　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉。
　　第四条附则
　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
　　甲方：（盖章）
　　乙方：（盖章）
　　法定代表人：
　　法定代表人：
　　联系人：
　　联系人：
　　联系人手机：
　　联系人手机：
　　合同订立时间：
　　委托试验合同2
　　委托单位：（以下简称甲方）
　　施工单位：（以下简称乙方）
　　甲方近期施工任务重，无法及时完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。
　　第一条：工程概况
　　1。工程名称：
　　2。工程地点：
　　3。工程内容：
　　4。工程工期：本工程定
　　第二条：工程承包范围及决算依据
　　1。工作范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施
　　2。工程结算依据：
　　（1）本工程预算、结算根据：费用构成及计算标准：闽建筑〔20〕103号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》（20版）的通知；建设工程人工预算单价：根据闽建筑〔20〕15号文件《关于调整建设工程人工预算单价的通知》；定额采用：《第二册电气设备安装工程》、《福建省建筑安装工程费用定额》（20版）及闽建筑〔20〕4号文件福建安全文明施工取费标准和使用方法的通知。
　　3、决算方式：采取以预算代结算方式结算。
　　第三条：工程款拨付及结算
　　1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整（小写）：2503。0元，一次性付清。
　　2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。
　　3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。
　　第四条：纠纷解决办法
　　本合同未尽之处，可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。
　　第五条：本合同壹式肆份，甲方持壹份，乙方持叁份。
　　甲方：（盖章）
　　乙方：（盖章）
　　法定代表人：（签章）
　　法定代表人：（签章）
　　委托代理人：
　　委托代理人：
　　开户银行：
　　账户名称：
　　帐号：
　　开户银行：
　　联系人：
　　帐号：
　　委托试验合同3
　　委托单位：（以下简称甲方）
　　试验单位：（以下简称乙方）
　　甲乙双方经友好协商，甲方将该项工程的检测试验内容委托乙方承担，为明确双方权益签订本合同，相关事项如下：
　　一、乙方严格按照国家、部委、省市有关现行行业标准、规范、规程进行检测，及时提供真实、有效的试验报告，不得弄虚作假。
　　二、根据甲方施工要求，积极配合，做到随叫随到，对甲方要求检测的项目，及时进行检验并提供检验报告。
　　三、甲方应严格按照国家、部委、省市有关现行行业标准、规范、规程进行抽样送检。送检材料及样品应根据施工现场、真实抽样，不得弄虚作假。
　　四、送检样品必须按要求填写送样委托单，填写内容必须与送检样品一致。
　　五、乙方在接受甲方样品时，根据甲方所委托的检测项目，仔细检查样品外观状态、型号、生产厂家、规格、等级与送检委托单对照无误经双方签字认可，接受委托检测项目完成。如不符合要求，甲方应重新取样送检，否则不予接收。乙方严格做好样品的保密和安全工作，对甲方的样品及相关技术信息负保密责任。
　　六、甲方在领取送检样品检测报告时应该对试验报告内容、检测指标是否一致，无误后在发文薄上签字方可领取报告（检测报告一式四份、甲方三份、乙方保存一份存档）。乙方将按照甲方提供的单位工程名称分别建档。如甲方对试验报告的各项数据、内容有疑问的，必须在收到报告十五日内向乙方提出，乙方根据实际情况及时进行解答或更正，超过十五日后乙方不予受理，由于乙方造成的返工由乙方负责，由于甲方造成的返工和补换报告乙方将另收每份报告10元的成本费。
　　七、收费标准：
　　1、根据本工程情况试验费用按本工程实际检测的建筑面积每平方米元进行计取约。
　　2、试验费支付方式：在本合同签订后支付人民币元合同履约金，在本工程基础检测完成后支付人民币，主体结构检测完成时支付人民币，余下待本工程屋面防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃试验检测完毕领取最后一次报告时一次付清尾款。
　　八、合同规定试验内容：水泥、砂、石、砼配合比、砼抗渗、砖、钢材（焊接）、砼及砼同条件试件、结构实体检测、防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃等试验项目（注：空气质量检测不在本合同包干范围）。
　　九、本合同一式两份，甲方双方各执一份，双方签字盖章有效。未尽事宜，双方协商解决。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　委托试验合同4
　　委托单位：
　　受委托单位：
　　签订时间：
　　签订地点：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司（以下简称甲方）和受委托方：北京（以下简称乙方）平等协商一致，特签定本合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目
　　2、工程地点：
　　3、建筑面积：
　　4、结构类型：
　　5、层数：
　　6、结构完成日期：
　　7、工程竣工日期：
　　二、试验检验范围及试验检验资料标准
　　1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖（砌块）等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度（标养试块、同条件试块、实体试块）、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。
　　2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ015120xx的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。
　　3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。
　　三、试验检验费用收取标准及结算方式
　　中相应单价的支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。
　　3、甲方每月25日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。
　　四、甲方的权利与义务
　　1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。
　　2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确；样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。
　　3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
　　五、乙方的。权利与义务
　　1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。
　　2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。
　　3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。
　　六、违约责任
　　1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。
　　2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。
　　七、合同的效力
　　本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”，其它印章一律不具备效力。
　　本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。
　　八、其它约定事项
　　收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。
　　九、争议解决方式
　　本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。
　　十、附则
　　本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。
　　委托单位名称：受委托单位名称：（盖章）（盖章）
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　单位地址：单位地址：
　　联系电话：联系电话：
　　传真：传真：
　　签定日期：
　　委托试验合同5
　　委托单位：（以下简称甲方）
　　施工单位：（以下简称乙方）
　　甲方近期施工任务重，无法及时完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。
　　第一条：工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程内容：
　　4、工程工期：本工程定
　　第二条：工程承包范围及决算依据
　　1、工作范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施
　　2、工程结算依据：
　　（1）本工程预算、结算根据：费用构成及计算标准：
　　闽建筑〔20〕103号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》（20版）的通知；
　　建设工程人工预算单价：根据闽建筑〔20〕15号文件《关于调整建设工程人工预算单价的通知》；
　　定额采用：《第二册电气设备安装工程》、《福建省建筑安装工程费用定额》（20版）及闽建筑〔20〕4号文件福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（20版）安全文明施工取费标准和使用方法的通知。
　　3、决算方式：采取以预算代结算方式结算。
　　第三条：工程款拨付及结算
　　1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整（小写）：2503。0元，一次性付清。
　　2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。
　　3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。
　　第四条：纠纷解决办法
　　本合同未尽之处，可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。
　　第五条：本合同壹式肆份，甲方持壹份，乙方持叁份。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　委托试验合同6
　　托方（甲方）：
　　受委托方（乙方）：
　　经甲乙双方协商，签订委托试验协议如下：
　　第一条：实验项目和内容
　　1、混凝土：7天、28天抗压强度及配合比；
　　2、砂、石颗粒级配、含沙量、泥块含量、针片状颗粒含量；
　　3、水泥：XX性、凝结时间、强度、细度；
　　4、其他双方协商的项目
　　第二条：甲方责任
　　1、甲方负责对所试验样品规范标准要求抽取，同时对取样样品的真实性和代表性负责；
　　2、甲方如对试验结果和数据有异议，应在收到试验报告日内向乙方提出；
　　3、甲方负责填写检测委托单的相关内容，凭乙方出具的检测委托单领取检测报告，并及时支付相关的检测费用；
　　4、甲方负责配备齐全所要求的相关技术标准；
　　5、甲方负责按委托的项目配备齐全试验设备，并保证设备正常工作。
　　第三条：乙方责任
　　1、乙方负责甲方的试验工作，并委派相关工程师、实验员到现场进行工作；
　　2、根据甲方要求的试验项目及内容，严格按照标准规范进行试验操作，保证试验数据的准确性和公正性并及时提交试验报告；
　　3、试验结果有异议或出现不合格项目时，乙方负责及时通知甲方。
　　第四条：检测程序
　　1、由甲方将受检样品送到乙方实施检测。
　　2、需乙方现场抽样，甲方须提前一个工作日通知乙方。
　　3、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托单，明确样品的相关信息及检测要求。
　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。
　　甲方（盖章）
　　年月日
　　乙方（盖章）
　　年月日
　　委托试验合同7
　　（甲方）委托（乙方）进行（试验），经双方协商签订如下合同：
　　1被测品名称及数量
　　名称：。
　　数量：。
　　2技术要求
　　见合同附件一《（试验）项目及技术要求》。
　　3完成时间
　　合同生效后个月完成。
　　4项目完成后乙方应提供的数据及文档要求
　　见合同附件二《（试验）项目数据及文档要求》。
　　5合同价款、付款方式及付款额度
　　51设备总价款：人民币万元整。
　　52付款方式：银行转账。
　　53付款额度：
　　合同签订后周内甲方支付乙方合同总额的；
　　（试验）完成并提供合格数据及文档后，周内甲方支付乙方合同总额的。；
　　乙方应在收到货款后10天内返回发票，否则甲方将顺延下期货款，项目延期责任由乙方承担。
　　6合同变更
　　除非发生不可抗力的事件，甲、乙双方任何一方不得单方面终止合同或更改合同条款，若确需变更合同内容，需双方协商解决。
　　7合同奖惩
　　71按合同要求完成不予奖惩；
　　72乙方未按合同或技术协议要求完成，按下列情况每一单项罚款累计；累计罚款不超过合同总额的30；
　　（1）未按期完成，罚款额度为：延期月数（不足一月按一月计算）乘以合同总额的1；
　　（2）未按技术协议要求完成一般战技指标及功能要求，罚款额度为：未完成指标（功能）数乘以合同总额的1；
　　（3）未按技术协议要求完成关键战技指标及功能一项以上，按未完成合同工作内容处理，乙方除返还甲方全部合同款外，追加罚款额度为：合同总额的30。
　　8乙方承诺
　　81对所测量数据的真实性和可靠性负责；
　　82使用的设备必须经检定校准，并在有效期内；
　　83提供的试验（测试）报告，必须签署完整；
　　84不泄露测量数据及相关内容（可以拟定附件），若有泄密承担全部责任；
　　85确保（试验）过程中不损坏被测品。
　　9甲方承诺
　　91按时付款；
　　92（试验）过程派人员全程参与，不得影响乙方正常工作；
　　93不得泄露乙方的技术秘密。
　　10争议及仲裁
　　本合同履行过程中未尽事宜或发生争议，双方应当协商解决；若协商、调解不成的，提交仲裁委员会仲裁；若仲裁无效，按照《中华人民共和国民法典》执行。
　　11合同生效
　　本合同双方签字盖章后生效，合同一式份，甲乙双方各执份。
　　12合同有效期
　　本合同有效期自年月日起，至年月日止。
　　委托试验合同8
　　委托单位：北京XX公司
　　受委托单位：南昌赣建工程质量检测中心
　　签订时间：年月日
　　签订地点：市区安苑东里三区10号
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》（建设部令141号）及省、市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京XX公司（以下简称甲方）和受委托方：北京（以下简称乙方）平等协商一致，特签定本合同。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目
　　2、工程地点：
　　3、建筑面积：
　　4、结构类型：
　　5、层数：
　　6、结构完成日期：
　　7、工程竣工日期：
　　二、试验检验范围及试验检验资料标准
　　1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖（砌块）等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度（标养试块、同条件试块、实体试块）、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。
　　2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DB0151的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。
　　3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。
　　三、试验检验费用收取标准及结算方式
　　中相应单价的支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。
　　3、甲方每月日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。
　　四、甲方的权利与义务
　　1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。
　　2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确；样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。
　　3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
　　五、乙方的权利与义务
　　1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。
　　2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。
　　3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。
　　六、违约责任
　　1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。
　　2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。
　　七、合同的效力
　　本合同自双方签字盖章之日起生效。
　　甲方指定签订合同的公章为北京XX公司合同专用章，其它印章一律不具备效力。
　　本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖北京XX公司合同专用章后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。
　　八、其它约定事项
　　员，收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。
　　九、争议解决方式
　　本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。
　　十、附则
　　本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。
　　委托单位名称：受委托单位名称：（盖章）（盖章）
　　法定代表人：法定代表人：
　　委托代理人：委托代理人：
　　单位地址：单位地址：
　　联系电话：联系电话：
　　传真：传真：
　　签定日期：年月日签定日期：年月日
　　委托试验合同9
　　合同编号：
　　甲方（委托人）：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路
　　风电场道路工程项目部
　　乙方（检测机构）：丘北县建设工程质量检测中心
　　检测机构编号：20250098R
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
　　第一条：工程概况
　　1。1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程
　　1。2工程地点：丘北县舍得乡
　　1。3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
　　1。4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
　　1。5开工日期：2041
　　1。6其它：
　　第二条：检测项目
　　甲方委托乙方的检测项目：
　　原材料检测压实度检测弯沉检测
　　砼、砂浆强度检测砂浆配比试验砼配比试验
　　其它：
　　第九条争议的解决方式
　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉。
　　第十条附则
　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
　　甲方：（盖章）
　　乙方：（盖章）
　　法定代表人：
　　法定代表人：
　　联系人：联系人手机：
　　联系人：联系人手机：
　　合同订立时间：年月日
　　委托试验合同10
　　委托单位编号：
　　委托单位（甲方）：集团有限责任公司
　　项目负责人：
　　联系方式：
　　检测试验单位（乙方）建设工程质量检测中心
　　负责人：
　　联系方式：
　　建设单位：市置业有限公司
　　开工日期：
　　监督部门：
　　竣工日期：
　　施工单位：集团有限责任公司
　　取送样人员：
　　设计单位：中国工程设计建设有限公司
　　见证单位：市政监理公司
　　见证人：
　　电话：
　　工程名称：市区物流园区大道挡水墙
　　工程编号：
　　建筑面积：
　　结构形式：
　　层数：
　　检测项目：钢筋、水泥、粗细骨料、砼、砂浆、砖、防水材料、土工、水暖配件、建筑管材、电器开关、插座、电线、铝、塑门窗、室内有害气体检测、安全防护用品、建筑节能、市政道路、结构实体检测。
　　抽样制度：抽检样品时，必须填写见证记录、抽样记录，并有施工单位取样人签字。
　　收费标准：执行《建设工程检测检验收费标准表》
　　检验费用金额：按照此工程试验委托合同在其工程竣工前据实结算。
　　检测费押金：
　　其它：
　　合同签字盖章：
　　年月日
　　委托试验合同11
　　委托单位：（以下简称甲方）
　　施工单位：（以下简称乙方）
　　甲方近期施工任务重，无法及时完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。
　　第一条：工程概况
　　1。工程名称：
　　2。工程地点：
　　3。工程内容：
　　4。工程工期：本工程定
　　第二条：工程承包范围及决算依据
　　1。工作范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施
　　2。工程结算依据：
　　（1）本工程预算、结算根据：费用构成及计算标准：闽建筑〔20xx〕103号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》（20xx版）的通知；建设工程人工预算单价：根据闽建筑〔20xx〕15号文件《关于调整建设工程人工预算单价的通知》；定额采用：《第二册电气设备安装工程》、《福建省建筑安装工程费用定额》（20xx版）及闽建筑〔20xx〕4号文件福建安全文明施工取费标准和使用方法的通知。
　　3、决算方式：采取以预算代结算方式结算。
　　第三条：工程款拨付及结算
　　1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整（小写）：2503。0元，一次性付清。
　　2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。
　　3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。
　　第四条：纠纷解决办法
　　本合同未尽之处，可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。
　　第五条：本合同壹式肆份，甲方持壹份，乙方持叁份。
　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）
　　法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）
　　委托代理人：委托代理人：
　　开户银行：账户名称：
　　帐号：开户银行：
　　联系人：帐号：
　　签约时间：
　　委托试验合同12
　　甲方：
　　乙方：
　　xx公司（以下简称“甲方”）为合法的药品生产企业。有限公司（以下简称“乙方”）为合法的药品临床试验验证代理公司。依据《中华人民共和国合同法》、就甲方委托乙方完成中药保护延长保护期的临床试验研究、临床试验组织，临床试验资料完善整理、临床试验总结提供相关的技术服务，双方经过平等协商，在真实、充分表达意愿的基础上，达成以下协议，并由双方共同恪守。
　　一、双方承担的责任和义务：
　　（一）甲方责任和义务：
　　1、在本合同签订后一周内，向乙方提供开展临床试验工作必须提供的甲方营业执照、生产许可证、GMP证书、药品批件、质量标准、药品说明书、产品物价单、药品检验报告共8个文件，并保证以上资料的真实性，且符合国家中保审评要求。
　　2、根据临床试验方案向乙方（按照方案规定数量）无偿提供合格的临床试验用药品
　　3、按合同规定的付款方式，向乙方支付研究经费。
　　4、根据临床试验进度，甲方定期向乙方派出监察员监察临床相关工作。
　　5、甲方保存抗感胶囊中药保护延长保护期的临床研究相关资料以及临床研究所有的合法文件和原始记录。
　　（二）乙方责任和义务：
　　根据《药物临床试验质量管理规范》（GCP）、《中药品种保护条例》及国家食品药品监督管理局中药保护品种首保和续保的有关规定，在规定的临床试验期限内完成临床试验的组织、协调、监查、数据管理与统计、提交临床研究资料等临床研究工作；完成该品种临床试验相对应的适应症和病例数并符合国家食品药品监督管理局颁布的该品种续保的有关临床研究的要求。具体如下：
　　1、向甲方提供乙方相应的合法资质，包括营业执照、组织机构代码及税务登记证（盖乙方鲜章）。
　　2、负责确定临床试验参加医院和牵头单位，与医院方面签订临床研究合同，支付研究费用。本次组织参与试验的临床医院应符合新的“中药品种审评技术指导原则”的规定。临床试验负责单位应为国家药物临床试验机构，参与临床试验工作的医院资质均为三级甲等医院。
　　2、负责向甲方提供临床试验医院的相关资质和临床试验方案。
　　3、负责制订、印刷临床研究方案、病例报告表、知情同意书。
　　4、负责任命经GCP培训的监查员对临床研究进行定期的监查；确保临床试验遵守临床试验方案和相关法规要求；确保试验资料完整、规范并可溯源。
　　5、在甲方保证提供给乙方的该药品的质量标准和说明书符合国家中保审评要求的前提下，确保该临床研究资料能通过国家中药品种保护审评委员会及有关主管部门对中药保护品种临床试验审评和临床现场核查。
　　6、负责协调中保办和中保审评专家的政府事务，确保甲方取得中保证书。
　　7、对合作过程中了解或知悉的甲方技术秘密与商业秘密承担保密义务，对抗感胶囊临床研究资料及有关数据承担保密义务，如有泄露甲方有权要求乙方承担因此造成的一切损失。
　　8、如果试验过程中有严重不良事件，乙方应及时配合医院处理，并及时（含观察不超过24小时）报告甲方，同时协助处理相关事项。
　　9、负责申报资料有关临床研究部分的补充、修改、完善，且甲方不再另行支付费用。
　　10、向甲方提供临床研究全套申报资料及其相应的电子文件，包括牵头单位及参加医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告，以上资料一式六份，并加盖临床研究单位公章，且临床研究资料应有主要研究者和研究负责人的亲笔签名。
　　11、向甲方提供临床研究所有的合法文件原件和原始记录，主要包括编盲记录、盲态审核报告、揭盲记录、临床监察报告、知情同意书、病例报告表、发药登记表、各医院仪测仪器及正常检测值范围表、受试者入选登记表、主要研究者签名样张等，以供主管部门的临床现场核查及甲方存档。
　　二、临床试验期限：
　　乙方应在该合同签订后并在首款（合同签订的七个工作日内）和试验药物（合同签订后的十个工作日内）及其相关资质材料全部到位之日起，于年月日前完成临床试验研究，并将抗感胶囊中药保护延长保护期的临床试验资料（参加医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告一式六份）交与甲方。
　　三、合同费用、支付时间和方式：
　　甲方付给乙方技术服务费总金额为：万元（人民币）。具体支付方式如下：
　　1、在合同签订七个工作日内，甲方向乙方支付临床试验费总额的25，万元（）人民币的前期工作费用；
　　2、在乙方向甲方提供甲方、乙方、医院签定的三方协议和临床试验方案后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费用的20，元（元）人民币；（累积为总费用45）；
　　3、乙方将全套临床试验申报资料提供给甲方并经中保办受理后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费用的20，万元（元）人民币，（累积为总费用的65）；
　　4、在乙方通过宁夏区药监局的临床试验现场核查后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费用的20，12、52万元（壹拾贰万伍仟贰佰元）人民币，（累积为总费用的85）；
　　5、甲方收到中药保护证书后七个工作日内支付剩余的乙方临床试验总费用的15，元（）人民币。甲方支付每一笔款后，乙方应在一个月内向甲方出据金额相等的发票。
　　四、合同执行与赔偿：
　　1、由于乙方提供的临床研究申报资料不能通过中药保护品种审评，导致甲方抗感胶囊中药保护续保申请失败，乙方应承担全部责任，并按合同总金额赔偿甲方（将甲方支付给乙方的所有临床费用退还给甲方）。
　　2、中药保护品种评审中如发生补充临床研究资料的情况，乙方在相关部门要求补充资料期限的时间内完成临床资料补充的工作。
　　3、乙方临床试验研究时间若超过临床研究完成时限，其超出时间按每天20元向甲方支付违约金，违约金可在未支付的尾款中扣除。
　　4、在临床试验中，如果出现严重不良反应，乙方应及时报告申办方（含观察时间24小时内），由研究方和甲乙双方协商解决不良反应的问题，费用由甲方承担。
　　五、临床试验研究资料及成果的所有权归属全部归甲方所有，乙方不得私藏，如有发现，甲方有权要求赔偿。
　　六、合同的终至
　　合同执行期间遇国家政策调整和不可抗力因素影响，双方协商终至合同执行。本合同所指不可抗力因素，除法律规定情形之外，还包括以下情形：如国家政策、法规调整、重大突发流行疾病发生等原因影响医院不能正常开展的临床研究工作；国家政策、瘟疫、毁灭性地震、重大台风水灾的发生和影响，乙方为此不承担相关过错责任或赔偿责任。
　　七、经双方协商订立的附加条款将作为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。
　　八、争议的解决办法：
　　本合同条款和未及条款如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
　　九、其他：
　　本合同一式肆份，用中文书写，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方单位和其法定代表人盖章签字后即生效，且每份具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　委托试验合同13
　　甲方（委托人）：
　　乙方（检测机构）：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
　　第一条：工程概况
　　1。1工程名称：
　　1。2工程地点：
　　1。3结构类型：
　　1。4监督单位：
　　1。5开工日期：2041
　　1。6其它：
　　第二条：检测项目
　　甲方委托乙方的检测项目：
　　原材料检测压实度检测弯沉检测
　　砼、砂浆强度检测砂浆配比试验砼配比试验
　　其它：
　　第九条争议的解决方式
　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向
　　当地法院进行起诉。
　　第十条附则
　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日
　　委托试验合同14
　　委托方（甲方）：
　　受委托方（乙方）：
　　经甲乙双方协商，签订委托试验协议如下：
　　第一条：实验项目和内容
　　1、混凝土：7天、28天抗压强度及配合比；
　　2、砂、石颗粒级配、含沙量、泥块含量、针片状颗粒含量；
　　3、水泥：安定性、凝结时间、强度、细度；
　　4、其他双方协商的项目
　　第二条：甲方责任
　　1、甲方负责对所试验样品规范标准要求抽取，同时对取样样品的真实性和代表性负责；
　　2、甲方如对试验结果和数据有异议，应在收到试验报告15日内向乙方提出；
　　3、甲方负责填写检测委托单的相关内容，凭乙方出具的检测委托单领取检测报告，并及时支付相关的检测费用；
　　4、甲方负责配备齐全所要求的相关技术标准；
　　5、甲方负责按委托的。项目配备齐全试验设备，并保证设备正常工作。
　　第三条：乙方责任
　　1、乙方负责甲方的试验工作，并委派相关工程师、实验员到现场进行工作；
　　2、根据甲方要求的试验项目及内容，严格按照标准规范进行试验操作，保证试验数据的准确性和公正性并及时提交试验报告；
　　3、试验结果有异议或出现不合格项目时，乙方负责及时通知甲方。
　　第四条：检测程序
　　1、由甲方将受检样品送到乙方实施检测。
　　2、需乙方现场抽样，甲方须提前一个工作日通知乙方。
　　3、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托单，明确样品的相关信息及检测要求。
　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。
　　甲方（盖章）乙方（盖章）
　　年月日年月日
　　委托试验合同15
　　委托方：以下简称甲方）
　　服务方：（以下简称乙方）
　　项目名称：
　　年月日
　　根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：
　　一、工程概况
　　工程地址：
　　施工单位项目负责人：
　　联系电话：
　　建设单位：
　　建设单位项目负责人：联系电话：监理单位：项目总监：联系电话：建设（监理）单位见证员：联系电话：送样员：杨荣花联系电话：15336356106报建面积：（平方米）
　　二、检测服务范围及时间
　　1、见证取样检测：
　　（1）、水泥物理力学性能检测；
　　（2）、钢筋（含焊接及及机械连接）力学性能检测；
　　（3）、建筑用砂常规检测；
　　（4）、建筑用卵石、碎石常规检测：
　　（5）、砼强度检测；
　　（6）、砂浆强度检测；
　　（7）、简易土工试验；
　　（8）、混凝土掺加剂检验
　　2、主体结构检测
　　（1）、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测；
　　（2）、钢筋保护层厚度检测；
　　（3）、混凝土预制构件结构性能检测；
　　（4）、后置埋件的力学性能检测。
　　3、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。
　　4、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务，因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。
　　三、检测项目及方法
　　按照“检测委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。
　　四、检测费用
　　检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的《茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准》（证号：371523210701）规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下：
　　每次委托按实收取记账形式
　　五、相关权利与义务
　　甲方义务：
　　1、工程开工后，凡建设过程发生的。相关检测均委托乙方进行。
　　2、定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。
　　甲方权利：
　　1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时查询。
　　2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
　　3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。
　　乙方义务：
　　1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。
　　2、对发现的重大质量问题（如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等），及时向甲方通报。
　　3、做好相关服务工作，特殊项目检测（或乙方检测能力以外的项目），分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包（费用另计）。
　　4、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。乙方权利：根据相应服务内容收取检测费用。
　　六、检测标准
　　1、甲方明确检测标准（可以是国家标准、行业标准或企业标准）情况下，按甲方指定标准进行检测。
　　2、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。
　　3、各类标准执行优先等级：国家标准行业标准企业标准。
　　七、甲、乙双方按照上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解；本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效；
　　八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。
　　九、补充说明：
　　甲方（签字盖章）：
　　乙方（签字盖章）：
　　法定代表人：
　　法定代表人：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　传真：
　　地址：
　　传真：
　　地址：
　　建设工程见证人员授权书
　　茌平县建设工程质量监督站：
　　根据《山东省建设工程质量监测管理规定》的要求，现授权下列人员对茌平县安康小区廉租房18楼工程施工过程中建筑材料取样送检实施见证：
　　以上见证人员对本工程见证取样送检试验的代表性和真实性负责。
　　建设单位（章）：
　　监理单位（章）：
　　年月日