钢结构厂房施工合同

　　钢结构厂房施工合同
　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编精心整理的钢结构厂房施工合同，欢迎大家分享。
　　钢结构厂房施工合同1
　　施工合同书工程名称：
　　年月日
　　合同书
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
　　第一条工程名称
　　工程名称：
　　工程地点：
　　第二条工程承包范围
　　第三条合同工期加工作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年月日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年月日，总日历天数日历天。
　　第四条质量标准
　　工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB5020520xx工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。
　　第五条合同价款与支付
　　一、合同价款：
　　二、工程量增加：
　　1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；
　　2、追加的合同价款与工程款同期支付。
　　三、付款方式
　　1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30，作为材料预付款；
　　2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40
　　3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的95
　　4、留5作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。
　　第六条发包人工作
　　（1）发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费；
　　（2）确定水准点与座标控点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
　　（3）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；
　　（4）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。
　　第七条承包人工作
　　（1）根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准；
　　（2）向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；
　　（3）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；
　　（4）遵守有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。
　　第八条工期顺延
　　因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。
　　1、发包人未能协调准备好开工条件；
　　2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；
　　3、设计变更和工程量增加；
　　4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；
　　5、不可抗力因素。
　　第九条安全责任
　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
　　第十条工程竣工
　　1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；
　　2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。
　　3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。
　　4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。
　　第十一条违约责任
　　1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；
　　2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三天赔偿发包人；
　　3、发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人；
　　4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同（GF19990201）通用条款协商解决；
　　5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民起诉。第十二条合同生效
　　合同订立时间：年月日
　　合同订立地点：发包人办公室
　　本合同双方约定签字、盖章后生效。
　　本合同一式四份，签字盖章有效。
　　发包人：（签字、盖章）：承包人：（签字、盖章）
　　委托代理人：委托代理人：
　　钢结构厂房施工合同2
　　建设方（以下简称甲方）：
　　承揽方（以下简称乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
　　一、钢结构工程概况
　　（1）工程名称：
　　（2）工程地点：
　　（3）工程范围和内容：本房为跨钢结构厂房，规格：长米；宽米；檐高米，按图纸施工。
　　（4）建筑外包面积：平方米。
　　二、工程施工日期
　　（1）开工日期：年月日；
　　（2）竣工日期：年月日；
　　（3）合同工期总日历天数天。
　　三、工程合同造价及结算
　　（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。
　　（2）本合同签订后，甲方须付预付款计人民币元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的计人民币元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的，计人民币元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的，计人民币元作为工程款。
　　（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。
　　（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。
　　（5）本合同造价结算方式：。
　　四、质量标准
　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
　　五、甲方的义务责任
　　（1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；
　　（2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系；
　　（3）提供施工所需的水、电源。
　　六、乙方的义务责任
　　（1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；
　　（2）在施工过程中，乙方应文明施工；
　　（3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。
　　七、安全责任
　　乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。
　　八、材料的提供
　　工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
　　九、工程验收
　　（1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。
　　（2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。
　　十、维修期限
　　承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。
　　保修期为：年月日年月日。
　　十一、违约责任
　　（1）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；
　　（2）因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三天赔偿发包人；
　　（3）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人。
　　十二、争议解决
　　若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。
　　十三、其他
　　（1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。
　　（2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
　　（3）本合同正本份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存份。
　　（4）双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。
　　发包人：（公章）
　　委托代理人：
　　电话：
　　传真：
　　开户银行：
　　账号：
　　邮政编码：
　　年月日
　　承包人：（公章）
　　委托代理人：
　　电话：
　　传真：
　　开户银行：
　　账号：
　　邮政编码：
　　年月日
　　钢结构厂房施工合同3
　　发包方：
　　承包方：
　　工程名称：
　　工程地点：
　　承包范围和内容：（详见工程附件图）；工程建筑面积（平方米）；其它：工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。
　　一、发包方：
　　月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，障碍物的资料。
　　本合同签订后天内提交建筑许可证。
　　二、承包方：
　　负责施工区域的。临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
　　工程期限
　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。
　　二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。
　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
　　1。按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
　　2。凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
　　3。不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
　　4。在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；
　　5。非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
　　6。未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
　　7。人力不可抗拒的因素而延误工期。
　　第四条工程质量
　　承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
　　本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
　　发包方（盖章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：
　　承包方（盖章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：
　　年月日：
　　钢结构厂房施工合同4
　　发包单位：（以下称甲方）
　　承包单位：（以下称乙方）
　　根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
　　一、工程地点：
　　二、工程名称：
　　三、工程面积：
　　四、承包方式：
　　五、工程造价：
　　六、工程期限：开工年月日竣工年
　　注：如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。
　　结算方式：合同签订后甲方付乙方作为定金，材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的，完工经验收后付清全款。
　　七、甲、乙双方责权：
　　1、乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。
　　2、钢构部分税收（地税）由乙方自理。
　　3、乙方应按规定向甲方提供有关复印件，及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。
　　4、工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的。服务工作。
　　5、钢结构税收由乙方负责。
　　6、进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责；如检测不合格，则由乙方负责。
　　八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列：
　　1、使用不善、人为破坏。
　　2、自然灾害：如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。
　　九、其他约定：
　　1、施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方没提出异议，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承担。
　　2、末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。
　　3、本合同一式两份，甲方双方各执一份。
　　4、注：本合同施工范围只包括钢结构（钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程）施工，不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。
　　甲方：
　　乙方：
　　电话：
　　电话：
　　甲方盖章：
　　乙方盖章：
　　年月日
　　年月日
　　钢结构厂房施工合同5
　　钢结构厂房项目工程
　　日期：年月日
　　合同编号：
　　钢架结构施工合同
　　发包方（甲方）：
　　承包方（乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就钢结构作、安装事宜达成如下一致协议。
　　一、工程名称：。
　　二、工程地点：。
　　三、工程内容：。
　　四、工期：工程总工期天。
　　工程具体开工时间以合同签定为准。
　　五、工程造价：金额（小写人民币）
　　（大写人民币）元整。
　　六、承包及结算方式：
　　承包方式：包工包料。
　　结算方式：钢结构工程竣工验收合格后付97，3个月后七天内付清总工程款。
　　1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。
　　2、结算总价固定总价变更部分签证。
　　3
　　七、质量要求：
　　1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料，安排组织本工程的施工作业。
　　2、质量验收等级：合格。
　　3、质量问题整改率：100。
　　4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。
　　八、付款方式：
　　1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款元，作为材料备料款。
　　2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款元。
　　3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款元。
　　4、第四期付款：3个月后付清总工程款
　　、甲方责任：
　　1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。
　　2、提供现场施工场地。
　　3、按本合同规定支付费用。
　　4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的三通一平。
　　5、甲方负责与其他工程队协调。
　　6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。
　　十、乙方责任：
　　1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行作、安装。
　　2、如现场条件与原定方案不符合，应及时报请甲方协商修改确定，经甲方确认后方可更改。
　　3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定，服从管理、遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
　　4、非经甲方书面同意，乙方不得将钢结构部分进行转包，否则甲方有权拒付工程款。
　　十一、甲方认可的。图纸及乙方工程项目报价清单，均作为本合同主要组成部分。十二、违约责任：
　　1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之一计算，向乙方支付违约金。
　　2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七级以上大风等）或甲方原因造成停工，工期可相应顺延外，若乙方无正当理由未能按本合同按时作、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。
　　十三、争议解决方式：
　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，按照以下方式解决：诉至甲方所在地人民。
　　十四、其他：
　　1、本合同经双方签字之日起生效。
　　2、本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
　　甲方：乙方：
　　号码：号码：
　　联系电话：联系电话：
　　年月日年月日