安全生产合同

　　安全生产合同协议书
　　推荐度：
　　安全生产协议书
　　推荐度：
　　单位安全生产协议书
　　推荐度：
　　交叉施工安全生产协议书
　　推荐度：
　　出租厂房安全生产协议书
　　推荐度：
　　相关推荐
　　安全生产合同范文锦集九篇
　　随着时间的推移，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编为大家收集的安全生产合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
　　安全生产合同篇1
　　甲方：安全部
　　乙方：降水施工队
　　丙方：监测施工队
　　丁方：防水施工队
　　戊方：钢支撑施工队
　　已方：结构施工班组
　　庚方：挖土班组
　　辛方：地连墙施工队
　　壬方：杂工班施工班组
　　为了认真执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针、政策法令、法规和有关规定，明确各自的安全生产责任，确保中铁十三局竹辉路站和十全街站现场施工和安装安全作业。依据《中华人民共和国安全生产法》第四十条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调”的规定。经九方协商同意，制定此协议，九方遵照履行。具体条款如下：
　　1、必须认真贯彻国家有关安全生产的。方针、政策；严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，严格遵守建筑和安装有关安全规定和安全操作规程进行施工作业。
　　2、必须制定保证施工作业安全的安全制度、措施，配备各种安全防护设施，确保措施到位、检查到位。
　　3、对施工作业人员要进行安全教育，强化作业人员的安全意识，杜绝违章作业。
　　4、在同一区域或在同一地点（高空）作业时，施工方必须明确一位安全生产管理人员，负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。
　　5、施工作业各方要经常在施工中对安全问题进行沟通和协商，当施工中发生冲突和影响施工作业时，双方要先停止作业，由各自的安全管理负责人进行协商处理。
　　6、双方在交叉作业施工前，应当互相通知或告知对方本班施工作业的内容、安排及应注意的安全事项。
　　7、各自应在施工作业中加强安全检查，发现问题要及时处理解决，消除安全隐患。
　　8、协议各方在施工中要对安全工作互相监督，共同做号交叉作业区域内安全工作。
　　9、所有通知都要采用书面形式，一式九份，九方各一份。
　　甲方：安全部负责人：
　　乙方：降水施工队负责人：
　　丙方：监测施工队负责人：
　　丁方：防水施工队负责人：
　　戊方：钢支撑施工队负责人：
　　已方：结构施工班组负责人：
　　庚方：挖土班组负责人：
　　辛方：地连墙施工队负责人
　　壬方：杂工班施工班组负责人
　　安全生产合同篇2
　　甲乙双方为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方签订塔式起重机租赁合同同时签订本协议，双方必须严格按照执行》
　　承租单位（甲方）：南京鹏凯建筑劳务有限公司
　　出租单位（乙方）：南京顺昌建筑机械设备租赁有限公司
　　一、工程概况
　　1、项目名称：南京鼓楼科技园国际公寓12、14楼
　　2、工程地址：南京鼓楼科技园
　　3、建筑物高度：110米
　　二、预计租赁使用期限：
　　自20xx年4月30日起至20xx年月日止。
　　三、协议内容
　　1、甲方必须指定专人指挥管理塔机运作。
　　2、甲方向乙方借用的塔机司机人员，必须通过省、市级以上劳动部门的专业培训且取得相应的操作资格证书。
　　3、甲方必须为每台塔式起重机配备符合JGJ5999标准的电源线，设立符合国家安全规范要求的独立的配电箱和相应的漏电保护装置。
　　4、甲方不得在塔机身上安装或固定其他电气设备，电器元件、开关柜。在塔机身上安装照明大灯必须有良好的绝缘隔离装置且符合GBJ232的有关规定。
　　5、甲方不得在塔机本身各部位安装悬挂标语、广告牌等物件；不得作为其他设备的地锚或牵绳的固定；严禁将塔机个部分作为电焊机的地线连接；严禁将塔机的工作机构、金属机构、电气系统作为其他设备的附属装置。
　　6、甲方不得强令操作人员违章作业且确保乙方人员每月有定期检查和维修保养的条件。
　　7、乙方必须严格最新的塔式起重机操作使用规程以及塔式起重机维护和保养制度的有关规定，对塔式起重机的安全性负责。
　　8、甲方应对塔机的管理、操作、指挥人员进行安全教育，介绍安全生产管理制度，规定和要求。乙方应对操作人员进行安全教育，检查、监督操作人员的严格按照安全生产管理制度，规定和要求进行操作。
　　9、甲乙双方应严格遵守“十不吊”的原则：
　　1）、歪拉、斜挂重物不吊。
　　2）、超起重机额定负荷不吊。
　　3）、埋在地下或粘连在地面、设备上的。重物及不明重量的重物不吊。
　　4）、无指挥、乱指挥和指挥信号不明不吊。
　　5）、小件物品未用吊笼（蓝）装或未装平整、超过吊篮边沿不吊。
　　6）、起吊物上站人或上有活动物品不吊。
　　7）、起吊物和附件捆绑不牢或捆绑不符合安全要求不吊。
　　8）、吊物边缘锋利、带棱角等无防护措施不吊。
　　9）、安全装置失灵不吊。
　　10）、大雨、大雪、大雾、六级以上大风等恶劣天气不吊。
　　10、甲方配备的塔吊指挥是唯一对塔吊操作人员的发布指令者，指挥人员应经过专业培训且考核合格，严禁无证人员进行指挥。专业指挥人员必须了解塔机的相关性能以及十不吊的原则且严格执行。甲方对委派的专业指挥人员的业务水平负责。
　　11、甲方在遇有高压线等危险作业环境下必须按国家相关规定对高压线路进行屏蔽和保护。塔机的任何部位和架空输电导线的距离不得小于表中的规定：
　　塔式起重机与架空输电导线的安全距离
　　电压安全距离1115204060110220
　　沿垂直方向1。53。04。05。06。0
　　沿水平方向1。01。52。04。06。0
　　12、约定事项
　　1）乙方必须确保提供的两台塔机为全新和合格产品。
　　2）乙方提供借用的操作人员必须能熟练操作塔机、具备相应的塔机维护保养知识，每天上下班之前必须对塔机各关键部位进行检查，发现情况及时汇报。服从甲方管理和安排。
　　3）乙方必须时刻保证塔机各种限位、钢丝绳和各部件的使用正常。
　　4）发生事故是由于乙方塔机本身或操作人员违章作业由乙方负责，由于甲方违章指挥或强令作业由甲方负责，事故鉴定由有相应资质的鉴定单位确定。
　　甲方负责人签字：乙方负责人签字：
　　（盖章）（盖章）
　　年月日年月日
　　安全生产合同篇3
　　项目部（以下简称甲方）
　　班组（以下简称乙方）
　　为贯彻安全第一，预防为主的方针，确保本工程安全顺利完成，按照有关规定，项目部与施工班订立本合同，甲乙双方必须认真履行。
　　一、甲、乙双方的责任和义务
　　1、乙方必须服从甲方的统一管理，实现安全生产无事故。
　　2、凡甲方制定的各项管理制度，规定等，一经发布，乙方必须认真执行。
　　3、甲方应向乙方提供符合有关规定要求的宿舍，食堂等生活设施，由乙方负责日常管理。
　　4、甲方提供乙方使用的机电设备、脚手架等，应由甲方组织相关人员进行检查验收，确认符合安全要求后，方可交给乙方使用。乙方不得私自拆除其任何安全防护设施。
　　5、甲方负责对乙方负责施工的工程项目进行安全技术交底工作，乙方必须按其要求进行施工，不得违章作业，甲方不得违章指挥。
　　6、甲方负责对乙方人员进行安全教育，乙方应积极参加。
　　7、乙方应按规定组织好本班组人员的班组活动，并做好记录。
　　8、乙方特殊工种人员持证上岗。
　　二、责任目标
　　1、乙方必须实现甲方分解到班组的责任目标，即实现安全生产：
　　（1）杜绝重伤及死亡重大事故；
　　（2）轻伤事故频率控制在，
　　（3）达到市级安全生产水平。
　　（4）杜绝重大设备事故，重大火灾、中毒、爆炸事故。
　　2、文明施工达到：
　　三、目标考核
　　1、甲方定期对乙方进行安全检查，依据JGT5999建筑施工安全检查标准进行检查评分，对检查出的事故隐患应属乙整改的，乙方必须在规定的时间内，按要求指定专人进行整改，整改率达100。
　　2、乙方如未能达到甲方规定的责任目标甲方有权对乙方进行处罚。
　　四、未尽事宜
　　甲方：项目经理（签字）
　　乙方：班组长（签字）
　　年月日
　　安全生产合同篇4
　　为保证矿井安全生产，明确安全职责，依据中华人民共和国《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《特别规定》等法律、法规，特签订本协议。
　　一、甲方安全生产管理职责
　　1、严格执行中华人民共和国《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《特别规定》等有关法律、法规和上级部门有关规定，建立健全矿井安全生产管理系统。
　　2、建立健全安全生产责任制和安全生产管理机构，对矿井安全生产管理工作统一协调、统一监督，将乙方的安全纳入甲方的安全监督管理体系。
　　3、有检查、指导乙方安全生产的权利和责任。当乙方违反甲方及上级主管部门有关规定时，甲方有权对乙方按照有关规定进行处罚。
　　4、组织制定并实施矿井安全生产事故应急救援预案，及时如实向上级主管部门报告安全生产事故，并组织实施事故救险。一旦发生灾害事故，及时通知事故波及范围内的乙方人员撤离险区，并尽力为乙方抢救伤员提供救护、医疗便利。
　　5、乙方特殊作业人员在由乙方统一管理，按照“统一制度、统一检查、统一考核、统一奖惩”的四统一原则，由甲方依照有关规定监督其岗位设置并进行监管。
　　7、按照矿井安全技术措施的审批程序，对乙方涉及安全的作业规程、安全技术措施等进行审批并备案。
　　8、对乙方发生的“三违”现象，有权对其进行经济处罚。
　　9、对乙方施工过程进行安全督查工作，查出的安全隐患，有权责令乙方整改。
　　10、若发生事故，积极协助乙方进行安全救护外，还应协助乙方保护事故现场，按程序向有关部门报告，关有权参与事故分析追查工作。
　　二、乙方安全生产管理责任制
　　1、严格执行中华人民共和国《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《特别规定》等有关法律、法规和上级部门有关规定，遵守甲方有关安全管理规定。
　　2、建立健全本单位安全生产责任制，服从甲方安全生产监督管理。乙方为施工安全责任主体，对施工现场的安全负责。
　　3、参加甲方的生产调度会、安全例会，“一通三防”例会、工程技术人员专题会和其他由甲方要求参加的安全方面的会议。
　　4、投入工程建设的安全设施要齐全可靠，设备运转要安全完好，安全设施要确保正常使用，有正常的检修制度，并且教育职工爱护矿井安全生产设施。
　　5、负责对本单位人员进行安全技术教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程；未经安全生产教育及培训不合格的从业人员，不得上岗作业。入井人员应办理入井证，特殊工种必须持证上岗。
　　6、负责掘进工作面及其区域内的有关安全设施的建立、使用和维护，并设置必要、明显的安全警示标志。
　　7、保证正常安全生产所必须的通风、供电、运输、压风等生产系统的安全可靠。
　　8、对甲方查出的。安全隐患，必须按要求在规定期限内整改完毕。
　　9、乙方发现事故隐患和灾害事故时，必须及时向甲方汇报，并迅速采取有效措施，防止事故发生和扩大。
　　10、发生事故时要及时向甲方如实报告，不得隐瞒不报、谎报或者拖延报告时间；不得故意破坏事故现场，毁灭有关证据。
　　11、建立健全安全生产管理制度，对生产建设过程中发生的“三违”现象，要有具体的奖罚办法。
　　12、施工组织设计、作业规程、施工措施要及时报甲方相关部门审查备案。
　　三、责任处理
　　1、乙方有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产整顿，可并处2000元以下罚款；
　　（1）无故经常不参加甲方组织的生产调度会、安全例会和其他甲方要求参加的安全方面会议的；
　　（2）未按照本协议第五条之规定对从业人员进行安全教育培训的；
　　（3）未在其负责的区域内建立有关安全设施，并未在有关设施、设备设置必要、明显的安全警示标志的。
　　（4）未按照要求整改甲方查出的安全隐患的。
　　2、在施工过程中，若出现造成安全隐患的质量问题，除限期整改外，并按5005000元处进行现金罚款。
　　3、对查出的“三违”人员，对其本人给予100500元现金罚款，情节严重时，另对其所在项目部处5002000元现金罚款。
　　4、因乙方原因发生的事故，甲方应积极协助救护，其医疗及处理费用由乙方承担，甲方不承担任何责任；因乙方原因给甲方及第三方造成事故损失，责任由乙方承担。因不可抗拒造成事故损失，其费用按照国家法律法规的有关规定执行。对因甲方原因造成乙方事故损失，责任由甲方承担。
　　5、因乙方原因造成质量标准化检查不达标，甲方不予验收工程，并对施工项目部进行罚款。
　　四、附则
　　1、本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商签订补充协议，或按照国家法律、法规、政策和有关规定解决。
　　2、本协议执行过程中出现争议时，由上级主管部门协调。
　　3、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖章后生效。
　　安全生产合同篇5
　　立合同单位：（以下简称甲方）
　　（班组）（以下简称乙方）
　　一、目标：
　　在项目施工过程中，乙方无发生因工伤亡事故。乙方施工项目责任期限内在项目部、集团公司、市（地）省、国家（部）级安全、
　　文明检查中必须确保合格率为100，杜绝不良影响。
　　在责任期限内杜绝发生重大火灾事故，避免一般火灾事故。减少施工噪音、施工扬尘、控制污染排放。预防和减少职业病发生。其它。
　　二、双方责任
　　甲方责任：
　　1、及时传达、贯彻上级和政府有关部门关于安全生产的政策、法规和要求，适时部署任务。对乙方安全生产、文明施工、环境保护和职业健康安全管理工作及时进行指导、督促、检查和服务。
　　2、建立健全各级安全生产责任制，严格安全生产检查制度，确保安全设施的投入。
　　3、在计划、布置、检查、总比、评比活动时，要同时把安全生产工作贯穿到每个具体环节中，特别要做好乙方上岗前的安全技术交底工作。
　　4、检查督促乙方配备和正确使用各类防护、劳保用品。
　　5、对乙方进行安全教育和培训，建立三级安全教育档案。
　　6、杜绝违章指挥，制止违章冒险作业。
　　进场作业人员必须用工手续齐全。布置和实施项目“创优化”工作。发生工伤事故，及时向上级有关部门报告，并按“四不放过”的原则进行调查处理。
　　乙方责任：
　　认真学习和遵守安全操作规程及有关的安全制度，不违章蛮干。要遵章守纪，做到不伤害自己、不伤害别人和不被他人伤害。认真开展班前“三上岗”、每周“一讲评”的活动，并做好书面记录。对新调入班组的工人进行安全教育。对施工现场发现的安全隐患要及时处理；不能解决时，要及时向甲方报告。坚持文明施工，做好落手清工作。减少施工噪音、施工扬尘的产生，控制污染排放，争创绿色工地。协助项目建立义务消防组织，落实专人负责消防工作，严格执行动火审批制度，
　　确保安全。
　　9、甲、乙双方必须遵守以上条款，并由乙方缴纳责任押金元。无发生工伤事故，到工程结束后，返回全部押金。如在责任期内发生工伤事故和其他条款扣除罚款和应扣的经济费用外，余额部分退还给乙方。
　　三、奖罚办法
　　按项目经理部制定的安全生产奖罚标准条款执行。
　　四、本合同自年月日至年月日止。
　　甲方代表：乙方代表：
　　签章：签章：
　　年月日年月日
　　安全生产合同篇6
　　建设工程施工现场安全生产责任协议书甲方：
　　乙方：（土建施工队负责人）
　　身份证号：
　　工程名称：
　　为了加强亳州市各基站市政工程建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程安全生产管理条例》及《安徽省建设工程质量和安全生产管理条例》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、严格贯彻执行国家、省、市有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、由甲方主管安全人员监督乙方人员进行班组入场安全教育，必要时进行各种培训，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面监督，乙方负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
　　4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　6、严格审查乙方聘用人员的相关上岗证件。
　　7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架等要由甲方验收合格后方可使用。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
　　1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
　　3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
　　4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施
　　工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担全部责任。因工伤工亡事件发生的索赔问题，乙方应当尽力调解处理并就发生的事情及时上报甲方，因乙方处理不力或者无故拒赔致使甲方受牵连而赔赔的费用也由乙方承担。
　　5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方施工承包责任人具体负责建设工程施工现场的安全生产。
　　6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
　　7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　10、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　11、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　12、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗
　　证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　13、必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　14、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
　　15、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　16、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　17、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　18、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
　　20、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
　　21、乙方对于其施工队所聘任的劳务人员，应当按劳动法规定签订劳动合同，办理社会保险、人身损害意外险等，因乙方疏忽没有办理由乙方承担劳动法上的用人单位劳动保障责任。
　　三、其它：
　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明：
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
　　五、补充条款：
　　补充条款如下：
　　1、根据相关法律法规及建设方强制要求，为防范和化解建筑工程施工安全风险、保障施工人员合法权利、维护社会稳定，尽量减少可能发生的意外损失，乙方应为现场管理及施工人员办理意外伤害保险，手续由甲方代为办理，乙方提供投保人员的相关证件，相关费用由甲方在工程完工后结算时在合同总价中扣除。若因乙方未提供相关证件而未能办理意外伤害保险，由乙方承担全部责任，并承担上级主管单位或建设方对甲方的处罚。
　　安全生产合同篇7
　　单位名称：江西赣基集团工程有限公司哈尔滨市松江地区道路及配套设施工程项目
　　松梅路、松木街道路及排水工程（保健路以北第二标段）（简称甲方）
　　单位（个人）名称：（简称乙方）
　　经双方协商，就安全生产管理方面的问题，达成如下协议：
　　一、双方应共同遵守的法律、法规及其他要求。
　　在施工生产过程中，双方应共同遵守下列法律、法规及其他要求：
　　《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、等其他相关的法律、法规、和其他要求。
　　二、甲方的职责与义务
　　及时传达上级有关安全生产方面新的法律、法规和其他要求；
　　负责进行定期或不定期的安全生产教育；并进行安全技术交底；
　　负责随时对乙方进行安全生产工作检查，对查出的隐患提出整改意见；
　　负责提供安全防护用品；
　　负责将本作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方；
　　负责对安全生产工作的统一协调和管理；
　　负责安全生产事故的报告工作。
　　三、乙方的职责与义务
　　遵守有关安全生产方面的法律、法规和其他要求，应自觉遵守甲方制定的各项安全管理制度和规定；
　　遵守规章制度和安全操作规程，服从管理；
　　正确佩戴和使用安全防护用品；
　　自觉接受培训和教育，熟练掌握本岗位的安全生产技能；
　　未经甲方同意，不得随意进入他人生产区域，如发生任何安全事故由自己负责。
　　发生安全、设备、火灾、车辆、治安等各类事故，按事故类别立即如实报告给甲方。
　　四、违约责任
　　双方要全面履行各自的职责与义务，如果出现违约，本着谁违约，谁负责的原则进行处理。如果发生生产安全事故，轻伤、重伤事故由双方根据事故原因协商解决，协商不成可报仲裁机构进行仲裁，仍不能达成解决协议的可上诉法院判决。发生死亡事故，由主管部门进行裁决和处理。
　　五、其他
　　由于乙方或其他方责任引起的伤亡、火灾、车辆、物损、治安等各类事故，造成自身、甲方或第三方伤亡和财产损失的，应由责任方承担事故责任和经济赔偿，甲方不承担任何责任；甲方对发生的各类事故，尽力协助做好抢救工作，但所需费用由责任方承担。
　　乙方在施工期间有违反劳动纪律，岗位操作规程、做与工作无关的事情，造成的后果责任自负。乙方下班后，离开施工现场，发生任何事故由乙方承担责任。
　　需补充条款：保险金已包含在日工资中。
　　本协议自双方签字之日起生效。
　　本协议一式两份，甲方执一份，乙方执一份。
　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）
　　签字日期：年月日
　　有效日期：年月日
　　安全生产合同篇8
　　甲方：
　　乙方：
　　为在工程实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，杜绝安全事故的发生，甲乙双方特此签订安全生产责任状：
　　一、甲方职责
　　1。严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。
　　2。按照“安全
　　地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作计划、布置、检查、总结和评比。
　　3。建立健全安全生产责任制。从管理人员到生产工人（包括临时雇佣的民工）的安全管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门和人员的安全生产责任制横向到边，人人有责。合同签定人是安全生产的
　　施工作业班组、作业人员作详细说明。作业人员必须遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确穿戴和使用安全防护用具、机械设备等，做好自身防护工作。
　　9提供为确保安全生产施作必要的、经监理工程师指出和认可的安全设施。在施工现场入口处和施工起重机械、临时用电设施、脚手架、桥梁口、基坑边沿等危险部位，应设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。在施工现场搭建临时建筑物的选址和结构等应符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应具有产品合格证。
　　10。必须按照本项目工程特点，组织指定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
　　三、违约责任
　　如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
　　四、其它
　　1。本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
　　2。本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程初步验收后终止。
　　甲方：
　　（盖章单位）
　　法定代表人或授权代理人：
　　（签字）
　　日期：
　　年月日
　　乙方：
　　（盖章单位）
　　法定代表人或授权代理人：
　　（签字）
　　日期：
　　年月日
　　安全生产合同篇9
　　施工工程合同编号：
　　安全生产合同编号：
　　甲方（建设工程的项目法人）：
　　乙方（施工单位）：
　　为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据《中华人民共和同合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《水利工程建设安全生产管理办法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。
　　一、项目工程名称：
　　二、项目所在地：
　　三、工程内容：
　　四、合同履行期限：
　　五、本工程主要危险源：
　　六、双方的权利义务
　　（一）甲方的权利义务
　　1。甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。
　　2。甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。
　　3。甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔20xx〕478号）。
　　4。甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
　　5。甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。
　　6。在本水利工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。
　　7。甲方应当在拆除或者爆破工程施工日前，将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。
　　8。甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
　　9。甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则，即：同时设计，同时施工，同时投入使用。
　　10。甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
　　11。甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。
　　（二）乙方的权利义务
　　1。乙方应严格执行安全生产法律法规，水行政主管部门的规定，按照工程建设规范要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。
　　2。乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的《安全生产许可证》；本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。
　　3。为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专职的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每万元施工合同额配备名的比例，配备专职安全生产管理人员，每个标段不足万元的至少配备名；建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。
　　4。乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔20xx〕478号）。
　　5。乙方应认可其投标报价已包括（但不限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。
　　6。乙方参与本项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核实际操作技能考试合格，并取得有效的特种作业人员操作证书。
　　7。乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。
　　8。乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关规定，自觉接受当地公安部门的监管。
　　9。乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
　　10。乙方应当按照市水务局、市安监局《市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理（暂行）办法》的要求，对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案，并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。
　　11。乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。
　　12。乙方应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定的要求，及时上报有关部门，不得延误。
　　13。乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。
　　七、安全保证金的缴纳和退还
　　（一）乙方同意在签订工程承包合同的同时，按照工程中标价的，一次性向甲方缴纳安全保证金共计人民币：万元。甲方设立专门账户保管，不得挪作他用。
　　账号：，开户行：。
　　（二）安全保证金的使用范围为：
　　1。施工单位违约金的扣除。
　　2。施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作。
　　甲方单位：乙方单位：
　　法定代表人：法定代表人：
　　地址：地址：
　　电话：电话：
　　日期：日期：