劳务班组承包合同

　　木工班组劳务承包合同
　　推荐度：
　　相关推荐
　　劳务班组承包合同
　　随着人们法律意识的加强，很多场合都离不了合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的劳务班组承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
　　劳务班组承包合同1
　　发包方：（简称甲方）
　　承包方：（简称乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
　　一、工程名称及地点
　　1、工程名称：
　　2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米
　　3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2。9米
　　二、劳务承包范围及内容
　　1、承包范围：27楼从基础到屋面构架的所有模板的制作安装拆出和所有内外支模架的搭拆（包括预留洞口的制作安装预制过梁模板构造柱现浇过梁预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程），含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
　　2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具（包括木工施工机械铁丝钉子夹具丝杆内套管内衬双面胶单面胶脱模剂三级箱以下的所有电线、插板及照明设备；
　　3、承包价格及计价方式：按模板展开面积元平方米计算。
　　以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用（含安全帽、安全带、安全绳等）；
　　4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款；
　　5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
　　6甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
　　三、双方的责任
　　（一）：甲方责任
　　1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料；
　　2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求；
　　3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
　　4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的。材料和构配件；
　　4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督；
　　6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
　　（二）：乙方责任
　　1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运；
　　2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度；
　　3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作；
　　4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
　　5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等；
　　6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽（外墙及高处作业时必须系安全带），若有违者，发现一次由甲方罚款50元（从乙方工程款中扣除），坚决杜绝违章作业和违章指挥；
　　7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全；
　　8、每天（每次）作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿；
　　9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为；
　　10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任；
　　11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
　　12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
　　四、安全责任
　　1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担70的费用，乙方承担30的费用；
　　2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担90的费用，乙方承担10的费用；
　　3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200500元次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
　　4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200500元次。
　　5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款2001000元人。
　　6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处20020x元次的罚款。
　　7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50200元人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
　　8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
　　五、保险
　　1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买；
　　2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
　　六、材料供应和管理
　　1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责；
　　2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理；
　　3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
　　4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
　　七、施工配合
　　1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合；
　　2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
　　八、违约责任
　　（一）、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
　　1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延；
　　（二）、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
　　1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金；每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20x元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
　　2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
　　3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20x元。
　　4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
　　5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
　　（三）争议
　　1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼；
　　2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20的违约金。
　　九、合同履约保证金及退还
　　1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金万元（大写元整）；
　　2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
　　十、合同解除
　　1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同；
　　2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费；
　　3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　　4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资；
　　5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时（经甲方确认后），如需继续留用，则租用费用由甲方负责；本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方：乙方：
　　银行账号：银行账号：
　　联系电话：联系电话：
　　年月日
　　劳务班组承包合同2
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，本着自愿、平等、公正互利、诚实信用的原则，双方就工程混泥土施工劳务（即乙方向甲方进行劳务输出，由乙方组织专业队伍及工（用）具、辅助材料、部分机械设备，按照甲方提供的施工图纸、技术交底及变更通知单，在双方约定的工期内保质、按时、保安全的完成工程施工任务）合作事项协商一致并签订本合同。为明确双方的责、权、利，并认真履行，具体协议如下。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程承包内容：
　　1。乙方承包的内容包括基础以下及基础以上全部砼工程。本工程采用商品砼。包括但不限于搭设泵管、拆泵管、回收泵管、清洗泵管、撘拆架子、架板、放料、砼的振捣、运输、收捡散漏砼、剔打、养护、砂浆包墙柱脚、打浮浆，低标号砼钢丝网的隔离、每层楼挂高、协助抄测标高、配合试验取样、楼面钢筋绑扎后人行便道跳板的搭拆、安全防护、竖向构件断面内施工缝的凿毛、剔打及冲洗、水平构件施工缝的剔打及刷浆，楼面磙碾压、收平压痕拉毛、剩余水泥覆盖防雨等分部工作内容。
　　2。砼工程有关的材料在工地围场内的水平及垂直运输，楼地面建筑垃圾清扫等，本工程相关的一切辅助工作；乙方自行提供一切机具、工具、劳保用品自备自修包括但不限于：振动机、振动棒、斗车、钢铲、安全帽、安全带、雨衣、灯、插线板、灯线、线、材料吊装用的钢绳及锚具、水管、水平管、扳手、钉子、铁丝等，包括费用。并且乙方无条件配合各类检查等涉及混泥土单项工程的全部工作内容。
　　3。乙方应正确使用和保护浇灌砼的机械设备，拆除的泵管按甲方指定地点堆放整齐；少数使用自拌砼时，包括砂、石、水泥运输，砼的搅拌、运输，搅拌机的清洗养护。
　　4。砼工程应确保结构的几何尺寸、标高、轴线达到设计要求，楼地面表面垂直度、平整度达到不找平施工验收规范的质量要求。
　　5。乙方自备自修除塔吊及施工电梯以外的所有一切机具、工具和二级配电箱后的施工灯、线、三级配电箱及工具和用具电源线、开关、插座等并保证安全文明使用。
　　6。安全文明施工包含在包干价内不另计点工。包括设计变更，单次单项在元以内（包含元）不另计费用，超出元，按实际增加、减少。
　　四、工程承包单价
　　1。本工程基础地梁、地坪及地梁以下单项单价按实际施工，以元m3包干计价（包括管理费和文明施工和二次结构）。
　　2。本工程基础地梁以上单项单价按实际建筑面积施工，以元m2包干计价（包括管理费和文明施工和二次结构）。
　　3。以上价格均为包干价，不再发生任何计时工。
　　五、付款方式
　　按月进度付款，具体以施工单位付款时间为标准，每月日上报实际所完成的合格工程量，次月日付款。每次支付乙方实际已完成的合格工程量的。
　　全部完工，工完场清，在竣工验收合格之后，无任何质量问题，个工作日内，支付实际所完成的合格总工程量的。（剩余用于维修，在分户验收合格之后，退还剩余维修款。全部完工后的维修由乙方自行负责，分户验收之后的维修款才能如数退还乙方。）
　　甲方按合同预订支付乙方劳务费后，乙方必须保证实际金额工资如实发放民工，每次付款之前，乙方必须按规定向甲方提供工人工资表及工人证件复印件，否则甲方不予付款。如甲方履约支付劳务费后，不足的部分由乙方补足民工工资。否则民工未能按时足额领到工资，造成的一切经济损失和法律责任，概由乙方自行承担与甲方无关，但甲方有权监督乙方发放民工工资。
　　六、安全文明施工及班组管理
　　1。乙方必须按国家、市建筑安全文明规定组织施工，严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ5999）及《市建筑工地文明施工标准》规定执行，做到文明施工，安全生产，无责任事故发生，达到建设单位、监理单位及甲方要求的安全文明施工等级。
　　2。乙方必须树立安全生产、质量第一的宗旨，完善质量管理体系，安全管理制度必须符合建筑质量安全法规。
　　3。由甲方定期召开安全生产和质量培训会，做好安全工作，在建设单位和现场监理公司有关部门的指导与监督下，保证建设工程质量和施工安全。
　　4。严格执行安全“三级教育”制，即新工人入场教育，各分部、分项工程安全技术交底，班前活动，并做好各级交底文字资料记录。凡未参加安全培训教育的工人，乙方不得安排上岗工作，如有此情况出现安全事故的一切法律、经济责任均由乙方承担。
　　5。严禁违章操作、野蛮施工，进入施工现场必须戴安全帽，穿着规范，不准穿拖鞋上岗。高空作业时必须系好安全带，如出现以上或其他违反安全文明施工要求的行为，扣除安全文明施工措施费并处以乙方元次罚款，情节严重的，要求其退场或追究刑事责任，同时乙方承担违约责任。
　　6。乙方工人必须持证上岗，同时交由甲方备案（如发生现场有无证操作现象，甲方有权向乙方收取元次的违约金，并清退无证操作人员）。乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险、意外伤害保险、各工种岗位证及特殊工种岗位证等并承担相关费用。
　　7。乙方生活区内的清洁卫生由乙方自行负责，发现不符合现场文明施工要求的行为，处以乙方元次罚款，并立即整改直至合格，否则，将视为乙方违约并承担违约责任。
　　8。做好安全生产工作，杜绝安全事故的发生，如发生安全事故，单次安全事故费用在元以内的（含元）由乙方承担；单次安全事故费用超过20000元，并区分事故责任，甲方承担单次安全事故费用超过元以上部份的；乙方承担单次安全事故费用超过元以上部份的。
　　七、材料消耗
　　1。甲方提供的材料及机具，乙方有义务保管与维护，不得人为损坏、损毁、浪费。否则，甲方有权按损坏、损毁、浪费价值的十倍向乙方追赔其损失费。
　　2。扣件、钢管、模板、木枋、沙、石子、水泥等承包范围内相关材料及机具工具等做到人走场清。
　　八、施工工期和施工质量
　　1。严格按照甲方的工期计划并遵照执行（以施工单位的进度计划及劳务项目管理的要求为准，进度计划下发给乙方，具体时间以甲方开具的书面通知或合同预定的工期为准，乙方必须满足书面通知或合同预定的工期提前，由不可以抗拒因素除外）。
　　2。质量标准必须达到优质结构。乙方必须严格按照施工设计图纸、相关图集、施工方案、技术交底及更改通知、强制性规范的要求组织施工，达到建设单位及甲方所要求的质量等级。振捣时必须满振，满足混泥土的密实度。严禁违章作业与野蛮施工，每道工序完工后必须自检并及时报请甲方，由甲方等有关部门进行验收，合格后方可进行下一道工序的施工。
　　3。乙方应经常组织自己的管理人员学习该工程设计图纸、变更通知单和颁发的规范、有关质量标准来提高内部管理人员的质量意识和管理水平，加强作业控制，提高作业人员的技能，作好预防控制来提高工程质量，保证达到设计要求、使用功能及优质结构质量要求。
　　4。乙方应严格按三检制（乙方自检、项目部检查、监理抽查）和质量控制计划实施。组织资格作业人员，保证作业人员和各类操作人员的技能水平能够满足工作需要，对各项作业的工艺流程、作业质量等必须进行全程监控并及时解决施工中的内部问题（包括承包工作范围内的质量、安全、进度、材料、协调等）。甲方在日常监管或对乙方提交甲方的验收过程中，发现未按照经审批的工艺流程操作、质量措施执行不力或不满足现行有关规范、标准，甲方处以乙方元次的罚款，并勒令乙方进行返修、返工，同时承担相应的损失。
　　5。由乙方原因导致返工、返修，其返工部位的所有损失由乙方承担并处以元次罚款。经整改、整修两次以上后仍然达不到验收要求，甲方有权清退乙方施工队伍，并且甲方按照乙方实际已完成的合格工程量的支付给乙方（用于分发工人工资），保证金不予退还；并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。
　　6。乙方必须按照甲方提供的有效指令等进行施工作业，否则，甲方每发现一次处以乙方元。
　　九、甲、乙双方责、权、利
　　1。甲方责、权、利
　　1）按合同约定付款的时间，保证工资及时到位。
　　2）给乙方创造良好的施工条件，提供乙方住宿、食堂及生活日用照明。
　　3）协调乙方施工时与施工方的关系。
　　4）由于材料条件未满足进度，单次超出天，甲方向乙方提供天后的每人每天生活费元。
　　2。乙方责、权、利
　　1）劳务承包主要负责人亲临现场管理，合同签订人无特殊情况不准离开现场，在甲方统一协调管理下开展工作，服从甲方安排并参与甲方工作协调，无条件配合各部门对本工程质量、进度、安全、文明、治安的各项检查，遵守甲方依据有关规定和要求制定的规章制度，并承担承包范围内的工作和自己雇佣人员的管理责任。否则，乙方承担违约责任并处罚款元次。
　　2）乙方屡不服从甲方现场安排、重复出现责任性质量、安全事故、劳动力、机具组织无力、无故停工、把该工程转包给他人等视为乙方违约，乙方无条件退场，甲方有权单方面终止本合同、不予退还乙方缴纳的所有保证金，以此作为甲方另行组织班组的补偿。
　　3）根据工程需要，为保证施工质量、进度、安全和文明施工，乙方必须设置专职人员负责作业过程中的质量监督、检查、控制，并配合甲方。乙方管理人员如有变更，应及时向甲方提供变更的管理人员名单，经甲方同意后方可变更。
　　4）因乙方原因导致中途退场，甲方有权不予结算，并保证金不予退还，并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。
　　5）因乙方原因导致工人集体闹事、罢工、停工等因素拖延工期或影响甲方名誉，甲方有权清退乙方及其施工队伍，并且有权不予结算乙方已完成的合格工程量，作为乙方对本工程造成工期拖延及名誉的赔偿。
　　6）由于甲方原因导致停工，单次天之内，乙方无权向甲方提出任何理由支付工人工资或生活费。
　　7）乙方根据进度计划并结合实际情况及时、准确、合理向甲方提交材料需用计划，报甲方审批后采购。因计划不准确或乙方原因产生的一切停工待料的。责任由乙方承担。
　　8）根据施工需要，乙方自行组织劳务人员，自备各种施工机具（除塔吊、施工电梯、混凝土泵车及输送泵）和所有一切辅材，乙方负责施工现场的围栏与安全措施的搭拆，必须派专人专职维修、维护。
　　9）保护工程成品、半成品和甲方提供的施工机械设备，若乙方人为损坏，则由乙方负责赔偿或修复。乙方在施工过程中必须配合协助和支持承包范围以外的工作。
　　10）在宿舍内禁止男女混住，工区内遵纪守法、文明礼貌、不得喧哗、大吵大闹、不得赌博，否则，每发现一次处罚乙方元。凡未在本工地上班的人员一律不得住在宿舍区内，每发现一次一人处罚元，并勒令其当即离开。
　　11）甲方管理人员一旦发现乙方所属的工人有偷窃行为，按物价的倍次处罚乙方。情节严重者，报当地公安机关处理。
　　12）乙方必须按时支付工人工资，若乙方在施工过程中有拖欠工人工资行为，甲方有权终止合同，不予退还乙方缴纳的保证金，以乙方实际所完成的合格工程量的支付给乙方（用于发放工人工资），并向乙方索赔甲方的直接和间接损失。
　　13）严格遵守国家有关部门对施工现场、防疫、暂住流动人员办证、计划生育等规定和要求。搞好坏境卫生，办理相关证件，并承担相关费用。与民工签订工劳务协议及安全生产文明施工责任协议。
　　14）乙方上岗人员在施工时不得浪费材料，否则，除向甲方赔偿其浪费的材料以外，处以乙方元次罚款。对出现次以上浪费现象的工人劝其退场，具体规定如下：
　　a）因施工质量不合格而返工造成的一切损失乙方承担。
　　b）现场上发现的其他不正常的浪费现象。
　　十、治安管理
　　乙方人员进场后不得因任何原因发生打架、斗殴、聚众闹事、赌博、卖淫、盗窃等现象，一经发现，处以乙方次的罚款，并由乙方承担相关费用，情节严重者，报当地公安机关处理。
　　十一、其他
　　1。乙方因施工质量一次性达不到验收标准，返工、返修造成的工时费和材料费自行负责。
　　2。严把施工质量关，否则，所造成的损失由乙方全部承担。
　　3。根据施工总承包方的抢工需要，须增加人力时，乙方无条件增加，如乙方无力增加，甲方协助增加，增加的工人工资比在岗工人工资高，作为甲方临时调动人力的往返路费及工时费。
　　4。国家规定的现行检验、验收标准、有关建筑的法律规定、甲方的管理制度、公司的管理制度、安全责任书视为本合同的附件，与本合同有同等法律效力。
　　5。如建设单位（总承包方、施工方）未按合同约定支付进度款和尾款，乙方有义务配合甲方追收。
　　6。乙方在伙食团自行购买饭。如果乙方在伙食团进行赊购，每次发工资时由甲方代扣赊购饭票的全部金额。
　　7。甲方现场需要计时工时，乙方无条件提供，计时工的单价为：小工元人天，大工元人天。
　　十二、履约保证金
　　乙方于合同签订时向甲方缴纳合同履约保证金元、工程进度保证金元、质量保证金元、安全保证金元；合计元。
　　主体工程主体完工后三个月内退还全部保证金（若乙方未能按时支付本工程内所有工人的剩余工资，此履约保证金将优先用于支付工人工资。）。乙方提供全部履约保证金后本合同生效。如因乙方原因导致的本合同不能履行或不能完全履行，属乙方违约，甲方不予退还乙方缴纳的所有保证金。
　　十三、违约责任
　　1。任何一方违约赔偿守约方的一切直接和间接损失。
　　2。违约方按乙方工程总价的支付守约方违约金。
　　十四、未尽事宜
　　本合同未尽事宜双方协商解决。
　　本工程甲方只配备台塔吊与台施工电梯供用。
　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字（盖章）后自动生效，工程全部完工付清尾款后自动失效。
　　甲方：乙方：
　　身份证：身份证：
　　现场负责人：现场负责人：
　　联系电话：联系电话：
　　日期：日期：
　　劳务班组承包合同3
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《合同法》、《劳动法》、国家、省、市有关部门规定及秦皇岛仁晟建筑装饰工程有限公司有关管理规定，结合本工程实际情况，甲乙双方经过平等协商、自愿签订本班组承包合同书。
　　一、工程名称：
　　二、甲方：
　　乙方：（附身份证复印件）
　　三、承包工程范围：家装
　　四、承包方式：
　　五、工程质量：合格（必须经业主和甲方共同验收签字确认合格）六、工期：本合同承包范围内的工程工期自年月日至年月日。
　　七、承包费用及计算方法（其计算方法及单价以公司的《装饰工程承包清单价格表》为基础：
　　1。本合同承包费（暂估）为人民币；最终结算承包费以竣工实测的工程量为准。
　　2。其中材料费（暂估）为人民币
　　3。计算方法及清单（附见《工程量清单》）：
　　八、关于工程质量的约定：
　　1。乙方应严格按照甲方的施工图及国家有关规范、标准精心组织施工；
　　2。乙方达不到合同约定质量标准的，甲方有权对乙方进行处罚；
　　3。因乙方原因造成质量事故的，甲方有权对乙方提出限期整改意见，乙方应无条件执行，对因返工而造成的材料费、人工费及其他损失，全部由乙方负担，对延误工期、造成恶劣影响的，甲方有权对乙方进行处罚，由于延期造成的损失，甲方扣除乙方双倍的损失金额。
　　4。因乙方供应材料的质量问题造成工程质量不符合有关要求的或质量等级下降的，由乙方负责整改或返工，对甲方造成经济损失或影响恶劣的，甲方有权对乙方进行处罚。
　　5。工程质量验收：以业主签字验收和公司盖章签字为准，并参照与业主签订的合同。
　　九、关于工期的约定：
　　乙方应保证满足甲方的合同工期的。要求，合理安排施工作业时间，需要赶工的乙方应合理安排加班，对无故延误工期的，甲方有权进行合理处置，由于延期造成的损失，甲方扣除
　　乙方双倍的损失金额。因工程变更的，工期做出相应调整。
　　十、关于安全生产、文明施工的约定：
　　1。乙方在施工期间，应自觉遵守甲方有关安全生产、文明施工的各项管理规章制度；
　　2。甲方有对其所属人员有进行的安全教育与培训的权利，乙方应自觉接受；
　　3。乙方应按规定对其所属人员进行安全教育与培训、认真进行安全技术交底、组织安全技术措施的实施、落实安全生产责任制、执行安全检查与安全防护、搞好班组活动；
　　4。乙方不按甲方有关安全规定和操作规程进行施工作业造成安全事故的，甲方有权对其进行处罚，并对所造成的经济损失做出赔偿决定，发生人员伤亡的，由乙方负责；
　　5。对于在施工过程中乙方所需要购买的劳动保护用品及工程保险费用，已经含在工程承包单价中，甲方不再另行支付给乙方费用。
　　十一、关于劳动纪律的约定：
　　1。乙方在施工期间，应自觉遵守甲方的各项规章制度；
　　2。如乙方违反甲方规定的，甲方有权对乙方做出相应的处罚。
　　十二、关于乙方聘用人员的约定：
　　1。乙方对所聘用的人员应进行严格的管理，不得聘用负案在逃人员、素质低劣和年龄不满十六周岁的人员以及有与所从事的工作有禁忌症的人员；
　　2。乙方应对所聘用人员进行素质教育，包括劳动技能教育、劳动纪律教育、安全教育、质量管理教育，以使其具备相应的岗位知识技能；
　　3。对特种作业人员（如电工、电焊工、架子工等）乙方应进行认真的从业资格审核，保证其具备相应的资格，并报甲方存档。
　　十三、关于施工机具的约定：乙方自备。
　　十四、关于材料的约定：
　　1。乙方应按有关设计图纸、技术交底、施工工艺、规范提出科学合理的材料需用计划；
　　2。乙方应按要求正确使用材料，进行材料、成品、半成品的保护，进行材料成本控制；
　　3。对因乙方原因造成材料浪费、损失的，乙方应负责赔偿；
　　4。如乙方供应部分材料的，其所供应的材料应符合有关材料质量要求，并提供真实有效的材质证明必要时应提供有关检验、试验证明，所供应的材料必须是合格产品并满足有关安全、防火、防潮、防蛀、环保的要求。
　　十五、关于材料费、承包费的使用及支付方式的约定：
　　1。甲方拨付的工程款，乙方应绝对保证专款专用，如有违反，甲方将进行严厉的处罚。
　　2。支付方式：参照与业主签订的合同，甲乙双方协商后作出约定，可列入补充条款。
　　十六、关于质保期的约定：
　　本合同范围内工程的质保期，签订的质保期限基本装修为两年，隐蔽工程水电及防水质保期限为五年乙方必须履行质保义务，质保期满后按合同约定支付。
　　十七、关于合同有效期的约定：
　　本合同自双方代表签字，经甲方主管部门审核批准后生效，至合同工程施工完毕，经甲方验收符合要求后失效，有关质保期和质保金的有关条款至质保期满并符合有关规定后自动失效。
　　十八、关于合同文本的约定：
　　本合同共两份，其中甲方执一份，乙方执一份，具有相同的效力。
　　十九、关于合同修改、变更、解除的约定：
　　1。本合同生效后，因工程变更和不可抗力而需要进行合同修改、变更、解除的，甲乙双均不负任何责任；
　　2。在合同生效执行期间，因一方原因造成合同条款部分或全部不能按约定执行的，另一方有权提出合同修改、变更、解除，由此造成的损失，责任方应负责赔偿；
　　3。合同未尽事宜，参照国家有关规定和河北省室内装饰工程有限公司有关规定执行。
　　二十、关于合同纠纷的约定：本合同生效期间，发生纠纷的，由双方协商解决，协商不成的，可向仲裁机构提出仲裁申请，或向当地法院提出法律诉讼。
　　二十一、工程款支付方式：
　　二十二、安全施工
　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保工程事故为零。
　　安全目标：承包人对施工现场安全负全责，一切安全事故均与发包人无关。严格杜绝各类安全事故的发生，确保工程事故为零。
　　岗位人员要求：按当地有关规定执行。
　　责任规定：发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担发生的相关费用。由此造成的工程质量、费用及工期影响由承包人负责。承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
　　二十三、乙方补充条款：
　　甲方代表（签章）：年月日
　　乙方或乙方代表（签章）：年月日
　　劳务班组承包合同4
　　发包方：
　　法定代表人：
　　注册地址：
　　联系方式：
　　承包方：
　　代表人：
　　经营地址：
　　联系方式：
　　风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求；如果对方是委托代理人进行签约的，应当要核实该代理人是否具有授权委托书；同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
　　第一条工程名称及地点
　　1。工程名称：
　　2。建设地点：本工程位于
　　3。工程概况：
　　第二条劳务承包范围及内容
　　1。承包范围：从基础到屋面构架的所有模板的制作安装拆出和所有内外支模架的搭拆（包括预留洞口的制作安装预制过梁模板构造柱现浇过梁预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程），含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
　　2。承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具（包括木工施工机械铁丝钉子夹具丝杆内套管内衬双面胶单面胶脱模剂三级箱以下的所有电线、插板及照明设备；
　　3。承包价格及计价方式：按模板展开面积元平方米计算。以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用（含安全帽、安全带、安全绳等）；
　　4。付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款；
　　5。质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
　　6。甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
　　第三条双方的责任
　　（一）甲方责任
　　1。提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料；
　　2。进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求；
　　3。提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
　　4。配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件；
　　风险告知：从上述发包方责任可以看出，合同中约定由发包方提供材料，承包方进行施工。在实务中，由承包方全部或者部分提供材料的情形并不少见，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。
　　5。指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督；
　　6。负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
　　（二）乙方责任
　　1。负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运；
　　2。根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度；
　　3。根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作；
　　4。协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
　　5。负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等；
　　6。对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽（外墙及高处作业时必须系安全带），若有违者，发现一次由甲方罚款50元（从乙方工程款中扣除），坚决杜绝违章作业和违章指挥；
　　7。服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全；
　　8。每天（每次）作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿；
　　9。服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为；
　　10。施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任；
　　11。乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
　　12。乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
　　第四条安全责任
　　1。由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在元以内的，由乙方承担费用。经济损失在元以上的，超过部分由甲方承担的费用，乙方承担的费用；
　　2。偶发性事件的伤亡事故，经济损失在元以内的，由乙方承担费用。经济损失在元以上的，超过部分由甲方承担的费用，乙方承担的费用；
　　3。乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款元次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
　　4。乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款元次。
　　5。乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款元人。
　　6。各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处元次的罚款。
　　7。在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款元人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
　　8。在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
　　第五条保险
　　1。乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买；
　　2。施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
　　第六条材料供应和管理
　　1。构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责；
　　2。乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理；
　　3。材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的。超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
　　4。施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
　　第七条施工配合
　　1。乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合；
　　2。乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
　　第八条违约责任
　　（一）当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
　　甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延；
　　（二）当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
　　1。施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按元每天向甲方支付违约金；每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
　　2。由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
　　3。乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款元。
　　4。乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
　　5。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
　　（三）争议
　　1。甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼；
　　2。双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款的违约金。
　　第九条合同履约保证金及退还
　　1。本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金万元（大写元整）；
　　2。履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
　　第十条合同解除
　　1。施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同；
　　2。如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费；
　　3。合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　　4。乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资；
　　5。乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时（经甲方确认后），如需继续留用，则租用费用由甲方负责。
　　第十一条其他
　　1。本合同自双方签字、盖章之日起生效，至合同履行完毕后失效。
　　2。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　发包方（公章）：承包方：
　　法定代表人（签章）：代表人：
　　年月日年月日
　　劳务班组承包合同5
　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，本着自愿、平等、公正互利、诚实信用的原则，双方就工程混泥土施工劳务（即乙方向甲方进行劳务输出，由乙方组织专业队伍及工（用）具、辅助材料、部分机械设备，按照甲方提供的施工图纸、技术交底及变更通知单，在双方约定的工期内保质、按时、保安全的完成工程施工任务）合作事项协商一致并签订本合同。为明确双方的责、权、利，并认真履行，具体协议如下：
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程承包内容：
　　乙方承包的内容包括基础以下及基础以上全部砼工程。本工程采用商品砼。包括但不限于搭设泵管、拆泵管、回收泵管、清洗泵管、撘拆架子、架板、放料、砼的振捣、运输、收捡散漏砼、剔打、养护、砂浆包墙柱脚、打浮浆，低标号砼钢丝网的隔离、每层楼挂高、协助抄测标高、配合试验取样、楼面钢筋绑扎后人行便道跳板的搭拆、安全防护、竖向构件断面内施工缝的凿毛、剔打及冲洗、水平构件施工缝的剔打及刷浆，楼面磙碾压、收平压痕拉毛、剩余水泥覆盖防雨等分部工作内容。
　　砼工程有关的材料在工地围场内的水平及垂直运输，楼地面建筑垃圾清扫等，本工程相关的一切辅助工作；乙方自行提供一切机具、工具、劳保用品自备自修包括但不限于：振动机、振动棒、斗车、钢铲、安全帽、安全带、雨衣、灯、插线板、灯线、线、材料吊装用的钢绳及锚具、水管、水平管、扳手、钉子、铁丝等，包括费用。并且乙方无条件配合各类检查等涉及混泥土单项工程的全部工作内容。
　　乙方应正确使用和保护浇灌砼的机械设备，拆除的泵管按甲方指定地点堆放整齐；少数使用自拌砼时，包括砂、石、水泥运输，砼的搅拌、运输，搅拌机的清洗养护。
　　砼工程应确保结构的几何尺寸、标高、轴线达到设计要求，楼地面表面垂直度、平整度达到不找平施工验收规范的质量要求。
　　乙方自备自修除塔吊及施工电梯以外的所有一切机具、工具和二级配电箱后的施工灯、线、三级配电箱及工具和用具电源线、开关、插座等并保证安全文明使用。
　　安全文明施工包含在包干价内不另计点工。包括设计变更，单次单项在2000元以内（包含2000元）不另计费用，超出2000元，按实际增加、减少。
　　四、工程承包单价
　　本工程基础地梁、地坪及地梁以下单项单价按实际施工，以元m3包干计价（包括管理费和文明施工和二次结构）。
　　本工程基础地梁以上单项单价按实际建筑面积施工，以元m2包干计价（包括管理费和文明施工和二次结构）。
　　以上价格均为包干价，不再发生任何计时工。
　　五、付款方式
　　按月进度付款，具体以施工单位付款时间为标准，每月25日上报实际所完成的合格工程量，次月10日付款。每次支付乙方实际已完成的合格工程量的80。
　　全部完工，工完场清，在竣工验收合格之后，无任何质量问题，三十个工作日内，支付实际所完成的合格总工程量的90。（剩余10用于维修，在分户验收合格之后，退还剩余维修款。）
　　甲方按合同预订支付乙方劳务费后，乙方必须保证实际金额工资如实发放民工，每次付款之前，乙方必须按规定向甲方提供工人工资表及工人证件复印件，否则甲方不予付款。如甲方履约支付劳务费后，不足的部分由乙方补足民工工资。否则民工未能按时足额领到工资，造成的一切经济损失和法律责任，概由乙方自行承担与甲方无关，但甲方有权监督乙方发放民工工资。
　　六、安全文明施工及班组管理
　　乙方必须按国家、xxxx市建筑安全文明规定组织施工，严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ5999）及《xxxx市建筑工地文明施工标准》规定执行，做到文明施工，安全生产，无责任事故发生，达到建设单位、监理单位及甲方要求的安全文明施工等级。
　　乙方必须树立安全生产、质量第一的宗旨，完善质量管理体系，安全管理制度必须符合建筑质量安全法规。
　　由甲方定期召开安全生产和质量培训会，做好安全工作，在建设单位和现场监理公司有关部门的指导与监督下，保证建设工程质量和施工安全。
　　严格执行安全“三级教育”制，即新工人入场教育，各分部、分项工程安全技术交底，班前活动，并做好各级交底文字资料记录。凡未参加安全培训教育的工人，乙方不得安排上岗工作，如有此情况出现安全事故的一切法律、经济责任均由乙方承担。
　　严禁违章操作、野蛮施工，进入施工现场必须戴安全帽，穿着规范，不准穿拖鞋上岗。高空作业时必须系好安全带，如出现以上或其他违反安全文明施工要求的行为，扣除安全文明施工措施费并处以乙方100元次罚款，情节严重的，要求其退场或追究刑事责任，同时乙方承担违约责任。
　　乙方工人必须持证上岗，同时交由甲方备案（如发生现场有无证操作现象，甲方有权向乙方收取100元次的违约金，并清退无证操作人员）。乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险、意外伤害保险、各工种岗位证及特殊工种岗位证等并承担相关费用。
　　乙方生活区内的清洁卫生由乙方自行负责，发现不符合现场文明施工要求的行为，处以乙方100元次罚款，并立即整改直至合格，否则，将视为乙方违约并承担违约责任。
　　做好安全生产工作，杜绝安全事故的发生，如发生安全事故，单次安全事故费用在20xx0元以内的（含20xx0元）由乙方承担；单次安全事故费用超过20xx0元，并区分事故责任，甲方承担单次安全事故费用超过20xx0元以上部份的70；乙方承担单次安全事故费用超过20xx0元以上部份的30
　　七、材料消耗
　　甲方提供的材料及机具，乙方有义务保管与维护，不得人为损坏、损毁、浪费。否则，甲方有权按损坏、损毁、浪费价值的十倍向乙方追赔其损失费。
　　扣件、钢管、模板、木枋、沙、石子、水泥等承包范围内相关材料及机具工具等做到人走场清。
　　八、施工工期和施工质量
　　严格按照甲方的工期计划并遵照执行（以施工单位的进度计划及劳务项目管理的要求为准，进度计划下发给乙方，具体时间以甲方开具的书面通知或合同预定的工期为准，乙方必须满足书面通知或合同预定的工期提前，由不可以抗拒因素除外）。
　　质量标准必须达到优质结构。乙方必须严格按照施工设计图纸、相关图集、施工方案、技术交底及更改通知、强制性规范的要求组织施工，达到建设单位及甲方所要求的质量等级。振捣时必须满振，满足混泥土的密实度。严禁违章作业与野蛮施工，每道工序完工后必须自检并及时报请甲方，由甲方等有关部门进行验收，合格后方可进行下一道工序的施工。
　　乙方应经常组织自己的管理人员学习该工程设计图纸、变更通知单和颁发的规范、有关质量标准来提高内部管理人员的质量意识和管理水平，加强作业控制，提高作业人员的技能，作好预防控制来提高工程质量，保证达到设计要求、使用功能及优质结构质量要求。
　　乙方应严格按三检制（乙方自检、项目部检查、监理抽查）和质量控制计划实施。组织资格作业人员，保证作业人员和各类操作人员的技能水平能够满足工作需要，对各项作业的工艺流程、作业质量等必须进行全程监控并及时解决施工中的内部问题（包括承包工作范围内的质量、安全、进度、材料、协调等）。甲方在日常监管或对乙方提交甲方的验收过程中，发现未按照经审批的工艺流程操作、质量措施执行不力或不满足现行有关规范、标准，甲方处以乙方2001000元次的罚款，并勒令乙方进行返修、返工，同时承担相应的损失。
　　由乙方原因导致返工、返修，其返工部位的所有损失由乙方承担并处以100500元次罚款。经整改、整修两次以上后仍然达不到验收要求，甲方有权清退乙方施工队伍，并且甲方按照乙方实际已完成的合格工程量的60支付给乙方（用于分发工人工资），保证金不予退还；并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。
　　乙方必须按照甲方提供的有效指令等进行施工作业，否则，甲方每发现一次处以乙方2001000元。
　　九、甲、乙双方责、权、利
　　甲方责、权、利
　　1）按合同约定付款的时间，保证工资及时到位。
　　2）给乙方创造良好的施工条件，提供乙方住宿、食堂及生活日用照明。
　　3）协调乙方施工时与施工方的关系。
　　4）由于材料条件未满足进度，单次超出5天，甲方向乙方提供5天后的每人每天生活费50元。
　　乙方责、权、利
　　1）劳务承包主要负责人亲临现场管理，合同签订人无特殊情况不准离开现场，在甲方统一协调管理下开展工作，服从甲方安排并参与甲方工作协调，无条件配合各部门对本工程质量、进度、安全、文明、治安的各项检查，遵守甲方依据有关规定和要求制定的规章制度，并承担承包范围内的工作和自己雇佣人员的管理责任。否则，乙方承担违约责任并处罚款5001000元次。
　　2）乙方屡不服从甲方现场安排、重复出现责任性质量、安全事故、劳动力、机具组织无力、无故停工、把该工程转包给他人等视为乙方违约，乙方无条件退场，甲方有权单方面终止本合同、不予退还乙方缴纳的所有保证金，以此作为甲方另行组织班组的补偿。
　　3）根据工程需要，为保证施工质量、进度、安全和文明施工，乙方必须设置专职人员负责作业过程中的质量监督、检查、控制，并配合甲方。乙方管理人员如有变更，应及时向甲方提供变更的管理人员名单，经甲方同意后方可变更。
　　4）因乙方原因导致中途退场，甲方有权不予结算，并保证金不予退还，并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。
　　5）因乙方原因导致工人集体闹事、罢工、停工等因素拖延工期或影响甲方名誉，甲方有权清退乙方及其施工队伍，并且有权不予结算乙方已完成的合格工程量，作为乙方对本工程造成工期拖延及名誉的赔偿。
　　6）由于甲方原因导致停工，单次5天之内，乙方无权向甲方提出任何理由支付工人工资或生活费。
　　7）乙方根据进度计划并结合实际情况及时、准确、合理向甲方提交材料需用计划，报甲方审批后采购。因计划不准确或乙方原因产生的一切停工待料的责任由乙方承担。
　　8）根据施工需要，乙方自行组织劳务人员，自备各种施工机具（除塔吊、施工电梯、混凝土泵车及输送泵）和所有一切辅材，乙方负责施工现场的围栏与安全措施的搭拆，必须派专人专职维修、维护。
　　9）保护工程成品、半成品和甲方提供的施工机械设备，若乙方人为损坏，则由乙方负责赔偿或修复。乙方在施工过程中必须配合协助和支持承包范围以外的工作。
　　10）在宿舍内禁止男女混住，工区内遵纪守法、文明礼貌、不得喧哗、大吵大闹、不得赌博，否则，每发现一次处罚乙方100500元。凡未在本工地上班的人员一律不得住在宿舍区内，每发现一次一人处罚100元，并勒令其当即离开。
　　11）甲方管理人员一旦发现乙方所属的工人有偷窃行为，按物价的10倍次处罚乙方。情节严重者，报当地公安机关处理。
　　12）乙方必须按时支付工人工资，若乙方在施工过程中有拖欠工人工资行为，甲方有权终止合同，不予退还乙方缴纳的保证金，以乙方实际所完成的合格工程量的60支付给乙方（用于发放工人工资），并向乙方索赔甲方的直接和间接损失。
　　13）严格遵守国家有关部门对施工现场、防疫、暂住流动人员办证、计划生育等规定和要求。搞好坏境卫生，办理相关证件，并承担相关费用。与民工签订工劳务协议及安全生产文明施工责任协议。
　　14）乙方上岗人员在施工时不得浪费材料，否则，除向甲方赔偿其浪费的材料以外，处以乙方100500元次罚款。对出现2次以上浪费现象的工人劝其退场，具体规定如下：
　　a）因施工质量不合格而返工造成的一切损失乙方承担。
　　b）现场上发现的其他不正常的浪费现象。
　　十、治安管理
　　乙方人员进场后不得因任何原因发生打架、斗殴、聚众闹事、赌博、卖淫、盗窃等现象，一经发现，处以乙方20xx次的罚款，并由乙方承担相关费用，情节严重者，报当地公安机关处理。
　　十一、其他
　　乙方因施工质量一次性达不到验收标准，返工、返修造成的工时费和材料费自行负责。
　　严把施工质量关，否则，所造成的损失由乙方全部承担。
　　根据施工总承包方的抢工需要，须增加人力时，乙方无条件增加，如乙方无力增加，甲方协助增加，增加的工人工资比在岗工人工资高50，作为甲方临时调动人力的往返路费及工时费。
　　国家规定的现行检验、验收标准、有关建筑的法律规定、甲方的管理制度、公司的管理制度、安全责任书视为本合同的附件，与本合同有同等法律效力。
　　如建设单位（总承包方、施工方）未按合同约定支付进度款和尾款，乙方有义务配合甲方追收。
　　乙方在伙食团自行购买饭。如果乙方在伙食团进行赊购，每次发工资时由甲方代扣赊购饭票的全部金额。
　　甲方现场需要计时工时，乙方无条件提供，计时工的单价为：小工元人天，大工元人天。
　　十二、履约保证金
　　乙方于合同签订时向甲方缴纳合同履约保证金元、工程进度保证金元、质量保证金元、安全保证金
　　元；合计元。
　　主体工程主体完工后三个月内退还全部保证金（若乙方未能按时支付本工程内所有工人的剩余工资，此履约保证金将优先用于支付工人工资。）。乙方提供全部履约保证金后本合同生效。如因乙方原因导致的本合同不能履行或不能完全履行，属乙方违约，甲方不予退还乙方缴纳的所有保证金。
　　十三、违约责任
　　任何一方违约赔偿守约方的一切直接和间接损失。
　　违约方按乙方工程总价的2支付守约方违约金。
　　十四、未尽事宜
　　本合同未尽事宜双方协商解决。
　　本工程甲方只配备一台塔吊与一台施工电梯供用。
　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字（盖章）后自动生效，工程全部完工付清尾款后自动失效。
　　甲方：
　　乙方：
　　身份证：
　　身份证：
　　现场负责人：
　　现场负责人：
　　联系电话：
　　联系电话：
　　20xx年月日
　　劳务班组承包合同6
　　工程名称：项目
　　工程地点：中
　　协议签订时间：年月日
　　协议订立地点：工程项目部
　　纳米级磁性材料器件建设项目
　　木工班组用工管理协议书
　　甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、平等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　二、工程承包范围及内容：
　　1、工程范围：
　　纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
　　2、工作内容：
　　1）乙方承包具体工作内容：基础（0。00以下至0。00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水平、垂直、斜撑等）及自身所需的上料平台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水平和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。
　　2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水平垂直）运输。
　　3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。
　　3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。
　　4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。
　　三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：
　　按时计酬，日薪元或者月薪元。
　　按面积计算：
　　1、2厂房：每平方米元（按砼接触面积计算）；
　　3厂房、4办公及辅助用房：每平方米元（按砼接触面积计算）；
　　其它计算约定：。
　　2、付款方式
　　本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95，装饰完成支付至98，剩余2竣工验收后支付。
　　3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。
　　4、工程结算以实际完成工程量为准。
　　5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。
　　6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。
　　7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。
　　四、工期要求：
　　按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以2000元天的罚款。
　　五、双方责任与义务
　　（一）、乙方责任与义务
　　1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥（配合甲方放线、测量、材料计划等），乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。
　　2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按2000元每次罚款，在工程款中扣除。
　　3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。
　　4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
　　5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。
　　6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
　　7、乙方应按照省、市发布的。实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。
　　8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000。00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。
　　9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以2000元次的罚款。
　　10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。
　　11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。
　　（二）、甲方责任与义务
　　1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。
　　2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。
　　3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
　　4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。
　　5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。
　　6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
　　7、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。
　　8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。
　　9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。
　　10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。
　　六、工期
　　1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按2000元天进行处罚。
　　2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80，当月不予计量支付，并按差额的3进行处罚。
　　3甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。
　　4甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。
　　七、工程质量
　　1。必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。
　　2乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
　　3乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100，并达到甲方项目质量计划的质量目标。
　　4凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。
　　5严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。
　　6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60进行结算，由乙方承担全部责任。
　　八、安全要求
　　1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。
　　2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。
　　3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50，甲方承担50。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。
　　4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。
　　5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
　　6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。
　　7、乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。
　　8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。
　　9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地公安机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的责任及经济损失外，并处予每次5000元的罚款。
　　10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
　　九、违约责任：
　　1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款2000元天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。
　　2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60进行劳务结算，且不承担任何违约责任。
　　3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。
　　4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。
　　5、其它：。
　　十、本协议的变更：
　　1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。
　　2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。
　　十一、本合同的解除：
　　1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
　　2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：
　　（1）乙方严重违反甲方规章制度的。
　　（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。
　　（3）乙方被依法追究刑事责任的。
　　（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。
　　（5）乙方不能胜任劳务工作的。
　　（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。
　　（7）本合同约定的解除条件出现的。
　　3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。
　　十二、合同争议：
　　若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。
　　十三、其它约定：
　　1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
　　2、合同订立时间：年月日。
　　甲方（签章）：乙方（签章）：
　　委托代理人委托代理人
　　身份证号：身份证号：
　　时间：年月日时间：年月日
　　劳务班组承包合同7
　　甲方：
　　乙方：
　　依照《民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
　　第一条工程概况
　　工程名称：
　　工程地点：
　　工程承包范围
　　1、3、4、5、11、12楼施工图的全部工程量。
　　第二条工程工期
　　1、计划开工日期：计划完工日期：
　　2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
　　第三条工程质量标准
　　所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。
　　第四条组成合同文件及解释顺序
　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　1、本合同。
　　2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范。
　　第五条甲方责任和义务
　　1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
　　2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
　　3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法行为的人员予以清退。
　　4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
　　5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
　　第六条乙方责任和义务
　　1、遵守国家政策和法律法规。遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
　　3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100
　　4、服从甲方和业主的监督、检查、管理。接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
　　6、按甲方统一规划堆放材料、机具。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
　　7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。
　　8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。
　　9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件。禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员。禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
　　10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
　　第七条环境保护、安全生产和文明施工
　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育。依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工。加强对现场操作工人的安全教育。认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
　　3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染。避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
　　第八条材料、设备供应与管理
　　1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
　　2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
　　3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。材料节约部分，由甲乙双方按比例分成。
　　第九条承包方式、价格及包含的内容
　　1、承包方式及单价：按3、4、11、12楼施工图包含的全部内容包工包料、每平方米1800元。1、5楼按每平方米1800元的45结算（即每平米810元）。
　　2、承包价格所包含的内容：
　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用。各类材料的场内二次倒运。自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用。包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库。劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）。安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）。
　　文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）。承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工。预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。
　　甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。
　　3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
　　第十条结算办法及付款方式
　　1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
　　2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的。所承包工程完工后付结算款的，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。3。在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳的劳务管理费。
　　第十一条施工验收
　　1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业。验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
　　2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）
　　第十二条工程保修
　　1、保修范围、期限：
　　2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
　　第十三条保险
　　1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
　　2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
　　第十四条争议
　　1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。否则，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。
　　2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
　　3、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。
　　4、调解要求停止合同工作，且为双方接受。
　　5、仲裁机构要求停止合同工作。
　　6、法院要求停止合同工作。
　　第十五条合同履约保证金
　　1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金元。
　　2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。
　　若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额。若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
　　3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。
　　第十六条合同终止
　　双方履行合同全部义务。劳务报酬价款支付完毕。乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后。保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
　　第十七条合同份数
　　本合同一式份，甲方份。乙方份。
　　第十八条合同生效
　　本合同自双方签章后生效。
　　甲方（盖章）：
　　乙方（盖章）：
　　合同签订时间：
　　合同签订地点：